Concordia, 25 de Junio de 2015
Expte. N° 21.425-DE-
ORDENANZA SOBRE MODIF. ORD 35412 ART 4 PRESUPUESTO.
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CONCORDIA
SANCIONA LA SIGUIENTE
ORDENANZA
ARTÍCULO 1º.- Modificase el Artículo 4 ° de la Ordenanza 35.412/2014, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 4°.- Ampliase el Presupuesto de Recursos y Gastos de la Administración Pública Municipal para el Ejercicio Económico 2015, en las cuentas Tasa Higiene/Comercial atrasada y bienes preexistentes respectivamente por el monto que resulte de la compensación definitiva autorizada por el Artículo 1º de la Ordenanza 35.357/14.”
ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES “EVA PERÓN” 25 de Junio de 2015.
Dr. RAFAEL MARIANO GIAMPAOLO
Vice- Presidente 1°
a/c Presidencia
Sra. ROXANA B. RONCO
Sub-Secretaria
a/c secretaria
ORDENANZA Nº 35.512.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 8 de Julio de 2.015
Téngase por Ordenanza Municipal, comuníquese, publíquese, regístrese y oportunamente archívese.-
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vice-Presidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
DECRETO N° 476/2.015
Concordia, 19 de Mayo de 2.015
VISTO la necesidad de retribuir una tarea específica en horario adicional en el ámbito de la Dirección de Catastro, dependiente de la Secretaria de Economía y Hacienda y,
CONSIDERANDO:
Que a los fines del cumplimiento de los objetivos, requerimiento y lineamientos establecidos por esta nueva gestión de gobierno Municipal, se hace necesario contar con personal idóneo y probo para desempeñar funciones y tareas específicas.
Que se estima atinado efectuar un reconocimiento por las tareas y funciones asignadas a agentes municipales, otorgándose una retribución especial, a los efectos de los objetivos técnicos y administrativos previstos para la administración Municipal.
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Disponer un adicional mensual, que será percibido de manera permanente mientras se desempeñen las funciones en el ámbito de la Dirección de Catastro, dependiente de la Secretaria de Economía y Hacienda, que deberá ser liquidado en el Código 102, al personal detallado en Anexo I, en función a las tareas especificas asignadas con antelación y a partir de 1º de Mayo de 2015, por la suma de Pesos Dos Mil ($ 2.000).
ARTÍCULO 2º.- Remitir a la Dirección de Recursos Humanos y a la Dirección de Liquidaciones a los fines de su conocimiento, toma de razón y notificación, cumplimentado dar conocimiento a la Contaduría Municipal y oportunamente el legajo personal del citado agente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete
ANEXO I
DECRETO 476/2.015
Legajo Apellido y Nombre DNI
2052 ANNONI Juan Antonio Ramón 16.794.334
2115 FERNANDEZ Nélida Alejandra 23.026.372
1339 IBARROLA Lidia Cristina 14.307.817
4565 PIANALTO Gabriela Elizabeth 22.023.918
15039 JUAREZ José Agustín 18.183.111
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
DECRETO N° 675/2.015
Concordia, 7 de Julio de 2.015
VISTO el Contrato de Ejecución de Obra, por la realización de Obras de mejoramientos por Administración Municipal en el marco del “PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL”, suscripto entre la Municipalidad de Concordia y la Cooperativa de Trabajo “UNION y FRATERNIDAD” Limitada y,
CONSIDERANDO:
Que dicho contratos tienen por objeto la realización de Obras de mejoramientos por Administración Municipal.
Que el mencionado contrato, se firma en la localidad de Concordia, el cual es se ejecutara de acuerdo al siguiente detalle:
Cooperativa de Trabajo “UNION y FRATERNIDAD” Limitada representada por su Presidente KRENZ, MABEL DNI N° 12.457.295 en el inmueble NOMENCLATURA CATASTRAL: 6619 MANZANA N° 1790/09 - PARTIDA PROVINCIAL N° 132.867, consistente en la ejecución de un 75,23% de la Obra. El monto total del presente Contrato asciende a la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUATRO CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 32.404,77), que será liquidado según certificación.
Que se adjunta dicho Contrato como Anexo l.
Que este Departamento Ejecutivo Municipal, considera pertinente ratificar el contenido del Contrato suscripto.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, Inciso n) y u), de la Ley N° 10.027 y sus modificaciones - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Ratificase el Contenido del Contrato de Ejecución de Obra, firmado entre, la Municipalidad de Concordia y la Cooperativa de Trabajo “UNION y FRTERNIDAD” Limitada, por la realización de Obras de mejoramientos por Administración Municipal en el marco del “PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL” conforme a lo expresado en el considerando precedente, y que como Anexo I se adjuntan al presente Decreto.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Honorable Concejo Deliberante, publíquese, regístrese y archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO Nº 680/2.015
Concordia, 7 de Julio de 2.015
VISTO los Contratos de Locación de Obra suscriptos entre la Municipalidad de Concordia que como Anexos I a III forman parte integrante del presente Decreto y,
CONSIDERANDO:
Que dichos Contratos han sido firmados oportunamente entre la Municipalidad de Concordia y las siguientes firmas:
Sr. Marcos Cesar Petruzzi CUIT N° 20-30482939-8, por un monto de Pesos Dieciocho Mil -($18.000,00) suma que sera pagada en cuatro (04) pagos mensuales por mes vencido, iguales y consecutivos de Pesos Cuatro Mil Quinientos ($4.500,00).
- Sra. Antonia Daiana Solis CUIT N° 27-37702514-3 por un monto de Pesos Dieciocho Mil ($18.000,00) suma que será pagada en cuatro (04) pagos mensuales por mes vencido, iguales y consecutivos de Pesos Cuatro Mil Quinientos ($4.500,00).
- Sra. Eliana Romina Soledad Paredes CUIT N° 27-35559240-0, por un monto de Pesos Dieciocho Mil ($18.000,00) suma que será pagada en cuatro (04) pagos mensuales por mes vencido, iguales y consecutivos de Pesos Cuatro Mil Quinientos ($4.500,00).
Que el objeto de cada uno de los contratos citados es desarrollar tareas de Servicios Complementarios a la Obra 56 viviendas Bº 8 de Diciembre para la administración de materiales y resguardo de los bienes municipales de la misma en el marco del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios" Municipio de Concordia OBRA POR ADMINISTRACIÓN - ACU N° 0597/14 - proyecto autorizado por Ordenanza N° 35.355.
Que este Programa tiene por finalidad destinar fondos para la construcción de 56 viviendas en nuestra ciudad de Concordia y se instrumenta mediante Convenio firmado entre el Estado Nacional, la Provincia y la Municipalidad de Concordia ratificado mediante Ordenanza N° 35.355
Que corresponde ratificar los referidos contratos de conformidad alas previsto en el marco normativo vigente.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107° Inciso n) y u) de la Ley 10.027 y sus modificatorias. - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Ratificase en todos sus términos los Contratos de Locación de Obra que como Anexo I al III forman parte integrante del presente Decreto, suscriptos entre La Municipalidad de Concordia y las siguiente firmas:
- Marcos Cesar Petruzzi.
-Antonia Daiana Solis.
-Eliana Romina Soledad Paredes.
ARTICULO 2º.- Comuníquese, y remítase a la Dirección de Compras y Suministros y Contaduría Municipal.
ARTICULO 3º.- Publíquese, y oportunamente archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 687/2.015
Concordia, 7 de Julio de 2.015
VISTO el Contrato de Ejecución de Obra suscripto entre la Municipalidad de Concordia y el Sr Juan Emanuel Trinidad CUIT N° 20-32410575-2, con domicilio en calle Los Fresnos N° 51 de esta ciudad, y
CONSIDERANDO:
Que dicho contrato tiene por objeto la provisión de mano de obra para la construcción de DOS (02) viviendas de tres (03) dormitorios, en los inmuebles de esta ciudad, circunscriptos por las siguientes calles: Los Benteveos, El Caburé, las Palomas y Los Cardenales.
Que dicha obra, por un monto PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO con SEIS CENTAVOS ($ 394.338,06), se ejecuta en el marco del “Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios Municipio de Concordia OBRA POR ADMINISTRACION - Cuarenta (40) Viviendas Etapa II ACU N° 2081/14”.
Que en virtud de ello, este Departamento Ejecutivo Municipal considera atinente dictar el presente Decreto, que se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107° Inciso n) y u) de la ley 10.027 y sus modif. - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Téngase presente el Contrato de Ejecución de Obra, que como Anexo I forma parte integrante del presente Decreto, suscripto entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA y el Sr Juan Emanuel Trinidad CUIT N° 20- 32410575-2, conforme a lo indicado en el considerando precedente.
ARTICULO 2.- Dese intervención a la Dirección de Contaduría y Tesorería Municipal-
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, y oportunamente, archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 688/2.015
Concordia, 7 de Julio de 2.015
VISTO el Contrato de Ejecución de Obra suscripto entre la Municipalidad de Concordia y el Sr Carlos Osvaldo Gaitan CUIT N° 20-10886373-1 con domicilio en calle Capitán Rojas s/N° de esta ciudad, y
CONSIDERANDO:
Que dicho contrato tiene por objeto la provisión de mano de obra para la construcción de DOS (02) viviendas, discriminada de la siguiente manea: Una (01) de dos (02) dormitorios y Una (01) de tres (03) dormitorios, en los inmuebles de esta ciudad, circunscriptos por las siguientes calles: los Benteveos, El Caburé, las Palomas y Los Cardenales.
Que dicha obra, por un monto PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS ($363.592,00), se ejecuta en el marco del “Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios Municipio de Concordia OBRA POR ADMINISTRACION - Cuarenta (40) Viviendas Etapa II ACU N° 2081/14”.
Que en virtud de ello, este Departamento Ejecutivo Municipal considera atinente dictar el presente Decreto, que se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107° Inciso n) y u) de la ley 10.027 y sus modif. - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Téngase presente el Contrato de Ejecución de Obra, que como Anexo I forma parte integrante del presente Decreto, suscripto entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA y el Sr Carlos Osvaldo Gaitan CUIT N° 20- 10886373-1, conforme a lo indicado en el considerando precedente.
ARTICULO 2°.- Dese intervención a la Dirección de Contaduría y Tesorería Municipal.-
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, y oportunamente, archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA
OBRA: 40 VIVIENDAS - ETAPA II- VILLA CRESTO NORTE II
OBRA POR ADMINISTRACIÓN
En la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA, representada en este acto por el Señor Presidente Municipal Cdor Gustavo Eduardo Bordet asistido por el Señor Secretario de Obras y Servicios Públicos Ing. Luis A Benedetto, en adelante denominado “LA MUNICIPALIDAD”, por una parte, y por la otra la firma unipersonal de CARLOS OSVALDO GAITAN MI N° 10.886.373 CUIT N° 20- 10886373-1, denominada en lo sucesivo “LA CONTRATISTA”, en el marco del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, Municipio de Concordia OBRA POR ADMINISTRACIÓN - Cuarenta (40) Viviendas Etapa II ACU N° 2081/14, convienen en celebrar el presente contrato, en el marco de la Ordenanza N° 35.452, el que se regirá por las presentes cláusulas y condiciones:
PRIMERA: OBJETO: el presente contrato tiene por objeto la PROVISIÓN DE MANO DE OBRA para la construcción de DOS (02) viviendas, discriminadas de la siguiente manera: Una (01) de dos (02) dormitorios y Una (01) de tres (03) dormitorios, en los inmuebles sitos en esta ciudad de Concordia, circunscriptos por las calles Los Benteveos, El Caburé, Las Palomas, y Los Cardenales de esta ciudad de Concordia, conforme Convenio Particular suscripto entre la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaria de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda de Entre Ríos y La Municipalidad de Concordia ACU N° 2081/14 - OBRA POR ADMINISTRACIÓN.----------
SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: La obra de referencia mencionada en la Cláusula Primera, se ejecutará en un todo de acuerdo al Proyecto aprobado por la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda y administrado por la Municipalidad de Concordia. La documentación necesaria se encuentra a disposición de LA CONTRATISTA a través de la Dirección de Obra.--------
TERCERA: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La contratación de la presente obra se efectúa por el sistema de “AJUSTE ALZADO” obra total consumada por la cantidad de dinero establecida en la Cláusula Cuarta, a excepción de las redeterminaciones de precio que reconozca la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda conforme el mecanismo previsto en la CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA del presente.---------------
CUARTA: MONTO DEL CONTRATO: El monto total del presente contrato asciende a la suma total de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS ($ 363.592,00).-----------------
QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será de CUATROCIENTOS CINCUENTA DIAS (450) días corridos a partir de la fecha en que se suscriba el ACTA DE INICIO DE OBRA, la que se confeccionará dentro de los diez (10) días de la firma del Contrato.----------------
Este plazo se podrá ampliar, si así lo solicita LA CONTRATISTA, para compensar los días por factores climáticos (lluvias o secuelas de lluvias), fuerza mayor, caso fortuito, etc. Este reconocimiento lo hará la Inspección de Obra, en base a lo registrado y constatado por ésta. LA CONTRATISTA deberá solicitar este reconocimiento mediante libro de Nota de Pedidos.----------------
En caso de resultar aceptada la justificación se prorrogará el plazo de ejecución.
De no mediar causas justificada “LA CONTRATISTA” será pasible de aplicación de las sanciones previstas en el presente contrato.-
Transcurridos veinte (20) días de mora en la entrega dará derecho a la Municipalidad a resolver el contrato.----
SEXTA: MORA EN LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS. Si LA CONTRATISTA no iniciare los trabajos dentro de los diez (10) días de la fecha del Acta de Replanteo o Iniciación, incurrirá en una multa equivalente al medio por mil (1/2 por mil) del importe del contrato por cada día de demora en iniciar las obras, considerándose que estas han dado comienzo a partir del Acta de Iniciación de los trabajos, dando derecho a LA MUNICIPALIDAD a resolver el contrato.-------------
SEPTIMA: MORA EN LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS. SI LA CONTRATISTA no terminara los trabajos en el plazo convenido en la CLAUSULA QUINTA, o no les diera total o correcta terminación dentro del plazo contractual, incurrirá en una multa equivalente al medio por mil (1/2 por mil) del importe del contrato por cada día de atraso en la terminación de la obra. La multa que se aplique por demora en la iniciación no autoriza a LA CONTRATISTA a tener por prolongado el plazo de la obra en el número de días correspondientes a aquellas.--------
Solo se incluirán en el computo del plazo contractual las prorrogas y ampliaciones concedidas.------------
OCTAVA: MEDICION DE LA OBRA: LA MUNICIPALIDAD certificara los trabajos en períodos calendarios, al final de cada mes, conforme a las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la Inspección, que estará a cargo de la Dirección Municipal de Viviendas, suscribiendo dicho certificado en forma conjunta con el Representante Técnico de LA CONTRATISTA.---------
Según lo establecido en el Convenio Particular, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda se reserva la facultad de verificar el estado de la obra por medio de la persona que designe para tal fin.------------
El certificado será emitido dentro de los tres (3) días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de medición.-----------
NOVENA: FORMA DE PAGO El pago se efectuará dentro de los Treinta (30) días de emitido el Certificado de Obra. Los mismos se supeditan a los términos y condiciones del Convenio suscripto con la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaria de Obras Publicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.------------
La mencionada Subsecretaría asume exclusivamente el pago de la presente obra sujeto a la existencia de recursos presupuestarios disponibles suficientes. La inexistencia de recursos presupuestarios disponibles suficientes por parte de dicha Subsecretaría, no dará lugar a reclamo alguno a la Municipalidad de Concordia, por parte de LA CONTRA TISTA.----------
Del importe del Certificado de Obra se deducirá el cinco por ciento (5%) en concepto de Fondo de Reparo., importes que serán retenidos como garantía de la ejecución de obra y serán devueltos a LA CONTRATISTA una vez efectuada la Recepción Definitiva de la Obra.----
El fondo de Reparo podrá ser sustituido por Pólizas de Caución contratadas con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPS).---------
En toda ampliación de obra o en los adicionales y/o imprevistos que se autoricen, se deberán reajustar las garantías correspondientes.----------
El Certificado de pago no implica la recepción de la obra a que él se refiere.---------
LA MUNICIPALIDAD exigirá a LA CONTRATISTA, antes del pago del Certificado pertinente, la presentación de los comprobantes que acrediten el pago de los salarios del personal que emplee en la obra y el cumplimiento de las leyes previsionales, impositivas y de seguros.-----------
DECIMA: DESIGNACION DE REPRESENTANTE TECNICO. LA CONTRATISTA designara un representante técnico para que lo asista específica mente en esta obra. El mismo será, ingeniero civil o en construcciones, arquitecto o maestro mayor de obra matriculado en su respectivo colegio de profesionales y habilitado por el mismo. Tal designación deberá ser comunicada a LA MUNICIPALIDAD mediante nota de estilo.-------
DECIMAPRIMERA: REDETERMINACION DE PRECIOS Será de aplicación al presente Contrato el mecanismo de redeterminación de precios dispuesto por Decreto Nacional N° 1295/2002 del sus Normas Complementarias y Modificaciones, teniendo como fecha base el mes de la firma del Convenio Particular mencionado en la Cláusula Primera del Presente.------
DECIMASEGUNDA: CUMPLIMIENTO DE LEYES IMPOSITIVAS, PREVISIONALES, LABORALES Y DE SEGUROS: LA CONTRATISTA está obligada a cumplir con las disposiciones vigentes en lo referente a leyes laborales, impositivas y de seguros.------ Deberá contar y presentar previo al inicio de los trabajos la contratación por el personal afectado a la obra, de los siguientes seguros: Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART), conforme lo establecido las normas vigentes en materia de Higiene y Seguridad en el trabajo y las resoluciones de la Superintendencia de Riesgos en el trabajo, como así también toda otra Norma legal que resulte vigente durante el desarrollo, de la obra. Seguro de Vida colectiva por el personal afectado a la obra, de acuerdo a legislación vigente. El incumplimiento de la obligación precedente será causal de rescisión del presente contrato.--------
DECIMATERCERA: MATERIALES: La Municipalidad proveerá los materiales necesarios para la obra. LA CONTRATISTA deberá disponer de espacio de acopio, asegurar el resguardo de los mismos, su correcta utilización. Bajo ningún concepto LA CONTRATISTA podrá retirar materiales de la obra, salvo autorización por escrito de la Inspección.-----------
DECIMACUARTA: RECEPCION PROVISORIA Concluidos los trabajos encomendados por presente, y en tanto no hubiere observaciones de la Inspección, LA MUNICIPALIDAD, a través de la Inspección extenderá dentro de los treinta (30) días de solicitada por LA CONTRATISTA el Acta de Recepción Provisoria de las obras acto que se realizará por intermedio de la Inspección.----------
Para el caso que las obras no estuvieran conforme a planos, especificaciones técnicas, se diferirá su recepción provisional hasta que se proceda a corregir los defectos enunciados por la Inspección. Si LA CONTRATISTA no procede a la corrección observada en los plazos que fije la Inspección de Obra, LA MUNICIPALIDAD podrá hacerla por cuenta de aquella afectando el gasto a las sumas que estuvieren pendiente de pago, o se descontara del depósito de garantía.---------
DÉCIMA QUINTA: PLAZO DE GARANTIA: Se establece en seis (06) meses.------------
Entre la recepción provisoria y la definitiva regirá este plazo de conservación y garantía durante el cual el contratista es responsable de la conservación de desperfectos y de aquellos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos.------
DECIMASEXTA: RECEPCION DEFINITIVA: Transcurrido el plazo fijado en la CLAUSULA DECIMA QUINTA se procederá a la recepción definitiva que se formalizara de la misma manera que la prevista para la Recepción Provisoria (CLAUSULA DECIMA CUARTA) previa verificación del buen estado de las obras y correcto funcionamiento de las mismas.-
DECIMASEPTIMA: RESCISION Será causal de rescisión el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente contrato por parte de LA CONTRATISTA.----------
Asimismo, será causal de rescisión el hecho de verificarse la existencia de atrasos injustificados que superen el veinte por ciento (20%) del avance físico acumulado, autorizando a LA MUNICIPALIDAD a disponer unilateralmente y de pleno derecho la resolución del contrato, reclamando daños y perjuicios que se produjeran.---------
DECIMAOCTAVA: COORDINACION DE TAREAS: La inspección técnica de “LA MUNICIPALIDAD” y el representante técnico mencionado en la CLAUSULA DECIMA del presente Contrato, coordinarán las tareas y los rubros de obra, de manera tal que los proyectos (sectores) avancen simultáneamente, sin interferencia ni superposición y la construcción progrese, culmine y funcione como unidad de proyecto.------
DECIMANOVENA: “LA MUNICIPALIDAD” entregará el terreno limpio, nivelado a cota replanteo, con provisión de luz yagua de construcción.-------------
Asimismo, proveerá de un depósito para acopio de materiales y los medios para su traslado a obra. También proveerá un cartel de obra donde se consignará el nombre del proyecto, el monto y fuente de inversión.---------
Por su parte, “LA CONTRATISTA” cubrirá, en coordinación con las restantes firmas constructoras participantes en la Obra, los turnos de sereno que fueran necesarios para la efectiva custodia de materiales y herramientas en obra, siendo todas ellas solidariamente responsables por los faltantes que se produzcan.------
VIGESIMA Cualquier divergencia que pudiera surgir, tanto en la ejecución de la obra encomendada como en la interpretación del presente contrato, que no estuviera previsto en el mismo, se resolverá teniendo en cuenta la normativa que se detalla a continuación y en el siguiente orden de prelación:
1.- Ordenanza N° 22715 de Obras Publicas Municipalidad de Concordia.
2.- Ley Provincial N° 6351 de Obras Publicas.-
DOMICILIOS LEGALES: A todos los efectos legales que pudieren corresponder, LA MUNICIPALIDAD constituye domicilio en calle Bartolomé Mitre N° 76 de la ciudad de Concordia y LA CONTRATISTA en calle Capitán Rojas S/N° de la ciudad de Concordia Provincia de Entre Ríos, sometiéndose de común acuerdo a los Tribunales que por fuero y jurisdicción corresponden al domicilio de la Municipalidad de Concordia y renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponder.-----------
En todo de acuerdo con lo manifestado en las cláusulas del presente contrato, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en Concordia a los días------ del mes de--------------------del año dos mil quince.------------
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 692/2.015
Concordia, 7 de Julio de 2.015
VISTO el Contrato de Ejecución de Obra suscripto entre la Municipalidad de Concordia y el Sr Gerardo Vicente De leo CUIT N° 20-24267857- 6; y
CONSIDERANDO:
Que dicho contrato tiene por objeto la provisión de mano de obra y materiales para la: RED FRENTISTA DE CONEXIÓNES DOMICILIARAS y REDES DE AGUA Y CLOACA en las Manzanas N° 16 y 17 de esta ciudad del denominado Proyecto Villa Cresto Norte II.
Que dicha obra, por un monto PESOS SEISCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS SETENTA CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($ 615.270,93), se ejecuta en el marco del “Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios Municipio de Concordia OBRA POR ADMINISTRACION ACU N° 2082/14 Cuarenta (40) viviendas”.
Que en virtud de ello, este Departamento Ejecutivo Municipal considera atinente dictar el presente Decreto, que se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107° Inciso n) y u) de la ley 10.027 y sus modif. - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Téngase presente el Contrato de Ejecución de Obra, que como Anexo I forma parte integrante del presente Decreto, suscripto entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA y el Sr. Gerardo Vicente De leo 20-24267857-6 , conforme a lo indicado en el considerando precedente
ARTICULO 2°.- Dese intervención a la Dirección de Contaduría y Tesorería Municipal.-
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, y oportunamente, archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 694/2.015
Concordia, 7 de Julio de 2.015
VISTO el Contrato de Ejecución de Obra suscripto entre la Municipalidad de Concordia y el Sr Eduardo Miguel Paredes CUIT N° 20-04709858-1, con domicilio en calle 25 de Mayo N° 560 de esta ciudad; y,
CONSIDERANDO:
Que dicho contrato tiene por objeto la provisión de mano de obra para la construcción de SEIS (06) viviendas de dos (02) dormitorios, obra que se ejecutara en los inmuebles de esta ciudad, circunscriptos por las siguientes calles los Benteveos, El Caburé, las Palomas y los Cardenales.
