Boletín Oficial Nº 2680 - Concordia, 14 de Abril de 2.016

DECRETO N° 379/2.016
Concordia, 8 de Abril de 2.016

VISTO que se debe ausentar de la ciudad en horas de la mañana, el Señor Secretario de Economía y Hacienda, Cr ALVARO ENRIQUE SIERRA y,

CONSIDERANDO:
Que corresponde encomendar la atención de la Secretaria de Economía y Hacienda, a la Señora Sub-Secretaria de Hacienda Cra MONICA LILIANA LIFSCHITZ, son perjuicio de sus funciones específicas.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal, por el Artículo 107° de la ley 10.027, modificada a través de la ley N° 10.082-Régimen de las Municipalidades de la Provincia de Entre Ríos.-

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTICULO 1°.- Encargar la atención de la Secretaria de Economía y Hacienda, a la Señora Sub Secretaria de Hacienda, Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ, son perjuicio de sus funciones especificas, a partir del día la fecha y en horas de la mañana.-

ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese –

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cr. ALVARO ENRIQUE SIERRA
Secretario de Economía y Hacienda
Cra. MONICA L. LIFSCHITZ
Subsecretaria de Hacienda.

---

DECRETO N° 380/2.016
Concordia, 8 de Abril de 2.016

VISTO: la nota agregada a fs. 1 del Expediente Interno 88 “P”/16 presentada por el agente municipal Héctor Ricardo Percara y

CONSIDERANDO:
Que el referido agente solicita acogerse a los beneficios de la Ordenanza 34.691.
Que a fojas 2 la Dirección de Recursos Humanos informa el 15/12/2015, que dicho agente cuenta con 58 años de edad y 16 de servicios y que con relación a la Ley 8732 de Jubilaciones la misma especifica que el varón se jubila a los 62 años de edad y la mujer a los 57 años.
Que a fs. 5, por Dictamen N° 204/16 la Dirección de Asuntos Jurídicos “entiende que no corresponde hacer lugar a lo peticionado dado que no cumple con los años de aportes establecidos en la Ordenanza 34 691”.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones emergentes de la Ley Orgánica de los Municipios de Entre Ríos N° 10.027.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Rechazar, por los motivos Invocados en los considerandos de la presente, lo solicitado a fs. 1 del Expediente Interno N° 88 P/2015 por el agente municipal Héctor Ricardo PERCARA -Legajo N° 2844.

ARTICULO 2°.- Girar el presente a la Dirección de Recursos Humanos para la notificación del referido agente, tome nota ésta y oportunamente archívese.

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cra. MONICA L. LIFSCHITZ
Subsecretaria de Hacienda
a/c Secretaría de Economía y Hacienda.

---

DECRETO Nº 381/2.016
Concordia, 8 de Abril de 2.016

VISTO, el Convenio celebrado entre el COLEGIO DE AGRIMENSORES DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS (ZONAL NORDESTE) y la MUICIPALIDAD DE CONCORDIA, y ratificado por Decreto Nº 691/2014 (16/06/2014),

CONSIDERANDO:
Que dicho Convenio entre las partes tiene como objeto la confección de mensuras que por razones de orden netamente operativas no se han podido concluir, en el plazo convenido, razón por la cual es necesario prorrogar el mismo por un plazo 291 días.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal, por el Artículo 107° Inciso n) y u) de la ley 10.027, modificada a través de la ley N° 10.082-Régimen de las Municipalidades de la Provincia de Entre Ríos.-

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA.

ARTICULO 1º.- Prorrogase en todos sus términos por el plazo 291 días el Convenio celebrado entre el COLEGIO DE AGRIMENSORES DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS (ZONAL NORDESTE), y LA MUNICIPALIDAD DE CONCORIDA, en que forma parte integrante del presente Decreto, conforme lo expresado en el considerando del presente.

ARTICULO 2º.- El plazo estipulado en el Articulo 1º comenzara a regir a partir del día 16 de marzo de 2016.

ARTICULO 3º.- Dispónese que a través del la Dirección Municipal de Vivienda, de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, sea la encargada de implementar el presente Convenio.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Ing. CARLOS HORACIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicios Públicos.

---

DECRETO N° 382/2.016
Concordia, 8 de Abril de 2.016

VISTO los Decretos N° 1454/15 y 1455/15, los cuales establecen la estructura orgánica y designaciones de la Secretaria de Desarrollo Humano Salud y Ambiente, conforme Ordenanzas N° 35596/15 y 35597/15, a partir del 10 de diciembre de 2015 y

CONSIDERANDO:
Que atento al tiempo trascurrido y ya fijados los planes y programas de trabajos para la Secretaria mencionada en el VISTO, resulta pertinente introducir las modificaciones necesarias a los Decretos N° 1454/15 y 1455/15 con el fin de cumplimentar con los objetivos propuestos.
Que el Secretario de Desarrollo Humano, Salud y Ambiente tomo conocimiento de lo aquí expresado
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas al Departamento ejecutivo Municipal por la ley N° 10.027 y modificatorias - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos -

Por ello

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTICULO 1°.- Déjense sin efecto los Artículos 5° y 4° de los Decretos N° 1454/15 y 1455/15, respectivamente.

ARTICULO 2°.- Modifíquese el Artículo 43° del Decreto N° 1454/15 el que quedará redactado de la siguiente manera:
ARTICULO 43°.- COORDINACION DE CENTROS DE CAPACITACION y DESARROLLO SOCIAL PARA LA COMUNIDAD: Entenderá en Impartir los lineamientos establecidos para los Centros de capacitación y Desarrollo Social para la Comunidad ubicados en los barrios Gerardo Yaya, Lavardén, Victorino Simón, los Gurises, Tavella Sur y CCI “Los Principitos” con respecto a /a ejecución de programas y actividades para el desarrollo de su zona de influencia en el ámbito social, sanitario y ambiental. Tendrá Rango de Dirección - Nivel 1.

ARTICULO 3°.- Déjese sin efecto el Artículo 23° del Decreto N° 1455/15.

ARTICULO 4°.- Déjese sin efecto el Articulo 35° y la designación a cargo del Área Nivel 1° - CDI “Rayito de Sol” del Agente JOSE IGNACIO ALVAREZ según Articulo 36°, del Decreto N° 1455/15.

ARTICULO 5°.- Modificase el rango jerárquico otorgado al CDI “Rayito de Sol” mediante el Artículo 45° del Decreto N° 1454/15, otorgándose rango de DEPARTAMENTO Nivel 1, a partir del 1° de Abril de 2016.

ARTICULO 6°.- Modifíquese el Artículo 47° del Decreto N° 1454/15 donde dice: “AREA DE ADMINISTRACION y DESPACHO - Nivel 3-.” debe expresarse. “...DIVISION DE ADMINISTRACION y DESPACHO - Nivel 1. A partir del 1° de Abril de 2016.”

ARTICULO 7°.- Otórguese un adicional fijo no remunerativo al Jefe de Departamento Administrativo dependiente de la Dirección de Administración y despacho de la Secretaria de Desarrollo Humano, Salud y Ambiente, JUAN CARLOS IMOBERDOFF, DNI N° 27.500.685, Legajo N° 5402, de PESOS DOS MIL OCHICIENTOS ($ 2.800,00), a partir del 01 de Marzo de 2016, a Liquidarse bajo el Código 175.

ARTICULO 8°.- Modifíquese el Artículo 3° del Decreto N° 013/16, donde se indica “…Legajo N° 3115...”, debe decir: …Legajo N° 3057...”

ARTICULO 9°.- Desígnese al Sr. JAIME CISNERO, DNI N° 18.805.611, Legajo N° 3571, titular de la Coordinación de Comisiones Vecinales conforme al Artículo 25° del Decreto N° 1454/15.

ARTICULO 10°.- Desígnese al Sr. SANTOS JOSE GALLI, Legajo N° 1606, DNI N° 12.426.729, titular de la COORDINACION DE CENTROS DE CAPACITACION y DESARROLLO SOCIAL PARA LA COMUNIDAD, conforme al Artículo 43° del Decreto N° 1454/15.

ARTICULO 11°.- Desígnese titular del CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL “Rayito de Sol” al Agente RUBEN ALCIDES RODA, Legajo N° 1655 DNI N° 16.989.141, conforme a las funciones otorgadas mediante Articulo 45° del Decreto N° 1454/2015.

ARTICULO 12°.- Desígnese titular del CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "CAMBA PASO" al Agente JOSE IGNACIO ALVAREZ, Legajo N° 4365, DNI N° 24.054.459, conforme al Artículo 45° del Decreto 1454/15.

ARTICULO 13º.- Las designaciones formuladas en los Artículos 9º, 10º 11º y 12º, entrarán en vigencia a partir del 01 de abril de 2016.

ARTICULO 14º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
GUILLERMO ECHENAUSE
Secretario de Desarrollo Humanos Salud y Ambiente.

