DECRETO N° 278/2.016
Concordia, 18 de Marzo de 2.016
VISTO el Expediente Interno N° 8 Letra “E”/16, relacionado con la solicitud de licencia especial solicitada por la Agente Municipal SARA RAMONA EIRIS, Legajo N° 3401,
CONSIDERANDO:
Que mediante nota obrante a fojas 1, la citada agente solicita el otorgamiento de Licencia Especial conforme lo establecido en la Ordenanza N° 21.582/84 y modificatorias - Régimen de Licencias del personal municipal, por haber sido designada para cubrir el cargo de Coordinadora de Asuntos Sociales en el ámbito de la Secretaria General y de Relaciones Institucionales del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, por Decreto N° 524/15 - GOB del 30/12/2015.
Que en el expediente de referencia obra fotocopia del citado Decreto correspondiente a la designación de la nombrada.
Que la Dirección de Recursos Humanos informa que la Agente Municipal SARA RAMONA EIRIS; Legajo N° 3401, DNI N° 14.307518, presta servicios en este Municipio desde el 1 de enero de 2000, revista como personal de planta permanente dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Ambiente.
Que la licencia interesada se encuentra contemplada en el Artículo 25° de la Ordenanza N° 21.582/84 y modificatorias - Régimen de Licencias del personal municipal.
Que el dictado de la presente norma, se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°) Inciso b) de la Ley 10.027 y modificatorias - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA.
ARTICULO 1°.- Otórgase a la Agente Municipal SARA RAMONA EIRIS, Legajo N 3401, DNI N° 14.307.518, Licencia Especial conforme lo establecido en el Artículo 25° de la Ordenanza N° 21.582/84 y modificatorias - Régimen de Licencias del personal municipal, por haber sido designada para cubrir el cargo de Coordinadora de Asuntos Sociales en el ámbito de la Secretaría General y de Relaciones Institucionales del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, por Decreto N° 524/15 - GOB, a partir del 01/02/2016, conforme lo expresado en los considerandos precedentes.
ARTICULO 2°.- Notifíquese por la Dirección de Recursos Humanos, tome nota ésta, Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Ambiente.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Secretaría de Gobierno y archívese.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
GUILLERMO ECHENAUSE
Secretario de Desarrollo Humano Salud y Ambiente.
DECRETO N° 279/2.016
Concordia, 18 de marzo de 2.016
VISTO la nota obrante a fs. 1 presentada por el agente municipal, Timoteo Legarreta; y lo solicitado en la misma y,
CONSIDERANDO:
Que el recurrente, en la nota de referencia, solicita licencia especial sin goce de sueldo, debido a que el mismo fue nombrado mediante Decreto N° 252 de fecha 11 de Diciembre de 2015 del Gobierno de la Provincia, Secretario Privado del Señor Gobernador.
Que a fs. 2 se adjunta el mencionado Decreto.
Que la Dirección de Recursos Humanos informa que el agente Legarreta, Legajo N° 6010, es personal municipal, categoría 5°, dependiente de la Secretaría de Gobierno.
Que el Artículo 25° de la Ordenanza N° 21.582/84 establece una licencia para desempeñar cargo de representación política o no permanente que dice: “…EI agente comprendido en el Escalafón Municipal que fuera elegido o designado para desempeñar cargo de representación política o de carácter no permanente en el orden Nacional, Provincial o Municipal, tendrá derecho a licencia sin goce de sueldo mientras duren esas funciones, debiendo reintegrarse dentro de los diez (10) días de cesar en las mismas...”
Que este Departamento Ejecutivo no tiene objeciones en acceder a lo solicitado.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del Artículo 107° inciso b) y h) de la Ley N° 10.027- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Conceder al agente municipal, Timoteo LEGARRETA, D.N.I. N° 36.546.929, Legajo N° 6010, licencia especial sin goce de haberes, a partir del 11 de Diciembre de 2015, de acuerdo a la Ordenanza N° 21.582/84, mientras dure la designación a nivel provincial y en virtud de lo expresado en el considerando precedente.
ARTICULO 2°.- Notifíquese por la Dirección de Recursos Humanos, tome debida nota ésta y oportunamente archívese en su legajo personal.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, y archívese.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cr. NORBERTO MARTIN SANTANA
Secretario de Gobierno.
DECRETO N° 280/2.016
Concordia, 18 de Marzo de 2.016
Visto el expediente N° 3 “R”/2016 iniciado por el Agente Eduardo Miguel Rodríguez y,
CONSIDERANDO:
Que el agente Eduardo Miguel Rodríguez solicito licencia sin goce de haberes a partir del 11 de Diciembre 2015 para ocupar un cargo en el Ministerio de Cultura y Comunicación de la Provincia.
Que mediante Decreto N° 251 del 11 de Diciembre de 2015 se designo al agente Eduardo Miguel Rodríguez para cumplir funciones en la Coordinación de Eventos Culturales.
Que la Dirección de Recursos Humanos informo que el agente Eduardo Miguel Rodríguez Documento Nacional de Identidad Numero 10,198.807 presta servicio en este Municipio desde el 1 ° de Marzo de 1983 revista como Personal de Planta Permanente Categoría 24 del escalafón Municipal.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Articulo 107º, inciso u) de la Ley N° 10.027, modificada a través de la Ley N° 10.082-Regimen de las Municipalidades de Entre Ríos,-
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Conceder al Agente Planta Permanente Eduardo Miguel Rodríguez Documento Nacional de Identidad N° 10.198.807 legajo 1113 quien desempeña tareas en la Secretaria de Comunicación y Desarrollo Cultural, la licencia sin goce de haberes a partir del 11 de Diciembre de 2015 de acuerdo a los establecido en el Articulo N° 25 del Régimen de licencias en virtud de la asignación en efectuada en la Secretaria de Comunicación de la Provincia mediante Decreto 251/2015.
ARTICULO 2°.- Notificar a través de la Dirección de Recursos Humanos una vez cumplimentado comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
LUIS ENRIQUE SANTANA
Secretario de Comunicación y Desarrollo Cultural.
DECRETO N° 281/2.016
Concordia, 18 de marzo de 2.016
Visto la solicitud de Licencia efectuada por la Señora Tesorera Municipal Cra. SUSANA BEATRIZ MASETTO y,
CONSIDERANDO:
Que a los fines de garantizar el normal funcionamiento de la Tesorería Municipal, se debe cubrir en forma transitoria la función de Tesorero Municipal.
Que la Ordenanza N° 33.369, prevé, como reemplazo natural para el Tesorero, la existencia de un Sub Tesorero, cargo este último en el que se encuentra nombrada la Agente Municipal Carmela María Lucrecia Gómez, Decreto 1388/15 y Decreto 1393/15.
Que en virtud de ello, es procedente que la Agente Municipal Carmela Gómez, Documento Nacional de Identidad N° 20.702.149, Categoría 24° del Escalafón Municipal, Legajo N° 2180, se haga cargo de la Tesorería Municipal.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia,
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107° Inciso u) de la Ley 10.027 - Régimen de los Municipios.