Que dicha obra, por un monto PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE con OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($998.537,82) se ejecuta en el marco del “Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios Municipio de Concordia OBRA POR ADMINISTRACION - Cuarenta (40) Viviendas Etapa II ACU N° 2081/14” .
Que en virtud de ello, este Departamento Ejecutivo Municipal considera atinente dictar el presente Decreto, que se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107° Inciso n) y u) de la ley 10.027 y sus modif. - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Téngase presente el Contrato de Ejecución de Obra, que como Anexo I forma parte integrante del presente Decreto, suscripto entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA y el Sr Eduardo Miguel Paredes CUIT N° 20- 0470.9858-1, conforme a lo indicado en el considerando precedente.
ARTICULO 2°.- Dese intervención a la Dirección de Contaduría y Tesorería Municipal.-
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, y oportunamente archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA
OBRA: 40 VIVIENDAS - ETAPA II - VILLA CRESTO NORTE II
OBRA POR ADMINISTRACIÓN
En la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA, representada en este acto por el Señor Presidente Municipal Cdor. Gustavo Eduardo Bordet asistido por el Señor Secretario de Obras y Servicios Públicos Ing. Luis A Benedetlo, en adelante denominado “LA MUNICIPALIDAD”, por una parte, y por la otra la firma unipersonal de EDUARDO MIGUEL PAREDES MI N° M4.709.858 CUIT N° 20- 04709858-1, denominada en lo sucesivo “LA CONTRATISTA”, en el marco del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, Municipio de Concordia OBRA POR ADMINISTRACIÓN - Cuarenta (40) Viviendas Etapa II ACU N° 2081/14, convienen en celebrar el presente contrato, en el marco de la Ordenanza N° 35.452, el que se regirá por las presentes cláusulas y condiciones:
PRIMERA: OBJETO: el presente contrato tiene por objeto la PROVISIÓN DE MANO DE OBRA para la construcción de SEIS (06) viviendas de dos (02) dormitorios, en los inmuebles sitos en esta ciudad de Concordia, circunscriptos por las calles Los Benteveos, El Caburé, Las Palomas, y Los Cardenales de esta ciudad de Concordia, conforme Convenio Particular suscripto entre la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaria de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda de Entre Ríos y La Municipalidad de Concordia ACU N° 2081/14 - OBRA POR ADMINISTRACIÓN.------------
SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: La obra de referencia mencionada en la Cláusula Primera, se ejecutará en un todo de acuerdo al Proyecto aprobado por la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda y administrado por la Municipalidad de Concordia. La documentación necesaria se encuentra a disposición de la CONTRATISTA a través de la Dirección de Obra.---------
TERCERA: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La contratación de la presente obra se efectúa por el sistema de “AJUSTE ALZADO” obra total consumada por la cantidad de dinero establecida en la Cláusula Cuarta, a excepción de las redeterminaciones de precio que reconozca la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda conforme el mecanismo previsto en la CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA del presente.-----
CUARTA: MONTO DEL CONTRATO: El monto total del presente contrato asciende a la suma total de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE con OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($ 998.537,82).-----------
QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será de CUATROCIENTOS CINCUENTA DIAS (450) días corridos a partir de la fecha en que se suscriba el ACTA DE INICIO DE OBRA, la que se confeccionará dentro de los diez (10) días de la firma del Contrato.---------
Este plazo se podrá ampliar, si así lo solicita LA CONTRATISTA, para compensar los días por factores climáticos (lluvias o secuelas de lluvias), fuerza mayor, caso fortuito, etc. Este reconocimiento lo hará la Inspección de Obra, en base a lo registrado y constatado por ésta. LA CONTRATISTA deberá solicitar este reconocimiento mediante libro de Nota de Pedidos.-------
En caso de resultar aceptada la justificación se prorrogará el plazo de ejecución.
De no mediar causas justificada “LA CONTRATISTA” será pasible de aplicación de las sanciones previstas en el presente contrato.-
Transcurridos veinte (20) días de mora en la entrega dará derecho a la Municipalidad a resolver el contrato.----
SEXTA: MORA EN LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS. Si LA CONTRATISTA no iniciare los trabajos dentro de los diez (10) días de la fecha del Acta de Replanteo o Iniciación, incurrirá en una multa equivalente al medio por mil (1/2 por mil) del importe del contrato por cada día de demora en iniciar las obras, considerándose que estas han dado comienzo a partir del Acta de Iniciación de los trabajos, dando derecho a LA MUNICIPALIDAD a resolver el contrato.---------
SEPTIMA: MORA EN LA TERMINACI' N DE LOS TRABAJOS. Si LA CONTRATISTA no terminara los trabajos en el plazo convenido en la CLAUSULA QUINTA; o no les diera total o correcta terminación dentro del plazo contractual, incurrirá en una multa equivalente al medio por mil (1/2 por mil) del importe del contrato por cada día de atraso en la terminación de la obra. La multa que se aplique por demora en la iniciación no autoriza a LA CONTRATISTA a tener por prolongado el plazo de la obra en el número de días correspondientes a aquellas.
Solo se incluirán en el computo del plazo contractual las prorrogas y ampliaciones concedidas.---------
OCTAVA: MEDICION DE LA OBRA: LA MUNICIPALIDAD certificara los trabajos en períodos calendario, al final de cada mes, conforme a las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la Inspección, que estará a cargo de la Dirección Municipal de Viviendas, suscribiendo dicho certificado en forma conjunta con el Representante Técnico de LA CONTRATISTA.----------
Según lo establecido en el Convenio Particular, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda se reserva la facultad de verificar el estado de la obra por medio de la persona que designe para tal fin.--------
El certificado será emitido dentro de los tres (3) días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de medición----------
NOVENA: FORMA DE PAGO El pago se efectuará dentro de los Treinta (30) días de emitido el Certificado de Obra. Los mismos se supeditan a los términos y condiciones del Convenio suscripto con la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaria de Obras Publicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.-------
La mencionada Subsecretaría asume exclusivamente el pago de la presente obra sujeto a la o existencia de recursos presupuestarios disponibles suficientes. La inexistencia de recursos presupuestarios disponibles suficientes por parte de dicha Subsecretaría, no dará lugar a reclamo alguno a la Municipalidad de Concordia, por parte de LA CONTRATISTA.--------------
Del importe del Certificado de Obra se deducirá el cinco por ciento (5%) en concepto de Fondo de Reparo, importes que serán retenidos como garantía de la ejecución de obra y serán devueltos a LA CONTRATISTA una vez efectuada la Recepción Definitiva de la Obra.----
El fondo de Reparo podrá ser sustituido por Pólizas de Caución contratadas con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPS).-------------
En toda ampliación de obra o en los adicionales y/o imprevistos que se autoricen, se deberán reajustar las garantías correspondientes.----------
El Certificado de pago no implica la recepción de la obra a que él se refiere.---------
LA MUNICIPALIDAD exigirá a LA CONTRATISTA, antes del pago del Certificado pertinente, la presentación de los comprobantes que acrediten el pago de los salarios del personal que emplee en la obra y el cumplimiento de las leyes previsionales, impositivas y de seguros.-----------
DECIMA: DESIGNACION DE REPRESENTANTE TECNICO. LA CONTRATISTA designara un representante técnico para que lo asista específicamente en esta obra. El mismo será, ingeniero civil o en construcciones, arquitecto o maestro mayor de obra matriculado en su respectivo colegio de profesionales y habilitado por el mismo Tal designación deberá ser comunicada a LA MUNICIPALIDAD mediante nota de estilo.-----
DECIMAPRIMERA: REDETERMINACION DE PRECIOS Será de aplicación al presente Contrato el mecanismo de redeterminación de precios dispuesto por Decreto Nacional N°1295/2002 del sus Normas Complementarias y Modificaciones, teniendo como fecha base el mes de la firma del Convenio Particular mencionado en la Cláusula Primera del Presente.---------
DECIMASEGUNDA: CUMPLIMIENTO DE LEYES IMPOSITIVAS, PREVISIONALES, LABORALES Y DE SEGUROS: LA CONTRATISTA está obligada a cumplir con las disposiciones vigentes en lo referente a leyes laborales, impositivas y de seguros.----- Deberá contar y presentar previo al inicio de los trabajos la contratación por el personal afectado a la obra, de los siguientes seguros: Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART), conforme lo establecido las normas vigentes en materia de Higiene y Seguridad en el trabajo y las resoluciones de la Superintendencia de Riesgos en el trabajo, como así también toda otra Norma legal que resulte vigente durante el desarrollo de la obra. Seguro de Vida colectiva por el personal afectado a la obra, de acuerdo a legislación vigente El incumplimiento de la obligación precedente será causal de rescisión del presente contrato.
DECIMATERCERA: MATERIALES: La Municipalidad proveerá los materiales necesarios para la obra. LA CONTRATISTA deberá disponer de espacio de acopio, asegurar el resguardo de los mismos, su correcta utilización. Bajo ningún concepto LA CONTRATISTA podrá retirar materiales de la obra, salvo autorización por escrito de la Inspección.------
DECIMACUARTA: RECEPCION PROVISORIA Concluidos los trabajos encomendados por presente, y en tanto no hubiere observaciones de la Inspección, LA MUNICIPALIDAD, a través de la Inspección extenderá dentro de los treinta (30) días de solicitada por LA CONTRATISTA el Acta de Recepción Provisoria de las obras acto que se realizará por intermedio de la Inspección.-----
Para el caso que las obras no estuvieran conforme a planos, especificaciones técnicas, se diferirá su recepción provisional hasta que se proceda a corregir los defectos enunciados por la Inspección. Si LA CONTRATISTA no procede a la corrección observada en los plazos que fije la Inspección de Obra, LA MUNICIPALIDAD podrá hacerlo por cuenta de aquella afectando el gasto a las sumas que estuvieren pendiente de pago, o se descontara del depósito de garantía.-----
DÉCIMA QUINTA: PLAZO DE GARANTIA: Se establece en seis (06) meses.
Entre la recepción provisoria y la definitiva regirá este plazo de conservación y garantía durante el cual el contratista es responsable de la conservación de desperfectos y de aquellos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos.--------
DECIMASEXTA: RECEPCION DEFINITIVA: Transcurrido el plazo fijado en la CLAUSULA DECIMA QUINTA se procederá a la recepción definitiva que se formalizara de la misma manera que la prevista para la Recepción Provisoria (CLAUSULA DECIMA CUARTA) previa verificación del buen estado de las obras y correcto funcionamiento de las mismas.
DECIMASEPTIMA: RESCISION Será causal de rescisión el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente contrato por parte de LA CONTRATISTA
Asimismo, será causal de rescisión el hecho de verificarse la existencia de atrasos injustificados que superen el veinte por ciento (20%) del avance físico acumulado, autorizando a LA MUNICIPALIDAD a disponer unilateralmente y de pleno derecho la resolución del contrato, reclamando daños y perjuicios que se produjeran.---------
DECIMAOCTAVA: COORDINACION DE TAREAS: La inspección técnica de “LA MUNICIPALIDAD” y el representante técnico mencionado en la CLAUSULA DECIMA del presenté Contrato, coordinarán las tareas y los rubros de obra de manera tal que los proyectos (sectores) avancen simultáneamente, sin interferencia ni superposición y la construcción progrese, culmine y funcione como unidad e de proyecto.-------
DECIMANOVENA: “LA MUNICIPALIDAD” entregará el terreno limpio, nivelado a cota replanteo, con provisión de luz yagua de construcción.-------
Asimismo proveerá de un depósito para acopio de materiales y los medios para su traslado a obra. También proveerá un cartel de obra donde se consignará el nombre del proyecto, el monto y fuente de inversión.---------
Por su parte, “LA CONTRATISTA” cubrirá, en coordinación con las restantes firmas constructoras participantes en la Obra, los turnos de sereno que fueran necesarios para la efectiva custodia de materiales y herramientas en obra, siendo todas ellas solidariamente responsables por los faltantes que se produzcan.------
VIGESIMA Cualquier divergencia que pudiera surgir, tanto en la ejecución de la obra encomendada como en la interpretación del presente contrato, que no estuviera previsto en el mismo, se resolverá teniendo en cuenta la normativa que se detalla a continuación y en el siguiente orden de prelación:
1.- Ordenanza N° 22715 de Obras Publicas Municipalidad de Concordia.
2.- Ley Provincial N° 6351 de Obras Publicas.-
DOMICILIOS LEGALES: A todos los efectos legales que pudieren corresponder, LA MUNICIPALIDAD constituye domicilio en calle Bartolomé Mitre N° 76 de la cuidad de Concordia y “LA CONTRATISTA” en calle 25 de Mayo N° 560 de la ciudad de Concordia Provincia de Entre Ríos, sometiéndose de común acuerdo a los Tribunales que por fuero y jurisdicción corresponden al domicilio de la Municipalidad de Concordia y renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponder.---
En todo de acuerdo con lo manifestado en las cláusulas del presente contrato, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en concordia a los ------días de mes de -----------del año dos mil quince.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 695/2.015
Concordia, 7 de Julio de 2.015
VISTO el Contrato de Ejecución de Obra suscripto entre la Municipalidad de Concordia y el Sr Eduardo Federico Paredes CUIT N° 20-33317269-1, con domicilio en calle 25 de Mayo N° 560 de esta ciudad, y
CONSIDERANDO:
Que dicho contrato tiene por objeto la provisión de mano de obra para la construcción de DOS (02) viviendas de dos (02) dormitorios en los inmuebles de esta ciudad, circunscriptos por las siguientes calles: Los Benteveos, El Caburé, las Palomas y Los Cardenales.
Que dicha obra, por un monto PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO con NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 332.845,94), se ejecuta en el marco del “Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios Municipio de Concordia OBRA POR ADMINISTRACION - Cuarenta (40) Viviendas Etapa II ACU N° 2081/14”.
Que en virtud de ello, este Departamento Ejecutivo Municipal considera atinente dictar el presente Decreto, que se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107° Inciso n) y u) de la Ley 10.027 Y sus modif. - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Téngase presente el Contrato de Ejecución de Obra, que como Anexo I forma parte integrante del presente Decreto, suscripto entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA y el Sr Eduardo Federico Paredes CUIT N° 20-33317269-1, conforme a lo indicado en el considerando precedente.
ARTICULO 2°.- Dese intervención a la Dirección de Contaduría y Tesorería Municipal.-
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, y oportunamente, archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA
OBRA: 40 VIVIENDAS - ETAPA II - VILLA CRESTO NORTE II
OBRA POR ADMINISTRACIÓN
En la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA, representada en este acto por el Señor Presidente Municipal Cdor. Gustavo Eduardo Bordet asistido por el Señor Secretario de Obras y Servicios Públicos Ing. Luis A Benedetto, en adelante denominado “LA MUNICIPALIDAD”, por una parte, y por la otra la firma unipersonal de EDUARDO FEDERICO PAREDES MI N° 33.317.269 CUIT N° 20- 33317269-1, denominada en lo sucesivo “LA CONTRATISTA”, en el marco del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, Municipio de Concordia OBRA POR ADMINISTRACIÓN - Cuarenta (40) Viviendas Etapa II ACU N° 2081/14, convienen en celebrar el presente contrato, en el marco de la Ordenanza N° 35.452, el que se regirá por las presentes cláusulas y condiciones:
PRIMERA: OBJETO: el presente contrato tiene por objeto la PROVISIÓN DE MANO DE OBRA para la construcción de DOS (02) viviendas de dos (02) dormitorios, en los inmuebles sitos en esta ciudad de Concordia, circunscriptos por las calles Los Benteveos, El Caburé, Las Palomas, y Los Cardenales de esta ciudad . de Concordia, conforme Convenio Particular suscripto entre la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaria de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda de Entre Ríos y La Municipalidad de Concordia ACU N° 2081/14 - OBRA POR ADMINISTRACIÓN.
SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: La obra de referencia mencionada en la Cláusula Primera, se ejecutará en un todo de acuerdo al Proyecto aprobado, la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda y administrado por la Municipalidad de Concordia. La documentación necesaria se encuentra a disposición de LA CONTRATISTA a través de la Dirección de Obra.------
TERCERA: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La contratación de la presente obra se efectúa por el sistema de “AJUSTE ALZADO” obra total consumada por la cantidad de dinero establecida en la Cláusula Cuarta, a excepción de las redeterminaciones de precio que reconozca la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda conforme el mecanismo previsto en la CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA del presenté.--------
CUARTA: MONTO DEL CONTRATO: El monto total del presente contrato asciende a la suma total de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO con NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 332.845,94).----
QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será de CUATROCIENTOS CINCUENTA DIAS (450) días corridos a partir de la fecha en que se suscriba el ACTA DE INICIO DE OBRA, la que se confeccionará dentro de los diez (10) días de la firma del Contrato.-------
Este plazo se podrá ampliar, si así lo solicita LA CONTRATISTA, para compensar los días por factores climáticos (lluvias o secuelas de lluvias), fuerza mayor, caso fortuito. etc. Este reconocimiento lo hará la Inspección de Obra, en base a lo registrado y constatado por ésta. LA CONTRATISTA deberá solicitar este reconocimiento .mediante libro de Nota de Pedidos.------------
En caso de resultar aceptada la justificación se prorrogará el plazo de ejecución.
De no mediar causas justificada “LA CONTRATISTA” será pasible de aplicación de las sanciones previstas en el presente contrato.-
Transcurridos veinte (20) días de mora en la entrega dará derecho a la Municipalidad a resolver el contrato.----
SEXTA: MORA EN LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS. Si LA CONTRATISTA no iniciare los trabajos dentro de los diez (10) días de la fecha del Acta de Replanteo o Iniciación, incurrirá en una multa equivalente al medio por mil (1/2 por mil ) del importe del contrato por cada día de demora en iniciar las obras, considerándose que estas han dado comienzo a partir del Acta de Iniciación de los trabajos, dando derecho a LA MUNICIPALIDAD a resolver el contrato.-----------
SEPTIMA: MORA EN LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. Si LA CONTRATISTA no terminara los trabajos en el plazo convenido en la CLAUSULA QUINTA, o no les diera total o correcta terminación dentro del plazo contractual, incurrirá en una .multa equivalente al medio por mil (1/2 por mil) del importe del contrato por cada día de atraso en la terminación de la obra. La multa que se aplique por demora en la iniciación no autoriza a LA CONTRATISTA a tener por prolongado el plazo de la obra en el número de días correspondientes a aquellas.
Solo se incluirán en el computo del plazo contractual las prorrogas y ampliaciones concedidas.------------
OCTAVA: MEDICION DE LA OBRA: LA MUNICIPALIDAD certificara los trabajos en períodos calendarios, al final de cada mes, conforme a las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la Inspección, que estará a cargo de la Dirección Municipal de Viviendas, suscribiendo dicho certificado en forma conjunta con el Representante Técnico de LA CONTRATISTA.-------------
Según lo establecido en el Convenio Particular, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda se reserva la facultad de verificar el estado de la obra por medio de la persona que designe para tal fin.------
El certificado será emitido dentro de los tres (3) días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de medición.----------
NOVENA: FORMA DE PAGO El pago se efectuará dentro de los Treinta (30) días de emitido el Certificado de Obra. Los mismos se supeditan a los términos y condiciones del Convenio suscripto con la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaria de Obras Publicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.-------------
La mencionada Subsecretaría asume exclusivamente el pago de la presente obra sujeto a la existencia de recursos presupuestarios disponibles suficientes. La inexistencia de recursos presupuestarios disponibles suficientes por parte de dicha Subsecretaría, no dará lugar a reclamo alguno a la Municipalidad de Concordia, por parte de LA CONTRATISTA.-----------
Del importe del Certificado de Obra se deducirá el cinco por ciento (5%) en concepto de Fondo de Reparo., importes que serán retenidos como garantía de la ejecución de obra y serán devueltos a LA CONTRATISTA una vez efectuada la Recepción Definitiva de la Obra.----
El fondo de Reparo podrá ser sustituido por Pólizas de Caución contratadas con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPS).----------
En toda ampliación de obra o en los adicionales y/o imprevistos que se autoricen, se deberán reajustar las garantías correspondientes.----------
El Certificado de pago no implica la recepción de la obra a que él se refiere.-------
LA MUNICIPALIDAD exigirá a LA CONTRATISTA, antes del pago del Certificado pertinente, la presentación de los comprobantes que acrediten el pago de los salarios del personal que emplee en la obra y el cumplimiento de las leyes previsionales, impositivas y de seguros.------
DECIMA: DESIGNACION DE REPRESENTANTE TECNICO. LA CONTRATISTA designara un representante técnico para que lo asista específicamente en esta obra. El mismo será, ingeniero civil o en construcciones, arquitecto o maestro mayor de obra matriculado en su respectivo colegio de profesionales y habilitado por el mismo Tal designación deberá ser comunicada a LA MUNICIPALIDAD mediante nota de estilo.-------
DECIMAPRIMERA: REDETERMINACION DE PRECIOS Será de aplicación al presente Contrato el mecanismo de redeterminación de precios dispuesto por Decreto Nacional N°1295/2002 del sus Normas Complementarias y Modificaciones, teniendo como fecha base el mes de la firma del Convenio Particular mencionado en la Cláusula Primera del Presente.--------
DECIMASEGUNDA: CUMPLIMIENTO DE LEYES IMPOSITIVAS, PREVISIONALES, LABORALES Y DE SEGUROS: LA CONTRATISTA está obligada a cumplir con las disposiciones vigentes en lo referente a leyes laborales, impositivas y de seguros.------Deberá contar y presentar previo al inicio de los trabajos la contratación por el personal afectado a la obra, de los siguientes seguros: Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART), conforme lo establecido las normas vigentes en materia de Higiene y Seguridad en el trabajo y las resoluciones de la Superintendencia de Riesgos en el trabajo, como así también toda otra Norma legal que resulte vigente durante el desarrollo de la obra. Seguro de vida lectiva por el personal afectado a la obra, de acuerdo a legislación vigente El incumplimiento de la obligación precedente será causal de rescisión del presente contrato.
DECIMATERCERA: MATERIALES: La Municipalidad proveerá los materiales necesarios para la obra. LA CONTRATISTA deberá disponer de espacio de acopio, asegurar el resguardo de los mismos, su correcta utilización. Bajo ningún concepto LA CONTRATISTA podrá retirar materiales de la obra, salvo autorización por escrito de la Inspección.------------
DECIMACUARTA: RECEPCION PROVISORIA Concluidos los trabajos encomendados por presente, y en tanto no hubiere observaciones de la Inspección, LA MUNICIPALIDAD, a través de la Inspección extenderá dentro de los treinta (30) días de solicitada por LA CONTRATISTA el Acta de Recepción Provisoria de las obras acto que se realizará por intermedio de la Inspección.--------
Para el caso que las obras no estuvieran conforme a planos, especificaciones técnicas" se diferirá su recepción provisional hasta que se proceda a corregir los defectos enunciados por la Inspección. Si LA CONTRATISTA no procede a la corrección observada en los plazos que fije la Inspección de Obra, LA MUNICIPALIDAD podrá hacerla por cuenta de aquella afectando el gasto a las sumas que estuvieren pendiente de pago, o se descontara del depósito de garantía.--------
DÉCIMA QUINT A: PLAZO DE GARANTIA: Se establece en seis (06) meses. Entre la recepción provisoria y la definitiva regirá este plazo de conservación y garantía durante el cual el contratista es responsable de la conservación de desperfectos y de aquellos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos.-----
DECIMASEXTA: RECEPCION DEFINITIVA: Transcurrido el plazo fijado en la CLAUSULA DECIMA QUINTA se procederá a la recepción definitiva que se formalizara de la misma manera que la prevista para la Recepción Provisoria (CLAUSULA DECIMA CUARTA) previa verificación del buen estado de las obras y correcto funcionamiento de las mismas. DECIMASEPTIMA: RESCISION Será causal de rescisión el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente contrato por parte de LA CONTRATISTA.