---

DECRETO N° 383/2.016
Concordia, 8 de Abril de 2.016

VISTO que se ha reintegrado a sus funciones, el Señor Secretario de Deportes, Dn. Leandro Marcelo CRESTO, en el día de la fecha en horas de la mañana y,

CONSIDERANDO:
Que se encontraba a cargo de la atención de la Secretaría de Deportes el Cr. Sebastián R. LOGGIO, Director de la Unidad de Gestión de Proyectos Estratégicos.
Que en consecuencia corresponde proceder a dictar la presente disposición.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal, por el Artículo 107º de la ley 10.027, modificada a través de la ley N° 10.082-Régimen de las Municipalidades de la Provincia de Entre Ríos.-

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1º.- Reintégrase a sus funciones y cargo, al Señor Secretario de Deportes, Dn. Leandro Marcelo CRESTO, a partir del día de la fecha yen horas de la mañana.

ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, regístrese, dése a la Secretaría de Gobierno y oportunamente archívese.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
SEBASTIAN LOGGIO
Director Unidad Gestión Proyectos Estratégicos
a/c Secretaria de Deportes.

---

DECRETO N° 384/2.016
Concordia, 11 de Abril de 2.016

VISTO que se reintegrado a su cargo y funciones, el Señor Secretario de Economía y Hacienda, Cr. ALVARO ENRIQUE SIERRA, a partir del día de la fecha y en horas de la mañana.-

CONSIDERANDO:
Que se encontraba a cargo de la Secretaria de Economía y Hacienda, la Señora Sub-Secretaria de Hacienda, Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ, debiendo reintegrarse a dicho funcionario a su función.-
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal, por el Artículo 104º de la Ley 10.027, modificada a través de la Ley N° 10.082-Régimen de las Municipalidades de la Provincia de Entre Ríos -

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1º.- Reintegrar a su cargo y funciones, al Señor Secretario de Economía y Hacienda, Cr. ALVARO ENRIQUE SIERRA, en el día de la fecha y en horas de la mañana.-

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cra. LILIANA L. LIFSCHITZ
Subsecretaria de Hacienda
a/c Secretaría de Economía y Hacienda.

---

DECRETO N° 385/2.016
Concordia, 11 de Abril de 2.016

VISTO que se ha reintegrado a su cargo y funciones, el Señor Secretario de Cr. NORBERTO MARTIN SANTANA, a partir del día de la fecha y en horas de la mañana.-

CONSIDERANDO
Que se encontraba cargo de la Secretaria de Gobierno, el Señor Secretario de Obras y Servicios Públicos, Ing. CARLOS HORACIO PASQUET, debiendo reintegrarse ha dicho funcionario a su función.-
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal, por el Artículo 104° de la Ley 10.027, modificada a través de la Ley N° 10.082-Régimen de las Municipalidades de la Provincia de Entre Ríos.-

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1º.- Reintegrar a su cargo y funciones, al Señor Secretario de Gobierno, Cr. NORBERTO MARTIN SANTANA, a partir del día de la fecha y en horas de la mañana.

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Ing. CARLOS HORACIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicios Públicos
a/c Secretaría de Gobierno.

---

DECRETO N° 386/2.016
Concordia, 8 de Abril de 2.016.

Visto, la solicitud de licencia efectuada por la Señora Tesorera Municipal Cra. SUSANA BEATRIZ MASETTO y,

CONSIDERANDO:
Que a los fines de garantizar el normal funcionamiento de la Tesorería Municipal se debe cubrir en forma transitoria la función de Tesorero Municipal.
Que la Ordenanza N° 33369 prevé como reemplazo natural para el Tesorero la existencia de un Sub Tesorero, cargo este último en el que se encuentra nombrada la Agente Municipal Carmela María Lucrecia Gómez Decreto 1388/15.
Que en virtud de ello, es procedente que la Agente municipal Carmela Gomez, Documento Naci0onal de Identidad Nº 20.702.149, Categoría 24º Legajo Nº 2180, se haga cargo de la Tesorería Municipal.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107° Inciso u) de la Ley 10 027 - Régimen de los Municipios,

Por ello

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Conceder licencia a la Señora Tesorera Municipal Cra. Susana Masetto desde el día 11/04/2016, y mientras dure su ausencia.

ARTICULO 2°.- Poner a cargo de la Tesorería Municipal en forma transitoria durante los días detallados en el Artículo 1°) del presente a la Sub Tesorera Municipal Agente Municipal Carmela María Lucrecia Gómez DNI N° 20 702 149, Categoría 24° del Escalafón Municipal Legajo N° 2180 conforme a lo motivos invocados en los considerandos del presente Decreto.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese, dese a la Secretaría de economía y Hacienda y archívese.-

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cr. ALVARO ENRIQUE SIERRA
Secretario de Economía y Hacienda.

---

DECRETO N° 387/2.016
Concordia, 11 de Abril de 2.016

VISTO las actuaciones obrantes en Expediente Interno N° 1143 Letra “D”/2015 y

CONSIDERANDO:
Que en el presente expediente, obra Acta de Recepción Definitiva correspondiente a la Licitación Privada N° 60/13, “PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL DEL DEPOSITO DE OBRAS PUBLICAS” segundo llamado, cuyos antecedentes obran en Expediente Interno N° 1529 “D”/2013.
Que a fs 2, obra ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA, de fecha 22 de junio de 2015 efectuada por la Inspección de Obra a cargo de la Arquitecta Graciela Etcheverry de la Municipalidad de Concordia y por la otra la Empresa CONKRET S.A., representada por el Ing. Juan de Dios Mac Dugall, que resulta adjudicataria de la obra.
Que los trabajos licitados se llevaron a cabo por la firma respectiva de conformidad.
Que en Virtud de ello, este Departamento Ejecutivo Municipal considera atinente aprobar el Acta respectiva, conforme al antecedente obrante en el mencionado expediente
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107° Incisos ñ), q) y u) de la Ley N° 10027 modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos

Por ello.

EL PRESIDENTE  MUNICIPAL
DECRETA

ARTICULO 1°.- Apruébase el ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA, de fecha 22 de Junio de 2015, efectuada por la Inspección de Obra a cargo de la Arquitecta Graciela Etcheverry de la Municipalidad de Concordia, correspondiente a la Licitación Privada N° 60/13, “PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL DEL DEPOSITO DE OBRAS PUBLICAS” cuyos antecedentes obran en Expediente Interno N° 1529 “D”/2013, correspondiente conforme al Considerando precedente.

ARTICULO 2º.- Gírese a conocimiento de la Subsecretaría de Obras Públicas y a la Dirección de Compras y Suministros.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése copia a la Secretaria de Gobierno y oportunamente archívese.

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Ing. CARLOS HORACIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicios Públicos.

---

DECRETO N° 388/2.016.
Concordia, 11 de Abril de 2.016

VISTO las actuaciones obrantes en Expediente Interno N° 1266 Letra “D”/2015 y,

CONSIDERANDO:
Que en el presente expediente, obra Acta de Recepción Definitiva correspondiente a la Ampliación de la licitación Pública N° 26/14 para “PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS BICENTENARIO” cuyos antecedentes obran en Expediente Interno N° 1564 “D”/2014 y su ampliación mediante Expte. N° 1619 D/14.
Que a fojas 2, obra ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA de fecha 06 de Julio de 2015, efectuada por la inspección de la Obra a cargo del Departamento de Arquitectura, Arquitecto DARIO ANTONIO PELIZZARI, de la Municipalidad de Concordia y por la otra, la Empresa CHEZZI Construcciones, representada por el Arquitecto EDUARDO MARCELO CHEZZI, que resultara adjudicataria de la obra, como lo establece el Pliego de Bases y Condiciones.
Que los trabajos licitados se llevaron a cabo por la firma respectiva de conformidad.
Que en virtud de ello, este Departamento Ejecutivo Municipal considera atinente aprobar el Acta respectiva conforme al antecedente obrante en el mencionado expediente.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107 ° incisos ñ), q) y u) de la Ley N° 10027 y sus modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Apruébase el ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA, de fecha 06 de Julio de 2015, efectuada por la Inspección de Obra, efectuada por la Inspección de Obra a cargo del Departamento Arquitectura, Arquitecto DARIO ANTONIO PELIZZARI, de la Municipalidad de Concordia, correspondiente a la Ampliación de la Licitación Pública Nº 26/14 para PROVISIÓN  MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SALON DE USOS MÚLTIPLES DEL CENTRO DE JUBILADO y PENSIONADOS “BICENTENARIO”, cuyos antecedentes obran en Expediente Interno Nº 564 “D”/2014 y su ampliación mediante Expte. N° 1619 D/14 conforme al Considerando precedente.

ARTICULO 2°.- Girase a conocimiento de la Subsecretaría de Obras Públicas y a la Dirección de Compras y Suministros.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése copia a la Secretaria de Gobierno y oportunamente archívese.

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Ing. CARLOS HORACIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicios Públicos.