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Conceder Licencia a la Señora Tesorera Municipal Cra. Susana Masetto, desde el día 21/03/2016, y mientras dure su ausencia.
ARTICULO 2°.- Poner a cargo de la Tesorería Municipal en forma transitoria durante los días detallados en el Artículo 1°) del presente a la Sub Tesorera Municipal Agente Municipal Carmela María Lucrecia Gómez, DNI N° 20.702.149, Categoría 24° del Escalafón Municipal Legajo N° 2180, conforme a los motivos invocados en los Considerandos del presente Decreto.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese, dése a la Secretaría de Economía y Hacienda y archívese.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cr. ALVARO ENRIQUE SIERRA
Secretario de Economía y Hacienda.
DECRETO N° 282/2.016
Concordia, 18 de Marzo de 2.016
VISTO, el contrato de Convenio suscripto entre la Municipalidad de Concordia y la “Asociación para el Desarrollo Deportivo de N.E.A. José Gervacio Artigas”, CUIT 30- 71436775-3; inscripta en la Dirección de Inspección de Persona Jurídica de la Provincia de Entre Ríos, Matrícula N° 780, Resolución N° 196, con domicilio sito en calle Salto Uruguay N° 350 de nuestra ciudad, con vigencia desde el día 01 de Marzo del año 2016 hasta el 28 de Febrero de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el referido convenio las partes acuerdan que “LA MUNICIPALIDAD” de Concordia, entendiendo y aceptando los fines altruistas planteados en el Estatuto Social de “LA ASOCIACIÓN”, otorgue una colaboración en dinero mensual, a fin de que la misma pueda realizar el correcto y completo servicio de limpieza y desmalezamiento, destoconado de troncos, mantenimiento en parquización, parquización de espacios verdes y todo lo atinente a la conservación en buen estado del predio conocido como “Polideportivo de Concordia”.
Que dichos trabajos estarán a cargo de “LA ASOCIACIÓN”. El Servicio comprende la provisión de mano de obra, la utilización de las herramientas y equipos necesarios que garantice el fiel cumplimiento de lo dispuesto en las consideraciones pactadas entre ambas partes.
Que en consecuencia corresponde ratificar el convenio en el cual se describen, en consecutivas cláusulas, que se expresan y describen en el Anexo que forma parte integrante del presente Decreto.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 1 07°, inciso u) de la ley N° 10.027 y su modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Ratifícase en todos sus términos el convenio suscripto entre la Municipalidad de Concordia, representada por el Presidente Municipal, Doctor ENRIQUE TOMÁS CRESTO, asistido en este acto por el Señor Secretario de Obras y Servicios Públicos, Ingeniero CARLOS HORACIO PASQUET, por una parte y por la otra, el Lic. JAVIER BENITEZ, DNI. N° 25.288.232, en su carácter de Presidente de la Asociación sin fines de lucro, que forma parte integrante del presente Decreto como Anexo, conforme a lo expresado en los considerandos precedentes.
ARTICULO 2°.- Dispónese que la Secretaría de Economía y Hacienda, la Contaduría Municipal y la Sub Secretaría de Servicios Públicos tomen debida nota.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese, dése a la Secretaría de Gobierno y oportunamente, archívese.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cr. ALVARO ENRIQUE SIERRA
Secretario de Economía y Hacienda.
DECRETO N° 283/2.016
Concordia, 18 de Marzo de 2.016
VISTO, las actuaciones obrantes en Expediente: N° 406 letra “S”/2015, Licitación Privada N° 33/15 para la “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CONTENEDORES DE RESIDUOS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD”; y,
CONSIDERANDO:
Que mediante Expediente N° 406 letra “S”/2015, se tramito la licitación Privada N° 33/15 para la "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CONTENEDORES DE RESIDUOS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD”.
Que según lo establecido en el Artículo 10° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, corresponde prorrogar la adjudicación por el término de (6) seis meses.
Que el Departamento Presupuesto debería efectuar la imputación preventiva correspondiendo a la partida presupuestaria vigente.
Que ante los requerimientos que demanda de la comunidad este Departamento Ejecutivo considera necesaria la prórroga de la adjudicación efectuada oportunamente.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, Incisos ñ), q) y u) de la ley 10.027, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Dispóngase la prórroga de la adjudicación de la LICITACIÓN PRIVADA N° 33/15 PARA LA “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CONTENEDORES DE RESIDUOS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD”, conforme ajo considerado precedentemente.
ARTICULO 2°.- Adjudíquese a la firma JUAN MANUEL URUSULA LANZIERI, la totalidad de lo solicitado a un importe de PESOS TRESCIENTOS SEIS, Mil ($ 306.000.00).
ARTICULO 3°.- Impútese la presente erogación a la o las partidas correspondientes del presupuesto de gastos vigente.
ARTICULO 4º.- Dispóngase que a través de la Dirección de Compras y Suministros se notifique a las firmas mencionadas en los Artículos que preceden y además se de cumplimiento a las obligaciones establecida en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del estado Municipal.
ARTICULO 5º.- Gírese a los efectos dispuestos a la Dirección de Presupuesto, Compras y Suministros y tome nota Contaduría y Tesorería Municipal.
ARTICULO 6°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y oportunamente archívese.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Ing. CARLOS HORACIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 284/2.016
Concordia, 18 de Marzo de 2.016
La magnitud e importancia de los proyectos de saneamiento para la ciudad, con participación directa y financiamiento de la CAFESG, y
CONSIDERANDO:
Que por razones operativas resulta necesario establecer un nexo permanente entre el EDOS y la CAFESG, que garantice una ágil y fluida coordinación entre ambas entidades.
Que habida cuenta de su experiencia y antecedentes en funciones similares, se ha resuelto asignar dicha responsabilidad al agente EDUARDO ALFREDO SUÁREZ, perteneciente a la Planta Permanente de Obras Sanitarias Municipal.
Que hasta el presente el agente de referencia se encontraba afectado a la anterior Presidencia del Concejo Deliberante.
Que por consiguiente la susodicha reasignación no producirá inconvenientes al cuerpo deliberativo, y en cambio, se traducirá en un beneficio directo de la vinculación entre ambas entidades.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en ejercicio de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por la Ley N° 10.082, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Asígnanse al agente de la Planta Permanente de Obras Sanitarias EDUARDO ALFREDO SUÁREZ (DNI N° 12.426.927 - Legajo N° 1820) las tareas de coordinación entre Obras Sanitarias y CAFESG.
ARTICULO 2°.- Notifíquese a Obras Sanitarias Municipal y a la CAFESG e instrúyase a la Dirección de Recursos Humanos, a los efectos pertinentes.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cr. ALVARO ENRIQUE SIERRA
Secretario de Economía y Hacienda.