Asimismo, será causal de rescisión el hecho de verificarse la existencia de atrasos injustificados que superen el veinte por ciento (20%) del avance físico acumulado, autorizando a LA MUNICIPALIDAD a disponer unilateralmente y de pleno derecho la resolución del contrato, reclamando daños y perjuicios que se produjeran.------
DECIMAOCTAVA: COORDINACION DE TAREAS: La inspección técnica de “LA MUNICIPALIDAD” y el representante técnico mencionado en la CLAUSULA DECIMA del presente Contrato, coordinarán las tareas y los rubros de obra de manera tal que los proyectos (sectores) avancen simultáneamente, sin interferencia ni superposición y la construcción progrese, culmine y funcione como unidad e de proyecto.------
DECIMANOVENA: “LA MUNICIPALIDAD” entregará el terreno limpio, nivelado a cota replanteo, con provisión de luz yagua de construcción.--------
Asimismo, proveerá de un depósito para acopio de materiales y los medios para su traslado a obra. También proveerá un cartel de obra donde se consignará el nombre del proyecto, el monto y fuente de inversión.---------
Por su parte, “LA CONTRATISTA” cubrirá, en coordinación con las restantes firmas constructoras participantes en la Obra, los turnos de sereno que fueran necesarios para la efectiva custodia de materiales y herramientas en obra, siendo todas ellas solidariamente responsables por los faltantes que se produzcan.------
VIGESIMA Cualquier divergencia que pudiera surgir, tanto en la ejecución de la obra encomendada como en la interpretación del presente contrato, que no estuviera previsto en el mismo, se resolverá teniendo en cuenta la normativa que se detalla a continuación y en el siguiente orden de prelación:
1.- Ordenanza N° 22715 de Obras Publicas Municipalidad de Concordia.
2.- Ley Provincial N° 6351 de Obras Publicas.-
DOMICILIOS LEGALES: A todos los efectos legales que pudieren corresponder, LA MUNICIPALIDAD constituye domicilio en calle Bartolomé Mitre N° 76 de la ciudad de Concordia y “LA CONTRATISTA” en calle 25 de Mayo N° 560 de la ciudad de Concordia Provincia de Entre Ríos, sometiéndose de común acuerdo a los Tribunales que por fuero y jurisdicción corresponden al domicilio de la Municipalidad de Concordia y renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponder.------------
En un todo de acuerdo con lo manifestado en las cláusulas del presente contrato, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en concordia a los____días del mes de_____________del año dos mil quince----------
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 696/2.015
Concordia, 7 de Julio de 2.015
VISTO el Contrato de Ejecución de Obra suscripto entre la Municipalidad de Concordia y el Sr Felicio Ramon Batalla CUIT N° 23-11128761-9, con domicilio en calle Alvear N°3024 de esta ciudad; y,
CONSIDERANDO:
Que dicho contrato tiene por objeto la provisión de mano de obra para la construcción de ONCE (11) viviendas, discriminadas de la siguiente manera: Cuatro (04) viviendas de dos (02) dormitorios y Siete (07) viviendas de tres (03) dormitorios, obra que se ejecutara en - los inmuebles de esta ciudad, circunscriptos por las siguientes calles Los Benteveos, El Caburé, Las Palomas y Los Cardenales.
Que dicha obra, por un monto PESOS DOS MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO con NUEVE CENTAVOS ($2.045.875,09), se ejecuta en el marco del “Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios Municipio de Concordia OBRA POR ADMINISTRACION - Cuarenta (40) Viviendas Etapa II ACU N° 2081/14”.
Que en virtud de ello, este Departamento Ejecutivo Municipal considera atinente dictar el presente Decreto, que se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 1 07° Inciso n) y u) de la Ley 10.027 y sus modif. - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Téngase presente el Contrato de Ejecución de Obra, que como Anexo I forma parte integrante del presente Decreto, suscripto entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA y el Sr Felicio Ramon Batalla CUIT N° 23- 11128761-9, conforme a lo indicado en el considerando precedente.
ARTICULO 2°.- Dese intervención a la Dirección de Contaduría y Tesorería Municipal.-
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, y oportunamente, archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
OBRA: VIVIENDAS - ETAPA II - VILLA CRESTO NORTE II
OBRA POR ADMINISTRACIÓN
En la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA, representada en este acto por el Señor Presidente Municipal Cdor. Gustavo Eduardo Bordet asistido por el Señor Secretario de Obras y Servicios Públicos Ing. Luis, A Benedetto, en adelante denominado "LA MUNICIPALIDAD", por una parte, y por la otra la firma unipersonal de FELICIO RAMON BATALLA MI N° 11.128.761 CUIT N° 23- 11128761-9, denominada en lo sucesivo “LA CONTRATISTA”, en el marco del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, Municipio de Concordia OBRA POR ADMINISTRACIÓN - Cuarenta (40) Viviendas Etapa II ACU N° 2081/14, convienen en celebrar el presente contrato, en el marco de la Ordenanza N° 35.452, el que se regirá por las presentes cláusulas y condiciones:
PRIMERA: OBJETO: el presente contrato tiene por objeto la PROVISIÓN DE MANO DE OBRA para la construcción de ONCE (11) viviendas, discriminadas de la siguiente manera: Cuatro (04) viviendas de dos (02) dormitorios y Siete (07) viviendas de tres dormitorios, en los inmuebles sitos en esta ciudad de Concordia, circunscriptos por las calles Los Benteveos, El Caburé, Las Palomas, y Los Cardenales de esta ciudad de Concordia, conforme Convenio Particular suscripto entre la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaria de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda de Entre Ríos y La Municipalidad de Concordia ACU N° 2081/14 OBRA POR ADMINISTRACIÓN.--------------
SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: La obra de referencia mencionada en la Cláusula Primera, se ejecutará en un todo de acuerdo al Proyecto aprobado por la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda y administrado por la Municipalidad de Concordia. La documentación necesaria se encuentra a disposición de LA CONTRATISTA a través de la Dirección de Obra.---------------
TERCERA: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La contratación de la presente obra se efectúa por el sistema de “AJUSTE ALZADO” obra total consumada por la cantidad de dinero establecida en la Cláusula Cuarta, a excepción de las redeterminaciones de precio que reconozca la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda conforme el mecanismo previsto en la CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA del presente.--------------
CUARTA: MONTO DEL CONTRATO: El monto total del presente contrato asciende a la suma total de PESOS DOS MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO con NUEVE CENTAVOS ($2.045.875,09).-
QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será de CUATROCIENTOS CINCUENTA DIAS (450) días corridos a partir de la fecha en que se suscriba el ACTA DE INICIO DE OBRA, la que se confeccionará dentro de los diez (10) días de la firma del Contrato.--------------
Este plazo se podrá ampliar, si así lo solicita LA CONTRATISTA, para compensar los días por factores climáticos (lluvias o secuelas de lluvias), fuerza mayor, caso fortuito, etc. Este reconocimiento lo hará la Inspección de Obra, en base a lo registrado y constatado por ésta. LA CONTRATISTA deberá solicitar este reconocimiento .mediante libro de Nota de Pedidos.-----------
En caso de resultar aceptada la justificación se prorrogará el plazo de ejecución.------
De no mediar causas justificada “LA CONTRATISTA” será pasible de aplicación de las sanciones previstas en el presente contrato.-
Transcurridos veinte (20) días de mora en la entrega dará derecho a la Municipalidad a resolver el contrato.----
SEXTA: MORA EN LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS. Si LA CONTRATISTA no iniciare los trabajos dentro de los diez (10) días de la fecha del Acta de Replanteo o Iniciación, incurrirá en una multa equivalente al medio por mil (1/2 por mil) del importe del contrato por cada día de demora en iniciar las obras, considerándose que estas han dado comienzo a partir del Acta de Iniciación de los trabajos, dando derecho a LA MUNICIPALIDAD a resolver el contrato.--------------
SEPTIMA: MORA EN LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. Si LA CONTRATISTA no terminara los trabajos en el plazo convenido en la CLAUSULA QUINTA, o no les diera total o correcta terminación dentro del plazo contractual, incurrirá en una multa equivalente al medio por mil (1/2 por mil) del importe del contrato por cada día de atraso en la terminación de la obra. La multa que se aplique por demora en la iniciación no autoriza a LA CONTRATISTA a tener por prolongado el plazo de la obra en el número de días correspondientes a aquellas.------
Solo se incluirán en• el computo del plazo contractual las prorrogas y ampliaciones concedidas.-----------
OCTAVA: MEDICION DE LA OBRA: LA MUNICIPALIDAD certificara los trabajos en períodos calendarios, al final de cada mes, conforme a las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la Inspección, que estará a cargo de la Dirección Municipal de Viviendas, suscribiendo dicho certificado en forma conjunta con el Representante Técnico de LA CONTRATISTA.-----------
Según lo establecido en el Convenio Particular, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda se reserva la facultad de verificar el estado de la obra por medio de la persona que designe para tal fin.----------
El certificado será emitido dentro de los tres (3) días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de medición.--------------
NOVENA: FORMA DE PAGO El pago se efectuará dentro de los Treinta (30) días de emitido el Certificado de Obra. Los mismos se supeditan a los términos y condiciones del Convenio suscripto con la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaria de Obras Publicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.----------
La mencionada Subsecretaría asume exclusivamente el pago de la presente obra sujeto a la existencia de recursos presupuestarios disponibles suficientes. La inexistencia de recursos presupuestarios disponibles suficientes por parte de dicha Subsecretaría, no dará lugar a reclamo alguno a la Municipalidad de Concordia, por parte de LA CONTRATISTA.-----------
Certificado de Obra se deducirá el cinco por ciento (5%) en concepto de Fondo de Reparo., importes que serán retenidos como garantía de la ejecución de obra y serán devueltos a LA CONTRATISTA una vez efectuada la Recepción Definitiva de la Obra.------ El fondo de Reparo podrá ser sustituido por Pólizas de Caución contratadas con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPS).--------
En toda ampliación de obra o en los adicionales y/o imprevistos que se autoricen, se deberán reajustar las garantías correspondientes.----------
El Certificado de pago no implica la recepción de la obra a que él se refiere.------------
LA MUNICIPALIDAD exigirá a LA CONTRATISTA, antes del pago del Certificado pertinente, la presentación de los comprobantes que acrediten el pago de los salarios del personal que emplee en la obra y el cumplimiento de las leyes previsionales, impositivas y de seguros.---------
DECIMA: DESIGNACION DEREPRESENT ANTE TECNICO. LA CONTRATISTA designara un representante técnico para que lo asista específicamente en esta obra. El mismo será, ingeniero civil o en construcciones, arquitecto o maestro mayor de obra matriculado en su respectivo colegio de profesionales y habilitado por el mismo Tal designación deberá ser comunicada a LA MUNICIPALIDAD mediante nota de estilo.------
DECIMAPRIMERA: REDETERMINACION DE PRECIOS Será de aplicación al presente Contrato el mecanismo de redeterminación de precios dispuesto por Decreto Nacional N° 1295/2002 del sus Normas Complementarias y Modificaciones, teniendo como fecha base el mes de la firma del Convenio Particular mencionado en la Cláusula Primera del Presente.--------
DECIMASEGUNDA: CUMPLIMIENTO DE LEYES IMPOSITIVAS, PREVISIONALES, LABORALES Y DE SEGUROS: LA CONTRATISTA está obligada a cumplir con las disposiciones vigentes en lo referente a leyes laborales, impositivas y de seguros.------- Deberá contar y presentar previo al inicio de los trabajos la contratación por el personal afectado a la obra, de los siguientes seguros: Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART), conforme lo establecido las normas vigentes en materia de Higiene y Seguridad en el trabajo y las resoluciones de la Superintendencia de Riesgos en el abajo, como así también toda otra Norma legal que resulte vigente durante el desarrollo de la obra. Seguro de Vida colectiva por el personal afectado a la obra, de acuerdo a legislación vigente El incumplimiento de la obligación precedente será causal de rescisión del presente contrato. DECIMATERCERA: MATERIALES: La Municipalidad proveerá los materiales necesarios para la obra. LA CONTRATISTA deberá disponer de espacio de acopio, asegurar el resguardo de los mismos, su correcta utilización. Bajo ningún concepto LA CONTRATISTA podrá retirar materiales de la obra, salvo autorización por escrito de la Inspección.-------
DECIMACUARTA: RECEPCION PROVISORIA Concluidos los trabajos encomendados por presente, y en tanto no hubiere observaciones de la Inspección, LA MUNICIPALIDAD, a través de la Inspección extenderá dentro de los treinta (30) días de solicitada por LA CONTRATISTA el Acta de Recepción Provisoria de las obras acto que se realizará por intermedio de la Inspección.-------------
Para el caso que las obras no estuvieran conforme a planos, especificaciones técnicas, se diferirá su recepción provisional hasta que se proceda a corregir los defectos enunciados por la Inspección. Si LA CONTRATISTA no procede a la corrección observada en los plazos que fije la Inspección de Obra, LA MUNICIPALIDAD podrá hacerla por cuenta de aquella afectando el gasto a las sumas que estuvieren pendiente de pago, o se descontara del depósito de garantía.------
DÉCIMA QUINTA: PLAZO DE GARANTIA: Se establece en seis (06) meses.------
Entre la recepción provisoria y la definitiva regirá este plazo de conservación y garantía durante el cual el contratista es responsable de la conservación de desperfectos y de aquellos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos.----
DECIMASEXTA: RECEPCION DEFINITIVA: Transcurrido el plazo fijado en la CLAUSULA DECIMA QUINTA se procederá a la recepción definitiva que se formalizara de la misma manera que la prevista para la Recepción Provisoria (CLAUSULA DECIMA CUARTA) previa verificación del buen estado de las obras y amiento de las mismas.-----------
DECIMASEPTIMA: RESCISION Será causal de rescisión el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente contrato por parte de LA CONTRATISTA.-------
Asimismo, será causal de rescisión el hecho de verificarse la existencia de atrasos injustificados que superen el veinte por ciento (20%) del avance físico acumulado, autorizando a LA MUNICIPALIDAD a disponer unilateralmente y de, pleno derecho la resolución del contrato, reclamando daños y perjuicios que se produjeran.-----------
DECIMAOCTAVA: COORDINACION DE TAREAS: La inspección técnica de “LA MUNICIPALIDAD” y el representante técnico mencionado en la CLAUSULA DECIMA del presente Contrato, coordinaran las tareas y los rubros de obra de manera tal que los' proyectos (sectores) avancen simultáneamente, sin interferencia ni superposición y la construcción progrese, culmine y funcione como unidad de proyecto.------- DECIMANOVENA: “LA MUNICIPALIDAD” entregará el terreno limpio, nivelado a cota replanteo, con provisión de luz yagua de construcción.-------
Asimismo, proveerá de un depósito para acopio de materiales y los medios para su traslado a obra. También proveerá un cartel de obra donde se consignará el nombre del proyecto, el monto y fuente de inversión.--------
Por su parte, “LA CONTRATISTA” cubrirá, en coordinación con las restantes firmas constructoras participantes en la Obra, los turnos de sereno que fueran necesarios para la efectiva custodia de materiales y herramientas en obra, siendo todas ellas solidariamente responsables por los faltantes que se produzcan.------
VIGESIMA Cualquier divergencia que pudiera surgir, tanto en la ejecución de la obra encomendada como en la interpretación del presente contrato, que no estuviera previsto en el mismo, se resolverá teniendo en cuenta la normativa que se detalla a continuación y en el siguiente orden de prelación:
1.- Ordenanza N° 22715 de Obras Publicas Municipalidad de Concordia.
2.- Ley Provincial N° 6351 de Obras Publicas.-
DOMICILIOS LEGALES: A todos los efectos legales que pudieren corresponder, LA MUNICIPALIDAD constituye domicilio en calle Bartolomé Mitre N° 76 de la ciudad de Concordia y “LA CONTRATISTA” en calle Alvear N° 3024 de la ciudad de Concordia Provincia de Entre Ríos, sometiéndose de común acuerdo a los Tribunales que por fuero y jurisdicción corresponden al domicilio de la Municipalidad de Concordia y renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponder.---
En un todo de acuerdo con lo manifestado en las cláusulas del presente contrato, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en Concordia los -----------días del mes de------------------del año dos mil quince.------
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 697/2.015
Concordia, 7 de Julio de 2.015
VISTO el Contrato de Ejecución de Obra suscripto entre la Municipalidad de Concordia y la Cooperativa de Trabajo Sol Naciente Matricula INAES N° 26.866 CUIT N° 30-70899654-4, con domicilio en calle Los Eucaliptus N° 77 de esta ciudad; y,
CONSIDERANDO:
Que dicho contrato tiene por objeto la provisión de mano de obra para la construcción de DIEZ (10) viviendas, discriminadas de la siguiente manera: Dos (02) viviendas de dos (02) dormitorios y Ocho (08) viviendas de tres (03) dormitorios, obra que se ejecutara en los inmuebles de esta ciudad, circunscriptos por las siguientes calles Los Benteveos, El Caburé, Las Palomas y Los Cardenales.
Que dicha obra, por un monto PESOS UN MILLON NOVECIENTOS DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO con DIECIOCHO CENTVOS ($ 1.910.198,18), se ejecuta en el marco del “Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios Municipio de Concordia OBRA POR ADMINISTRACION - Cuarenta (40) Viviendas Etapa II ACU N° 2081/14”.
Que en virtud de ello, este Departamento Ejecutivo Municipal considera atinente dictar el presente Decreto, que se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107° Inciso n) y u) de la Ley 10.027 y sus modif. - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Téngase presente el Contrato de Ejecución de Obra, que como Anexo I forma parte integrante del presente Decreto, suscripto entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA y la Cooperativa de Trabajo Sol Naciente Matricula INAES N° 26.866 CUIT N° 30-70899654-4, conforme a lo indicado en el considerando precedente.
ARTICULO 2°.- Dese intervención a la Dirección de Contaduría y Municipal.-
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, y oportunamente archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA
OBRA: 40 VIVIENDAS - ETAPA II - VILLA CRESTO NORTE II
OBRA POR ADMINISTRACIÓN
En la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA, representada en este acto por el Señor Presidente Municipal Cdor Gustavo Eduardo Bordet asistido por el Señor Secretario de Obras y Servicios Públicos Ing. Luis A Benedetto, en adelante denominada “LA MUNICIPALIDAD”, por una parte, y por la otra la Cooperativa de Trabajo Sol Naciente Limitada, Matrícula INAES N° 26.866 C.U.I.T. N° 30-
70899654-4 representada por su Presidente Sra. María Valeria Leyes D.N.I. N° 31.724.085 denominada en lo sucesivo “LA COOPERATIVA”, en el marco del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, Municipio de Concordia OBRA POR ADMINISTRACIÓN - Cuarenta (40) Viviendas Etapa II ACU N° 2081/14, convienen en celebrar el presente contrato, en el marco de la Ordenanza N° 35.452, el que se regirá por las presentes cláusulas y condiciones:
PRIMERA: OBJETO: el presente contrato tiene por objeto la PROVISIÓN DE MANO DE OBRA para la construcción de DIEZ (10) viviendas, discriminadas de la siguiente manera: dos (02) viviendas de dos (02) dormitorios y Ocho (08) viviendas de tres (03) dormitorios, en los inmuebles sito en esta ciudad de Concordia, circunscriptos por las calles Los Benteveos, El Caburé, Las Palomas, y Los Cardenales de esta ciudad de Concordia, conforme Convenio Particular suscripto entre la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaria de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda de Entre Ríos y La Municipalidad de Concordia ACU N° 2081/14 - OBRA POR ADMINISTRACIÓN.--------
SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: La obra de referencia mencionada la Cláusula Primera, se ejecutará en un todo de acuerdo al Proyecto aprobado por la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda y administrado por la Municipalidad de Concordia. La documentación necesaria se encuentra a disposición de LA COOPERATIVA a través de la Dirección de Obra.-------
TERCERA: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La contratación de la presente obra se efectúa por el sistema de “AJUSTE ALZADO” obra total consumada por la cantidad de dinero establecida en la Cláusula Cuarta, a excepción de las redeterminaoiones de precio que reconozca la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda conforme el mecanismo previsto en la CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA del presente.------
CUARTA: MONTO DEL CONTRATO: El monto total del presente contrato asciende a la sema total de PESOS UN MILLON NOVECIENTOS DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO con DIECIOCHO CENTAVOS ($1.910.198,18).-------
QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será de CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) días corridos a partir de la fecha en que se suscriba el ACTA DE INICIO DE OBRA, la que se confeccionará dentro de los diez (10) días de la firma del Contrato.---------
Este plazo se podrá ampliar, si así lo solicita “LA COOPERATIVA”, para compensar los días por factores climáticos (lluvias o secuelas de lluvias), fuerza mayor, caso fortuito, etc. Este reconocimiento lo hará la Inspección de Obra, en base a lo registrado y constatado por ésta. “LA COOPERATIVA” deberá solicitar este reconocimiento mediante libro de Nota de Pedidos.-------
En caso de resultar aceptada la justificación se prorrogará el plazo de ejecución. De no mediar causas justificada “LA COOPERATIVA” será pasible de aplicación de las sanciones previstas en el presente contrato.-
Transcurridos veinte (20) días de mora en la entrega dará derecho a la Municipalidad a resolver el contrato.---- SEXTA: MORA EN LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS: Si “LA COOPERATIVA” no iniciare los trabajos dentro de los diez (10) días de la fecha del Acta de Replanteo o Iniciación, incurrirá en una multa equivalente al medio por mil (1/2 por mil) del importe del contrato por cada día de demora en iniciar la las obras, considerándose que estas han dado comienzo a partir del Acta Iniciación de los trabajos, dando derecho a LA MUNICIPALIDAD a resolver el contrato.----------
SEPTIMA: MORA EN LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS: Si “LA COOPERATIVA” no terminara los trabajos en el plazo convenido en la CLAUSULA QUINTA, o no les diera total o correcta terminación dentro del plazo contractual, incurrirá en una multa equivalente al medio por mil (1/2 por mil) del importe del contrato por cada día de atraso en la terminación de la obra. La multa que se aplique por demora en la iniciación no autoriza a LA COOPERATIVA a tener por prolongado el plazo de la obra en el número de días correspondientes a aquellas.