---

DECRETO N° 389/2.016
Concordia, 11 de Abril de 2.016

VISTO las actuaciones obrantes en Expediente Interno N° 268 Letra “D” 2015 y

CONSIDERANDO:
Que en el mencionado expediente se tramita el Acta de Recepción Definitiva de la Licitación Pública N° 39/2013 “PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN CENTRO DE JUBILADOS “LA VICTORIA” cuyos antecedentes obran en expediente N° 1162 “D”/2013.
Que a fs. 2, Obra ACTA DE RECEPCION OEFINITIVA DE OBRA, de fecha 29 de Enero de 2015, efectuada por el Departamento Arquitectura de la Municipalidad de Concordia, con la presencia del Arquitecto Sergio Darío Casarré, como director de obra dependiente de la Secretaria de Obras y Servicio Públicos y por la otra parte, el Arq. Eduardo Marcelo Chezzi, en su carácter de Titular de la empresa EDUARDO MARCELO CHEZZI, tal como lo establece el Pliego de Bases y Condiciones.
Que en virtud de ello, este Departamento Ejecutivo Municipal considera atinente aprobar el Acta respectiva, conforme al antecedente obrante en el mencionado expediente.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107º, Incisos ñ), q) y u) de la Ley Nº 10.027 y su modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Apruébase el ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA, de fecha 29 de Enero de 2015 a la Licitación Pública N° 39/2013 “PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN CENTRO DE JUBILADOS LA VICTORIA”, cuyos antecedentes obran en expediente N° 1162 “D”/2013, efectuada por el Departamento Arquitectura de la Municipalidad de Concordia, con la presencia del Arquitecto Sergio Darío Casarré, como director de obra dependiente de la Secretaria de Obras y Servicio Públicos y por la otra parte, el Arq. Eduardo Marcelo Chezzi, en su carácter de Titular de la empresa EDUARDO MARCELO CHEZZI, conforme al Considerando precedente.

ARTICULO 2°.- Girar a conocimiento de la Subsecretaría de Obras Públicas, a Contaduría y a la Dirección de Compras y Suministros.

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Ing. CARLOS HORACIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicios Públicos.

---

DECRETO N° 390/2.016.-
Concordia, 11 de Abril de 2.016

VISTO:
La Ordenanza N° 35.638 HCD de fecha 22 de marzo de 2016, y

CONSIDERANDO:
Que por la misma se autoriza a este Departamento Ejecutivo Municipal a disponer la donación de los inmuebles de propiedad municipal, libres de ocupantes y en buenas condiciones topográficas y de mantenimiento a favor del INSTITUTO AUTAROUICO DE PLANEAMIENTO y VIVIENDA, con los siguientes datos catastrales:
1.- Matricula N° 108.834 Partida Provincial N° 60110, Partida Municipal N° 49699, con una superficie a donar de 10 Has 06 As. 46 Cas (Diez Hectáreas, Seis Áreas, Cuarenta y Seis Centiáreas)' que se desprende de una mayor extensión en el Plano de Mensura N° 1354.
2.- Matricula N° 141.399 Partida Provincial N° 60391, Partida Municipal N° 49.712, con una superficie a donar de 44 Has 46 As 11 Cas (Cuarenta y Cuatro Hectáreas, Cuarenta y seis Áreas, Once Centiáreas) que se desprenden de una mayor extensión en el Plano de Mensura N° 76.288 y cuyas medidas y superficies se determinaran con precisión por la mensura definitiva a donar.
Que el art. 2° dispone que los inmuebles de propiedad municipal descriptos sean ofrecidos en donación al INSTIUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO y VIVIENDA con el cargo que los mismos sean destinados para la construcción de 350 (trescientos cincuenta) viviendas de tipo social de carácter unifamiliar y 32 (treinta y dos locales) comerciales –
Que el presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107, incisos c), k), I) y u) de la Ley N° 10.027, modificada por la Ley N° 10.082- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.-

Por ello:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1.- Disponese la donación de los inmuebles de propiedad de la Municipalidad de Concordia, los cuales se encuentran libres de ocupantes y en buenas condiciones topográficas y de mantenimiento, a favor del INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO y VIVIENDA, en un todo de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza N° 35.638/2016 HCD, con los siguientes datos catastrales:
1.- Matricula N° 108.834 Partida Provincial N° 60110, Partida Municipal N° 49699, con una superficie a donar de 10 Has 06 As. 46 Cas (Diez Hectáreas, Seis Áreas, Cuarenta y Seis Centiáreas); que se desprende de una mayor extensión en el Plano de Mensura N° 1354.
2.- Matricula N° 141.399 Partida Provincial N° 60391, Partida Municipal N° 49.712, con una superficie a donar de 44 Has 46 As 11 Cas (Cuarenta y Cuatro Hectáreas, Cuarenta y seis Áreas, Once Centiáreas) que se desprenden de una mayor extensión en el Plano de Mensura N° 76.288 y cuyas medidas y superficies se determinaran con precisión por la mensura definitiva a donar.

ARTICULO 2°.- La Secretaria de Obras y Servicios Públicos deberá arbitrar las medias administrativas que correspondan para el cumplimiento del presente Decreto -

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Ing. CARLOS HORACIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicios Públicos.

---

DECRETO N° 391/2.016.-
Concordia, 11 de Abril de 2.016

VISTO la Licitación Pública N° 52/06 aprobada mediante Decreto N° 499/2006 de fecha 27 de Abril de 2006 obrante en el Expediente Interno N° 541 “C” 2005 y,

CONSIDERANDO:
Que debido al tiempo transcurrido y con el objeto de solicitar a la Unidad Operativa Cementerio un nuevo relevamiento respecto de los Panteones, Sepulturas y Bóvedas, existentes en el Cementerio Nuevo, que se encuentran en estado de abandono, restos no individualizados o con atraso en sus pagos, así como también las que no fueron vendidas y realizar una actualización del Valor de las mismas, se solicita dejar sin efecto la Licitación Pública N° 52/06 aprobada mediante Decreto N°499/2006 de fecha 27 de Abril de 2006 obrante en Expediente Interno N° 541 “C” 2005.
Que el Departamento Ejecutivo Municipal, considera atinado dejar sin efecto dicha Licitación y efectuar un nuevo relevamiento y actualización de valores de referencia para en un futuro próximo realizar un nuevo llamado a Licitación para la Concesión de los Panteones, Sepulturas y Bóvedas existentes en el Cementerio Nuevo Municipal.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107, Incisos ñ), q) y u) de la Ley N° 10.027 - y su modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos, según T.O. Dto. 4706/12 del Poder Ejecutivo Provincial.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Dejar sin efecto la Licitación Pública N° 52/06 aprobada mediante Decreto N° 499/2006 de fecha 27 de Abril de 2006 de acuerdo a los Considerandos precedentes.

ARTICULO 2°.- Dispónese que la Unidad Operativa Cementerio realice un nuevo relevamiento y actualización de valores de referencia para en un futuro próximo realizar un nuevo llamado a Licitación para la Concesión de los Panteones, Sepulturas y Bóvedas existentes en el Cementerio Nuevo Municipal, conforme a las razones invocadas en los considerandos precedentes.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese copia a la Secretaría de Gobierno, Dirección de Compras y Suministros y oportunamente archívese.

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Ing. CARLOS HORACIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicios Públicos.

---

DECRETO Nº 392/2.016
Concordia, 11 de Abril de 2.016

VISTO:

El Programa de Regularización Dominial “Mi Casa”, implementado por el Departamento Ejecutivo Municipal, y

CONSIDERANDO:
Que el objeto del mismo es regularizar la tenencia precaria de viviendas y otorgar seguridad jurídica mediante el otorgamiento de la escritura traslativa de dominio a favor de los individuos o grupos familiares que habiten en terrenos municipales y/o donados, cedidos o transferidos, cuyo destino sea el de casa habitación única y permanente.
Que existen ocupantes de terrenos municipales que solicitan le sean vendidos de acuerdo a las normas vigentes a fin de incorporarse a dicho programa.
Que el Art. 6° de la Ordenanza N° 22.141/85 determina que la Secretaria de Obras y Servicios Públicos procederá a medir y deslindar los predios, estando a cargo del actual Departamento de Tierras Municipales realizar los convenios respectivos.
Que a fin de facilitar el proceso de regularización se entiende necesario establecer que en los convenios a suscribirse a partir del dictado del presente, se deje claramente expresado que la mensura de los terrenos vendidos se realizará en forma obligatoria en el transcurso de un (1) año a partir de la firma del convenio por parte de los adjudicatarios, siendo los gastos que se deriven de ella, a cargo de los mismos, prorrateado en 24 (veinticuatro) cuotas, abonados conjuntamente con la cuota mensual acordada- para el pago del terreno adjudicado.-
Que el presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107, Incisos c), k), I) y u) de la Ley N° 10.027, modificada por la Ley N° 10.082- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.-
Por ello:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Establécese que la mensura de los terrenos cuya venta se efectúen y se encuentren comprendidos en la Ordenanza N° 22.141/85, deberá realizarse en forma obligatoria en el transcurso de un (1) año, a partir de la firma del convenio por parte de los adjudicatarios, siendo los gastos que se deriven de ella, a cargo de los mismos, prorrateado en 24 (veinticuatro) cuotas, abonados conjuntamente con la cuota mensual acordada para el pago del terreno adjudicado.-

ARTICULO 2°.- La Secretaria de Obras y Servicios Público deberá arbitrar las medias administrativas que correspondan para el cumplimiento del presente Decreto.-

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Ing. CARLOS HORACIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicios Públicos.