DECRETO N° 285/2.016
Concordia, 18 de marzo de 2016
VISTO:
La solicitud de adscripción del agente VICTOR OMAR CARABIO a la CAFESG, cursada por el Dr. Alejandro Jorge Casañas, presidente de la misma, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección de Recursos Humanos informa que el agente de referencia ingresó el 01 de diciembre de 1987 y presta servicios en la Dirección de Liquidaciones, dependiente de la Secretaría de Economía y Hacienda de este Municipio.
Que según dicho informe, hizo uso de su licencia anual reglamentaria desde el 04/01/2016 hasta el 16/02/2016.
Que resulta pertinente dar curso favorable a lo interesado, posibilitando la incorporación del agente en la forma requerida, previa notificación de lo aquí resuelto.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en ejercicio de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por la ley N° 10.082, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Dispónese la adscripción del agente VICTOR OMAR CARABIO (Legajo 1888, Categoría 9º, DNI N° 92.486.996) a la CAFESG, de conformidad con lo solicitado por su Presidente, Dr. Alejandro Jorge Casañas.
ARTICULO 2°.- La adscripción deberá iniciarse el 1° de abril de 2016 y culminar el 31 de diciembre de 2016, y serán de aplicación las disposiciones del Decreto Nº 024/16
ARTICULO 3°.- Remítase a la Dirección de Recursos Humanos a los fines de su conocimiento, toma de razón y notificación del interesado. Cumplido, remítase a la Dirección de Liquidación de Haberes, a los efectos pertinentes.
ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cr. ALVARO ENRIQUE SIERRA
Secretario de Economía y Hacienda.
DECRETO Nº 286/2.016
Concordia, 18 de marzo de 2016
VISTO:
La solicitud de adscripción de la agente SILVIA MÓNICA FERNÁNDEZ a la CAFESG, cursada por el Dr. Alejandro Jorge Casañas, presidente de la misma, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección de Recursos Humanos informa que la agente de referencia ingreso el 01 de marzo de 2014 y presta servicios en Seguridad Laboral, dependiente de la Secretaría de Economía y Hacienda de este Municipio.
Que según dicho el informe, hizo uso de su licencia anual reglamentaria desde el 26/01/2016 hasta el 07/03/2016.
Que resulta pertinente dar curso favorable a lo interesado, posibilitando la incorporación de la agente en la forma requerida, previa notificación de lo aquí resuelto.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en ejercicio de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por la Ley N° 10.082, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos,
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Dispónese la adscripción de la agente SILVIA MÓNICA FERNÁNDEZ (Legajo 5724, Categoría 9º, DNI N° 18.323.090) a la CAFESG, de conformidad con lo solicitado por su Presidente, Dr. Alejandro Jorge Casañas.
ARTICULO 2°.- La adscripción deberá iniciarse el 1° de abril de 2016 y culminar el 31 de diciembre de 2016, y serán de aplicación las disposiciones del Decreto N° 024/16.
ARTICULO 3°.- Remítase a la Dirección de Recursos Humanos a los fines de su conocimiento, toma de razón y notificación de la interesada. Cumplido, remítase a la Dirección e Liquidación de Haberes, a los efectos pertinentes.
ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cr. ALVARO ENRIQUE SIERRA
Secretario de Economía y Hacienda.
DECRETO N° 288/2.016.
Concordia, 21 de Marzo de 2.016
VISTO la necesidad de contar con personal idóneo en la Secretaria de Gobierno y,
CONSIDERANDO:
Que en ese sentido se hace necesario desafectar del Honorable Concejo Deliberante a la Agente Municipal, Gonzalez Rivarola María Florencia legajo N° 6312 y afectarlo a la Secretaria de Gobierno- Departamento Mesa de Entrada General, para el desarrollo de tareas y funciones inherentes al área.-
Que la Dirección de Presupuesto ha informado a que partida imputar dicho gasto.
Que la Secretaria de Gobierno y H.C.D han prestado la conformidad para el traslado interesado.
Que la Dirección de Recursos Humanos procedió a informar sobre la situación de revista de la citada agente.
Que conforme a lo expresado y en virtud de la necesidad de la readecuación del recurso humano y contar con personal idóneo en Secretaria de Gobierno-Departamento Mesa de Entrada General, se estima pertinente dictar la presente disposición.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, incisos b), h), ñ), q) y u) de la ley N° 10.027, modificada a través de la ley N° 10.082- Régimen de las Municipalidades de la Provincia de Entre Ríos.-
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1º.- Desafectar del Honorable Concejo Deliberante, a la Agente Municipal, Gonzalez Rivarola María Florencia legajo, Documento Nacional de Identidad N° 36.547.837 legajo N° 6312, a partir del día de la fecha.-
ARTICULO 2°.- Afectar a el Agente Municipal, indicado en el Artículo 1° del presente Decreto, al la Secretaria de Gobierno-Departamento Mesa de Entrada General, para el desarrollo de tareas y funciones inherentes al área.-
ARTICULO 3°.- Establecer que los gastos de transferencia de la citada agente se imputarán en la partida 0.7.40.01.01.01 Gobierno.-
ARTICULO 4°.- Remitir a la Dirección de Recursos Humanos a los fines de su conocimiento, toma de razón y notificación, cumplimentado dar conocimiento al Honorable Concejo Deliberante y Secretaria de Gobierno y oportunamente reservar como antecedente en el legajo personal de el citado agente.
ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cr. NORBARTO MARTIN SANTANA
Secretario de Gobierno.
DECRETO N° 289/2.016
Concordia, 21 de Marzo de 2.016
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Interno N° 66 letra “D”/2016 y,
CONSIDERANDO:
Que conforme lo dispuesto en el Artículo 8°, de la Ordenanza N° 33.075/2005, sobre “PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN y URBANIZACIÓN BARRIAL”, la Dirección de Ingeniería procede a actualizar los valores de los Materiales, destinados a la construcción de cuadras tipo, cordón cuneta y sus variantes comprendidas en el referido programa.
Que la citada norma, establece que los valores deberán ser actualizados por el Departamento Ejecutivo cada seis (6) meses, conforme el índice de Precios de la Construcción.