Solo se incluirán en el computo del plazo contractual las prorrogas y ampliaciones concedidas.-----------
OCTAVA: MEDICION DE LA OBRA: LA MUNICIPALIDAD certificara los trabajos en períodos calendarios, al final de cada mes, conforme a las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la Inspección, que estará a cargo de la Dirección Municipal de Viviendas, suscribiendo dicho certificado en forma conjunta con el Representante Técnico de LA COOPERATIVA.---------
Según lo establecido en el Convenio Particular, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda se reserva la facultad de verificar el estado de la obra por medio de la persona que designe para tal fin.-------
El certificado será emitido dentro de los tres (3) días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de medición.---------
NOVENA: FORMA DE PAGO: El pago se efectuará dentro de los Treinta (30) días de emitido el Certificado de Obra. Los mismos se supeditan a los términos y condiciones del Convenio suscripto con la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaria de Obras Publicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.------------
La mencionada -Subsecretaría asume exclusivamente el pago de la presente obra sujeto a la existencia de recursos presupuestarios disponibles suficientes. La inexistencia de recursos presupuestarios disponibles suficientes por parte de dicha Subsecretaría, no dará lugar a reclamo alguno a la Municipalidad de Concordia, por parte de LA COOPERATIVA.--------
Del importe del Certificado de Obra se deducirá el cinco por ciento (5%) en concepto de Fondo de Reparo, importes que serán retenidos como garantía de la ejecución de obra y serán devueltos a LA COOPERATIVA una vez efectuada la Recepción Definitiva de la Obra.----
El fondo de Reparo podrá ser sustituido por Pólizas de Caución contratadas con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER).------
En toda ampliación de obra o en los adicionales y/o imprevistos que se autoricen, se deberán reajustar las garantías correspondientes.----------
El Certificado de pago no implica la recepción de la obra a que él se refiere.--------
LA MUNICIPALIDAD• exigirá a LA COOPERATIVA, antes del pago del Certificado pertinente, la presentación de los comprobantes que acrediten el cumplimiento de las leyes impositivas, de seguros y previsionales a su cargo.----------
DECIMA: DESIGNACION DE REPRESENTANTE TECNICO: LA COOPERATIVA designara un representante técnico para que lo asista específica mente en esta obra. El mismo será, ingeniero civil o en construcciones, arquitecto o maestro mayor de obra matriculado en su respectivo colegio de profesionales y habilitado por el mismo. Tal designación deberá ser comunicada a LA MUNICIPALIDAD mediante nota de estilo.--------DECIMAPRIMERA: REDETERMINACION DE PRECIOS: Será de aplicación al presente Contrato el mecanismo de redeterminación de precios dispuesto por Decreto Nacional N°1295/2002 y sus Normas Complementarias y Modificaciones, teniendo como fecha base el mes de la firma del Convenio Particular mencionado en la Cláusula Primera del Presente.----------
DECIMASEGUNDA: CUMPLIMIENTO DE LEYES IMPOSITIVAS, PREVISIONALES, LABORALES Y DE SEGUROS: LA COOPERATIVA está obligada a cumplir con las disposiciones vigentes en lo referente a leyes laborales, impositivas y de seguros.---------- Deberá contar y presentar previo al inicio de los trabajos la contratación por el personal afectado a la obra, de los siguientes seguros: Pago de monotributo, seguro de accidentes personales, conforme lo establecido en las normas vigentes en materia de Higiene y Seguridad en el trabajo y las resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del trabajo, como así también toda otra Norma legal que resulte vigente durante el desarrollo de la obra.--------
El incumplimiento de la obligación precedente será causal de rescisión del presente contrato.------------
DECIMATERCERA: MATERIALES: La Municipalidad proveerá los materiales necesarios para la obra. LA COOPERATIVA deberá disponer de espacio de acopio, asegurar el resguardo de los mismos, su correcta utilización. Bajo ningún concepto LA COOPERATIVA podrá retirar materiales de la obra, salvo autorización por escrito de la Inspección.-------
DECIMACUARTA: RECEPCION PROVISORIA: Concluidos los trabajos encomendados por el presente, y en tanto no hubiere observaciones de la Inspección, LA MUNICIPALIDAD, a través de la Inspección extenderá dentro de los treinta (30) días de solicitada por LA COOPERATIVA el Acta de Recepción Provisoria de las obras, acto que se realizará por intermedio de la Inspección.------
Para el caso que las obras no estuvieran conforme a planos, especificaciones técnicas, se diferirá su recepción provisional hasta que se proceda a corregir los defectos enunciados por la Inspección. Si LA COOPERATIVA no procede a la corrección observada en los plazos que fije la Inspección de Obra, LA MUNICIPALIDAD podrá hacerla por cuenta de aquella afectando el gasto a las sumas que estuvieren pendientes de pago, o se descontara del depósito de garantía.---------
DÉCIMAQUINTA: PLAZO DE GARANTIA: Se establece en seis (06) meses.------
Entre la recepción provisoria y la definitiva regirá este plazo de conservación y garantía durante el cual el contratista es responsable de la conservación de desperfectos y de aquellos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos.-----
DECIMASEXTA: RECEPCION DEFINITIVA: Transcurrido el plazo fijado en la CLAUSULA DECIMA QUINTA se procederá a la recepción definitiva que se formalizará de la misma manera que la prevista para la Recepción Provisoria (CLAUSULA DECIMACUARTA) previa verificación del buen estado de las obras y correcto funcionamiento de las mismas.
DECIMASEPTIMA: RESCISION: Será causal de rescisión, el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente contrato por parte de LA COOPERATIVA.
Asimismo, será causal de rescisión el hecho de verificarse la existencia de atrasos injustificados que superen el veinte por ciento (20%) del avance físico acumulado, autorizando a LA MUNICIPALIDAD a disponer unilateralmente y de pleno derecho la resolución del contrato, reclamando daños y perjuicios que se produjeran.-------
DECIMAOCTAVA: COORDINACION DE TAREAS: La inspección técnica de “LA MUNICIPALIDAD” y el representante técnico mencionado en la CLAUSULA DECIMA del presente Contrato, coordinarán las tareas y los rubros de obra de manera tal que los proyectos (sectores) avancen simultáneamente, sin interferencia ni superposición y la construcción progrese, culmine y funcione como unidad de proyecto.------------
DECIMANOVENA: “LA MUNICIPALIDAD” entregará el terreno limpio, nivelado a cota replanteo, con provisión de luz yagua de construcción.----------
Asimismo, proveerá de un depósito para acopio de materiales y los medios para su traslado a obra. También proveerá un cartel de obra donde se consignará el nombre del proyecto, el monto y fuente de inversión.---------
Por su parte, “LA COOPERATIVA” cubrirá, en coordinación con las restantes firmas constructoras participantes en la Obra, los turnos de sereno que fueran necesarios para la efectiva custodia de materiales y herramientas en obra, siendo todas ellas solidariamente responsables por los faltantes que se produzcan.------
VIGESIMA: Cualquier divergencia que pudiera surgir, tanto en la ejecución de la obra encomendada como en la interpretación del presente contrato, que no estuviera previsto en el mismo, se resolverá teniendo en cuenta la normativa que se detalla a continuación y en el siguiente orden de prelación:
1.- Ordenanza N° 22715 de Obras Publicas Municipalidad de Concordia.
2.- Ley Provincial N° 6351 de Obras Publicas.
DOMICILIOS LEGALES: A todos los efectos legales que pudieren corresponder, LA, MUNICIPALIDAD constituye domicilio en calle Bartolomé Mitre N° 76 de la ciudad de Concordia y LA COOPERATIVA en calle Los Eucaliptus N° 77 de la ciudad de Concordia Provincia de Entre Ríos, sometiéndose de común acuerdo a los Tribunales que por fuero y jurisdicción corresponden al domicilio de la Municipalidad de Concordia y renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponder.-------
En un todo de acuerdo con lo manifestado en las cláusulas del presente contrato, se firman tres (3), ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en Concordia a los -----------días del mes de-------------del año dos mil quince.------------
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 698/2.015
Concordia, 8 de Julio de 2.015
VISTO que se debe ausentar en horas de la mañana de la ciudad, el Señor Presidente Municipal, Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET, por temas relacionados con la Administración Municipal y,
CONSIDERANDO:
Que se estima pertinente poner a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, al Señor Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Cr. JUAN DOMINGO ORABONA y encargar la atención de la Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete, el Señor Secretario de Economía y Hacienda, Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA, sin perjuicio de sus funciones especificas.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal, por el Artículo 104° de la ley 10.027, modificada a través de la ley N° 10.082-Régimen de las Municipalidades de la Provincia de Entre Ríos.-
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1º.- Poner a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, al Señor Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Cr. JU.AN DOMINGO ORABONA, a partir del día de la fecha y en horas de la mañana.
ARTICULO 2º.- Encargar la atención de la Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete, al Señor Secretario de Economía y Hacienda, Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA, sin perjuicio de sus funciones especificas, a partir del día de la fecha y en horas de la mañana.-
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese -
Cr. GUSATVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
DECRETO N° 710/2.015
Concordia, 15 de Julio de 2.015
VISTO que el saldo de ciertas partidas del Presupuesto General de la Administración Pública Municipal del Ejercicio Económico 2.015, es insuficiente para atender distintas erogaciones y,
CONSIDERANDO:
Que a fin de dar solución a la situación descripta, el Dirección Presupuesto ha aconsejado transferir de otra partida a los fines de efectuar el refuerzo de la partida a las que se hace mención en el Visto.
Que la presente transferencia se efectúa de conformidad a lo previsto en el Artículo 6° de la Ordenanza N° 35.400.
Que la Secretaría de Hacienda y la Dirección de Asuntos Jurídicos han tomado la intervención de su competencia.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por los Artículos 107° incisos q) y u) y 155° de la ley N° 10.027- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Refuércense los créditos presupuestarios de las partidas del Presupuesto General de Gastos de la Administración Pública Municipal correspondiente al Ejercicio Económico 2.015 en los importes que se detallan en el Anexo I, que forma parte integrante del presente Decreto, de acuerdo a lo expresado en el considerando precedente.
ARTICULO 2°.- Transfiéranse los créditos presupuestarios de la partida del Presupuesto General de Gastos de la Administración Pública Municipal correspondiente al Ejercicio Económico 2.015 en el importe detallado en el Anexo II que forma parte integrante del presente Decreto, para cubrir el refuerzo a que se refiere el Artículo 1º.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, por medio de la Secretaría de Economía y Hacienda al Honorable Concejo Deliberante.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vice-Presidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos
ANEXO I DECRETO 710/2.015
0.4.20.02.05.08.61.01 Obras Públicas 800.000
0.7.90.02.05.08.61.01 Obras Públicas 150.000
ANEXO II DECRETO 710/2.015
0.1.90.02.05.08.61.01 Obras Públicas 500.000
0.2.10.02.05.08.61.01 Obras Públicas 450.000
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vice-Presidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 720/2.015
Concordia, 17 de Julio de 2.015
VISTO el Convenio suscripto entre la Municipalidad de Concordia y la Caja Municipal de préstamos Sociedad de Economía Mixta, el día 16 de julio de 2015 y,
CONSIDERANDO:
Que a través de citado convenio la Municipalidad de Concordia, se compromete a entregar en depósito a la Caja Municipal de Préstamos Sociedad de Economía Mixta-, la suma de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($ 15.000,00) para implementar una línea de préstamos personales, conforme a las cláusulas iniciadas en el precitado Convenio.
Que el presente Convenio consta de diez (10) cláusulas.
Que, en consecuencia, se hace necesario dictar la presente disposición, de conformidad con lo establecido en el marco normativo vigente.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.-
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Ratificar en todos sus términos el Convenio del día 16 de julio de 2015, entre la Municipalidad de Concordia, representada en este acto por el Señor Vice Presidente Municipal a cargo del Poder Ejecutivo, Dr. Alejandro Casañas, asistido por el Señor Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Cr. JUAN DOMINGO ORABONA y el Señor Secretario de Economía y Hacienda, Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA y el Señor Presidente de la Caja Municipal de Préstamos Sociedad de Economía Mixta, Cr. RUBÉN DARIO BRAU, que consta de diez (10), Cláusulas, cuyo Anexo forma parte integrante del presente Decreto como Anexo I.
ARTICULO 2°.- Facúltase al Secretario de Economía y Hacienda a instrumentar las medidas necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el Convenio ratificado a través del Artículo 1º del presente Decreto.
ARTICULO 3°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto, a las partidas presupuestarias correspondientes al Presupuesto de Gastos vigente de la Administración Pública Municipal para el Ejercicio Económico 2015.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vice-Presidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
Cr. RUBEN DARIO BRAU
Presidente C.M.P
ANEXO DECRETO N° 720/2.015
CONVENIO
En la ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos, a los dieciséis (16) días del mes de julio del año dos mil quince, entre la Municipalidad de Concordia, representada en este acto por el Señor Vice Presidente Municipal a cargo del Poder Ejecutivo, Dr. Alejandro Casañas, asistido por el Señor Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Cr. JUAN DOMINGO ORABONA y el Señor Secretario de Economía y Hacienda, Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA, en, adelante “LA MUNICIPALIDAD”, por una parte y por la otra parte, la Caja “Municipal de Préstamos, Sociedad de Economía Mixta”, con domicilio en calle San Luis N° 548 de esta ciudad, representada en este acto por su Presidente, el Cr. RUBEN DARIO BRAU, conforme a la designación formulada oportunamente, en adelante llamado “LA CAJA”, todos con domicilio legal en la ciudad de Concordia, convienen en celebrar el presente Convenio, de conformidad con las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD se compromete a entregar en depósito a LA CAJA la suma de Pesos QUINCE MIL CON 00/100 ($ 15.000,00.-), que será abonado en una (1) cuota, destinado al otorgamiento de préstamos personales al personal municipal, en las condiciones que se establecen en las cláusulas subsiguientes.--------
SEGUNDA: LA CAJA se compromete destinar la suma objeto del presente a préstamos personales al personal de planta permanente, jornal izados, funcionarios y eventualmente contratados, cuidando de verificar en el caso de los contratados, que el plazo de cancelación del crédito no exceda la duración del contrato.-------
TERCERA: En el presente caso, no se establece tope para el otorgamiento de los préstamos, tomándose si en consideración el monto de los haberes y la capacidad de endeudamiento del o los solicitantes de préstamos, estableciendo plazo de devolución de acuerdo a lo señalado en la presente cláusula.--------
CUARTA: Los préstamos se destinarán a casos especiales y se canalizarán conforme a la normativa y requisitos que LA CAJA actualmente exige para la operatoria normal y habitual de la misma, con la excepción de que no se requerirá garantía normal, pero si se deberá contar con la autorización pertinente por parte del Departamento Ejecutivo Municipal.------
QUINTA: LA MUNICIPALIDAD reconocerá a LA CAJA en concepto de comisión por el servicio prestado en el marco de este Convenio, el 1 % (uno por ciento) que se aplicará mensualmente a cada operatoria, por sistema de amortización francés (interés sobre saldo).---------
SEXTA: En el momento de hacer efectiva la liquidación del préstamo LA CAJA procederá a descontar del mismo el valor los sellaos 1 % (uno por ciento) del monto del crédito, y los gastos administrativos 2% (dos por ciento) del monto del crédito. ----------------
SEPTIMA: Los préstamos que LA CAJA efectúe dentro de la operatoria fijada por este Convenio se abonarán mediante descuento de los haberes, conforme a la comunicación formulada por ésta a la Dirección de Recursos Humanos de LA MUNICIPALIDAD, en la que deberá constar datos del beneficiario del crédito, monto prestado y el importe de la cuota a retener para la amortización de la deuda.---------
OCTAVA: Una vez efectivizados los descuentos por parte de LA MUNICIPALIDAD, ésta procederá a depositarios en LA CAJA con el fin de mantener el capital prestado. -----------
NOVENA: Las partes podrán disponer en cualquier momento la rescisión unilateral del presente Convenio, lo que deberá ser comunicado con una antelación no menor a treinta (30) días corridos.
DECIMA: En el caso de rescisión del presente LA CAJA deberá proceder al reintegro inmediato de los fondos que resulte depositaria en el marco de este Convenio. --------------
En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, recibiendo en éste acto cada uno el suyo.
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vice-Presidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
Cr. RUBEN DARIO BRAU
Presidente C.M.P.
DECRETO N° 722/2.015
Concordia, 17 de Julio de 2.015
VISTO el Expediente N° 1.167.874 a nombre de CAMINAL ALEJANDRO FEDERICO y,
CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones se tramita el pago del alquiler del mes de JULIO de 2015, de la propiedad ubicada en calle, Presidente Illia Nº 485.
Que la utilización del local es a los efectos de llevar a cabo actividades del Programa ARGENTINA TRABAJA.
Que para tal fin se suscribió Contrato de locación, del inmueble, entre este Municipio y el Señor ALEJANDRO FEDERICO CAMINAL; acompañándose copia del Decreto Nº 1.303/14.
Que el servicio fue prestado de conformidad.
Que el Departamento Presupuesto, indica que el presente gasto se debe imputar a la Partida Presupuestaria N° 0.1.90.01.01.02.21.08 ($34.000) - DESARROLLO SOCIAL.
Que la Secretaria de Economía y Hacienda, autoriza el presente gasto.
Que el locador, emitió Factura B N° 0002-00000361, el que obra en el presente expediente.
Que el presente gasto se debe encuadrar en las previsiones establecidas en el Articulo 12° Inciso d 11) y el Articulo 113° de la Ordenanza 34.698/2011.
Que además se deberá proceder conforme al Artículo 115º de la ordenanza Nº 34.698.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, incisos ñ), q) y u) de la ley 10.027, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Disponese la continuidad del trámite administrativo del pago del mes de JULIO de.2015, por alquiler del inmueble ubicado en calle Presidente Illia Nº 485.
ARTICULO 2°.- Apruébese el presente gasto por la suma total de PESOS TREINTA Y CUTRO MIL ($34.000,00), conforme a la Factura B N° 0002-00000361 y declárese de legitimo' abono dicho importe al Señor ALEJANDRO FEDERICO CAMINAL, DNI Nº 7.852.445.
ARTICULO 3°.- Encuádrese el presente gasto en las previsiones establecidas en el Articulo 12° Inciso d 11) y el Articulo 113° de la Ordenanza 34.698/2011. Y procédase conforme al Artículo 115º de la Ordenanza Nº 34.698, conforme a lo expresado en el considerando precedente.
ARTICULO 4°.- Impútese el gasto a la Partida Presupuestaria N° 0.1.90.01.01.02.21.08 ($34.000,00), DESARROLLO SOCIAL.
ARTICULO 5°.- Gírese a Contaduría y Tesorería a sus efectos.
ARTICULO 6°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vice-Presidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
GLORIA SILVINA WARNER
Secretaria de Desarrollo Social.
DECRETO Nº 723/2.015
Concordia, 17 de Julio de 2.015
VISTO, el acta de apertura de Licitación Pública Nº 52/06 “CONCESION DE PANTEONES EN EL CEMENTERIO NUEVO MUNICIPAL” obrante en el presente Expediente Interno Nº 1220 Letra “D”/15, y;
CONSIDERANDO:
Que obra Acta de Apertura a fojas 1.
Que obra nota de: SILVLA CRISTINA PIGNATARO, ofreciendo pagar PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE ($ 8.620.-), pagaderos al contado según lo dispuesto en el Art. 14º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Que obran comprobantes de pago de Diversos Impuestos y Depósitos de Garantía.
Que obra Dictamen de la Comisión Evaluadora de fecha 19 de junio del 2015 en la que se informa que el oferente cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en el Artículo 9º del pliego Bases y Condiciones Particulares y aconseja adjudicar a:
SILVIA CRISTINA PIGNATARO, la concesión del Panteón Nº 162 - Sector C- Lote 178 a, por la suma de PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE ($8.620.-).
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por la Ley Provincial N° 10.027/11- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Apruébase el procedimiento llevado a cabo en la Licitación Pública Nº 152/06 “Concesión de Panteones, sepulturas y bóvedas en el Cementerio Nuevo” cuyos antecedentes obran en el expediente Nº 1220 Letra “D”/15.
ARTICULO 2°.- Adjudicar a la señora SILVIA CRISTINA PIGNATARO, con domicilio en COLON 838 de nuestra ciudad, la concesión del Panteón Nº 162 - Sector C - Lote 178 a por la suma de PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE ($8.620.-)
ARTICULO 3º.- Dispóngase que el pago del mismo se realice en las instalaciones del Cementerio Nuevo Municipal.
ARTICULO 4°.- Disponer que a través de la Contaduría Municipal se proceda a la devolución del depósitos de garantía respectivo, conforme lo dispuesto en los Pliegos de Licitación en cuestión.
ARTICULO 5º.- Notifíquese a SILVIA CRISTINA PIGNATARO, con domicilio en COLON Nº 838 de nuestra ciudad, a través de la Dirección de Compras y Suministros de lo dispuesto en el presente Decreto.
ARTICULO 6°.- Comuníquese, publíquese dese a la Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete y oportunamente archívese.
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vice-Presidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 724/2.015.-
Concordia, 20 de Julio de 2.015
VISTO la realización del 1° Congreso Internacional de Educación Física, Salud, Deportes y Vida en la Naturaleza, a desarrollarse los días 12, 13 y 14 de agosto en el Centro de Convenciones de la ciudad de Concordia y;
CONSIDERANDO:
Que la actividad física es un derecho y un contenido de los seres humanos, y como tal toda la población debe tener acceso a ella, sin distinción de sexo; edad, nivel socio - económico, etnia, religión, etc. Poniéndose especial énfasis en que dicha actividad llegue a los grupos más, vulnerables, personas con discapacidades, quienes padecen enfermedades o adicciones; a través de sus diversos y ricos agentes: el deporte, la gimnasia, la recreación, el campamento y la vida en la naturaleza en general.-
Que es necesario que las instituciones formadoras continúen enriqueciendo permanentemente los programas de formación de los estudiantes como profesionales del área y sobre todo como sujetos que conducirán, enseñarán y sobre todo participarán en la educación de las personas y sus grupos.-
Que el presente Congreso es organizado, por la REDAF (Red de Actividad Física y Desarrollo Humano) dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación, en articulación con el Instituto Superior de las Especialidades de la Educación Física (ISEEF Concordia), y en coordinación con el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, el Consejo Federal de Educación de Entre Ríos, la Municipalidad de Concordia, la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Concordia y la Comisión Administradora para los Fondos Especiales de Salto Grande (CAFESG).-
Que este encuentro se propone profundizar el proceso de resignificación, revalorización y reposicionamiento de la actividad física en nuestro país, a fin de continuar jerarquizando el tema desde un enfoque integral y de educación permanente.-
Que el citado Congreso será de acceso gratuito y contará con 35 expositores de destacada trayectoria en plano nacional e internacional y otros 60 que presentaron trabajos libres, abordando temas referidos a la Actividad Física, la Educación, la Salud, la Vida en la Naturaleza, el Deporte, la Discapacidad, la Formación Profesional, etc., bajo la dirección de un jerarquizado Comité Organizador dirigido por el Lic. Mario Legarreta, Director de Deportes de la Municipalidad de Concordia y Director del ISEEF.
Que la presente gestión de gobierno acompaña la realización de este tipo actividades, junto con el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, el que dará número de resolución al encuentro y puntaje a quienes asistan.
Que el dictado de la presente norma se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, u) de la ley N° 10.027 y su modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo, Educativo y Cultural Municipal, al 1º “Congreso Internacional de Educación Física, Salud, Deportes y Vida en la Naturaleza”, a desarrollarse los días 12, 13 y 14 de agosto del año 2.015, en el Centro de Convenciones de la ciudad de Concordia, organizado por la REDAF (Red de Actividad Física y Desarrollo Humano) dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Consejo Nacional de Coordinación de políticas Sociales de la Presidencia de la Nación, en articulación con el Instituto Superior de las Especialidades de la Educación Física (ISEEF Concordia), y en coordinación con el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, el Consejo Federal de Educación de Entre Ríos, la Municipalidad de Concordia, la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Concordia y la Comisión Administradora para los Fondos Especiales de Salto Grande (CAFESG), en virtud de los considerandos señalados en el presente Decreto.
ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese, dese a la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete y oportunamente archívese.