---

DECRETO N° 394/2.016.
Concordia, 12 de Abril de 2.016

VISTO la necesidad de contar con personal idóneo y probo para desempeñar funciones y tareas en la Municipalidad de la ciudad de Concordia y,

CONSIDERANDO:
Que a los fines del cumplimiento de las tareas y funciones que le son propias en el Departamento Ejecutivo Municipal, conforme a lo previsto en la Ordenanzas Nros. 35.596/15 y 35 597/15, es necesario contar con los servicios de personal idóneo y con responsabilidad en distintas tareas y funciones que son específicas e inherentes en áreas críticas de atención de la Administración Pública Municipal.
Que este Departamento Ejecutivo Municipal estima pertinente adscribir al Agente Provincial, Señor, Diego Alfredo Ricagno, D.N.I. N° 27.590.889, de la Administración Pública Provincial con prestación de servicios en el Consejo General de Educación del Gobierno de Entre Ríos, para desempeñar funciones en la Municipalidad de Concordia, Departamento Ejecutivo Municipal, Secretaria de Deportes.-
Que de conformidad al marco normativo vigente y aplicable en la materia, para desempeñar funciones administrativas en el Departamento Ejecutivo Municipal, dado que reúnen las condiciones de idoneidad y probidad para desempeñar tareas en el ámbito de la Administración Pública Municipal
Que es decisión de este Departamento Ejecutivo Municipal, conforme a los requerimientos y lineamientos establecidos por el Señor Presidente Municipal, para esta nueva gestión de Gobierno Municipal, proceder a dictar la presente disposición.
Que el presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107, incisos b), h), I) y u) de la Ley N° 10.027, modificada por la Ley N° 10.082- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.-

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Designar para desempeñar funciones en el ámbito de la Municipalidad de Concordia, Departamento Ejecutivo Municipal, Secretaria de Deportes, al Agente Provincial Señor, Diego Alfredo Ricagno, D.N.I. N° 27.590.889, de la Administración Pública Provincial, con prestación de servicios en el Consejo General de Educación del Gobierno de Entre Ríos, de acuerdo a lo expresado en el considerando precedente.-

ARTICULO 2°.- Remitir nota de estilo, adjuntando copia del presente Decreto, al Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, Consejo General de Educación, para su conocimiento, toma de razón y demás efectos, solicitando además se arbitren las medidas pertinentes para adscribir a la Municipalidad de Concordia, de conformidad al marco normativo vigente y aplicable en la materia, para desempeñar funciones en el Departamento Ejecutivo Municipal al Agente de la Administración Pública Provincial indicado en el Artículo 1º del presente Decreto.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
MARCELO CRESTO
Secretario de Deportes.

---

DECRETO N° 395/2.016
Concordia, 12 de Abril de 2.016

VISTO el Convenio de Servicio de Arriada celebrado entre la Municipalidad de Concordia, representado por su Presidente Municipal, Dr. Enrique Tomás Cresto, asistidos por el Señor Secretario de Gobierno, Cr Norberto Martín Santana y el Señor Jorge Antonio Monzón, suscripto el día 01 de Abril de 2016 y,
CONSIDERANDO.
Que a través del citado Convenio, se establece el aporte que efectuará la Municipalidad de Concordia al Servicio de Arriada dependiente de la Secretaría de Gobierno. Dirección de Inspección General en cumplimiento de las Cláusulas que se establecen en el mismo.
Que el presente Convenio consta de doce (12) cláusulas, estimando atinado y pertinente, este Departamento Ejecutivo Municipal, proceder a su ratificación.
Que a efectos de agilizar el trámite de pago, se considera pertinente autorizar los pagos mensuales con la condición que la Amada, cumpla con las obligaciones derivadas del convenio a partir del 01 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016.
Que en consecuencia se nace necesario dictar la presente disposición de conformidad a lo establecido en el marco normativo vigente.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112°), incisos ñ), q) y u) de la ley 10.027 y la modificatoria 10.082, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Téngase presente en todos sus términos, el Convenio del Servicio de Arriada, celebrado entre la Municipalidad de Concordia, representada por su Presidente Municipal, Dr. Enrique Tomás Cresto, asistidos por el Señor Secretario de Gobierno, Cr. Norberto Martín Santana y el Señor Jorge Antonio Monzón, suscripto el día 01 de Abril de 2016, cuya copia forma parte integrante del presente Decreto como Anexo I.-

ARTICULO 2°.- Disponer reconocer y abonar el mes de Enero/16 los pagos que se devenguen hasta cumplimentar el período de doce (12) meses al Servicio de Arriada con domicilio en la Ciudad de Concordia, la suma única mensual de Pesos DOCE Mil ($12.000.-), por las prestaciones objeto del presente, las que serán exigibles a mes vencido y cuyo pago procederá por Tesorería, debiendo presentarse la facturación correspondiente en la Secretaría de Gobierno, donde se iniciará el trámite administrativo de pago mensual a condición que se de cumplimiento al convenio y al presente Decreto.

ARTICULO 3°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento del presente Convenio en la partida de presupuesto que informe la Dirección de Presupuesto en cada expediente de pago.

ARTICULO 4º.- Autorizar a la Contaduría y a Tesorería Municipal a emitir la orden y efectuar el pago correspondiente, previo cumplimiento de las obligaciones que al efecto se establece en el Convenio.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cr. NORBERTO MARTIN SANTANA
Secretario de Gobierno

CONVENIO DE SERVICIO DE ARRIADA

En la ciudad de Concordia, a el día 1° de Abril de 2016, entre la Municipalidad de Concordia, representada en este acto por el Señor Presidente Municipal, Dr. Enrique Tomás Cresto, asistido en este acto por el Señor Secretario de Gobierno, Cr Norberto Martín Santana con domicilio en calle Bartolomé Mitre N° 76 de la Ciudad de Concordia y el Señor Jorge Antonio Monzón, Documento Nacional de Identidad N° 35.222 834, con domicilio en calle Lamadrid y Niez, de la ciudad de Concordia, en adelante denominado “EL PERSONAL” convienen en celebrar el presente Convenio de Servicio de Arriada Municipal, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: Se establece que el Servicio de Amada será realizado por “El Personal”, los que procederán a arriar todos aquellos animales: equinos y/o. vacunos que se encuentren en la vía pública y/o que se encontraren sueltos o abandonados, en el ámbito de la planta urbana de la ciudad de Concordia, en cumplimiento de lo previsto en las disposiciones en vigencia y trasladarlos al espacio destinado para su encierro, existente en la Delegación Policial de Osvaldo Magnasco,  donde permanecerán hasta su entrega o disposición de su destino. Las tareas aquí convenidas, se cumplirán durante todos los días de la semana, durante las veinticuatro horas del día.-------

SEGUNDA: “El Personal”, se compromete a contar para el efectivo cumplimiento de las tareas, con una camioneta y un trailer o remolque adaptado para traslade de los animales que se levanten, con capacidad para seis (6) equinos o animales de similar porte.------

TERCERA: “El Personal” procederá a realizar un acta al momento de levantar el animal, dejando constancia de sus particularidades, marcas o señales si existieren, y/o todo otro elemento o característica que permita individualizarlos, comprometiéndose a utilizar toda su pericia, conocimientos y cuidado en el cumplimiento de sus servicios y realizar las tareas aquí comprometidas con la mayor diligencia, durante el tiempo establecido y con los elementos que se encuentren a su cargo y aquellos que fueren necesarios implementar para desarrollo de la tarea.-

CUARTA: “El Personal” se compromete a atender y mantener a los animales retenidos en buenas condiciones, brindándole alimento y agua, además de avisar a las autoridades sanitarias ante la detección de heridas o enfermedades en los mismos.-------------------

QUINTA: “El Personal” procederá a la entrega de los animales que se encontraren retenidos, a quienes fueren autorizados mediante Acta de entrega, por la Dirección de Inspección General, dependiente de la Secretaria de Gobierno previa presentación de la misma. Asimismo y para el caso de que los animales retenidos revistan el carácter de “REINCIDENCIA”, la entrega procederá solo ante la autorización emanada del Juzgado de Faltas que así lo determine y ante el pago de la multa pertinente si correspondiere.---

SEXTA: La Municipalidad abonará a El Personal, la suma única y mensual de Pesos DOCE MIL ($ 12.000) por las prestaciones objeto del presente, las que serán exigibles a mes vencido y cuyo pago procederá por Tesorería, según el trámite normal y habitual, debiendo presentarse la facturación correspondiente.---------------

SEPTIMA: La Municipalidad, se compromete a poner a disposición de “El Personal” el alimento y elementos que fueren necesarios para la atención y cuidado de los animales mientras se encontraren retenidos en el lugar dispuesto a tal efecto; debiendo El Personal comunicar las necesidades a la Dirección de Inspección General a efectos de su provisión.---------------