Que conforme lo expresado anteriormente, las obras que se ejecuten deberán realizarse por la modalidad de ejecución directa y con el pago por el frentista del costo de los materiales que se determinan según la correspondiente tabla de valores.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, Inciso u) de la ley N° 10027 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°.- Dispónese la actualización de los valores por cuadra tipo de las obras que se ejecuten conforme al “PROGRAMA DE PAVIMENTACION y URBANIZACIÓN BARRIAL”, dispuesto mediante Ordenanza N° 33.075/2005; a realizarse por la modalidad de ejecución directa y con el pago por el frentista del costo de los materiales que se determinan conforme a la siguiente tabla:
Costo de materiales por metro de frente (mi) en cuadras Tipo
Valores Actualizados a DICIEMBRE de 2015
Cuadras de (8,30 m) - Importe en Pesos (mf)
Cordón Cuneta $ 266,43
Riego Asfáltico $ 443,27
Cordón Cuneta + Riego Asfáltico $ 709,70
Concreto Asfáltico (5 cm) $ 692,48
Cordón Cuneta + Concreto Asfáltico $ 958,91
Pavimento Hormigón (15 cm) $ 1084,35
Cuadras de (12,30 m) Importe en Pesos (mf)
Cordón Cuneta $ 291,91
Riego Asfáltico $ 677,44
Cordón Cuneta + Riego Asfáltico $ 969,35
Concreto Asfáltico (5 cm) $1058,30
Cordón Cuneta + Concreto Asfáltico $1350,21
Pavimento Hormigón (15 cm) $1621,84
ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Secretaría de Gobierno.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Ing. CARLOS HORACIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicio Públicos.
DECRETO N° 290/2.016
Concordia, 21 de marzo de 2016
VISTO el traslado solicitado por el Agente Mensual LUIS MARCELO BENITEZ, Legajo N° 5458, D.N.I Nº 25.806.938, en expediente interno N° 12 “B”/2016, y;
CONSIERANDO:
Que el Agente Mensual LUIS MARCELO BENITEZ, Legajo N° 5458, D.N.I N° 25.806.938, dependiente de la Dirección e Recolección de Residuos de la Subsecretaría de Servicios Públicos, Secretaría de Obras y Servicios Públicos solicita su traslado a la Dirección de Transito y Transporte, dependiente de la Secretaria de Gobierno.
Que la Dirección de Recolección de Residuos y la Dirección de Transito y Transporte, han expresado que no existen objeciones al traslado del interesado.
Que a fojas 3, la Dirección de Recursos Humanos informa que el agente LUIS MARCELO BENITEZ, Legajo N° 5458, D.N.I N° 25.806.938 presta servicios en este Municipio desde el 1° de junio de 2007. Revista como personal mensual- categoría 12° del Escalafón Municipal.
Que a partir del dictado del presente Decreto, se deberá excluir al Agente BENITEZ del Convenio de la Dirección de Recolección de Residuos vigente, que se liquida bajo el Código 150 - CONVENIO RECOLECCIÓN E RESIDUOS.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107º, de la Ley N° 10.027/11 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Desafectase al Agente Mensual LUIS MARCELO BENITEZ, Legajo N° 5458, D.N.I N° 25.806.938, de la Dirección de Recolección de Residuos dependiente de la Subsecretaría de Servicios Públicos, Secretaria de Obras y Servicios Públicos, por los motivos invocados en los considerandos del presente.
ARTICULO 2º.- Afectase al agente indicada en el Artículo anterior a la Dirección de Tránsitos y Transportes – dependiente Secretaria de Gobierno, para las tareas y funciones inherentes al área.
ARTICULO 2°.- Dejase sin efecto, a partir de la vigencia del presente Decreto, la percepción del Convenio de la Dirección de Recolección de Residuos, que se liquida bajo el Código 150 - CONVENIO RECOLECCIÓN DE RESIDUOS.
ARTICULO 3°.- Impútese lo aprobado en el Artículo 1° en la partida presupuestaria: 0.7.40.01.01.01/ Secretaria de Gobierno.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y oportunamente archívese.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Ing. CARLOS HORACIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicio Públicos.
DECRETO N° 291/2.016
Concordia, 21 de Marzo de 2.016
VISTO el traslado solicitado por el Agente Contratado EDITO VALENTIN CALGARO, Legajo Nº 6233, Documento Nacional de Identidad N° 33.863.809, en expediente interno N° 60 “C”/2016, y;
CONSIDERANDO:
Que el Agente Contratado EDITO VALENTIN CALGARO, Legajo N° 6233, Documento Nacional de Identidad N° 33.863.809, quien presta servicios en la Dirección de Cultura, dependiente de la Secretaria de Comunicación y Desarrollo Cultural, solicita su traslado a la Coordinación de Vehículos livianos, dependiente de la Subsecretaría de Servicios Públicos de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos
Que la Dirección de Cultura y la Coordinación de Vehículos Livianos, han expresado que no existen objeciones al traslado del interesado.
Que a fojas 3, la Dirección de Recursos Humanos informa que el agente EDITO VALENTIN CALGARO. Legajo N° 6233. Documento Nacional de Identidad N° 33.863.809 presta servicios en este Municipio desde el 01 de diciembre de 2014. Revista como personal contratado con aportes del Ministerio de Trabajo de la Nación. Dependiente de la Secretaria de Comunicación y Desarrollo Cultural, Dirección de Cultura.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107º, de la Ley N° 10.027/11 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Desafectase al Agente Contratado EDITO VALENTIN CALGARO, Legajo N° 6233, Documento Nacional de Identidad N° 33.863.809, dependiente de la Dirección de Cultura de la Secretaria de Comunicación y Desarrollo Cultural, por los motivos invocados en los considerandos del presente.
ARTICULO 2°.- Afectase al Agente Contratado indicado en el Artículo 1º del presente Decreto, a la Coordinación de Vehículos Livianos, dependiente de la Subsecretaría de Servicios Públicos de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos.
ARTICULO 3°.- Impútese lo aprobado en el Artículo 2° en la partida presupuestaria:
0.1.90.01.01.01/ Secretaria de Obras Públicas
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y oportunamente archívese.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Ing. CARLOS HORACIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicio Públicos.
DECRETO N° 292/2.016
Concordia, 21 de marzo de 2.06
VISTO: el Contrato de Obra suscripto entre la Municipalidad de Concordia y la firma unipersonal de la Sra ANTONIA DAIANA SOLIS CUIT N° 27-37702514-3 con domicilio en calle Padres Capuchinos N° 504 dpto 40 de Concordia y;
CONSIDERANDO:
Que dicho Contrato tiene por objeto la provisión de mano de obra para la construcción de plateas de hormigón armado para DOS (02) viviendas de dos (02) dormitorios cada una, obra que se ejecutara en los inmuebles circunscriptos por las calles Los Benteveos, Los Cardenales, Las Palomas y Los Jilgueros de nuestra ciudad de Concordia.
Que dicha obra por un monto de Pesos VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO con SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 25.941,68) se ejecuta en el marco del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios correspondiente a la obra 40 Viviendas Etapa II - Barrio Villa Cresto Norte II Obra por Administración ACU N° 2081/14.
Que en virtud de ello, este Departamento Ejecutivo Municipal considera pertinente el dictado del presente Decreto en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107° Inciso n) y u) de la Ley 10.027 y sus modificatorias. - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Téngase presente el Contrato de Obra, que como Anexo I forma parte integrante del presente Decreto, suscripto entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA y la firma unipersonal de la Sra. ANTONIA DAIANA SOLIS CUIT N° 27-37702514-3, conforme a lo indicado en el considerando precedente.