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vice-Presidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
DECRETO N° 725/2.01 5
Concordia, 20 de Julio de 2.015
VISTO la licencia otorgada al Cr. Matías Oscar Rodríguez, legajo 3575, y el Decreto N° 718/2015, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 718/2015 se puso a cargo de la Contaduría Municipal a la Sub-contadora Cra. María Vanesa Salomón y a fin de no resistir el normal funcionamiento de la Oficina resulta conveniente y necesario cubrir el cargo de Sub-Contador Municipal mediante la designación de la Cr. Ruiz, Ramón Raúl, DNI 24.054.277 legajo 3063, a partir del día 21 de julio del 2015 y hasta el 24 de julio del 2015.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por la ley Provincial N° 10.027 - Régimen Municipal-.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Encárguese la atención del cargo de Sub-Contador Municipal, al Cr. Ruiz, Ramón Raúl, DNI 24.054.277 legajo 3063, a partir del día 21 de julio y hasta el 24 de julio del 2015.
ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, remítase copia autenticada del presente Decreto a la Contaduría Municipal y luego archívese.
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vice-Presidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda.
DECRETO Nº 726/2.015
Concordia, 21 de Julio de 2.015
VISTO:
El Decreto del Departamento Ejecutivo N° 1.542/2014 de fecha 2 de Diciembre de 2014 donde se incorpora personal contratado con aportes mediante el Programa de Inserción Laboral (PIL), programa dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en el marco del Plan Integral de Promoción del Empleo “Más y Mejor Trabajo”, cuyo objetivo principal es contribuir a la generación, sostenimiento y mejora del empleo mediante la articulación de políticas públicas, y
CONSIDERANDO:
Que en el Decreto que nos ocupa se dispuso contratar el personal afectado al programa, los que se detallaron en el Anexo I al mismo.
Que a la fecha ya se han formalizado los contratos respectivos con las personas designadas en el listado Anexo I mencionado, en el cual se ha previsto las condiciones de prestación y todo lo concerniente a la forma de desarrollarse las prestaciones por parte de los agentes incorporados.
Que entre las cláusulas establecidas en el instrumento que dispuso su incorporación se ha previsto la posibilidad de cualquiera de las partes, de rescindir unilateralmente el contrato en cualquier momento, sin expresión de causa, debiendo ser notificada la misma con una anticipación de treinta (30) días por medio fehaciente.
Que a la fecha hay algunas personas de las que han sido incorporados bajo el Programa antes referido, que no concurren al lugar de trabajo, lo hacen en forma inapropiada, ni prestan servicios en lugar o dependencia alguna, por lo que se estima pertinente rescindir la contratación de los mismos ante el incumplimiento contractual producido, lo que ha sido objeto de actuaciones administrativas que así lo acrediten.
Que ante la situación producida, el Departamento Ejecutivo, considera atinado disponer la rescisión contractual con las personas cuyo incumplimiento se ha detectado y en tal sentido comunicar a los mismos dicha disposición.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, de la Ley Provincial Nº 10027 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Dispónese rescindir el contrato de Locación de Servicios y eximirlos de prestar servicios, en la etapa de preaviso, a partir de su notificación, a los agentes cuyos nombres y fecha de celebración se detallan en el presente, a partir del día 10 de Agosto de 2015:
Leg. N° 6316 BELMONTE LEZCANO CANDELARIA DNI N° 37.466.040
Leg. N° 6308 DAVID DE SOSA MATIAS SEBASTIÁN DNI N° 31,849.179
Leq. N° 6312 GONZALEZ RIVAROLA MARIA FLORENCIA DNI N° 36.547.837
Leg. N° 6259 BLANCO GRIEVE MAXIMILIANO JOAQUIN DNI N° 36,198.733
Leg. N° 6262 LUCERO JORGE MARIO DNI N° 28.109,819
ARTICULO 2°.- Comuníquese a los agentes detallados en el Artículo 1°, en el domicilio contractual denunciado por los mismos, a los efectos de su toma de CONOCIMIENTO Y CUMPLIDO.
ARTICULO 3º.- Comuníquese, regístrese dese a la Secretaría de Producción y Trabajo, dirección de Recursos Humanos, Secretaría de Economía y Hacienda, Contaduría Tesorería y dirección de Liquidaciones.-
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vice-Presidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
Prof. NESTOR DARIO LOGGIO
Secretario de Producción y Trabajo.
DECRETO N° 728/2.015
Concordia, 22 de Julio de 2.015
VISTO que durante los días 28 y 29 de Julio de 2.015, se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Concordia, la “XXV Feria de Ciencias, Arte, Tecnología y Sociedad - Edición 2015” y,
CONSIDERANDO:
Que el Señor Delegado Departamental de la Coordinación Provincial de Actividades Científicas y Tecnológicas de Entre Ríos (ACyTER), dependiente de la Dirección General de Planeamiento Educativo del Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos, Prof. Carlos Humberto Gatto, ha interesado sea declarado de Interés Educativo dicho evento.-
Que han comprometido su presencia más de 600 personas entre estudiantes y docentes de todas las instituciones educativas de los distintos niveles y modalidades de nuestra provincia, que vienen desarrollando estas actividades educativas.-
Que uno de los objetivos primordiales de la Feria de Ciencias, es contribuir al avance de acciones educativas que propicien y faciliten la adquisición de habilidades de indagación, expresión y comunicación, que permitan, a su vez, el descubrimiento y la apropiación tanto de valores como de principios y metodologías propios de las artes, las ciencias y la tecnología, ofreciendo un espacio adecuado para el perfeccionamiento y la profundización del saber y la creatividad como factores dinamizadores del desarrollo social y la promoción humana integral.-
Que es voluntad y decisión de la conducción educativa de la Provincia de Entre Ríos, generar escenarios de apropiación social de las ciencias, las artes y la tecnología, como parte de la formación integral de los individuos.-
Que la Feria de Ciencias está dirigidas especialmente a docentes y alumnos de los niveles primarios, secundarios y superior en todas sus modalidades, como asimismo a la Comunidad en general, en virtud del conocimiento y experiencias desarrolladas en los distintos proyectos a exponerse, durante el presente ciclo lectivo 2015.-
Que la Dirección Departamental de Escuelas de Concordia, ha venido apoyando y posibilitando que las Ferias de Ciencias, constituyan un dispositivo de intervención didáctica y pedagógica eficiente en el orden de las propuestas educativas alternativas, capaces de favorecer la creatividad en materia de experimentación e innovación de aprendizajes. Precisamente el valor estratégico de tales actividades en la promoción y optimización integrantes de las trayectorias escolares de los niños, jóvenes y adultos de nuestra Comunidad.-
Que en nuestra ciudad, las Ferias de Ciencias, han forjado entre estudiantes y docentes, vocaciones valiosas para las más diversas expresiones del saber y órdenes y ámbitos distintos de la vida pública local, regional y nacional, habiendo sido premiados, a su turno, en distintas ferias y exposiciones llevadas a cabo en nuestra ciudad, la provincia, el país y el extranjero, desde el año 1.995.-
Que las acciones educativas se enmarcan en los principios establecidos en la Resolución 2.371/2015 del Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos.-
Que el Departamento Ejecutivo y el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de -Concordia, en mérito a lo señalado precedentemente, consideran atinado proceder a declarar de Interés Educativo al referido evento.-
Que el dictado de la presente medida se dicta de conformidad a las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107° inciso u) de la Ley N° 10.027-Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Declárase de Interés Educativo, Cultural y Científico Municipal, a la “XXV Feria de Ciencias, Arte, Tecnología y Sociedad - Edición 2015”, a llevarse a cabo en nuestra ciudad, durante los días 28 y 29 de Julio de 2.015, en el Centro de Convenciones Concordia, organizadas por la Delegación Departamental de la Coordinación Provincial de Actividades Científicas y Tecnológicas de Entre Ríos (ACyTER), dependiente de la Dirección General de Planeamiento Educativo del Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos, conforme a los motivos invocados y señalados en los considerandos del presente Decreto.-
ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y oportunamente archívese.-
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vice-Presidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
DECRETO N° 729/2.015
Concordia, 22 de Julio de 2.015
VISTO, el Expediente Interno N° 755 letra S/2015 y,
CONSIDERANDO:
Que en el presente Expediente se tramita el reintegro de gastos, de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS TRECE CON 29/100 ($2.213,29) correspondiente al Fondo Fijo de Caja Menor de la Secretaria de Desarrollo Social.
Que la asignación y designación de la Caja se efectuó, mediante Decreto N° 550/15, de fecha 08/06/15.
Que obra planilla de rendición de los fondos otorgados y comprobantes respectivos.
Que la Dirección de Presupuesto, indica que los gastos deben ser imputados a las siguientes partidas presupuestarias:
0.1.90.01.01.02.20.11 ($1.015,29) DESARROLLO SOCIAL
0.1.90.01.01.02.21.01 ($1.198,00) DESARROLLO SOCIAL
Que la Secretaria de Economía y Hacienda autoriza la presente erogación.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, Inciso u), de la Ley 10.027 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1º.- Apruébase la rendición de gastos realizados con fondos de la caja menor de la Dirección de Administración de la Secretaría de Desarrollo Social, creada por Decreto Nº 550/15, por la suma de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS TRECE CON 29/100 ($ 2.213,29), cuyo responsable es el Cr. CARLOS ERMETI, DNI Nº 12.728.330.
ARTICULO 2º.- Facultase a la Tesorería Municipal a extender cheque correspondiente al reintegro del gasto aprobado en el artículo 1º a nombre de CARLOS ERMETI, DNI Nº 12.781.330.
ARTICULO 3º.- Dispónese que el presente se efectúa como caso de excepción al Decreto Nº 29.708 y su modificatoria.
ARTICULO 4º.- Imputase el gasto aprobado en el Artículo 1º a las siguientes partidas presupuestarias:
0.1.90.01.01.02.20.11 ($ 1.015,29) Desarrollo Social
0.1.90.01.01.02.21.01 ($ 1.198,009 Desarrollo Social
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, archívese, dese a la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vice-Presidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
GLORIA SILVINA WARNER
Secretaria de Desarrollo Social.
Expte. N° 21.425-DE-
ORDENANZA SOBRE MODIF. ORD 35412 ART 4 PRESUPUESTO.
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CONCORDIA
SANCIONA LA SIGUIENTE
ORDENANZA
ARTÍCULO 1º.- Modificase el Artículo 4 ° de la Ordenanza 35.412/2014, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 4°.- Ampliase el Presupuesto de Recursos y Gastos de la Administración Pública Municipal para el Ejercicio Económico 2015, en las cuentas Tasa Higiene/Comercial atrasada y bienes preexistentes respectivamente por el monto que resulte de la compensación definitiva autorizada por el Artículo 1º de la Ordenanza 35.357/14.”
ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES “EVA PERÓN” 25 de Junio de 2015.
Dr. RAFAEL MARIANO GIAMPAOLO
Vice- Presidente 1°
a/c Presidencia
Sra. ROXANA B. RONCO
Sub-Secretaria
a/c secretaria
ORDENANZA Nº 35.512.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 8 de Julio de 2.015
Téngase por Ordenanza Municipal, comuníquese, publíquese, regístrese y oportunamente archívese.-
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vice-Presidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
DECRETO N° 476/2.015
Concordia, 19 de Mayo de 2.015
VISTO la necesidad de retribuir una tarea específica en horario adicional en el ámbito de la Dirección de Catastro, dependiente de la Secretaria de Economía y Hacienda y,
CONSIDERANDO:
Que a los fines del cumplimiento de los objetivos, requerimiento y lineamientos establecidos por esta nueva gestión de gobierno Municipal, se hace necesario contar con personal idóneo y probo para desempeñar funciones y tareas específicas.
Que se estima atinado efectuar un reconocimiento por las tareas y funciones asignadas a agentes municipales, otorgándose una retribución especial, a los efectos de los objetivos técnicos y administrativos previstos para la administración Municipal.
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Disponer un adicional mensual, que será percibido de manera permanente mientras se desempeñen las funciones en el ámbito de la Dirección de Catastro, dependiente de la Secretaria de Economía y Hacienda, que deberá ser liquidado en el Código 102, al personal detallado en Anexo I, en función a las tareas especificas asignadas con antelación y a partir de 1º de Mayo de 2015, por la suma de Pesos Dos Mil ($ 2.000).
ARTÍCULO 2º.- Remitir a la Dirección de Recursos Humanos y a la Dirección de Liquidaciones a los fines de su conocimiento, toma de razón y notificación, cumplimentado dar conocimiento a la Contaduría Municipal y oportunamente el legajo personal del citado agente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete
ANEXO I
DECRETO 476/2.015
Legajo Apellido y Nombre DNI
2052 ANNONI Juan Antonio Ramón 16.794.334
2115 FERNANDEZ Nélida Alejandra 23.026.372
1339 IBARROLA Lidia Cristina 14.307.817
4565 PIANALTO Gabriela Elizabeth 22.023.918
15039 JUAREZ José Agustín 18.183.111
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
DECRETO N° 675/2.015
Concordia, 7 de Julio de 2.015
VISTO el Contrato de Ejecución de Obra, por la realización de Obras de mejoramientos por Administración Municipal en el marco del “PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL”, suscripto entre la Municipalidad de Concordia y la Cooperativa de Trabajo “UNION y FRATERNIDAD” Limitada y,
CONSIDERANDO:
Que dicho contratos tienen por objeto la realización de Obras de mejoramientos por Administración Municipal.
Que el mencionado contrato, se firma en la localidad de Concordia, el cual es se ejecutara de acuerdo al siguiente detalle:
Cooperativa de Trabajo “UNION y FRATERNIDAD” Limitada representada por su Presidente KRENZ, MABEL DNI N° 12.457.295 en el inmueble NOMENCLATURA CATASTRAL: 6619 MANZANA N° 1790/09 - PARTIDA PROVINCIAL N° 132.867, consistente en la ejecución de un 75,23% de la Obra. El monto total del presente Contrato asciende a la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUATRO CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 32.404,77), que será liquidado según certificación.
Que se adjunta dicho Contrato como Anexo l.
Que este Departamento Ejecutivo Municipal, considera pertinente ratificar el contenido del Contrato suscripto.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, Inciso n) y u), de la Ley N° 10.027 y sus modificaciones - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Ratificase el Contenido del Contrato de Ejecución de Obra, firmado entre, la Municipalidad de Concordia y la Cooperativa de Trabajo “UNION y FRTERNIDAD” Limitada, por la realización de Obras de mejoramientos por Administración Municipal en el marco del “PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL” conforme a lo expresado en el considerando precedente, y que como Anexo I se adjuntan al presente Decreto.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Honorable Concejo Deliberante, publíquese, regístrese y archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO Nº 680/2.015
Concordia, 7 de Julio de 2.015
VISTO los Contratos de Locación de Obra suscriptos entre la Municipalidad de Concordia que como Anexos I a III forman parte integrante del presente Decreto y,
CONSIDERANDO:
Que dichos Contratos han sido firmados oportunamente entre la Municipalidad de Concordia y las siguientes firmas:
Sr. Marcos Cesar Petruzzi CUIT N° 20-30482939-8, por un monto de Pesos Dieciocho Mil -($18.000,00) suma que sera pagada en cuatro (04) pagos mensuales por mes vencido, iguales y consecutivos de Pesos Cuatro Mil Quinientos ($4.500,00).
- Sra. Antonia Daiana Solis CUIT N° 27-37702514-3 por un monto de Pesos Dieciocho Mil ($18.000,00) suma que será pagada en cuatro (04) pagos mensuales por mes vencido, iguales y consecutivos de Pesos Cuatro Mil Quinientos ($4.500,00).
- Sra. Eliana Romina Soledad Paredes CUIT N° 27-35559240-0, por un monto de Pesos Dieciocho Mil ($18.000,00) suma que será pagada en cuatro (04) pagos mensuales por mes vencido, iguales y consecutivos de Pesos Cuatro Mil Quinientos ($4.500,00).
Que el objeto de cada uno de los contratos citados es desarrollar tareas de Servicios Complementarios a la Obra 56 viviendas Bº 8 de Diciembre para la administración de materiales y resguardo de los bienes municipales de la misma en el marco del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios" Municipio de Concordia OBRA POR ADMINISTRACIÓN - ACU N° 0597/14 - proyecto autorizado por Ordenanza N° 35.355.
Que este Programa tiene por finalidad destinar fondos para la construcción de 56 viviendas en nuestra ciudad de Concordia y se instrumenta mediante Convenio firmado entre el Estado Nacional, la Provincia y la Municipalidad de Concordia ratificado mediante Ordenanza N° 35.355
Que corresponde ratificar los referidos contratos de conformidad alas previsto en el marco normativo vigente.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107° Inciso n) y u) de la Ley 10.027 y sus modificatorias. - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Ratificase en todos sus términos los Contratos de Locación de Obra que como Anexo I al III forman parte integrante del presente Decreto, suscriptos entre La Municipalidad de Concordia y las siguiente firmas:
- Marcos Cesar Petruzzi.
-Antonia Daiana Solis.
-Eliana Romina Soledad Paredes.
ARTICULO 2º.- Comuníquese, y remítase a la Dirección de Compras y Suministros y Contaduría Municipal.
ARTICULO 3º.- Publíquese, y oportunamente archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 687/2.015
Concordia, 7 de Julio de 2.015
VISTO el Contrato de Ejecución de Obra suscripto entre la Municipalidad de Concordia y el Sr Juan Emanuel Trinidad CUIT N° 20-32410575-2, con domicilio en calle Los Fresnos N° 51 de esta ciudad, y
CONSIDERANDO:
Que dicho contrato tiene por objeto la provisión de mano de obra para la construcción de DOS (02) viviendas de tres (03) dormitorios, en los inmuebles de esta ciudad, circunscriptos por las siguientes calles: Los Benteveos, El Caburé, las Palomas y Los Cardenales.
Que dicha obra, por un monto PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO con SEIS CENTAVOS ($ 394.338,06), se ejecuta en el marco del “Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios Municipio de Concordia OBRA POR ADMINISTRACION - Cuarenta (40) Viviendas Etapa II ACU N° 2081/14”.
Que en virtud de ello, este Departamento Ejecutivo Municipal considera atinente dictar el presente Decreto, que se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107° Inciso n) y u) de la ley 10.027 y sus modif. - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Téngase presente el Contrato de Ejecución de Obra, que como Anexo I forma parte integrante del presente Decreto, suscripto entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA y el Sr Juan Emanuel Trinidad CUIT N° 20- 32410575-2, conforme a lo indicado en el considerando precedente.
ARTICULO 2.- Dese intervención a la Dirección de Contaduría y Tesorería Municipal-
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, y oportunamente, archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 688/2.015
Concordia, 7 de Julio de 2.015
VISTO el Contrato de Ejecución de Obra suscripto entre la Municipalidad de Concordia y el Sr Carlos Osvaldo Gaitan CUIT N° 20-10886373-1 con domicilio en calle Capitán Rojas s/N° de esta ciudad, y
CONSIDERANDO:
Que dicho contrato tiene por objeto la provisión de mano de obra para la construcción de DOS (02) viviendas, discriminada de la siguiente manea: Una (01) de dos (02) dormitorios y Una (01) de tres (03) dormitorios, en los inmuebles de esta ciudad, circunscriptos por las siguientes calles: los Benteveos, El Caburé, las Palomas y Los Cardenales.
Que dicha obra, por un monto PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS ($363.592,00), se ejecuta en el marco del “Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios Municipio de Concordia OBRA POR ADMINISTRACION - Cuarenta (40) Viviendas Etapa II ACU N° 2081/14”.
Que en virtud de ello, este Departamento Ejecutivo Municipal considera atinente dictar el presente Decreto, que se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107° Inciso n) y u) de la ley 10.027 y sus modif. - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Téngase presente el Contrato de Ejecución de Obra, que como Anexo I forma parte integrante del presente Decreto, suscripto entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA y el Sr Carlos Osvaldo Gaitan CUIT N° 20- 10886373-1, conforme a lo indicado en el considerando precedente.
ARTICULO 2°.- Dese intervención a la Dirección de Contaduría y Tesorería Municipal.-
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, y oportunamente, archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA
OBRA: 40 VIVIENDAS - ETAPA II- VILLA CRESTO NORTE II
OBRA POR ADMINISTRACIÓN
En la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA, representada en este acto por el Señor Presidente Municipal Cdor Gustavo Eduardo Bordet asistido por el Señor Secretario de Obras y Servicios Públicos Ing. Luis A Benedetto, en adelante denominado “LA MUNICIPALIDAD”, por una parte, y por la otra la firma unipersonal de CARLOS OSVALDO GAITAN MI N° 10.886.373 CUIT N° 20- 10886373-1, denominada en lo sucesivo “LA CONTRATISTA”, en el marco del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, Municipio de Concordia OBRA POR ADMINISTRACIÓN - Cuarenta (40) Viviendas Etapa II ACU N° 2081/14, convienen en celebrar el presente contrato, en el marco de la Ordenanza N° 35.452, el que se regirá por las presentes cláusulas y condiciones:
PRIMERA: OBJETO: el presente contrato tiene por objeto la PROVISIÓN DE MANO DE OBRA para la construcción de DOS (02) viviendas, discriminadas de la siguiente manera: Una (01) de dos (02) dormitorios y Una (01) de tres (03) dormitorios, en los inmuebles sitos en esta ciudad de Concordia, circunscriptos por las calles Los Benteveos, El Caburé, Las Palomas, y Los Cardenales de esta ciudad de Concordia, conforme Convenio Particular suscripto entre la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaria de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda de Entre Ríos y La Municipalidad de Concordia ACU N° 2081/14 - OBRA POR ADMINISTRACIÓN.----------
SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: La obra de referencia mencionada en la Cláusula Primera, se ejecutará en un todo de acuerdo al Proyecto aprobado por la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda y administrado por la Municipalidad de Concordia. La documentación necesaria se encuentra a disposición de LA CONTRATISTA a través de la Dirección de Obra.--------
TERCERA: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La contratación de la presente obra se efectúa por el sistema de “AJUSTE ALZADO” obra total consumada por la cantidad de dinero establecida en la Cláusula Cuarta, a excepción de las redeterminaciones de precio que reconozca la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda conforme el mecanismo previsto en la CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA del presente.---------------
CUARTA: MONTO DEL CONTRATO: El monto total del presente contrato asciende a la suma total de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS ($ 363.592,00).-----------------
QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será de CUATROCIENTOS CINCUENTA DIAS (450) días corridos a partir de la fecha en que se suscriba el ACTA DE INICIO DE OBRA, la que se confeccionará dentro de los diez (10) días de la firma del Contrato.----------------
Este plazo se podrá ampliar, si así lo solicita LA CONTRATISTA, para compensar los días por factores climáticos (lluvias o secuelas de lluvias), fuerza mayor, caso fortuito, etc. Este reconocimiento lo hará la Inspección de Obra, en base a lo registrado y constatado por ésta. LA CONTRATISTA deberá solicitar este reconocimiento mediante libro de Nota de Pedidos.----------------
En caso de resultar aceptada la justificación se prorrogará el plazo de ejecución.