OCTAVA: La Dirección de Inspección General, será la encargada de controlar el fiel cumplimiento de las tareas y funciones convenidas y podrá solicitar un informe de los servicios desarrollados, donde se precise circuito de recorrida, cantidad y calidad de animales que han sido arriados, con indicación de lugar y fecha, predio al que fueron trasladados, procedimiento realizado y destino que han tenido los mismos, discriminando si se ha procedido a su entrega o devolución, cobro de suma alguna en su caso, por orden de quien se ha actuado etc- Dicho informe deberá ser elevado a la Secretaría de Gobierno para su conocimiento y control.----

NOVENA: El presente Convenio tiene vigencia por el término de UN (1) año, contados a partir del día 1º de Enero de 2016 al día 31 de Diciembre de 2016, salvo expresa disposición debidamente fundada mediante la cual se justifique y establezca la posibilidad de continuar la misma, en cuyo caso deberá procederse a la instrumentación correspondiente del acto administrativo estableciendo la continuidad-------

DECIMA: Queda pactado que en caso de incumplimiento por el Personal de los Servicios a su cargo y en la forma establecida, La Municipalidad podrá rescindir el presente, debiendo comunicar a El Personal en forma fehaciente y sin derecho a compensación o indemnización de ningún tipo para la parte incumplidora.-------------

DECIMA PRIMERA: Las relaciones instauradas en merito al presente contrato, no generan respecto de las partes obligación alguna basada en relación de empleo público o de la Ley de Contrato de  Trabajo y/o cualquier otra fuera de lo establecido en las cláusulas que anteceden y El Personal se hace cargo de todas las consecuencias dañosas y/o reclamos que puedan derivarse por acciones del personal que pudiere afectar para la prestación del servicio contratado y/o por lo bienes o vehículos utilizados, siendo única responsable y eximiendo expresamente a La Municipalidad de responsabilidad por tales hechos De Igual forma se procederá ante reclamos del personal utilizado si lo hubiere.---------------

DECIMA SEGUNDA: A todos los efectos del presente, las partes constituyen domicilios en los enunciados en el inicio, donde tendrán validez todas las notificaciones Judiciales y extrajudiciales.
Las partes se someten a la competencia de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Concordia Provincia de Entre Ríos, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder--------------

De conformidad, se firman dos ejemplares, de un mismo tenor y a igual efecto, en el lugar y fecha establecidos ut supra----------

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cr. NORBERTO MARTIN SANTANA
Secretario de Gobierno.

---

DECRETO N° 396/2.016
Concordia, 13 de Abril de 2.016

VISTO que se debe ausentar en horas de la mañana de la ciudad, el Señor Presidente Municipal, Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO por temas relacionados con la Administración Municipal y,

CONSIDERANDO:
Que se estima pertinente poner a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, al Señor Secretario de Gobierno, Cr. NORBERTO MARTIN SANTANA y encargar la atención de la Secretaria de Gobierno, el Señor Secretario de Economía y Hacienda, Cr. ALVARO ENRIQUE SIERRA, sin perjuicio de sus funciones especificas.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal, por el Artículo 104° de la ley 10.027 modificada a través de la Ley N° 10.082-Réglmen de las Municipalidades de la Provincia de Entre Ríos -

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA.

ARTICULO 1°.- Poner a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, al Señor Secretario de Gobierno, Cr. NORBERTO MARTIN SANTANA, a partir del día de la fecha y en horas de la mañana.

ARTICULO 2°.- Encargar la atención de la Secretaria de Gobierno, al Señor Secretario de Economía y Hacienda, Cr. ALVARO ENRIQUE SIERRA, sin perjuicio de sus funciones especificas, a partir del día de la fecha y en horas de la mañana.-

ARTICUILO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cr. NORBERTO MARTIN SANTANA
Secretario de Gobierno
Cr. ALVARO ENRIQUE SIERRA
Secretario de Economía y Hacienda.

---

DECRETO N° 397/2.016
Concordia, 13 de Abril de 2.016

VISTO que se debe ausentar de la ciudad desde horas de la mañana el Señor Secretario de Deportes, Dn. Leandro Marcelo CRESTO por temas relacionados con la Administración Municipal y:

CONSIDERANDO:
Que se estima pertinente encargar la atención de la Secretaria de Deportes al Cr. Sebastián R. LOGGIO, Director de la Unidad de Gestión de Proyectos Estratégicos a partir del día de la fecha y mientras dure la ausencia del Secretario de Deportes, sin perjuicio de sus funciones específicas.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el 104º de la Ley 10.027, modificada a través de la ley N° 10.082-Réglmen de las municipalidades de la Provincia de Entre Ríos. 
Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTICULO 1°.- Encargar la atención de la Secretaría de Deportes, al Señor Director de la Unidad de Proyectos Estratégicos, Cr Sebastián LOGGIO, a partir del día de la fecha y mientras dure la ausencia del Secretario, de Deportes.-

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Cr. NORBERTO MARTIN SANTANA
Secretario de Gobierno
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Cr. SEBASTIAN LOGGIO
Director Unidad Proyectos Estratégicos
a/c Secretaría de Deportes.

---

DECRETO N° 398/2.016
Concordia, 14 de Abril de 2.016

VISTO que se ha reintegrado a sus funciones el Señor Presidente Municipal, Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO, en el día de la fecha y en horas de la tarde y,

CONSIDERANDO:
Que se encontraba a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, el Señor Secretario de Gobierno. Cr NORBERTO MARTIN SANTANA.-
Que en consecuencia corresponde proceder a dictar la presente disposición.
Que la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107° incisos b), h), n), q) y u) de la ley N° 10.027, modificada a través de la ley N° 10.082-Régimen de las Municipalidades de la Provincia de Entre Ríos.-

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTICULO 1°.- Pónese en posesión de su cargo, al Señor Presidente Municipal. Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO, a partir del día de la fecha y en horas de la tarde.

ARTICULO 2°.- Reintégrase a sus funciones y cargo, al Señor Secretario de Gobierno, Cr. NORBERTO MARTIN SANTANA, a partir del día de la fecha y en horas de la tarde.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, regístrese, dése a la Secretaría de Gobierno y oportunamente archívese.-

Cr. NORBERTO MARTIN SANTANA
Secretario de Gobierno
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Cr. ALVARO ENRIQUE SIERRA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaria de Gobierno.

---

DECRETO N° 399/2.016
Concordia, 14 de Abril de 2.016

VISTO la liquidación de haberes del personal municipal, correspondiente al Mes de MARZO de 2016, realizada por la Dirección Liquidaciones, cuyas actuaciones obran en Expediente Interno N° 684 D/16 y,

CONSIDERANDO:
Que la citada liquidación asciende a PESOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 59/100 ($ 46.850.778,59).
Que la Dirección de Planeamiento y Presupuesto ha Indicado las partidas presupuestarias a las que corresponde imputar el presente gasto.
Que la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado conocimiento de la presente erogación, autorizando el total del gasto.
Que no obstante las observaciones formuladas por la Contaduría y atento a que se cuenta con los recursos necesarios, es decisión del Departamento Ejecutivo dar trámite a las presentes actuaciones.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por Ley N° 10.027- Régimen Municipal de Entre Ríos y sus modificaciones.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Aprobar la liquidación y el abono del día 31 de marzo de 2016 de los haberes del personal municipal correspondiente al mes de MARZO de 2016, las retenciones realizadas así como también las contribuciones patronales que surjan de las declaraciones juradas correspondientes, cuyo monto asciende a la suma total de PESOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 59/100 ($ 46.850.778,59), conforme las actuaciones obrantes en Expediente Interno N° 684 “D”/16

ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que se aprueba en el Artículo 1° de este Decreto, a las partidas presupuestarias indicadas por la Dirección de Presupuesto, cuyo detalle se anexa formando parte del presente.

ARTICULO 3°.- Remitir a Contaduría y a Tesorería a sus efectos.

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cr. NORBERTO MARTIN SANTANA
Secretario de Gobierno
Cr. ALVARO ENRIQUE SIERRA
Secretario de Economía y Hacienda.

---

DECRETO N° 400/2.016
Concordia, 14 de Abril de 2.016

VISTO, las actuaciones obrantes en Expediente N° 21 Letra “A”/2016, y;

CONSIDERANDO:
Que a fojas 1 el Agente Mensual HECTOR DOMINGO AMAYA M.I. Nº 8.648.379, Legajo Nº 499, presenta la renuncia al cargo a partir del 01 de abril de 2016, para acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria Común, otorgada par la Caja de Jubilaciones v Pensiones de Entre Ríos.
Que a fojas 2 obra Resolución N° 417 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, otorgando el beneficio de, la Jubilación Ordinaria Común al Agente HECTOR DOMINGO AMAYA.
Que a fojas 6, la Dirección de Recursos Humanos informa que el Agente HECTOR DOMINGO AMAYA M.I. N° 8.648.379, Legajo 499, presta servicios en este Municipio desde el 7 de junio de 1973. Revista como personal mensual en la categoría 24° del Escalafón Municipal. Dependiente del Departamento Arquitectura - Secretaría de Obras y Servicios Públicos.
Que a fojas 8 obra Dictamen N° 442/16 de fecha 04/04/2016 de la Dirección de Asuntos Jurídicos.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 10r, Inciso, q) y u) de la Ley Provincial N° 10.027/11 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Aceptase a partir del 01 de abril de 2016 la renuncia presentada por el Agente HECTOR DOMINGO AMAYA M.I N° 8.648.379, Legajo 499, para acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria Común, otorgada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, notifíquese y oportunamente archívese.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Ing. CARLOS HORACIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicios Públicos.