ARTICULO 2°.- Comuníquese y remítase a la Dirección de Compras y Suministros y Contaduría Municipal.
ARTICULO 3º.- Publíquese y oportunamente archívese.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Ing. CARLOS HORACIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicio Públicos.
CONTRATO DE OBRA
Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios
Municipalidad de Concordia
OBRA: 40 VIVIENDAS - ETAPA II - VILLA CRESTO NORTE II
OBRA POR ADMINISTRACIÓN
En la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA, representada en este acto por el Señor Presidente Municipal asistido por el Señor Secretario de Obras y Servicios Públicos, en adelante denominado “LA MUNICIPALIDAD”, por una parte, y por la otra la firma unipersonal de ANTONIA DAIANA SOLIS CUIT N° 27-37702514-3, denominada en lo sucesivo “LA CONTRATISTA”, en el marco del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, Municipio de Concordia OBRA POR ADMINISTRACIÓN - Cuarenta (40) Viviendas Etapa II ACU N° 2081/14, convienen en celebrar el presente contrato, en el marco de la Ordenanza N° 35.452, el que se regirá por las presentes cláusulas y condiciones:
PRIMERA: OBJETO; el presente contrato tiene por objeto la PROVISIÓN DE MANO DE OBRA para la construcción de plateas de hormigón armado para DOS (02) viviendas de Dos (02) dormitorios cada una, en los inmuebles sito en esta ciudad de Concordia, circunscriptos por las calles Los Benteveos, Los Cardenales, Las Palomas y Los Jilgueros de esta ciudad de Concordia, conforme Convenio Particular suscripto entre la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaria de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda de Entre Ríos y La Municipalidad de Concordia ACU N° 2081/14 - OBRA POR ADMINISTRACION.-----------------
SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: La obra de referencia mencionada en la Cláusula Primera, se ejecutará en un todo de acuerdo al Proyecto aprobado por la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda y administrado por la Municipalidad de Concordia. La documentación necesaria se encuentra a disposición de LA CONTRATISTA a través de la Dirección de Obra.--------------------
TERCERA: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La contratación de la presente obra se efectúa por el sistema de “AJUSTE ALZADO” obra total consumada por la cantidad de dinero establecida en la Cláusula Cuarta, a excepción de las redeterminaciones de precio que reconozca la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda conforme el mecanismo previsto en la CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA del presente.--------------
CUARTA: MONTO DEL CONTRATO: El monto total del presente contrato asciende a la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO con SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($25.941,68).—
QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será de SESENTA (60) días corridos a partir de la fecha en que se suscriba el ACTA DE INICIO DE OBRA, la que se confeccionará dentro de los diez (10) días de la firma del Contrato.------------
Este plazo se podrá ampliar, si así lo solicita LA CONTRATISTA, para compensar los días por factores climáticos (lluvias o secuelas de lluvias), fuerza mayor, caso fortuito, etc. Este reconocimiento lo hará la Inspección de Obra, en base a lo registrado y constatado por ésta. LA CONTRATISTA deberá solicitar este reconocimiento mediante libro de Nota de Pedidos.------------
En caso de resultar aceptada la justificación se prorrogará el plazo de ejecución. De no mediar causas justificada “LA CONTRATISTA” será pasible de aplicación de las sanciones previstas en el presente contrato.-
Transcurridos veinte (20) días de mora en la entrega dará derecho a la Municipalidad a resolver el contrato.----
SEXTA: MORA EN LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS. Si LA CONTRATISTA no iniciare los trabajos dentro de los diez (10) días de la fecha del Acta de Replanteo o Iniciación, incurrirá en una multa equivalente al medio por mil (1/2 por mil) del importe del contrato por cada día de demora en iniciar las obras, considerándose -, que estas han dado comienzo a partir del Acta de Iniciación de los trabajos, dando derecho a LA MUNICIPALIDAD a resolver el contrato.-----------
SEPTIMA: MORA EN LA TERMINACIÓN DE LOS TRABJOS. Si - LA CONTRATISTA no terminara los trabajos en el plazo convenido en la CLAUSULA QUINTA, o no les diera total o correcta terminación dentro del plazo contractual, incurrirá en una multa equivalente al medio por mil (1/2 por mil) del importe del contrato por cada día de atraso en la terminación de la obra. La multa que se aplique por demora en la iniciación no autoriza a LA CONTRATISTA a tener por prolongado el plazo de la obra en el número de días correspondientes a aquellas. Solo se incluirán en el computo del plazo contractual las prorrogas y ampliaciones concedidas.--------------
OCTAVA: MEDICION DE LA OBRA: LA MUNICIPALIDAD certificara los trabajos en períodos calendarios, al final de cada mes, conforme a las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la Inspección, que estará a cargo de la Dirección Municipal de Viviendas, suscribiendo dicho certificado en forma conjunta con el Representante Técnico de LA CONTRATISTA.-----------
Según lo establecido en el Convenio Particular, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda se reserva la facultad de verificar el estado de la obra por medio de la persona que designe para tal fin.--------------
El certificado será emitido dentro de los tres (3) días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de medición.-----------
NOVENA: FORMA DE PAGO El pago se efectuará dentro de los Treinta (30) días de emitido el Certificado de Obra. Los mismos se supeditan a los términos condiciones del Convenio suscripto con la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y viviendas dependiente de la Secretaria de Obras Publicas del Ministerio de planificación Federal, inversión Pública y Servicios.-------------
La mencionada Subsecretaría asume exclusivamente el pago de la presente obra sujeto a la existencia de recursos presupuestarios disponibles suficientes. La inexistencia de recursos presupuestarios disponibles suficientes por parte de dicha Subsecretaría, no dará lugar a reclamo alguno a la Municipalidad de Concordia, por parte de LA CONTRATISTA.--------
Del importe del Certificado de Obra se deducirá el cinco por ciento (5%) en concepto de Fondo de Reparo., importes que serán retenidos como garantía de la ejecución de obra y serán devueltos a LA CONTRATISTA una vez efectuada la Recepción Definitiva ge la Obra.----
El fondo de Reparo podrá ser sustituido por Pólizas de Caución contratadas con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER).----------------
En toda ampliación de obra o en los adicionales y/o imprevistos que se autoricen, se deberán reajustar las garantías correspondientes.----------
El Certificado de pago no implica la recepción de la obra a que él se refiere.------------
LA MUNICIPALIDAD exigirá a LA CONTRATISTA, antes del pago del Certificado pertinente, la presentación de los comprobantes que acrediten el pago de los salarios del personal que emplee en la obra y el cumplimiento de las leyes previsionales, impositivas y de seguros------------
DECIMA: DESIGNACION DE REPRESENTANTE TECNICO. LA CONTRATISTA designara un representante técnico para que lo asista específicamente en esta obra.