De no mediar causas justificada “LA CONTRATISTA” será pasible de aplicación de las sanciones previstas en el presente contrato.-
Transcurridos veinte (20) días de mora en la entrega dará derecho a la Municipalidad a resolver el contrato.----
SEXTA: MORA EN LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS. Si LA CONTRATISTA no iniciare los trabajos dentro de los diez (10) días de la fecha del Acta de Replanteo o Iniciación, incurrirá en una multa equivalente al medio por mil (1/2 por mil) del importe del contrato por cada día de demora en iniciar las obras, considerándose que estas han dado comienzo a partir del Acta de Iniciación de los trabajos, dando derecho a LA MUNICIPALIDAD a resolver el contrato.-------------
SEPTIMA: MORA EN LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS. SI LA CONTRATISTA no terminara los trabajos en el plazo convenido en la CLAUSULA QUINTA, o no les diera total o correcta terminación dentro del plazo contractual, incurrirá en una multa equivalente al medio por mil (1/2 por mil) del importe del contrato por cada día de atraso en la terminación de la obra. La multa que se aplique por demora en la iniciación no autoriza a LA CONTRATISTA a tener por prolongado el plazo de la obra en el número de días correspondientes a aquellas.--------
Solo se incluirán en el computo del plazo contractual las prorrogas y ampliaciones concedidas.------------
OCTAVA: MEDICION DE LA OBRA: LA MUNICIPALIDAD certificara los trabajos en períodos calendarios, al final de cada mes, conforme a las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la Inspección, que estará a cargo de la Dirección Municipal de Viviendas, suscribiendo dicho certificado en forma conjunta con el Representante Técnico de LA CONTRATISTA.---------
Según lo establecido en el Convenio Particular, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda se reserva la facultad de verificar el estado de la obra por medio de la persona que designe para tal fin.------------
El certificado será emitido dentro de los tres (3) días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de medición.-----------
NOVENA: FORMA DE PAGO El pago se efectuará dentro de los Treinta (30) días de emitido el Certificado de Obra. Los mismos se supeditan a los términos y condiciones del Convenio suscripto con la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaria de Obras Publicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.------------
La mencionada Subsecretaría asume exclusivamente el pago de la presente obra sujeto a la existencia de recursos presupuestarios disponibles suficientes. La inexistencia de recursos presupuestarios disponibles suficientes por parte de dicha Subsecretaría, no dará lugar a reclamo alguno a la Municipalidad de Concordia, por parte de LA CONTRA TISTA.----------
Del importe del Certificado de Obra se deducirá el cinco por ciento (5%) en concepto de Fondo de Reparo., importes que serán retenidos como garantía de la ejecución de obra y serán devueltos a LA CONTRATISTA una vez efectuada la Recepción Definitiva de la Obra.----
El fondo de Reparo podrá ser sustituido por Pólizas de Caución contratadas con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPS).---------
En toda ampliación de obra o en los adicionales y/o imprevistos que se autoricen, se deberán reajustar las garantías correspondientes.----------
El Certificado de pago no implica la recepción de la obra a que él se refiere.---------
LA MUNICIPALIDAD exigirá a LA CONTRATISTA, antes del pago del Certificado pertinente, la presentación de los comprobantes que acrediten el pago de los salarios del personal que emplee en la obra y el cumplimiento de las leyes previsionales, impositivas y de seguros.-----------
DECIMA: DESIGNACION DE REPRESENTANTE TECNICO. LA CONTRATISTA designara un representante técnico para que lo asista específica mente en esta obra. El mismo será, ingeniero civil o en construcciones, arquitecto o maestro mayor de obra matriculado en su respectivo colegio de profesionales y habilitado por el mismo. Tal designación deberá ser comunicada a LA MUNICIPALIDAD mediante nota de estilo.-------
DECIMAPRIMERA: REDETERMINACION DE PRECIOS Será de aplicación al presente Contrato el mecanismo de redeterminación de precios dispuesto por Decreto Nacional N° 1295/2002 del sus Normas Complementarias y Modificaciones, teniendo como fecha base el mes de la firma del Convenio Particular mencionado en la Cláusula Primera del Presente.------
DECIMASEGUNDA: CUMPLIMIENTO DE LEYES IMPOSITIVAS, PREVISIONALES, LABORALES Y DE SEGUROS: LA CONTRATISTA está obligada a cumplir con las disposiciones vigentes en lo referente a leyes laborales, impositivas y de seguros.------ Deberá contar y presentar previo al inicio de los trabajos la contratación por el personal afectado a la obra, de los siguientes seguros: Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART), conforme lo establecido las normas vigentes en materia de Higiene y Seguridad en el trabajo y las resoluciones de la Superintendencia de Riesgos en el trabajo, como así también toda otra Norma legal que resulte vigente durante el desarrollo, de la obra. Seguro de Vida colectiva por el personal afectado a la obra, de acuerdo a legislación vigente. El incumplimiento de la obligación precedente será causal de rescisión del presente contrato.--------
DECIMATERCERA: MATERIALES: La Municipalidad proveerá los materiales necesarios para la obra. LA CONTRATISTA deberá disponer de espacio de acopio, asegurar el resguardo de los mismos, su correcta utilización. Bajo ningún concepto LA CONTRATISTA podrá retirar materiales de la obra, salvo autorización por escrito de la Inspección.-----------
DECIMACUARTA: RECEPCION PROVISORIA Concluidos los trabajos encomendados por presente, y en tanto no hubiere observaciones de la Inspección, LA MUNICIPALIDAD, a través de la Inspección extenderá dentro de los treinta (30) días de solicitada por LA CONTRATISTA el Acta de Recepción Provisoria de las obras acto que se realizará por intermedio de la Inspección.----------
Para el caso que las obras no estuvieran conforme a planos, especificaciones técnicas, se diferirá su recepción provisional hasta que se proceda a corregir los defectos enunciados por la Inspección. Si LA CONTRATISTA no procede a la corrección observada en los plazos que fije la Inspección de Obra, LA MUNICIPALIDAD podrá hacerla por cuenta de aquella afectando el gasto a las sumas que estuvieren pendiente de pago, o se descontara del depósito de garantía.---------
DÉCIMA QUINTA: PLAZO DE GARANTIA: Se establece en seis (06) meses.------------
Entre la recepción provisoria y la definitiva regirá este plazo de conservación y garantía durante el cual el contratista es responsable de la conservación de desperfectos y de aquellos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos.------
DECIMASEXTA: RECEPCION DEFINITIVA: Transcurrido el plazo fijado en la CLAUSULA DECIMA QUINTA se procederá a la recepción definitiva que se formalizara de la misma manera que la prevista para la Recepción Provisoria (CLAUSULA DECIMA CUARTA) previa verificación del buen estado de las obras y correcto funcionamiento de las mismas.-
DECIMASEPTIMA: RESCISION Será causal de rescisión el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente contrato por parte de LA CONTRATISTA.----------
Asimismo, será causal de rescisión el hecho de verificarse la existencia de atrasos injustificados que superen el veinte por ciento (20%) del avance físico acumulado, autorizando a LA MUNICIPALIDAD a disponer unilateralmente y de pleno derecho la resolución del contrato, reclamando daños y perjuicios que se produjeran.---------
DECIMAOCTAVA: COORDINACION DE TAREAS: La inspección técnica de “LA MUNICIPALIDAD” y el representante técnico mencionado en la CLAUSULA DECIMA del presente Contrato, coordinarán las tareas y los rubros de obra, de manera tal que los proyectos (sectores) avancen simultáneamente, sin interferencia ni superposición y la construcción progrese, culmine y funcione como unidad de proyecto.------
DECIMANOVENA: “LA MUNICIPALIDAD” entregará el terreno limpio, nivelado a cota replanteo, con provisión de luz yagua de construcción.-------------
Asimismo, proveerá de un depósito para acopio de materiales y los medios para su traslado a obra. También proveerá un cartel de obra donde se consignará el nombre del proyecto, el monto y fuente de inversión.---------
Por su parte, “LA CONTRATISTA” cubrirá, en coordinación con las restantes firmas constructoras participantes en la Obra, los turnos de sereno que fueran necesarios para la efectiva custodia de materiales y herramientas en obra, siendo todas ellas solidariamente responsables por los faltantes que se produzcan.------
VIGESIMA Cualquier divergencia que pudiera surgir, tanto en la ejecución de la obra encomendada como en la interpretación del presente contrato, que no estuviera previsto en el mismo, se resolverá teniendo en cuenta la normativa que se detalla a continuación y en el siguiente orden de prelación:
1.- Ordenanza N° 22715 de Obras Publicas Municipalidad de Concordia.
2.- Ley Provincial N° 6351 de Obras Publicas.-
DOMICILIOS LEGALES: A todos los efectos legales que pudieren corresponder, LA MUNICIPALIDAD constituye domicilio en calle Bartolomé Mitre N° 76 de la ciudad de Concordia y LA CONTRATISTA en calle Capitán Rojas S/N° de la ciudad de Concordia Provincia de Entre Ríos, sometiéndose de común acuerdo a los Tribunales que por fuero y jurisdicción corresponden al domicilio de la Municipalidad de Concordia y renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponder.-----------
En todo de acuerdo con lo manifestado en las cláusulas del presente contrato, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en Concordia a los días------ del mes de--------------------del año dos mil quince.------------
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 692/2.015
Concordia, 7 de Julio de 2.015
VISTO el Contrato de Ejecución de Obra suscripto entre la Municipalidad de Concordia y el Sr Gerardo Vicente De leo CUIT N° 20-24267857- 6; y
CONSIDERANDO:
Que dicho contrato tiene por objeto la provisión de mano de obra y materiales para la: RED FRENTISTA DE CONEXIÓNES DOMICILIARAS y REDES DE AGUA Y CLOACA en las Manzanas N° 16 y 17 de esta ciudad del denominado Proyecto Villa Cresto Norte II.
Que dicha obra, por un monto PESOS SEISCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS SETENTA CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($ 615.270,93), se ejecuta en el marco del “Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios Municipio de Concordia OBRA POR ADMINISTRACION ACU N° 2082/14 Cuarenta (40) viviendas”.
Que en virtud de ello, este Departamento Ejecutivo Municipal considera atinente dictar el presente Decreto, que se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107° Inciso n) y u) de la ley 10.027 y sus modif. - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Téngase presente el Contrato de Ejecución de Obra, que como Anexo I forma parte integrante del presente Decreto, suscripto entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA y el Sr. Gerardo Vicente De leo 20-24267857-6 , conforme a lo indicado en el considerando precedente
ARTICULO 2°.- Dese intervención a la Dirección de Contaduría y Tesorería Municipal.-
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, y oportunamente, archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 694/2.015
Concordia, 7 de Julio de 2.015
VISTO el Contrato de Ejecución de Obra suscripto entre la Municipalidad de Concordia y el Sr Eduardo Miguel Paredes CUIT N° 20-04709858-1, con domicilio en calle 25 de Mayo N° 560 de esta ciudad; y,
CONSIDERANDO:
Que dicho contrato tiene por objeto la provisión de mano de obra para la construcción de SEIS (06) viviendas de dos (02) dormitorios, obra que se ejecutara en los inmuebles de esta ciudad, circunscriptos por las siguientes calles los Benteveos, El Caburé, las Palomas y los Cardenales.
Que dicha obra, por un monto PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE con OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($998.537,82) se ejecuta en el marco del “Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios Municipio de Concordia OBRA POR ADMINISTRACION - Cuarenta (40) Viviendas Etapa II ACU N° 2081/14” .
Que en virtud de ello, este Departamento Ejecutivo Municipal considera atinente dictar el presente Decreto, que se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107° Inciso n) y u) de la ley 10.027 y sus modif. - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Téngase presente el Contrato de Ejecución de Obra, que como Anexo I forma parte integrante del presente Decreto, suscripto entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA y el Sr Eduardo Miguel Paredes CUIT N° 20- 0470.9858-1, conforme a lo indicado en el considerando precedente.
ARTICULO 2°.- Dese intervención a la Dirección de Contaduría y Tesorería Municipal.-
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, y oportunamente archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA
OBRA: 40 VIVIENDAS - ETAPA II - VILLA CRESTO NORTE II
OBRA POR ADMINISTRACIÓN
En la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA, representada en este acto por el Señor Presidente Municipal Cdor. Gustavo Eduardo Bordet asistido por el Señor Secretario de Obras y Servicios Públicos Ing. Luis A Benedetlo, en adelante denominado “LA MUNICIPALIDAD”, por una parte, y por la otra la firma unipersonal de EDUARDO MIGUEL PAREDES MI N° M4.709.858 CUIT N° 20- 04709858-1, denominada en lo sucesivo “LA CONTRATISTA”, en el marco del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, Municipio de Concordia OBRA POR ADMINISTRACIÓN - Cuarenta (40) Viviendas Etapa II ACU N° 2081/14, convienen en celebrar el presente contrato, en el marco de la Ordenanza N° 35.452, el que se regirá por las presentes cláusulas y condiciones:
PRIMERA: OBJETO: el presente contrato tiene por objeto la PROVISIÓN DE MANO DE OBRA para la construcción de SEIS (06) viviendas de dos (02) dormitorios, en los inmuebles sitos en esta ciudad de Concordia, circunscriptos por las calles Los Benteveos, El Caburé, Las Palomas, y Los Cardenales de esta ciudad de Concordia, conforme Convenio Particular suscripto entre la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaria de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda de Entre Ríos y La Municipalidad de Concordia ACU N° 2081/14 - OBRA POR ADMINISTRACIÓN.------------
SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: La obra de referencia mencionada en la Cláusula Primera, se ejecutará en un todo de acuerdo al Proyecto aprobado por la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda y administrado por la Municipalidad de Concordia. La documentación necesaria se encuentra a disposición de la CONTRATISTA a través de la Dirección de Obra.---------
TERCERA: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La contratación de la presente obra se efectúa por el sistema de “AJUSTE ALZADO” obra total consumada por la cantidad de dinero establecida en la Cláusula Cuarta, a excepción de las redeterminaciones de precio que reconozca la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda conforme el mecanismo previsto en la CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA del presente.-----
CUARTA: MONTO DEL CONTRATO: El monto total del presente contrato asciende a la suma total de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE con OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($ 998.537,82).-----------
QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será de CUATROCIENTOS CINCUENTA DIAS (450) días corridos a partir de la fecha en que se suscriba el ACTA DE INICIO DE OBRA, la que se confeccionará dentro de los diez (10) días de la firma del Contrato.---------
Este plazo se podrá ampliar, si así lo solicita LA CONTRATISTA, para compensar los días por factores climáticos (lluvias o secuelas de lluvias), fuerza mayor, caso fortuito, etc. Este reconocimiento lo hará la Inspección de Obra, en base a lo registrado y constatado por ésta. LA CONTRATISTA deberá solicitar este reconocimiento mediante libro de Nota de Pedidos.-------
En caso de resultar aceptada la justificación se prorrogará el plazo de ejecución.
De no mediar causas justificada “LA CONTRATISTA” será pasible de aplicación de las sanciones previstas en el presente contrato.-
Transcurridos veinte (20) días de mora en la entrega dará derecho a la Municipalidad a resolver el contrato.----
SEXTA: MORA EN LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS. Si LA CONTRATISTA no iniciare los trabajos dentro de los diez (10) días de la fecha del Acta de Replanteo o Iniciación, incurrirá en una multa equivalente al medio por mil (1/2 por mil) del importe del contrato por cada día de demora en iniciar las obras, considerándose que estas han dado comienzo a partir del Acta de Iniciación de los trabajos, dando derecho a LA MUNICIPALIDAD a resolver el contrato.---------
SEPTIMA: MORA EN LA TERMINACI' N DE LOS TRABAJOS. Si LA CONTRATISTA no terminara los trabajos en el plazo convenido en la CLAUSULA QUINTA; o no les diera total o correcta terminación dentro del plazo contractual, incurrirá en una multa equivalente al medio por mil (1/2 por mil) del importe del contrato por cada día de atraso en la terminación de la obra. La multa que se aplique por demora en la iniciación no autoriza a LA CONTRATISTA a tener por prolongado el plazo de la obra en el número de días correspondientes a aquellas.
Solo se incluirán en el computo del plazo contractual las prorrogas y ampliaciones concedidas.---------
OCTAVA: MEDICION DE LA OBRA: LA MUNICIPALIDAD certificara los trabajos en períodos calendario, al final de cada mes, conforme a las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la Inspección, que estará a cargo de la Dirección Municipal de Viviendas, suscribiendo dicho certificado en forma conjunta con el Representante Técnico de LA CONTRATISTA.----------
Según lo establecido en el Convenio Particular, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda se reserva la facultad de verificar el estado de la obra por medio de la persona que designe para tal fin.--------
El certificado será emitido dentro de los tres (3) días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de medición----------
NOVENA: FORMA DE PAGO El pago se efectuará dentro de los Treinta (30) días de emitido el Certificado de Obra. Los mismos se supeditan a los términos y condiciones del Convenio suscripto con la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaria de Obras Publicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.-------
La mencionada Subsecretaría asume exclusivamente el pago de la presente obra sujeto a la o existencia de recursos presupuestarios disponibles suficientes. La inexistencia de recursos presupuestarios disponibles suficientes por parte de dicha Subsecretaría, no dará lugar a reclamo alguno a la Municipalidad de Concordia, por parte de LA CONTRATISTA.--------------
Del importe del Certificado de Obra se deducirá el cinco por ciento (5%) en concepto de Fondo de Reparo, importes que serán retenidos como garantía de la ejecución de obra y serán devueltos a LA CONTRATISTA una vez efectuada la Recepción Definitiva de la Obra.----
El fondo de Reparo podrá ser sustituido por Pólizas de Caución contratadas con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPS).-------------
En toda ampliación de obra o en los adicionales y/o imprevistos que se autoricen, se deberán reajustar las garantías correspondientes.----------
El Certificado de pago no implica la recepción de la obra a que él se refiere.---------
LA MUNICIPALIDAD exigirá a LA CONTRATISTA, antes del pago del Certificado pertinente, la presentación de los comprobantes que acrediten el pago de los salarios del personal que emplee en la obra y el cumplimiento de las leyes previsionales, impositivas y de seguros.-----------
DECIMA: DESIGNACION DE REPRESENTANTE TECNICO. LA CONTRATISTA designara un representante técnico para que lo asista específicamente en esta obra. El mismo será, ingeniero civil o en construcciones, arquitecto o maestro mayor de obra matriculado en su respectivo colegio de profesionales y habilitado por el mismo Tal designación deberá ser comunicada a LA MUNICIPALIDAD mediante nota de estilo.-----
DECIMAPRIMERA: REDETERMINACION DE PRECIOS Será de aplicación al presente Contrato el mecanismo de redeterminación de precios dispuesto por Decreto Nacional N°1295/2002 del sus Normas Complementarias y Modificaciones, teniendo como fecha base el mes de la firma del Convenio Particular mencionado en la Cláusula Primera del Presente.---------
DECIMASEGUNDA: CUMPLIMIENTO DE LEYES IMPOSITIVAS, PREVISIONALES, LABORALES Y DE SEGUROS: LA CONTRATISTA está obligada a cumplir con las disposiciones vigentes en lo referente a leyes laborales, impositivas y de seguros.----- Deberá contar y presentar previo al inicio de los trabajos la contratación por el personal afectado a la obra, de los siguientes seguros: Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART), conforme lo establecido las normas vigentes en materia de Higiene y Seguridad en el trabajo y las resoluciones de la Superintendencia de Riesgos en el trabajo, como así también toda otra Norma legal que resulte vigente durante el desarrollo de la obra. Seguro de Vida colectiva por el personal afectado a la obra, de acuerdo a legislación vigente El incumplimiento de la obligación precedente será causal de rescisión del presente contrato.
DECIMATERCERA: MATERIALES: La Municipalidad proveerá los materiales necesarios para la obra. LA CONTRATISTA deberá disponer de espacio de acopio, asegurar el resguardo de los mismos, su correcta utilización. Bajo ningún concepto LA CONTRATISTA podrá retirar materiales de la obra, salvo autorización por escrito de la Inspección.------
DECIMACUARTA: RECEPCION PROVISORIA Concluidos los trabajos encomendados por presente, y en tanto no hubiere observaciones de la Inspección, LA MUNICIPALIDAD, a través de la Inspección extenderá dentro de los treinta (30) días de solicitada por LA CONTRATISTA el Acta de Recepción Provisoria de las obras acto que se realizará por intermedio de la Inspección.-----
Para el caso que las obras no estuvieran conforme a planos, especificaciones técnicas, se diferirá su recepción provisional hasta que se proceda a corregir los defectos enunciados por la Inspección. Si LA CONTRATISTA no procede a la corrección observada en los plazos que fije la Inspección de Obra, LA MUNICIPALIDAD podrá hacerlo por cuenta de aquella afectando el gasto a las sumas que estuvieren pendiente de pago, o se descontara del depósito de garantía.-----
DÉCIMA QUINTA: PLAZO DE GARANTIA: Se establece en seis (06) meses.
Entre la recepción provisoria y la definitiva regirá este plazo de conservación y garantía durante el cual el contratista es responsable de la conservación de desperfectos y de aquellos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos.--------
DECIMASEXTA: RECEPCION DEFINITIVA: Transcurrido el plazo fijado en la CLAUSULA DECIMA QUINTA se procederá a la recepción definitiva que se formalizara de la misma manera que la prevista para la Recepción Provisoria (CLAUSULA DECIMA CUARTA) previa verificación del buen estado de las obras y correcto funcionamiento de las mismas.
DECIMASEPTIMA: RESCISION Será causal de rescisión el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente contrato por parte de LA CONTRATISTA
Asimismo, será causal de rescisión el hecho de verificarse la existencia de atrasos injustificados que superen el veinte por ciento (20%) del avance físico acumulado, autorizando a LA MUNICIPALIDAD a disponer unilateralmente y de pleno derecho la resolución del contrato, reclamando daños y perjuicios que se produjeran.---------
DECIMAOCTAVA: COORDINACION DE TAREAS: La inspección técnica de “LA MUNICIPALIDAD” y el representante técnico mencionado en la CLAUSULA DECIMA del presenté Contrato, coordinarán las tareas y los rubros de obra de manera tal que los proyectos (sectores) avancen simultáneamente, sin interferencia ni superposición y la construcción progrese, culmine y funcione como unidad e de proyecto.-------
DECIMANOVENA: “LA MUNICIPALIDAD” entregará el terreno limpio, nivelado a cota replanteo, con provisión de luz yagua de construcción.-------
Asimismo proveerá de un depósito para acopio de materiales y los medios para su traslado a obra. También proveerá un cartel de obra donde se consignará el nombre del proyecto, el monto y fuente de inversión.---------
Por su parte, “LA CONTRATISTA” cubrirá, en coordinación con las restantes firmas constructoras participantes en la Obra, los turnos de sereno que fueran necesarios para la efectiva custodia de materiales y herramientas en obra, siendo todas ellas solidariamente responsables por los faltantes que se produzcan.------
VIGESIMA Cualquier divergencia que pudiera surgir, tanto en la ejecución de la obra encomendada como en la interpretación del presente contrato, que no estuviera previsto en el mismo, se resolverá teniendo en cuenta la normativa que se detalla a continuación y en el siguiente orden de prelación:
1.- Ordenanza N° 22715 de Obras Publicas Municipalidad de Concordia.
2.- Ley Provincial N° 6351 de Obras Publicas.-
DOMICILIOS LEGALES: A todos los efectos legales que pudieren corresponder, LA MUNICIPALIDAD constituye domicilio en calle Bartolomé Mitre N° 76 de la cuidad de Concordia y “LA CONTRATISTA” en calle 25 de Mayo N° 560 de la ciudad de Concordia Provincia de Entre Ríos, sometiéndose de común acuerdo a los Tribunales que por fuero y jurisdicción corresponden al domicilio de la Municipalidad de Concordia y renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponder.---
En todo de acuerdo con lo manifestado en las cláusulas del presente contrato, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en concordia a los ------días de mes de -----------del año dos mil quince.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 695/2.015
Concordia, 7 de Julio de 2.015
VISTO el Contrato de Ejecución de Obra suscripto entre la Municipalidad de Concordia y el Sr Eduardo Federico Paredes CUIT N° 20-33317269-1, con domicilio en calle 25 de Mayo N° 560 de esta ciudad, y
CONSIDERANDO:
Que dicho contrato tiene por objeto la provisión de mano de obra para la construcción de DOS (02) viviendas de dos (02) dormitorios en los inmuebles de esta ciudad, circunscriptos por las siguientes calles: Los Benteveos, El Caburé, las Palomas y Los Cardenales.
Que dicha obra, por un monto PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO con NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 332.845,94), se ejecuta en el marco del “Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios Municipio de Concordia OBRA POR ADMINISTRACION - Cuarenta (40) Viviendas Etapa II ACU N° 2081/14”.