---

DECRETO N° 401/2.016
Concordia, 14 de Abril de 2.016

VISTO el traslado solicitado por el Agente Mensual CARLOS ALBERTO TORRES, Legajo N° 6341, D.N.I N° 39.263.514, en expediente interno N° 48 “T”/2016, y;

CONSIDERANDO:
Que el Agente Mensual CARLOS ALBERTO TORRES, Legajo N° 6341, D.N.I, Nº 39.263.514, dependiente de la Unidad Operativa  de Ómnibus de la  Subsecretaría de Servicios Públicos, Secretaría de Obras y Servicios Públicos solicita su traslado a la Subsecretaría de Desarrollo Económico dependiente de la Secretaria de Economía y Hacienda.
Que la Unidad Operativa Terminal de Ómnibus y la Subsecretaría de Desarrollo Económico, han expresado que no existen objeciones al traslado del interesado.
Que a fojas 3, la Dirección de Recursos Humanos informa que el agente CARLOS ALBERTO TORRES, Legajo N° 6341, D. N. I N° 39.263.514 presta servicios en este Municipio desde el 1° de noviembre de 2015. Revista como personal mensual - categoría 5° del Escalafón Municipal.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 10027, de la Ley Nº 10.027/11 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1º.- Desatectase al Agente Mensual CARLOS ALBERTO TORRES, Legajo N° 6341, D.N.I N° 39.263.514, de la Unidad Operativa Terminal de Ómnibus dependiente de la Subsecretaría de Servicios Públicos, Secretaría de Obras y Servicios Públicos, por los motivos invocados en los considerandos del presente.

ARTICULO 2°.- Afectase al Agente Mensual indicado en el Artículo 1° del presente Decreto, a la Subsecretaría de Desarrollo Económico dependiente de la Secretaria de economía y Hacienda.

ARTICULO 3°.- Impútese lo aprobado en el Artículo 1º en la partida presupuestaria:
0.1.90.01.01.01/ Desarrollo Económico.

ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y oportunamente archívese.

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Ing. CARLOS HORACIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicios Públicos.

---

DECRETO N° 402/2.016
Concordia, 14 de Abril de 2.016

VISTO el traslado solicitado por el Agente Mensual JORGE DANIEL PESOA, Legajo N° 5786, D.N.I N° 29.595.553, en expediente interno N° 82 “P”/2016,

CONSIDERANDO:
Que el Agente Mensual JORGE DANIEL PESOA, Legajo N° 5786, D. N. I N° 29.595.553, dependiente de la Dirección de Mantenimiento de Calles Pavimentadas y Ejecución de Obras Públicas de la Subsecretaría de Obras Públicas, Secretaría de Obras y Servicios Públicos solicita su trastada a la Dirección de Seguridad Ciudadana, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, Secretaria de Gobierno.
Que la Dirección de Mantenimiento de Calles Pavimentadas y Ejecución de Obras Públicas y la Dirección de Seguridad Ciudadana, han expresado que no existen objeciones al traslado del interesado.
Que a fojas 4, la Dirección de Recursos Humanos informa que el agente JORGE DANIEL PESOA Legajo, Nº 5786, DNI Nº 29.595.553 presta servicios en este Municipio desde el 1° de julio de 2014. Revista como personal mensual- categoría 8° del Escalafón Municipal.
Que a partir del dictado del presente Decreto, se deberá excluir al Agente PESOA del Convenio de la Subsecretaría de Obras Públicas vigente, que se liquida bajo el Código 356 -CONVENIO SEC. OBRAS PÚBLICAS DEC.1185/06.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107º, de la Ley N° 10.027/11 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Desafectase al Agente Mensual JORGE DANIEL PESOA, Legajo N° 5786, D.N.I N° 29.595.553, de la Dirección de Mantenimiento de Calles Pavimentadas y Ejecución de Obras Públicas de la Subsecretaría de Obras Públicas, Secretaría de Obras y Servicios Públicos, por los motivos invocados en los considerandos del presente.

ARTICULO 2°.- Afectase al Agente Mensual indicado en el Artículo 1° del presente Decreto, a la Dirección de Seguridad Ciudadana, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, Secretaria de Gobierno.

ARTICULO 3°.- Dejase sin efecto, a partir de la vigencia del presente Decreto, la percepción del Convenio de la Subsecretaría de Obras Públicas, que se liquida bajo el Código 356 -CONVENIO SEC. OBRAS PÚBLICAS DEC.1185/06.

ARTICULO 4°.- Impútese lo aprobado en el Artículo 1º en la partida presupuestaria:
0.1.90.01.01 01/ Secretaria de Gobierno.

ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y oportunamente archívese.

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Ing. CARLOS HORACIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicios Públicos.

---

DECRETO N° 403/2.016.
Concordia, 14 de Abril de 2.016

VISTO: la Planilla de Traslado agregada a fs. 1 del Expediente Interno N° 85 “C” del 29/02/16 presentada por la agente Celia Margarita CHAVEZ, y

CONSIDERANDO:
Que por la misma se solicita traslado desde el Concejo Deliberante a la Subsecretaría de Desarrollo Económico.
Que en la Planilla de Traslado han prestado su conformidad el Presidente del Concejo Deliberante y el Subsecretario de Desarrollo Económico.
Que a fs 2 la Directora de Recursos Humanos ha producido el Informe de su competencia.
Que de conformidad con la documentación agregada al expediente y lo informado por la Dirección de Recursos Humanos, corresponde hacer lugar a lo solicitado.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones emergentes de la Ley Orgánica de los Municipios de Entre Ríos N° 10027

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Autorizar el traslado de la agente Celia Margarita CHAVEZ, Legajo N° 2925, -D.N.I. N° 14,021517-, desde el Concejo Deliberante a la Subsecretaría de Desarrollo Económico, de conformidad a los antecedentes obrantes en Expediente Interno N° 85 “C”/16

ARTICULO 2°.- Regístrese, notifíquese a la agente por la Dirección de Recursos Humanos, tome nota esa Dirección y la Dirección de Liquidaciones y archívese.

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cr. ALVARO ENRIQUE SIERRA
Secretario de Economía y Hacienda.

---

DECRETO N° 404/2.016
Concordia, 14 de Abril de 2.016

VISTO: la Planilla de Traslado agregada a fs. 1 del Expediente Interno N° 24 “G” del 23/03/16 presentada por la agente Alicia Susana González, y

CONSIDERANDO:
Que por la misma se solicita traslado desde el Concejo Deliberante a la Subsecretaria de Desarrollo Económico.
Que en la Planilla de Traslado han prestado su conformidad el Presidente del Concejo Deliberante y el Subsecretario de Desarrollo Económico.
Que a fs. 3 la Directora de Recursos Humanos ha producido el informe de su competencia
Que de conformidad con la documentación agregada al expediente y lo informado por la Dirección de Recursos Humanos, corresponde hacer lugar a lo solicitado.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones emergentes de la Ley Orgánica de los Municipios de Entre Ríos N° 10.027.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Autorizar el traslado de la agente Alicia Susana GONZÁLEZ, Legajo N° 1040, -D.N.I. N° 13198532, desde el Concejo Deliberante a la Subsecretaría de Desarrollo Económico, de conformidad a los antecedentes obrantes en Expediente Interno N° 24 “G”/16.

ARTICULO 2º.- Regístrese notifíquese, a la agente por la Dirección de Recursos Humanos, tome nota esa Dirección y la Dirección de Liquidaciones y archívese.-

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cr. ALVARO ENRIQUE SIERRA
Secretario de Economía y Hacienda.

---

DECRETO N° 405/2.016
Concordia, 14 de Abril de 2.016

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Interno N° 19 Letra ''V''/16 y,

CONSIDERANDO:
Que mediante Planilla de Traslado el Agente Municipal ARISTIDES VELEZ, Legajo N° 6192, solicita el traslado desde la Dirección de Asistencia Social Inmediata hacia el Departamento Vehículos Livianos, ambas dependencias de la Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Ambiente,
Que las áreas competentes no presentan objeciones a que se disponga el traslado del agente, habiendo prestado su conformidad en la citada planilla.
Que la Dirección de Presupuesto toma intervención.
Que la Dirección de Recursos Humanos informa sobre el legajo personal del agente.
Que este Departamento Ejecutivo en virtud de no existir objeciones que formular, estima pertinente, dictar la presente disposición
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo por el Artículo 107º) de la Ley N° 10,027 y modificatorias- Régimen de los Municipios de Entre Ríos-

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTICULO 1º.- Desafectase al Agente Municipal ARISTIDES VELEZ, Legajo N° 6192, DNI N° 94919.783, de la Dirección de Asistencia Social Inmediata de la Secretaría de Desarrollo Humano. Salud y Ambiente, en virtud de lo expresado en los considerandos de la presente.