El mismo será, ingeniero civil o en construcciones, arquitecto o maestro mayor de obra matriculado en su respectivo colegio de profesionales y habilitado por el mismo Tal designación deberá ser comunicada a LA MUNICIPALIDAD mediante nota de estilo.--------
DECIMAPRIMERA: REDETERMINACION DE PRECIOS Será de aplicación al presente Contrato el mecanismo de redeterminación de precios dispuesto por Decreto Nacional N° 1295/2002 sus Normas Complementarias y Modificaciones, teniendo como fecha base el mes de la firma del Convenio Particular mencionado en la Cláusula Primera del Presente.-----------
DECIMASEGUNDA: CUMPLIMIENTO DE LEYES IMPOSITIVAS, - PREVISIONALES, LABORALES Y DE SEGUROS: LA CONTRATISTA está obligada a cumplir con las disposiciones vigentes en lo referente a leyes laborales, impositivas y de seguros. Deberá contar y presentar previo al inicio de los trabajos, la contratación del personal afectado a la obra, de los siguientes seguros:
Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART), conforme lo establecido las normas vigentes en materia de Higiene y Seguridad en el trabajo y las resoluciones de la Superintendencia de Riesgos en el trabajo, como así también toda otra Norma legal que resulte vigente durante el desarrollo de la obra. El incumplimiento de la obligación precedente será causal de rescisión del presente contrato.-------------
DECIMATERCERA: MATERIALES: La Municipalidad proveerá los materiales necesarios para la obra. LA CONTRATISTA deberá disponer de espacio de acopio, asegurar el resguardo de los mismos, su correcta utilización. Bajo ningún concepto LA CONTRATISTA podrá retirar materiales de la obra, salvo autorización por escrito de la Inspección.-------------
DECIMACUARTA: RECEPCION PROVISORIA. Concluidos los trabajos encomendados por presente, y en tanto no hubiere observaciones de la Inspección, LA MUNICIPALIDAD, a través de la Inspección extenderá dentro de los treinta (30) días de solicitada por LA CONTRATISTA el Acta de Recepción Provisoria de las obras acto que se realizará por intermedio de la Inspección.-------------
Para el caso que las obras no estuvieran conforme a planos, especificaciones técnicas, se diferirá su recepción provisional hasta que se proceda a corregir los defectos enunciados por la Inspección. Si LA CONTRATISTA no procede a la corrección observada en los plazos que fije la Inspección de Obra, LA MUNICIPALIDAD podrá hacerlo por cuenta de aquella afectando el gasto a las - sumas que estuvieren pendiente de pago, o se descontara del depósito de garantía.-
DECIMAQUINTA: PLAZO DE GARANTIA: Se establece en seis (06) meses. Entre la recepción provisoria y la definitiva regirá este plazo de conservación y garantía durante el cual el contratista es responsable de la conservación de desperfectos y de aquellos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos.-----------
DECIMASEXTA: RECEPCION DEFINITIVA: Transcurrido el plazo fijado en la CLAUSULA DECIMA QUINTA se procederá, a la recepción definitiva que se formalizara de la misma manera que la prevista para la Recepción Provisoria (CLAUSULA DECIMA CUARTA) previa verificación del buen estado de las obras y correcto funcionamiento de las mismas.---------
DECIMASEPTIMA: RESCISION Será causal de rescisión el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente contrato por parte de LA CONTRATISTA. Asimismo, será causal de rescisión el hecho de verificarse la existencia de atrasos injustificados que superen el veinte por ciento (20%) del avance físico acumulado, autorizando a LA MUNICIPALIDAD a disponer unilateralmente y de pleno derecho la resolución del contrato, reclamando daños y perjuicios que se produjeran.—
DECIMAOCTAVA: COORDINACION DE TAREAS: La inspección técnica de “LA MUNICIPALIDAD” y el representante técnico mencionado en la CLAUSULA DECIMA del presente Contrato, coordinarán las tareas y los rubros de obra de manera tal que los proyectos (sectores) avancen simultáneamente, sin interferencia ni superposición y la construcción progrese, culmine y funcione como unidad de proyecto.--------------
DECIMANOVENA: “LA MUNICIPALIDAD” entregará el terreno limpio, nivelado a cota replanteo, con provisión de luz y agua de construcción.--------------
Asimismo, proveerá de un depósito para acopio de materiales y los medios para su traslado a obra. También proveerá un cartel de obra donde se consignará el nombre del proyecto, el monto y fuente de inversión.---------
Por su parte, “LA CONTRATISTA” cubrirá, en coordinación con las restantes firmas constructoras participantes en la Obra, los turnos de sereno que fueran necesarios para la efectiva custodia de materiales y herramientas en obra, siendo todas ellas solidariamente responsables por los faltantes que se produzcan.------
VIGESIMA Cualquier divergencia que pudiera surgir, tanto en la ejecución de la obra encomendada como en la interpretación del presente contrato, que no estuviera previsto en el mismo, se resolverá teniendo en cuenta la normativa que se detalla a continuación y en el siguiente orden de prelación: 1.- Ordenanza N° 22715 de Obras Publicas Municipalidad de Concordia.2.- Ley Provincial N° 6351 de Obras Publicas.--------------
DOMICILIOS LEGALES: A todos los efectos legales que pudieren corresponder, LA MUNICIPALIDAD constituye domicilio en calle Bartolomé Mitre N° 76 de la ciudad de Concordia y "LA CONTRATISTA en calle Padres Capuchinos N° 504 dpto. 40 de la ciudad de Concordia Provincia de Entre Ríos, sometiéndose de común acuerdo a los Tribunales que por fuero y jurisdicción corresponden al domicilio de la Municipalidad de Concordia y renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponder.---------------
En un todo de acuerdo con lo manifestado en las cláusulas del presente contrato, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en Concordia a los días -------del mes de------ del año dos mil.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Ing. CARLOS HORACIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicio Públicos.
DECRETO N° 293/2.016
Concordia, 21 de marzo de 2.016
VISTO: el Contrato de Obra suscrito entre la Municipalidad de Concordia y la firma unipersonal del Sr SERGIO DARIO VIERA CUIT N° 20-18099724-6 con domicilio en calle El Caburé N° 2085 de Concordia y;
CONSIDERANDO:
Que dicho Contrato tiene por objeto la provisión de mano de obra para la construcción de plateas de hormigón armado para DOS (02) viviendas: Una (01) de Tres (03) dormitorios y Una (01) de dos (02) dormitorios para personas con capacidades diferentes, obra que se ejecutara en los inmuebles circunscriptos por las calles Los Benteveos, Los Cardenales, Las Palomas y Los Jilgueros de nuestra ciudad de Concordia.
Que dicha obra por un monto de Pesos VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON SEIS CENTAVOS ($ 29.932,06) se ejecuta en el marco del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios correspondiente a la obra 40 Viviendas Etapa II - Barrio Villa Cresto Norte II Obra por Administración ACU N° 2081/14.