Que en virtud de ello, este Departamento Ejecutivo Municipal considera atinente dictar el presente Decreto, que se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107° Inciso n) y u) de la Ley 10.027 Y sus modif. - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Téngase presente el Contrato de Ejecución de Obra, que como Anexo I forma parte integrante del presente Decreto, suscripto entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA y el Sr Eduardo Federico Paredes CUIT N° 20-33317269-1, conforme a lo indicado en el considerando precedente.
ARTICULO 2°.- Dese intervención a la Dirección de Contaduría y Tesorería Municipal.-
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, y oportunamente, archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA
OBRA: 40 VIVIENDAS - ETAPA II - VILLA CRESTO NORTE II
OBRA POR ADMINISTRACIÓN
En la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA, representada en este acto por el Señor Presidente Municipal Cdor. Gustavo Eduardo Bordet asistido por el Señor Secretario de Obras y Servicios Públicos Ing. Luis A Benedetto, en adelante denominado “LA MUNICIPALIDAD”, por una parte, y por la otra la firma unipersonal de EDUARDO FEDERICO PAREDES MI N° 33.317.269 CUIT N° 20- 33317269-1, denominada en lo sucesivo “LA CONTRATISTA”, en el marco del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, Municipio de Concordia OBRA POR ADMINISTRACIÓN - Cuarenta (40) Viviendas Etapa II ACU N° 2081/14, convienen en celebrar el presente contrato, en el marco de la Ordenanza N° 35.452, el que se regirá por las presentes cláusulas y condiciones:
PRIMERA: OBJETO: el presente contrato tiene por objeto la PROVISIÓN DE MANO DE OBRA para la construcción de DOS (02) viviendas de dos (02) dormitorios, en los inmuebles sitos en esta ciudad de Concordia, circunscriptos por las calles Los Benteveos, El Caburé, Las Palomas, y Los Cardenales de esta ciudad . de Concordia, conforme Convenio Particular suscripto entre la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaria de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda de Entre Ríos y La Municipalidad de Concordia ACU N° 2081/14 - OBRA POR ADMINISTRACIÓN.
SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: La obra de referencia mencionada en la Cláusula Primera, se ejecutará en un todo de acuerdo al Proyecto aprobado, la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda y administrado por la Municipalidad de Concordia. La documentación necesaria se encuentra a disposición de LA CONTRATISTA a través de la Dirección de Obra.------
TERCERA: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La contratación de la presente obra se efectúa por el sistema de “AJUSTE ALZADO” obra total consumada por la cantidad de dinero establecida en la Cláusula Cuarta, a excepción de las redeterminaciones de precio que reconozca la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda conforme el mecanismo previsto en la CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA del presenté.--------
CUARTA: MONTO DEL CONTRATO: El monto total del presente contrato asciende a la suma total de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO con NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 332.845,94).----
QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será de CUATROCIENTOS CINCUENTA DIAS (450) días corridos a partir de la fecha en que se suscriba el ACTA DE INICIO DE OBRA, la que se confeccionará dentro de los diez (10) días de la firma del Contrato.-------
Este plazo se podrá ampliar, si así lo solicita LA CONTRATISTA, para compensar los días por factores climáticos (lluvias o secuelas de lluvias), fuerza mayor, caso fortuito. etc. Este reconocimiento lo hará la Inspección de Obra, en base a lo registrado y constatado por ésta. LA CONTRATISTA deberá solicitar este reconocimiento .mediante libro de Nota de Pedidos.------------
En caso de resultar aceptada la justificación se prorrogará el plazo de ejecución.
De no mediar causas justificada “LA CONTRATISTA” será pasible de aplicación de las sanciones previstas en el presente contrato.-
Transcurridos veinte (20) días de mora en la entrega dará derecho a la Municipalidad a resolver el contrato.----
SEXTA: MORA EN LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS. Si LA CONTRATISTA no iniciare los trabajos dentro de los diez (10) días de la fecha del Acta de Replanteo o Iniciación, incurrirá en una multa equivalente al medio por mil (1/2 por mil ) del importe del contrato por cada día de demora en iniciar las obras, considerándose que estas han dado comienzo a partir del Acta de Iniciación de los trabajos, dando derecho a LA MUNICIPALIDAD a resolver el contrato.-----------
SEPTIMA: MORA EN LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. Si LA CONTRATISTA no terminara los trabajos en el plazo convenido en la CLAUSULA QUINTA, o no les diera total o correcta terminación dentro del plazo contractual, incurrirá en una .multa equivalente al medio por mil (1/2 por mil) del importe del contrato por cada día de atraso en la terminación de la obra. La multa que se aplique por demora en la iniciación no autoriza a LA CONTRATISTA a tener por prolongado el plazo de la obra en el número de días correspondientes a aquellas.
Solo se incluirán en el computo del plazo contractual las prorrogas y ampliaciones concedidas.------------
OCTAVA: MEDICION DE LA OBRA: LA MUNICIPALIDAD certificara los trabajos en períodos calendarios, al final de cada mes, conforme a las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la Inspección, que estará a cargo de la Dirección Municipal de Viviendas, suscribiendo dicho certificado en forma conjunta con el Representante Técnico de LA CONTRATISTA.-------------
Según lo establecido en el Convenio Particular, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda se reserva la facultad de verificar el estado de la obra por medio de la persona que designe para tal fin.------
El certificado será emitido dentro de los tres (3) días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de medición.----------
NOVENA: FORMA DE PAGO El pago se efectuará dentro de los Treinta (30) días de emitido el Certificado de Obra. Los mismos se supeditan a los términos y condiciones del Convenio suscripto con la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaria de Obras Publicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.-------------
La mencionada Subsecretaría asume exclusivamente el pago de la presente obra sujeto a la existencia de recursos presupuestarios disponibles suficientes. La inexistencia de recursos presupuestarios disponibles suficientes por parte de dicha Subsecretaría, no dará lugar a reclamo alguno a la Municipalidad de Concordia, por parte de LA CONTRATISTA.-----------
Del importe del Certificado de Obra se deducirá el cinco por ciento (5%) en concepto de Fondo de Reparo., importes que serán retenidos como garantía de la ejecución de obra y serán devueltos a LA CONTRATISTA una vez efectuada la Recepción Definitiva de la Obra.----
El fondo de Reparo podrá ser sustituido por Pólizas de Caución contratadas con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPS).----------
En toda ampliación de obra o en los adicionales y/o imprevistos que se autoricen, se deberán reajustar las garantías correspondientes.----------
El Certificado de pago no implica la recepción de la obra a que él se refiere.-------
LA MUNICIPALIDAD exigirá a LA CONTRATISTA, antes del pago del Certificado pertinente, la presentación de los comprobantes que acrediten el pago de los salarios del personal que emplee en la obra y el cumplimiento de las leyes previsionales, impositivas y de seguros.------
DECIMA: DESIGNACION DE REPRESENTANTE TECNICO. LA CONTRATISTA designara un representante técnico para que lo asista específicamente en esta obra. El mismo será, ingeniero civil o en construcciones, arquitecto o maestro mayor de obra matriculado en su respectivo colegio de profesionales y habilitado por el mismo Tal designación deberá ser comunicada a LA MUNICIPALIDAD mediante nota de estilo.-------
DECIMAPRIMERA: REDETERMINACION DE PRECIOS Será de aplicación al presente Contrato el mecanismo de redeterminación de precios dispuesto por Decreto Nacional N°1295/2002 del sus Normas Complementarias y Modificaciones, teniendo como fecha base el mes de la firma del Convenio Particular mencionado en la Cláusula Primera del Presente.--------
DECIMASEGUNDA: CUMPLIMIENTO DE LEYES IMPOSITIVAS, PREVISIONALES, LABORALES Y DE SEGUROS: LA CONTRATISTA está obligada a cumplir con las disposiciones vigentes en lo referente a leyes laborales, impositivas y de seguros.------Deberá contar y presentar previo al inicio de los trabajos la contratación por el personal afectado a la obra, de los siguientes seguros: Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART), conforme lo establecido las normas vigentes en materia de Higiene y Seguridad en el trabajo y las resoluciones de la Superintendencia de Riesgos en el trabajo, como así también toda otra Norma legal que resulte vigente durante el desarrollo de la obra. Seguro de vida lectiva por el personal afectado a la obra, de acuerdo a legislación vigente El incumplimiento de la obligación precedente será causal de rescisión del presente contrato.
DECIMATERCERA: MATERIALES: La Municipalidad proveerá los materiales necesarios para la obra. LA CONTRATISTA deberá disponer de espacio de acopio, asegurar el resguardo de los mismos, su correcta utilización. Bajo ningún concepto LA CONTRATISTA podrá retirar materiales de la obra, salvo autorización por escrito de la Inspección.------------
DECIMACUARTA: RECEPCION PROVISORIA Concluidos los trabajos encomendados por presente, y en tanto no hubiere observaciones de la Inspección, LA MUNICIPALIDAD, a través de la Inspección extenderá dentro de los treinta (30) días de solicitada por LA CONTRATISTA el Acta de Recepción Provisoria de las obras acto que se realizará por intermedio de la Inspección.--------
Para el caso que las obras no estuvieran conforme a planos, especificaciones técnicas" se diferirá su recepción provisional hasta que se proceda a corregir los defectos enunciados por la Inspección. Si LA CONTRATISTA no procede a la corrección observada en los plazos que fije la Inspección de Obra, LA MUNICIPALIDAD podrá hacerla por cuenta de aquella afectando el gasto a las sumas que estuvieren pendiente de pago, o se descontara del depósito de garantía.--------
DÉCIMA QUINT A: PLAZO DE GARANTIA: Se establece en seis (06) meses. Entre la recepción provisoria y la definitiva regirá este plazo de conservación y garantía durante el cual el contratista es responsable de la conservación de desperfectos y de aquellos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos.-----
DECIMASEXTA: RECEPCION DEFINITIVA: Transcurrido el plazo fijado en la CLAUSULA DECIMA QUINTA se procederá a la recepción definitiva que se formalizara de la misma manera que la prevista para la Recepción Provisoria (CLAUSULA DECIMA CUARTA) previa verificación del buen estado de las obras y correcto funcionamiento de las mismas. DECIMASEPTIMA: RESCISION Será causal de rescisión el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente contrato por parte de LA CONTRATISTA.
Asimismo, será causal de rescisión el hecho de verificarse la existencia de atrasos injustificados que superen el veinte por ciento (20%) del avance físico acumulado, autorizando a LA MUNICIPALIDAD a disponer unilateralmente y de pleno derecho la resolución del contrato, reclamando daños y perjuicios que se produjeran.------
DECIMAOCTAVA: COORDINACION DE TAREAS: La inspección técnica de “LA MUNICIPALIDAD” y el representante técnico mencionado en la CLAUSULA DECIMA del presente Contrato, coordinarán las tareas y los rubros de obra de manera tal que los proyectos (sectores) avancen simultáneamente, sin interferencia ni superposición y la construcción progrese, culmine y funcione como unidad e de proyecto.------
DECIMANOVENA: “LA MUNICIPALIDAD” entregará el terreno limpio, nivelado a cota replanteo, con provisión de luz yagua de construcción.--------
Asimismo, proveerá de un depósito para acopio de materiales y los medios para su traslado a obra. También proveerá un cartel de obra donde se consignará el nombre del proyecto, el monto y fuente de inversión.---------
Por su parte, “LA CONTRATISTA” cubrirá, en coordinación con las restantes firmas constructoras participantes en la Obra, los turnos de sereno que fueran necesarios para la efectiva custodia de materiales y herramientas en obra, siendo todas ellas solidariamente responsables por los faltantes que se produzcan.------
VIGESIMA Cualquier divergencia que pudiera surgir, tanto en la ejecución de la obra encomendada como en la interpretación del presente contrato, que no estuviera previsto en el mismo, se resolverá teniendo en cuenta la normativa que se detalla a continuación y en el siguiente orden de prelación:
1.- Ordenanza N° 22715 de Obras Publicas Municipalidad de Concordia.
2.- Ley Provincial N° 6351 de Obras Publicas.-
DOMICILIOS LEGALES: A todos los efectos legales que pudieren corresponder, LA MUNICIPALIDAD constituye domicilio en calle Bartolomé Mitre N° 76 de la ciudad de Concordia y “LA CONTRATISTA” en calle 25 de Mayo N° 560 de la ciudad de Concordia Provincia de Entre Ríos, sometiéndose de común acuerdo a los Tribunales que por fuero y jurisdicción corresponden al domicilio de la Municipalidad de Concordia y renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponder.------------
En un todo de acuerdo con lo manifestado en las cláusulas del presente contrato, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en concordia a los____días del mes de_____________del año dos mil quince----------
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 696/2.015
Concordia, 7 de Julio de 2.015
VISTO el Contrato de Ejecución de Obra suscripto entre la Municipalidad de Concordia y el Sr Felicio Ramon Batalla CUIT N° 23-11128761-9, con domicilio en calle Alvear N°3024 de esta ciudad; y,
CONSIDERANDO:
Que dicho contrato tiene por objeto la provisión de mano de obra para la construcción de ONCE (11) viviendas, discriminadas de la siguiente manera: Cuatro (04) viviendas de dos (02) dormitorios y Siete (07) viviendas de tres (03) dormitorios, obra que se ejecutara en - los inmuebles de esta ciudad, circunscriptos por las siguientes calles Los Benteveos, El Caburé, Las Palomas y Los Cardenales.
Que dicha obra, por un monto PESOS DOS MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO con NUEVE CENTAVOS ($2.045.875,09), se ejecuta en el marco del “Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios Municipio de Concordia OBRA POR ADMINISTRACION - Cuarenta (40) Viviendas Etapa II ACU N° 2081/14”.
Que en virtud de ello, este Departamento Ejecutivo Municipal considera atinente dictar el presente Decreto, que se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 1 07° Inciso n) y u) de la Ley 10.027 y sus modif. - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Téngase presente el Contrato de Ejecución de Obra, que como Anexo I forma parte integrante del presente Decreto, suscripto entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA y el Sr Felicio Ramon Batalla CUIT N° 23- 11128761-9, conforme a lo indicado en el considerando precedente.
ARTICULO 2°.- Dese intervención a la Dirección de Contaduría y Tesorería Municipal.-
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, y oportunamente, archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
OBRA: VIVIENDAS - ETAPA II - VILLA CRESTO NORTE II
OBRA POR ADMINISTRACIÓN
En la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA, representada en este acto por el Señor Presidente Municipal Cdor. Gustavo Eduardo Bordet asistido por el Señor Secretario de Obras y Servicios Públicos Ing. Luis, A Benedetto, en adelante denominado "LA MUNICIPALIDAD", por una parte, y por la otra la firma unipersonal de FELICIO RAMON BATALLA MI N° 11.128.761 CUIT N° 23- 11128761-9, denominada en lo sucesivo “LA CONTRATISTA”, en el marco del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, Municipio de Concordia OBRA POR ADMINISTRACIÓN - Cuarenta (40) Viviendas Etapa II ACU N° 2081/14, convienen en celebrar el presente contrato, en el marco de la Ordenanza N° 35.452, el que se regirá por las presentes cláusulas y condiciones:
PRIMERA: OBJETO: el presente contrato tiene por objeto la PROVISIÓN DE MANO DE OBRA para la construcción de ONCE (11) viviendas, discriminadas de la siguiente manera: Cuatro (04) viviendas de dos (02) dormitorios y Siete (07) viviendas de tres dormitorios, en los inmuebles sitos en esta ciudad de Concordia, circunscriptos por las calles Los Benteveos, El Caburé, Las Palomas, y Los Cardenales de esta ciudad de Concordia, conforme Convenio Particular suscripto entre la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaria de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda de Entre Ríos y La Municipalidad de Concordia ACU N° 2081/14 OBRA POR ADMINISTRACIÓN.--------------
SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: La obra de referencia mencionada en la Cláusula Primera, se ejecutará en un todo de acuerdo al Proyecto aprobado por la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda y administrado por la Municipalidad de Concordia. La documentación necesaria se encuentra a disposición de LA CONTRATISTA a través de la Dirección de Obra.---------------
TERCERA: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La contratación de la presente obra se efectúa por el sistema de “AJUSTE ALZADO” obra total consumada por la cantidad de dinero establecida en la Cláusula Cuarta, a excepción de las redeterminaciones de precio que reconozca la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda conforme el mecanismo previsto en la CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA del presente.--------------
CUARTA: MONTO DEL CONTRATO: El monto total del presente contrato asciende a la suma total de PESOS DOS MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO con NUEVE CENTAVOS ($2.045.875,09).-
QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será de CUATROCIENTOS CINCUENTA DIAS (450) días corridos a partir de la fecha en que se suscriba el ACTA DE INICIO DE OBRA, la que se confeccionará dentro de los diez (10) días de la firma del Contrato.--------------
Este plazo se podrá ampliar, si así lo solicita LA CONTRATISTA, para compensar los días por factores climáticos (lluvias o secuelas de lluvias), fuerza mayor, caso fortuito, etc. Este reconocimiento lo hará la Inspección de Obra, en base a lo registrado y constatado por ésta. LA CONTRATISTA deberá solicitar este reconocimiento .mediante libro de Nota de Pedidos.-----------
En caso de resultar aceptada la justificación se prorrogará el plazo de ejecución.------
De no mediar causas justificada “LA CONTRATISTA” será pasible de aplicación de las sanciones previstas en el presente contrato.-
Transcurridos veinte (20) días de mora en la entrega dará derecho a la Municipalidad a resolver el contrato.----
SEXTA: MORA EN LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS. Si LA CONTRATISTA no iniciare los trabajos dentro de los diez (10) días de la fecha del Acta de Replanteo o Iniciación, incurrirá en una multa equivalente al medio por mil (1/2 por mil) del importe del contrato por cada día de demora en iniciar las obras, considerándose que estas han dado comienzo a partir del Acta de Iniciación de los trabajos, dando derecho a LA MUNICIPALIDAD a resolver el contrato.--------------
SEPTIMA: MORA EN LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. Si LA CONTRATISTA no terminara los trabajos en el plazo convenido en la CLAUSULA QUINTA, o no les diera total o correcta terminación dentro del plazo contractual, incurrirá en una multa equivalente al medio por mil (1/2 por mil) del importe del contrato por cada día de atraso en la terminación de la obra. La multa que se aplique por demora en la iniciación no autoriza a LA CONTRATISTA a tener por prolongado el plazo de la obra en el número de días correspondientes a aquellas.------
Solo se incluirán en• el computo del plazo contractual las prorrogas y ampliaciones concedidas.-----------
OCTAVA: MEDICION DE LA OBRA: LA MUNICIPALIDAD certificara los trabajos en períodos calendarios, al final de cada mes, conforme a las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la Inspección, que estará a cargo de la Dirección Municipal de Viviendas, suscribiendo dicho certificado en forma conjunta con el Representante Técnico de LA CONTRATISTA.-----------
Según lo establecido en el Convenio Particular, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda se reserva la facultad de verificar el estado de la obra por medio de la persona que designe para tal fin.----------
El certificado será emitido dentro de los tres (3) días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de medición.--------------
NOVENA: FORMA DE PAGO El pago se efectuará dentro de los Treinta (30) días de emitido el Certificado de Obra. Los mismos se supeditan a los términos y condiciones del Convenio suscripto con la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaria de Obras Publicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.----------
La mencionada Subsecretaría asume exclusivamente el pago de la presente obra sujeto a la existencia de recursos presupuestarios disponibles suficientes. La inexistencia de recursos presupuestarios disponibles suficientes por parte de dicha Subsecretaría, no dará lugar a reclamo alguno a la Municipalidad de Concordia, por parte de LA CONTRATISTA.-----------
Certificado de Obra se deducirá el cinco por ciento (5%) en concepto de Fondo de Reparo., importes que serán retenidos como garantía de la ejecución de obra y serán devueltos a LA CONTRATISTA una vez efectuada la Recepción Definitiva de la Obra.------ El fondo de Reparo podrá ser sustituido por Pólizas de Caución contratadas con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPS).--------
En toda ampliación de obra o en los adicionales y/o imprevistos que se autoricen, se deberán reajustar las garantías correspondientes.----------
El Certificado de pago no implica la recepción de la obra a que él se refiere.------------
LA MUNICIPALIDAD exigirá a LA CONTRATISTA, antes del pago del Certificado pertinente, la presentación de los comprobantes que acrediten el pago de los salarios del personal que emplee en la obra y el cumplimiento de las leyes previsionales, impositivas y de seguros.---------
DECIMA: DESIGNACION DEREPRESENT ANTE TECNICO. LA CONTRATISTA designara un representante técnico para que lo asista específicamente en esta obra. El mismo será, ingeniero civil o en construcciones, arquitecto o maestro mayor de obra matriculado en su respectivo colegio de profesionales y habilitado por el mismo Tal designación deberá ser comunicada a LA MUNICIPALIDAD mediante nota de estilo.------
DECIMAPRIMERA: REDETERMINACION DE PRECIOS Será de aplicación al presente Contrato el mecanismo de redeterminación de precios dispuesto por Decreto Nacional N° 1295/2002 del sus Normas Complementarias y Modificaciones, teniendo como fecha base el mes de la firma del Convenio Particular mencionado en la Cláusula Primera del Presente.--------
DECIMASEGUNDA: CUMPLIMIENTO DE LEYES IMPOSITIVAS, PREVISIONALES, LABORALES Y DE SEGUROS: LA CONTRATISTA está obligada a cumplir con las disposiciones vigentes en lo referente a leyes laborales, impositivas y de seguros.------- Deberá contar y presentar previo al inicio de los trabajos la contratación por el personal afectado a la obra, de los siguientes seguros: Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART), conforme lo establecido las normas vigentes en materia de Higiene y Seguridad en el trabajo y las resoluciones de la Superintendencia de Riesgos en el abajo, como así también toda otra Norma legal que resulte vigente durante el desarrollo de la obra. Seguro de Vida colectiva por el personal afectado a la obra, de acuerdo a legislación vigente El incumplimiento de la obligación precedente será causal de rescisión del presente contrato. DECIMATERCERA: MATERIALES: La Municipalidad proveerá los materiales necesarios para la obra. LA CONTRATISTA deberá disponer de espacio de acopio, asegurar el resguardo de los mismos, su correcta utilización. Bajo ningún concepto LA CONTRATISTA podrá retirar materiales de la obra, salvo autorización por escrito de la Inspección.-------
DECIMACUARTA: RECEPCION PROVISORIA Concluidos los trabajos encomendados por presente, y en tanto no hubiere observaciones de la Inspección, LA MUNICIPALIDAD, a través de la Inspección extenderá dentro de los treinta (30) días de solicitada por LA CONTRATISTA el Acta de Recepción Provisoria de las obras acto que se realizará por intermedio de la Inspección.-------------
Para el caso que las obras no estuvieran conforme a planos, especificaciones técnicas, se diferirá su recepción provisional hasta que se proceda a corregir los defectos enunciados por la Inspección. Si LA CONTRATISTA no procede a la corrección observada en los plazos que fije la Inspección de Obra, LA MUNICIPALIDAD podrá hacerla por cuenta de aquella afectando el gasto a las sumas que estuvieren pendiente de pago, o se descontara del depósito de garantía.------
DÉCIMA QUINTA: PLAZO DE GARANTIA: Se establece en seis (06) meses.------
Entre la recepción provisoria y la definitiva regirá este plazo de conservación y garantía durante el cual el contratista es responsable de la conservación de desperfectos y de aquellos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos.----
DECIMASEXTA: RECEPCION DEFINITIVA: Transcurrido el plazo fijado en la CLAUSULA DECIMA QUINTA se procederá a la recepción definitiva que se formalizara de la misma manera que la prevista para la Recepción Provisoria (CLAUSULA DECIMA CUARTA) previa verificación del buen estado de las obras y amiento de las mismas.-----------
DECIMASEPTIMA: RESCISION Será causal de rescisión el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente contrato por parte de LA CONTRATISTA.-------
Asimismo, será causal de rescisión el hecho de verificarse la existencia de atrasos injustificados que superen el veinte por ciento (20%) del avance físico acumulado, autorizando a LA MUNICIPALIDAD a disponer unilateralmente y de, pleno derecho la resolución del contrato, reclamando daños y perjuicios que se produjeran.-----------
DECIMAOCTAVA: COORDINACION DE TAREAS: La inspección técnica de “LA MUNICIPALIDAD” y el representante técnico mencionado en la CLAUSULA DECIMA del presente Contrato, coordinaran las tareas y los rubros de obra de manera tal que los' proyectos (sectores) avancen simultáneamente, sin interferencia ni superposición y la construcción progrese, culmine y funcione como unidad de proyecto.------- DECIMANOVENA: “LA MUNICIPALIDAD” entregará el terreno limpio, nivelado a cota replanteo, con provisión de luz yagua de construcción.-------
Asimismo, proveerá de un depósito para acopio de materiales y los medios para su traslado a obra. También proveerá un cartel de obra donde se consignará el nombre del proyecto, el monto y fuente de inversión.--------
Por su parte, “LA CONTRATISTA” cubrirá, en coordinación con las restantes firmas constructoras participantes en la Obra, los turnos de sereno que fueran necesarios para la efectiva custodia de materiales y herramientas en obra, siendo todas ellas solidariamente responsables por los faltantes que se produzcan.------
VIGESIMA Cualquier divergencia que pudiera surgir, tanto en la ejecución de la obra encomendada como en la interpretación del presente contrato, que no estuviera previsto en el mismo, se resolverá teniendo en cuenta la normativa que se detalla a continuación y en el siguiente orden de prelación:
1.- Ordenanza N° 22715 de Obras Publicas Municipalidad de Concordia.