ARTICULO 2º.- Afectase al agente indicado en el Artículo anterior al Departamento Vehículos Livianos de la Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Ambiente, en base a lo expresado en los considerandos precedentes.

ARTICULO 3º.- Establecese que los gastos emergentes de la transferencia dispuesta en el presente serán imputados a la Partida 0.1.90.01.01.01 Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Ambiente,

ARTICULO 4º.- Gírese a la Dirección de Recursos Humanos para su notificación, toma de razón y correspondientes efectos, y tome conocimiento Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Ambiente.

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
GUILLEMRO ECHENAUSE
Secretario de Desarrollo Humano, Salud y Ambiente.

---

DECRETO N° 406/2.016
Concordia, 14 de Abril de 2.016

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Interno Nº 129 Letra “B”/15, iniciadas por el agente mensual LUIS ANGEL BARON, Legajo N° 2722 y.

CONSIDERANDO
Que en el referido expediente obra solicitud presentada por el nombrado agente por la que interese acogerse al beneficio previsto en la Ordenanza N° 34.691/11, relativa a la asignación de categoría al personal municipal próximo a jubilarse.
Que la Dirección de Recursos Humanos informa que al agente LUIS ANGEL BARON, mediante Decreto N° 1189/15 se otorgó la Categoría 20° del Escalafón Municipal a partir del 1/11/15, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Ambiente, tiene 63 años de edad y 17 años de servicios, con fecha de ingreso el 01/03/1998, no registrando antecedentes disciplinarios en su foja de servicios, destacando a su vez en referencia a la Ley 8732 de Jubilaciones especifica que, el varón se jubila a los 62 años y las mujeres a los 57 años de edad con 30 años de servicios cumplidos.
Que concluye la Dirección de Recursos Humanos, en su legajo personal posee un reconocimiento de años de servicios para la licencia, prestados en Ferrocarriles Argentinos del: 07/07/82 al 31/10/92, 10 años 3 meses y 24 días.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos toma intervención de su competencia, indicando que ante lo solicitado por el agente Luis Ángel Baron y el Informe de la Dirección de Recursos Humanos, entiende que corresponde hacer lugar a lo peticionado dado que cumple con los años de aportes establecidos en la Ordenanza N° 34.691 y le corresponde según el Anexo de la misma se le otorgue UNA (1) categoría
Que el Artículo 1° de la Ordenanza N° 34 691 establece: “ARTICULO 1°.- El personal que haya cumplido 5 años de servicios computables en el municipio y le resten cinco (5) años para acceder a la jubilación ordinaria común o especial, podrá por única vez solicitar al Departamento Ejecutivo la asignación de categoría”.
Que por consiguiente este Departamento Ejecutivo entiende corresponde hacer lugar a la petición efectuada y consecuentemente asignar al agente LUIS ANGEL BARON, la Categoría 21° del Escalafón Municipal, en los términos y condiciones de la normativa precitada.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Articulo 107º, Inciso b) y u) de la Ley N° 10.027 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTICULO 1°.- Asígnase la Categoría 21° del Escalafón Municipal, al agente mensual, LUIS ANGEL BARON, Legajo N° 2722, de conformidad con lo previsto en la Ordenanza N° 34691/11 relativa a la asignación de categoría al personal municipal próximo a jubilarse, en virtud de lo señalado en los Considerandos que integran y forman parte del presente y las actuaciones obrantes en el Expediente Interno N° 129 Letra “B”/15.

ARTICULO 2°.- Notifíquese por la Dirección de Recursos Humanos al Agente Municipal LUIS ANGEL BARON, que la Ordenanza N° 34.691 establece: ARTICULO 6° - El beneficio dispuesto en los artículos anteriores se perderá automáticamente se al reunir los requisitos para acceder a la jubilación ordinaria o especial no se promovieran los trámites dentro de los 60 días”.

ARTICULO 3°.- Remítase copia a la Dirección de Recursos Humanos, Secretaría de Economía y Hacienda, Secretaría de Desarrollo Humano. Salud y Ambiente y oportunamente archivar en el legajo personal del agente.

ARTICULO 4°.- Comuníquese publíquese dése a la Secretaría de Gobierno y archívese.

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
GUILLEMRO ECHENAUSE
Secretario de Desarrollo Humano, Salud y Ambiente.

---

DECRETO Nº 407/2.016.
Concordia 14 de Abril de 2.016

VISTO el Contrato de Ejecución de Obra suscripto entre la Municipalidad de Concordia y la firma unipersonal del Sr. HECTOR DANIEL PALOPOLO CUIT N° 23-31655070-4 con domicilio en calle Batalla de Cepeda N° 971 de esta ciudad, y
CONSIDERANDO:
Que dicho contrato tiene por objeto la provisión de mano de obra equipos para la obra aprobada según ACU N° 0597/14, para la ejecución de ampliación de redes de agua y cloaca, y obras de nexo en el Barrio 8 de Diciembre de nuestra ciudad.
Que dicha obra, por un monto PESOS UN MILLON CIENTO DIEZ MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON SESENTA CENTAVOS ($1.11018460), se ejecuta en el marco del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios ACU N° 0597/14 y Concurso de Precios.
Que en virtud de ello, este Departamento Ejecutivo Municipal considera atinente dictar el presente Decreto, que se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107° Inciso n) y u) de la ley 10.027 y sus modif. - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1º.- Téngase presente el Contrato de Ejecución de Obra que con- Anexo I forma parte integrante del presente Decreto, suscripto entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA y la firma unipersonal del Sr HECTOR DANIEL PALOPOLO CUIT N° 23-31655070-4, conforme a lo indicado en el considerando precedente.

ARTICULO 2°.- Dese intervención a la Dirección de Contaduría y Tesorería Municipal.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, y oportunamente archívese.-

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Ing. CARLOS HORACIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicios Públicos.

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA
Ampliación de Redes de Agua y Cloaca y Obras de Nexo- 56 Viviendas Barrio 8 de Diciembre –
Programa federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios - ACU N° 0597/14
OBRA POR ADMINISTRACIÓN

En la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA, representada en este acto por el Señor Presidente Municipal Doctor Enrique Tomás Cresto, asistido por el Señor Secretaria de Obras y Servicios Públicos Ingeniero Carlos Horacio Pasquet, en adelante denominado “LA MUNICIPALIDAD”, por una parte y por la otra la firma unipersonal del Ingeniero HECTOR DANIEL PALOPOLO MI N° 31.655.070 CUIT Nº 23-316 5070-4 denominada en lo sucesivo “LA CONTRATISTA”, en el marco del Programa Federal de Urbanización de Villas Asentamiento Precarios, ACU Nº 0597/14, según proyecto autorizado por Ordenanza N° 35.355 y según Concurso de Precios de fecha 01 de Marzo de 2016, convienen en celebra el presente contrato el que se regirá por las presentes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: OBJETO: el presente contrato tiene por objeto la PROVISIÓN O MANO DE OBRA para la EJECUCION DE ampliación de redes de agua y cloaca y obras de nexo a realizarse en el Barrio 8 de Diciembre, de esta ciudad de Concordia.-

SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO La obra de referencia mencionada en la Cláusula Primera, se ejecutará en un todo de acuerdo al Proyecto a robado por el E.D.O.S. (Ente Descentralizado de Obras Sanitarias) y Especificaciones Técnicas particulares establecidas en el Pliego el Concurso de Precios a disposición de “LA CONTRATISTA”, a través de la Dirección de Obra.