Que en virtud de ello, este Departamento Ejecutivo Municipal considera pertinente el dictado del presente Decreto en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107° Inciso n) y u) de la Ley 10.027 y sus modificatorias. - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Téngase presente el Contrato de Obra, que como Anexo I forma parte integrante del presente Decreto, suscripto entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA Y la firma unipersonal del Sr SERGIO DARIO VIERA CUIT N° 20- 18099724- conforme a lo indicado en el considerando precedente.
ARTICULO 2°.- Comuníquese y remítase a la Dirección de Compras y Suministros y Contaduría Municipal.
ARTICULO 3°.- Publíquese, y oportunamente archívese.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Ing. CARLOS HORACIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicio Públicos.
CONTRATO DE OBRA
Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios
Municipalidad de Concordia
OBRA: 40 VIVIENDAS - ETAPA II - VILLA CRESTO NORTE II
OBRA POR ADMINISTRACIÓN
En la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA, representada en este acto por el Señor Presidente Municipal asistido por el Señor Secretario de Obras y Servicios Públicos, en adelante denominado “LA MUNICIPALIDAD”, por una parte, y, por la otra la firma unipersonal de SERGIO DARIO VIERA CUIT N° 20-18099724-6-, denominada en lo sucesivo “LA CONTRATISTA”, en el marco del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, Municipio de Concordia OBRA POR ADMINISTRACIÓN - Cuarenta (40) Viviendas Etapa II ACU N° 2081/14, convienen en celebrar el presente contrato, en el marco de la Ordenanza N° 35.452, el que se regirá por las presentes cláusulas y condiciones:
PRIMERA: OBJETO: el presente contrato tiene por objeto la PROVISIÓN DE MANO DE OBRA para la construcción de plateas de hormigón armado para DOS (02) viviendas: Una (01) de tres (03) dormitorios, y Una (01) de dos (02) dormitorios para personas con capacidades diferentes, en los inmuebles sito en esta ciudad de Concordia, circunscriptos por las calles Los Benteveos, Los Cardenales, Las Palomas y Los Jilgueros de esta ciudad de Concordia, conforme Convenio Particular suscripto entre la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaria de Obras Públicas del Ministerios de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda de Entre Ríos y La Municipalidad de Concordia ACU N° 2081/14- OBRA POR ADMINISTRACIÓN.-
SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: La obra de referencia mencionada en la Cláusula Primera, se ejecutará en un todo de acuerdo al Proyecto aprobado por la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda y administrado por la Municipalidad de Concordia. La documentación necesaria se encuentra a disposición de LA CONTRATISTA a través de la Dirección de Obra.-------
TERCERA: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La contratación de la presente obra se efectúa por el sistema de “AJUSTE ALZADO” obra total consumada por la cantidad de dinero establecida en la Cláusula Cuarta, a excepción de las redeterminaciones de precio que reconozca la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda conforme el mecanismo previsto en la CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA del presente.----------------
CUARTA: MONTO DEL CONTRATO: El monto total del presente contrato asciende a la suma total de PESOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS con SEIS CENTAVOS ($29.932,06).--------
QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será de SESENTA (60) días corridos a partir de la fecha en que se suscriba el ACTA DE INICIO DE OBRA, la que se confeccionará dentro de los diez (10) días de la firma del Contrato.-----------
Este plazo se podrá ampliar, si así lo solicita LA CONTRATISTA, para compensar los días por factores climáticos (lluvias o secuelas de lluvias), fuerza mayor, caso fortuito, etc. Este reconocimiento lo hará la Inspección de Obra, en base a lo registrado y constatado por ésta. LA CONTRATISTA deberá solicitar este reconocimiento mediante libro de Nota de Pedidos.------------
En caso de resultar aceptada la justificación se prorrogará el plazo de ejecución. De no mediar causas justificada "LA CONTRATISTA" será pasible de aplicación de las sanciones previstas en el presente contrato.-
Transcurridos veinte (20) días de mora en la entrega dará derecho a la Municipalidad a resolver el contrato.----
SEXTA: MORA EN LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS. Si LA CONTRATISTA no iniciare-los trabajos dentro de los diez (10) días de la fecha del Acta de Replanteo o Iniciación, incurrirá en una multa equivalente al medio por mil (1/2 por mil) del importe del contrato por cada día de demora en iniciar las obras, considerándose que estas han dado comienzo a partir del Acta de Iniciación de los trabajos, dando derecho a LA MUNICIPALIDAD a resolver el contrato.--------
SEPTIMA: MORA EN LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. Si LA CONTRATISTA no terminara los trabajos en el plazo convenido en la CLAUSULA QUINTA, o no les diera total o correcta terminación dentro del plazo contractual, incurrirá en una multa equivalente al medio por mil (1/2 por mil) del importe del contrato por cada día de atraso en la terminación de la obra. La multa que se aplique por demora en la iniciación no autoriza a LA CONTRATISTA a tener por prolongado el plazo de la obra en el número de días correspondientes a aquellas. Solo se incluirán en el computo del plazo contractual las prorrogas y ampliaciones concedidas.--------------
OCTAVA: MEDICION DE LA OBRA: LA MUNICIPALIDAD certificara los trabajos en períodos calendarios, al final de cada mes, conforme a las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la Inspección, que estará a cargo de la Dirección Municipal de Viviendas, suscribiendo dicho certificado en forma conjunta con el Representante Técnico de LA CONTRATISTA.------------
Según lo establecido en el Convenio Particular, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda se reserva la facultad de verificar el estado de la obra por medio de la persona que designe para tal fin.------------
El certificado será emitido dentro de los tres (3) días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de medición.--------------
NOVENA: FORMA DE PAGO El pago se efectuará dentro de los Treinta (30) días de emitido el Certificado de Obra. Los mismos se supeditan a los términos y, condiciones del Convenio suscripto en la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaria de Obras Publicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.----------
La mencionada Subsecretaría asume exclusivamente el pago de la presente obra sujeto a la existencia de recursos presupuestarios disponibles suficientes. La inexistencia de recursos presupuestarios disponibles suficientes por parte de dicha Subsecretaría, no dará lugar a reclamo alguno a la Municipalidad de Concordia, por parte de LA CONTRATISTA.------------
Del importe del Certificado de Obra se deducirá el cinco por ciento (5%) en concepto de Fondo de Reparo., importes que serán retenidos como garantía de la ejecución de obra y serán devueltos a LA CONTRATISTA una vez efectuada la Recepción Definitiva de la Obra.----
El fondo de Reparo podrá ser sustituido por Pólizas de Caución contratadas con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER).---------
En toda ampliación de obra o en los adicionales y/o imprevistos que se autoricen, se deberán reajustar las garantías correspondientes.----------
El Certificado de pago no implica la recepción de la obra a que él se refiere.------------
LA MUNICIPALIDAD exigirá a LA CONTRATISTA, antes del pago del Certificado pertinente, la presentación de los comprobantes que acrediten el pago de los salarios del personal que emplee en la obra y el cumplimiento de las leyes previsionales, impositivas y de seguros.------------
DECIMA: DESIGNACION DE REPRESENTANTE TECNICO. LA CONTRATISTA designara un representante técnico para que lo asista específica mente en esta obra.