TERCERA: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La contratación de la presente obra se efectúa por el sistema de “AJUSTE ALZADO”, obra total consumada por la cantidad de dinero establecida en la Cláusula Cuarta.-----

CUARTA: MONTO DEL CONTRATO. El monto total el presente contrato asciende a la suma total de PESOS UN MILLÓN CIENTO DIEZ MIL CIENTO OCHENTA y CUATRO CON SESENTA CENTAVOS ($1.110.184,60).----------

QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será de SESENTA DIAS (60) corridos a partir de la fecha en que se suscriba el ACTA DE INICIO DE OBRA la que se confeccionará dentro de los diez (10) días de la firma del Contrato Este plazo se podrá ampliar, si así lo solicita “LA CONTRATISTA” para compensar lo días por factores climáticos (lluvias o secuelas de lluvias), fuerza mayor, caso fortuito, etc. Este reconocimiento lo hará la Inspección de Obra, en base a lo registrado y constatado por ésta. “LA CONTRATISTA” deberá solicitar este reconocimiento mediante libro de Notas de Pedido.----------
En caso de resultar aceptada la justificación se prorrogará el plazo de ejecución. De no mediar causa justificada “LA CONTRATISTA” será pasible de aplicación de las sanciones previstas en el presente contrato.- Transcurridos veinte (20) días de mora en la entrega dará derecho a “LA MUNICIPALIDAD” a resolver el contrato.-----

SEXTA: MORA EN LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS: Si “LA CONTRATISTA” no iniciare los trabajos dentro de los diez (10) días de la fecha del Acta de Replanteo o Iniciación, incurrirá en una multa equivalente al medio por mil (1/2 por mil) del importe del contrato por cada día de demora en iniciar las obras considerándose que estas han dado comienzo a partir del Acta de Iniciación de los trabajos, dando derecho a “LA MUNICIPALIDAD” a resolver el contrato.-----------

SEPTIMA: MORA EN LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS: Si “LA CONTRATISTA” no terminara los trabajos en el plazo convenido en la CLAUSULA QUINTA, o no les diera total o correcta terminación dentro del plazo contractual, incurrirá en una multa equivalente al medio por mil (1/2 por mil) del importe del contrato por cada día de atraso en la terminación de la obra. La multa que se aplique por demora en la iniciación no autoriza a “LA CONTRATISTA” a tener por prorrogado el plazo de la obra en el número de días correspondiente a aquellas. Solo se incluirán en el computo del plazo contractual las prorrogas y ampliaciones concedidas.-------------

OCTAVA: MEDICION DE LA OBRA: LA MUNICIPALIDAD certificará los trabajos en periodos mensuales (calendarios), conforme a las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la Inspección, que estará a cargo de la Dirección Municipal de Viviendas y el EDOS, suscribiendo dicho certificado en forma conjunta con el Representante Técnico de “LA CONTRATISTA”.-------
El certificado será emitido dentro de los tres (3) días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de medición.------------

NOVENA: FORMA DE PAGO: El pago se efectuará dentro de los Cuarenta y Cinco (45) días de emitido el Certificado de Obra. Los mismos se supeditan a los términos y condiciones del Convenio Particular suscripto con NACIÓN ACU N° 0597/14.-----------
En dicho Convenio Nación asume exclusivamente el pago de la presente obra sujeto a la existencia de recursos presupuestarios disponibles suficientes. La inexistencia de recursos presupuestarios disponibles suficientes por parte de dicha Subsecretaria, no dará lugar a reclamo alguno a la Municipalidad de Concordia, por parte de “LA CONTRATISTA”.------------
Del importe del Certificado de Obra se deducirá el cinco por ciento (5%) en concepto de Fondo de Reparo, importes que serán retenidos como garantía de la ejecución de obra y serán devueltos a “LA CONTRATISTA” una vez efectuada la Recepción Definitiva de la Obra.----

El Fondo de Reparo podrá ser sustituido por Pólizas de Caución contratadas con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER).-----------
En toda ampliación de obra o en los adicionales y/o imprevistos que se autoricen se deberán  reajustar las garantías correspondientes.----------
El Certificado de pago no implica la recepción de la obra a que él se refiere.----------
LA MUNICIPALIDAD exigirá a “LA CONTRATISTA”, antes del pago del Certificado pertinente, la presentación de los comprobantes que acrediten el pago de los salarios del personal que emplee en la obra y el cumplimiento de las leyes previsionales, impositivas y de seguros.----------

DECIMA: DESIGNACION DE REPRESENTANTE TECNICO: “LA CONTRATISTA” designará un Representante Técnico para que lo asista específicamente en esta obra. El mismo será, Ingeniero Civil o en Construcciones, Arquitecto o Maestro Mayor de Obra matriculado en su respectivo Colegio de Profesionales y habilitado por el mismo Tal designación deberá ser comunicada a “LA MUNICIPALIDAD” mediante nota de estilo.-------

DECIMAPRIMERA: CUMPLIMIENTO DE LEYES IMPOSITIVAS, PREVISIONALES, LABORALES Y DE SEGUROS: LA CONTRATISTA está obligada a cumplir con las disposiciones vigentes en lo referente a leyes laborales, impositivas y de seguros.----------
Deberá contar y presentar previo al inicio de los trabajos la contratación por el personal afectado a la obra, de los siguientes seguros. Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART), conforme lo establecido las normas vigentes en materia de Higiene y Seguridad en el trabajo y las resoluciones de la Superintendencia de Riesgos en el Trabajo, como así también toda otra Norma legal que resulte vigente durante el desarrollo de la obra, El incumplimiento de la obligación precedente será causal de rescisión del presente contrato.-----------
El incumplimiento de la obligación precedente será causal de rescisión del presente contrato.—

DECIMASEGUNDA: “LACONTRATISTA” deberá contratar además un seguro de Responsabilidad Civil. Previo al inicio de la obra “LA CONTRATISTA” presentara un Seguro de Responsabilidad Civil por el plazo de obra por un monto de hasta Pesos Trescientos Mil ($300.000) a favor de la Municipalidad de Concordia contratado con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER).--

DECIMATERCERA: MATERIALES: La Municipalidad proveerá los materiales necesarios para la obra debiendo asegurar el resguardo de los mismos y su correcta utilización Bajo ningún concepto LA CONTRATISTA podrá retirar materiales de la obra, salvo autorización por escrito de la Inspección.—

DECIMACUARTA: RECEPCION PROVISORIA: Concluidos los trabajos encomendados por el presente, y en tanto no hubiere observaciones de la Inspección, LA MUNICIPALIDAD, a través de la Inspección extenderá dentro de los treinta (30) días de solicitada por “LA CONTRATISTA” el Acta de Recepción Provisoria de las obras acto que se realizará por intermedio de la Inspección.--------
Para el caso que las obras no estuvieran conforme a planos, especificaciones técnicas, se diferirá su recepción provisional hasta que se proceda a corregir los defectos enunciados por la Inspección. Si  “LA CONTRATISTA” no procede a la corrección observada en los plazos que fije la Inspección de Obra, LA MUNICIPALIDAD podrá hacerlo por cuenta de aquella afectando el gasto a las sumas que estuvieren pendientes de pago, o se descontará del depósito de garantía.-

DÉCIMAQUINTA: PLAZO DE GARANTIA: Se establece en TRES (03) meses corridos. Entre la recepción provisoria y la definitiva regirá este plazo de conservación y garantía durante el cual el contratista es responsable de la conservación de desperfectos y de aquellos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos.---------

DECIMASEXTA: RECEPCION DEFINITIVA: Transcurrido el plazo fijado en la CLAUSULA DECIMA QUINTA se procederá a la recepción definitiva que se formalizara de la misma manera que la prevista para la Recepción Provisoria (CLAUSUA DECIMACUARTA) previa verificación del buen estado de las obras y correcto funcionamiento de las mismas.-----------

DECIMASEPTIMA: RESCISION: Será causal de rescisión el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente contrato por parte de LA CONTRATISTA Asimismo, será causal de rescisión el hecho de verificarse la existencia de atrasos injustificados que superen el veinte por ciento (20%) del avance físico acumulado autorizando a LA MUNICIPALIDAD a disponer unilateralmente y de pleno derecho la resolución del contrato, reclamando daños y perjuicios que se produjeran.---

DECIMAOCTAVA: COORDINACION DE TAREAS: La inspección técnica de “LA MUNICIPALIDAD” y el representante técnico mencionado en la CLAUSULA DECIMA del presente Contrato, coordinarán las tareas y los rubros de obra de manera tal que los proyectos (sectores) avancen simultáneamente, sin interferencia ni superposición y la construcción progrese, culmine y funcione como unidad de proyecto.-------------

DECIMANOVENA: “LA MUNICIPALIDAD” entregará el terreno limpio, nivelado a cota replanteo, con provisión de luz yagua de construcción.-----------
Asimismo, proveerá de un depósito para acopio de materiales.--------

VIGESIMA: Cualquier divergencia que pudiera surgir, tanto en la ejecución de la obra encomendada como en la interpretación del presente contrato, que no estuviera previsto en el mismo, se resolverá teniendo en cuenta la normativa que se detalla a continuación y en el siguiente orden de prelación.-
1.- Ordenanza N° 22715 de Obras Publicas Municipalidad de Concordia.
2.- Ley Provincial N° 6351 de Obras Publicas.
3. Pliego de especificaciones técnicas del Concurso de Precios.

VIGESIMAPRIMERA: DOMICILIOS LEGALES: A todos los efectos legales que pudieren corresponder. LA MUNICIPALIDAD constituye domicilio en calle Bartolomé Mitre N° 76 de la ciudad de Concordia y “LA CONTRATISTA” en calle Batalla de Cepeda N° 971 de la ciudad de Concordia Provincia de Entre Ríos sometiéndose de común acuerdo a los Tribunales que por fuero y jurisdicción corresponden al domicilio de la Municipalidad de Concordia y renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponder.--------------------
En un todo de acuerdo con lo manifestado en las cláusulas del presente contrato, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en Concordia a los-----días del mes------de del año dos mil dieciséis.

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Ing. CARLOS HORACIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicios Públicos.