El mismo será, ingeniero civil o en construcciones, arquitecto o maestro mayor de obra matriculado en su respectivo colegio de profesionales y habilitado por el mismo Tal designación deberá ser comunicada a LA MUNICIPALIDAD mediante nota de estilo.--------
DECIMAPRIMERA: REDETERMINACION DE PRECIOS Será de aplicación al presente Contrato el mecanismo de redeterminación de precios dispuesto por Decreto Nacional N° 1295/2002 sus Normas Complementarias y Modificaciones, teniendo como fecha base el mes de la firma del Convenio Particular mencionado en la Cláusula Primera del Presente.------------
DECIMASEGUNDA: CUMPLIMIENTO DE LEYES IMPOSITIVAS, PREVISIONALES, LABORALES Y DE SEGUROS: LA CONTRATISTA está obligada a cumplir con las disposiciones vigentes en lo referente a leyes laborales, impositivas y de seguros.-------------
Deberá contar y presentar previo al inicio de los trabajos la contratación del personal afectado a la obra, de los siguientes seguros: Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART), conforme lo establecido las normas vigentes en materia de Higiene y Seguridad en el trabajo y las resoluciones de la Superintendencia de Riesgos en el trabajo, como así también toda otra Norma legal que resulte vigente durante el desarrollo de la obra. El incumplimiento de la obligación precedente será causal de rescisión del presente contrato.---------------
DECIMATERCERA: MATERIALES: La Municipalidad proveerá los materiales necesarios para la obra. LA CONTRATISTA deberá disponer de espacio de acopio, asegurar el resguardo de los mismos, su correcta utilización. Bajo ningún concepto LA CONTRATISTA podrá retirar materiales de la obra, salvo autorización por escrito de la Inspección.---------------
DECIMACUARTA: RECEPCION PROVISORIA. Concluidos los trabajos encomendados por presente, y en tanto no hubiere observaciones de la Inspección, LA MUNICIPALIDAD, a través de la Inspección extenderá dentro de los treinta (30) días de solicitada por LA CONTRATISTA el Acta de Recepción Provisoria de las obras acto que se realizará por intermedio de la Inspección.---------------
Para el caso que las obras no estuvieran conforme a planos, especificaciones técnicas, se diferirá su recepción provisional hasta que se proceda a corregir los defectos enunciados por la Inspección. Si LA CONTRATISTA no procede a la corrección observada en los plazos que fije la Inspección de Obra, LA MUNICIPALIDAD podrá hacerla por cuenta de aquella afectando el gasto a las sumas que estuvieren pendiente de pago, o se descontara del depósito de garantía.-
DECIMAQUINTA: PLAZO DE GARANTIA: Se establece en seis (06) meses. Entre la recepción provisoria y la definitiva regirá este plazo de conservación y garantía durante el cual el contratista es responsable de la conservación de desperfectos y de aquellos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos.-
DECIMASEXTA: RECEPCION DEFINITIVA: Transcurrido el plazo fijado en la CLAUSULA DECIMA QUINTA se procederá a la recepción definitiva que se formalizara de la misma manera que la prevista para la Recepción Provisoria (CLAUSULA DECIMA CUARTA) previa verificación del buen estado de las obras y correcto funcionamiento de las mismas.---------
DECIMASEPTIMA: RESCISION Será causal de rescisión el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente contrato por parte de LA CONTRATISTA.
Asimismo, será causal de rescisión el hecho de verificarse la existencia de atrasos injustificados que superen el veinte por ciento (20%) del avance físico acumulado, autorizando a LA MUNICIPALIDAD a disponer unilateralmente y de pleno derecho la resolución del contrato, reclamando daños y perjuicios que se produjeran.------------
DECIMAOCTAVA: COORDINACION DE TAREAS: La inspección técnica de “LA MUNICIPALIDAD” y el representante técnico mencionado en la CLAUSULA DECIMA del presente Contrato, coordinarán las tareas y los rubros de obra de manera tal que los proyectos (sectores) avancen simultáneamente, sin interferencia ni superposición y la construcción progrese, culmine y funcione como unidad de proyecto.----------------
DECIMANOVENA: “LA MUNICIPALIDAD” entregará el terreno limpio, nivelado a cota replanteo, con provisión de luz yagua de construcción.-------------
Asimismo, proveerá de un depósito para acopio de materiales y los medios para su traslado a obra. También proveerá un cartel de obra donde se consignará el nombre del proyecto, el monto y fuente de inversión.---------
Por su parte, “LA CONTRATISTA” cubrirá, en coordinación con las restantes firmas constructoras participantes en la Obra, los turnos de sereno que fueran necesarios para la- efectiva custodia de materiales y herramientas en obra, siendo todas ellas solidariamente responsables por los faltantes que se produzcan.------
VIGESIMA Cualquier divergencia que pudiera surgir, tanto en la ejecución de la obra encomendada como en la interpretación del presente contrato, que no estuviera previsto en el mismo, se resolverá teniendo en cuenta la normativa que se detalla a continuación y en el siguiente orden de prelación: 1.- Ordenanza N° 22715 de Obras Publicas Municipalidad de Concordia. 2.- Ley Provincial N° 6351 de Obras Publicas.----------------------
DOMICILIOS LEGALES: A todos los efectos legales que pudieren corresponder, LA MUNICIPALIDAD constituye domicilio en calle Bartolomé Mitre N° 76 de la ciudad de Concordia y LA CONTRATISTA en calle El Cabure N° 2085 de la ciudad de Concordia Provincia de Entre Ríos, sometiéndose de común acuerdo a los Tribunales que por fuero y jurisdicción corresponden al domicilio de la Municipalidad de Concordia y renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponder.---
En un todo de acuerdo con lo manifestado en las cláusulas del presente contrato, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en Concordia a los-------días del mes de------del año dos mil.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Ing. CARLOS HORACIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicio Públicos
ENTE DESCENTRALIZADO OBRAS SANITARIAS
DIVISION DE COMPRAS Y SUMINISTROS
LICITACION PUBLICA Nº 01/06
SEGUNDO LLAMADO
OBJETO: “ADQUISICION DE SULFATO DE ALUMINIO” – SEGUNDO LLAMADO.
PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES: Retirar de la División de Compras y Suministros, ente Descentralizado Obras Sanitarias, Concordia, Entre Ríos Nº 1300, en días hábiles de 7 a 13 horas.
Teléfonos: 421-0021 Int. 326
e-mail: compras.edos@gmail.com
APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 05 de abril de 2016, a las 10 horas.
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 1.426,000,00
VALOR DEL PLIEGO: PESOS UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS (1426,00).-
División de Compras y Suministros, 21 de marzo de 2.016.