2.- Ley Provincial N° 6351 de Obras Publicas.-
DOMICILIOS LEGALES: A todos los efectos legales que pudieren corresponder, LA MUNICIPALIDAD constituye domicilio en calle Bartolomé Mitre N° 76 de la ciudad de Concordia y “LA CONTRATISTA” en calle Alvear N° 3024 de la ciudad de Concordia Provincia de Entre Ríos, sometiéndose de común acuerdo a los Tribunales que por fuero y jurisdicción corresponden al domicilio de la Municipalidad de Concordia y renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponder.---
En un todo de acuerdo con lo manifestado en las cláusulas del presente contrato, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en Concordia los -----------días del mes de------------------del año dos mil quince.------
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 697/2.015
Concordia, 7 de Julio de 2.015
VISTO el Contrato de Ejecución de Obra suscripto entre la Municipalidad de Concordia y la Cooperativa de Trabajo Sol Naciente Matricula INAES N° 26.866 CUIT N° 30-70899654-4, con domicilio en calle Los Eucaliptus N° 77 de esta ciudad; y,
CONSIDERANDO:
Que dicho contrato tiene por objeto la provisión de mano de obra para la construcción de DIEZ (10) viviendas, discriminadas de la siguiente manera: Dos (02) viviendas de dos (02) dormitorios y Ocho (08) viviendas de tres (03) dormitorios, obra que se ejecutara en los inmuebles de esta ciudad, circunscriptos por las siguientes calles Los Benteveos, El Caburé, Las Palomas y Los Cardenales.
Que dicha obra, por un monto PESOS UN MILLON NOVECIENTOS DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO con DIECIOCHO CENTVOS ($ 1.910.198,18), se ejecuta en el marco del “Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios Municipio de Concordia OBRA POR ADMINISTRACION - Cuarenta (40) Viviendas Etapa II ACU N° 2081/14”.
Que en virtud de ello, este Departamento Ejecutivo Municipal considera atinente dictar el presente Decreto, que se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107° Inciso n) y u) de la Ley 10.027 y sus modif. - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Téngase presente el Contrato de Ejecución de Obra, que como Anexo I forma parte integrante del presente Decreto, suscripto entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA y la Cooperativa de Trabajo Sol Naciente Matricula INAES N° 26.866 CUIT N° 30-70899654-4, conforme a lo indicado en el considerando precedente.
ARTICULO 2°.- Dese intervención a la Dirección de Contaduría y Municipal.-
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, y oportunamente archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA
OBRA: 40 VIVIENDAS - ETAPA II - VILLA CRESTO NORTE II
OBRA POR ADMINISTRACIÓN
En la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA, representada en este acto por el Señor Presidente Municipal Cdor Gustavo Eduardo Bordet asistido por el Señor Secretario de Obras y Servicios Públicos Ing. Luis A Benedetto, en adelante denominada “LA MUNICIPALIDAD”, por una parte, y por la otra la Cooperativa de Trabajo Sol Naciente Limitada, Matrícula INAES N° 26.866 C.U.I.T. N° 30-
70899654-4 representada por su Presidente Sra. María Valeria Leyes D.N.I. N° 31.724.085 denominada en lo sucesivo “LA COOPERATIVA”, en el marco del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, Municipio de Concordia OBRA POR ADMINISTRACIÓN - Cuarenta (40) Viviendas Etapa II ACU N° 2081/14, convienen en celebrar el presente contrato, en el marco de la Ordenanza N° 35.452, el que se regirá por las presentes cláusulas y condiciones:
PRIMERA: OBJETO: el presente contrato tiene por objeto la PROVISIÓN DE MANO DE OBRA para la construcción de DIEZ (10) viviendas, discriminadas de la siguiente manera: dos (02) viviendas de dos (02) dormitorios y Ocho (08) viviendas de tres (03) dormitorios, en los inmuebles sito en esta ciudad de Concordia, circunscriptos por las calles Los Benteveos, El Caburé, Las Palomas, y Los Cardenales de esta ciudad de Concordia, conforme Convenio Particular suscripto entre la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaria de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda de Entre Ríos y La Municipalidad de Concordia ACU N° 2081/14 - OBRA POR ADMINISTRACIÓN.--------
SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: La obra de referencia mencionada la Cláusula Primera, se ejecutará en un todo de acuerdo al Proyecto aprobado por la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda y administrado por la Municipalidad de Concordia. La documentación necesaria se encuentra a disposición de LA COOPERATIVA a través de la Dirección de Obra.-------
TERCERA: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La contratación de la presente obra se efectúa por el sistema de “AJUSTE ALZADO” obra total consumada por la cantidad de dinero establecida en la Cláusula Cuarta, a excepción de las redeterminaoiones de precio que reconozca la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda conforme el mecanismo previsto en la CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA del presente.------
CUARTA: MONTO DEL CONTRATO: El monto total del presente contrato asciende a la sema total de PESOS UN MILLON NOVECIENTOS DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO con DIECIOCHO CENTAVOS ($1.910.198,18).-------
QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será de CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) días corridos a partir de la fecha en que se suscriba el ACTA DE INICIO DE OBRA, la que se confeccionará dentro de los diez (10) días de la firma del Contrato.---------
Este plazo se podrá ampliar, si así lo solicita “LA COOPERATIVA”, para compensar los días por factores climáticos (lluvias o secuelas de lluvias), fuerza mayor, caso fortuito, etc. Este reconocimiento lo hará la Inspección de Obra, en base a lo registrado y constatado por ésta. “LA COOPERATIVA” deberá solicitar este reconocimiento mediante libro de Nota de Pedidos.-------
En caso de resultar aceptada la justificación se prorrogará el plazo de ejecución. De no mediar causas justificada “LA COOPERATIVA” será pasible de aplicación de las sanciones previstas en el presente contrato.-
Transcurridos veinte (20) días de mora en la entrega dará derecho a la Municipalidad a resolver el contrato.---- SEXTA: MORA EN LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS: Si “LA COOPERATIVA” no iniciare los trabajos dentro de los diez (10) días de la fecha del Acta de Replanteo o Iniciación, incurrirá en una multa equivalente al medio por mil (1/2 por mil) del importe del contrato por cada día de demora en iniciar la las obras, considerándose que estas han dado comienzo a partir del Acta Iniciación de los trabajos, dando derecho a LA MUNICIPALIDAD a resolver el contrato.----------
SEPTIMA: MORA EN LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS: Si “LA COOPERATIVA” no terminara los trabajos en el plazo convenido en la CLAUSULA QUINTA, o no les diera total o correcta terminación dentro del plazo contractual, incurrirá en una multa equivalente al medio por mil (1/2 por mil) del importe del contrato por cada día de atraso en la terminación de la obra. La multa que se aplique por demora en la iniciación no autoriza a LA COOPERATIVA a tener por prolongado el plazo de la obra en el número de días correspondientes a aquellas.
Solo se incluirán en el computo del plazo contractual las prorrogas y ampliaciones concedidas.-----------
OCTAVA: MEDICION DE LA OBRA: LA MUNICIPALIDAD certificara los trabajos en períodos calendarios, al final de cada mes, conforme a las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la Inspección, que estará a cargo de la Dirección Municipal de Viviendas, suscribiendo dicho certificado en forma conjunta con el Representante Técnico de LA COOPERATIVA.---------
Según lo establecido en el Convenio Particular, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda se reserva la facultad de verificar el estado de la obra por medio de la persona que designe para tal fin.-------
El certificado será emitido dentro de los tres (3) días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de medición.---------
NOVENA: FORMA DE PAGO: El pago se efectuará dentro de los Treinta (30) días de emitido el Certificado de Obra. Los mismos se supeditan a los términos y condiciones del Convenio suscripto con la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaria de Obras Publicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.------------
La mencionada -Subsecretaría asume exclusivamente el pago de la presente obra sujeto a la existencia de recursos presupuestarios disponibles suficientes. La inexistencia de recursos presupuestarios disponibles suficientes por parte de dicha Subsecretaría, no dará lugar a reclamo alguno a la Municipalidad de Concordia, por parte de LA COOPERATIVA.--------
Del importe del Certificado de Obra se deducirá el cinco por ciento (5%) en concepto de Fondo de Reparo, importes que serán retenidos como garantía de la ejecución de obra y serán devueltos a LA COOPERATIVA una vez efectuada la Recepción Definitiva de la Obra.----
El fondo de Reparo podrá ser sustituido por Pólizas de Caución contratadas con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER).------
En toda ampliación de obra o en los adicionales y/o imprevistos que se autoricen, se deberán reajustar las garantías correspondientes.----------
El Certificado de pago no implica la recepción de la obra a que él se refiere.--------
LA MUNICIPALIDAD• exigirá a LA COOPERATIVA, antes del pago del Certificado pertinente, la presentación de los comprobantes que acrediten el cumplimiento de las leyes impositivas, de seguros y previsionales a su cargo.----------
DECIMA: DESIGNACION DE REPRESENTANTE TECNICO: LA COOPERATIVA designara un representante técnico para que lo asista específica mente en esta obra. El mismo será, ingeniero civil o en construcciones, arquitecto o maestro mayor de obra matriculado en su respectivo colegio de profesionales y habilitado por el mismo. Tal designación deberá ser comunicada a LA MUNICIPALIDAD mediante nota de estilo.--------DECIMAPRIMERA: REDETERMINACION DE PRECIOS: Será de aplicación al presente Contrato el mecanismo de redeterminación de precios dispuesto por Decreto Nacional N°1295/2002 y sus Normas Complementarias y Modificaciones, teniendo como fecha base el mes de la firma del Convenio Particular mencionado en la Cláusula Primera del Presente.----------
DECIMASEGUNDA: CUMPLIMIENTO DE LEYES IMPOSITIVAS, PREVISIONALES, LABORALES Y DE SEGUROS: LA COOPERATIVA está obligada a cumplir con las disposiciones vigentes en lo referente a leyes laborales, impositivas y de seguros.---------- Deberá contar y presentar previo al inicio de los trabajos la contratación por el personal afectado a la obra, de los siguientes seguros: Pago de monotributo, seguro de accidentes personales, conforme lo establecido en las normas vigentes en materia de Higiene y Seguridad en el trabajo y las resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del trabajo, como así también toda otra Norma legal que resulte vigente durante el desarrollo de la obra.--------
El incumplimiento de la obligación precedente será causal de rescisión del presente contrato.------------
DECIMATERCERA: MATERIALES: La Municipalidad proveerá los materiales necesarios para la obra. LA COOPERATIVA deberá disponer de espacio de acopio, asegurar el resguardo de los mismos, su correcta utilización. Bajo ningún concepto LA COOPERATIVA podrá retirar materiales de la obra, salvo autorización por escrito de la Inspección.-------
DECIMACUARTA: RECEPCION PROVISORIA: Concluidos los trabajos encomendados por el presente, y en tanto no hubiere observaciones de la Inspección, LA MUNICIPALIDAD, a través de la Inspección extenderá dentro de los treinta (30) días de solicitada por LA COOPERATIVA el Acta de Recepción Provisoria de las obras, acto que se realizará por intermedio de la Inspección.------
Para el caso que las obras no estuvieran conforme a planos, especificaciones técnicas, se diferirá su recepción provisional hasta que se proceda a corregir los defectos enunciados por la Inspección. Si LA COOPERATIVA no procede a la corrección observada en los plazos que fije la Inspección de Obra, LA MUNICIPALIDAD podrá hacerla por cuenta de aquella afectando el gasto a las sumas que estuvieren pendientes de pago, o se descontara del depósito de garantía.---------
DÉCIMAQUINTA: PLAZO DE GARANTIA: Se establece en seis (06) meses.------
Entre la recepción provisoria y la definitiva regirá este plazo de conservación y garantía durante el cual el contratista es responsable de la conservación de desperfectos y de aquellos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos.-----
DECIMASEXTA: RECEPCION DEFINITIVA: Transcurrido el plazo fijado en la CLAUSULA DECIMA QUINTA se procederá a la recepción definitiva que se formalizará de la misma manera que la prevista para la Recepción Provisoria (CLAUSULA DECIMACUARTA) previa verificación del buen estado de las obras y correcto funcionamiento de las mismas.
DECIMASEPTIMA: RESCISION: Será causal de rescisión, el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente contrato por parte de LA COOPERATIVA.
Asimismo, será causal de rescisión el hecho de verificarse la existencia de atrasos injustificados que superen el veinte por ciento (20%) del avance físico acumulado, autorizando a LA MUNICIPALIDAD a disponer unilateralmente y de pleno derecho la resolución del contrato, reclamando daños y perjuicios que se produjeran.-------
DECIMAOCTAVA: COORDINACION DE TAREAS: La inspección técnica de “LA MUNICIPALIDAD” y el representante técnico mencionado en la CLAUSULA DECIMA del presente Contrato, coordinarán las tareas y los rubros de obra de manera tal que los proyectos (sectores) avancen simultáneamente, sin interferencia ni superposición y la construcción progrese, culmine y funcione como unidad de proyecto.------------
DECIMANOVENA: “LA MUNICIPALIDAD” entregará el terreno limpio, nivelado a cota replanteo, con provisión de luz yagua de construcción.----------
Asimismo, proveerá de un depósito para acopio de materiales y los medios para su traslado a obra. También proveerá un cartel de obra donde se consignará el nombre del proyecto, el monto y fuente de inversión.---------
Por su parte, “LA COOPERATIVA” cubrirá, en coordinación con las restantes firmas constructoras participantes en la Obra, los turnos de sereno que fueran necesarios para la efectiva custodia de materiales y herramientas en obra, siendo todas ellas solidariamente responsables por los faltantes que se produzcan.------
VIGESIMA: Cualquier divergencia que pudiera surgir, tanto en la ejecución de la obra encomendada como en la interpretación del presente contrato, que no estuviera previsto en el mismo, se resolverá teniendo en cuenta la normativa que se detalla a continuación y en el siguiente orden de prelación:
1.- Ordenanza N° 22715 de Obras Publicas Municipalidad de Concordia.
2.- Ley Provincial N° 6351 de Obras Publicas.
DOMICILIOS LEGALES: A todos los efectos legales que pudieren corresponder, LA, MUNICIPALIDAD constituye domicilio en calle Bartolomé Mitre N° 76 de la ciudad de Concordia y LA COOPERATIVA en calle Los Eucaliptus N° 77 de la ciudad de Concordia Provincia de Entre Ríos, sometiéndose de común acuerdo a los Tribunales que por fuero y jurisdicción corresponden al domicilio de la Municipalidad de Concordia y renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponder.-------
En un todo de acuerdo con lo manifestado en las cláusulas del presente contrato, se firman tres (3), ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en Concordia a los -----------días del mes de-------------del año dos mil quince.------------
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 698/2.015
Concordia, 8 de Julio de 2.015
VISTO que se debe ausentar en horas de la mañana de la ciudad, el Señor Presidente Municipal, Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET, por temas relacionados con la Administración Municipal y,
CONSIDERANDO:
Que se estima pertinente poner a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, al Señor Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Cr. JUAN DOMINGO ORABONA y encargar la atención de la Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete, el Señor Secretario de Economía y Hacienda, Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA, sin perjuicio de sus funciones especificas.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal, por el Artículo 104° de la ley 10.027, modificada a través de la ley N° 10.082-Régimen de las Municipalidades de la Provincia de Entre Ríos.-
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1º.- Poner a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, al Señor Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Cr. JU.AN DOMINGO ORABONA, a partir del día de la fecha y en horas de la mañana.
ARTICULO 2º.- Encargar la atención de la Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete, al Señor Secretario de Economía y Hacienda, Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA, sin perjuicio de sus funciones especificas, a partir del día de la fecha y en horas de la mañana.-
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese -
Cr. GUSATVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
DECRETO N° 710/2.015
Concordia, 15 de Julio de 2.015
VISTO que el saldo de ciertas partidas del Presupuesto General de la Administración Pública Municipal del Ejercicio Económico 2.015, es insuficiente para atender distintas erogaciones y,
CONSIDERANDO:
Que a fin de dar solución a la situación descripta, el Dirección Presupuesto ha aconsejado transferir de otra partida a los fines de efectuar el refuerzo de la partida a las que se hace mención en el Visto.
Que la presente transferencia se efectúa de conformidad a lo previsto en el Artículo 6° de la Ordenanza N° 35.400.
Que la Secretaría de Hacienda y la Dirección de Asuntos Jurídicos han tomado la intervención de su competencia.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por los Artículos 107° incisos q) y u) y 155° de la ley N° 10.027- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Refuércense los créditos presupuestarios de las partidas del Presupuesto General de Gastos de la Administración Pública Municipal correspondiente al Ejercicio Económico 2.015 en los importes que se detallan en el Anexo I, que forma parte integrante del presente Decreto, de acuerdo a lo expresado en el considerando precedente.
ARTICULO 2°.- Transfiéranse los créditos presupuestarios de la partida del Presupuesto General de Gastos de la Administración Pública Municipal correspondiente al Ejercicio Económico 2.015 en el importe detallado en el Anexo II que forma parte integrante del presente Decreto, para cubrir el refuerzo a que se refiere el Artículo 1º.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, por medio de la Secretaría de Economía y Hacienda al Honorable Concejo Deliberante.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vice-Presidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos
ANEXO I DECRETO 710/2.015
0.4.20.02.05.08.61.01 Obras Públicas 800.000
0.7.90.02.05.08.61.01 Obras Públicas 150.000
ANEXO II DECRETO 710/2.015
0.1.90.02.05.08.61.01 Obras Públicas 500.000
0.2.10.02.05.08.61.01 Obras Públicas 450.000
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vice-Presidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 720/2.015
Concordia, 17 de Julio de 2.015
VISTO el Convenio suscripto entre la Municipalidad de Concordia y la Caja Municipal de préstamos Sociedad de Economía Mixta, el día 16 de julio de 2015 y,
CONSIDERANDO:
Que a través de citado convenio la Municipalidad de Concordia, se compromete a entregar en depósito a la Caja Municipal de Préstamos Sociedad de Economía Mixta-, la suma de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($ 15.000,00) para implementar una línea de préstamos personales, conforme a las cláusulas iniciadas en el precitado Convenio.
Que el presente Convenio consta de diez (10) cláusulas.
Que, en consecuencia, se hace necesario dictar la presente disposición, de conformidad con lo establecido en el marco normativo vigente.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.-
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Ratificar en todos sus términos el Convenio del día 16 de julio de 2015, entre la Municipalidad de Concordia, representada en este acto por el Señor Vice Presidente Municipal a cargo del Poder Ejecutivo, Dr. Alejandro Casañas, asistido por el Señor Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Cr. JUAN DOMINGO ORABONA y el Señor Secretario de Economía y Hacienda, Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA y el Señor Presidente de la Caja Municipal de Préstamos Sociedad de Economía Mixta, Cr. RUBÉN DARIO BRAU, que consta de diez (10), Cláusulas, cuyo Anexo forma parte integrante del presente Decreto como Anexo I.
ARTICULO 2°.- Facúltase al Secretario de Economía y Hacienda a instrumentar las medidas necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el Convenio ratificado a través del Artículo 1º del presente Decreto.
ARTICULO 3°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto, a las partidas presupuestarias correspondientes al Presupuesto de Gastos vigente de la Administración Pública Municipal para el Ejercicio Económico 2015.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vice-Presidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
Cr. RUBEN DARIO BRAU
Presidente C.M.P
ANEXO DECRETO N° 720/2.015
CONVENIO
En la ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos, a los dieciséis (16) días del mes de julio del año dos mil quince, entre la Municipalidad de Concordia, representada en este acto por el Señor Vice Presidente Municipal a cargo del Poder Ejecutivo, Dr. Alejandro Casañas, asistido por el Señor Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Cr. JUAN DOMINGO ORABONA y el Señor Secretario de Economía y Hacienda, Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA, en, adelante “LA MUNICIPALIDAD”, por una parte y por la otra parte, la Caja “Municipal de Préstamos, Sociedad de Economía Mixta”, con domicilio en calle San Luis N° 548 de esta ciudad, representada en este acto por su Presidente, el Cr. RUBEN DARIO BRAU, conforme a la designación formulada oportunamente, en adelante llamado “LA CAJA”, todos con domicilio legal en la ciudad de Concordia, convienen en celebrar el presente Convenio, de conformidad con las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD se compromete a entregar en depósito a LA CAJA la suma de Pesos QUINCE MIL CON 00/100 ($ 15.000,00.-), que será abonado en una (1) cuota, destinado al otorgamiento de préstamos personales al personal municipal, en las condiciones que se establecen en las cláusulas subsiguientes.--------
SEGUNDA: LA CAJA se compromete destinar la suma objeto del presente a préstamos personales al personal de planta permanente, jornal izados, funcionarios y eventualmente contratados, cuidando de verificar en el caso de los contratados, que el plazo de cancelación del crédito no exceda la duración del contrato.-------
TERCERA: En el presente caso, no se establece tope para el otorgamiento de los préstamos, tomándose si en consideración el monto de los haberes y la capacidad de endeudamiento del o los solicitantes de préstamos, estableciendo plazo de devolución de acuerdo a lo señalado en la presente cláusula.--------
CUARTA: Los préstamos se destinarán a casos especiales y se canalizarán conforme a la normativa y requisitos que LA CAJA actualmente exige para la operatoria normal y habitual de la misma, con la excepción de que no se requerirá garantía normal, pero si se deberá contar con la autorización pertinente por parte del Departamento Ejecutivo Municipal.------
QUINTA: LA MUNICIPALIDAD reconocerá a LA CAJA en concepto de comisión por el servicio prestado en el marco de este Convenio, el 1 % (uno por ciento) que se aplicará mensualmente a cada operatoria, por sistema de amortización francés (interés sobre saldo).---------
SEXTA: En el momento de hacer efectiva la liquidación del préstamo LA CAJA procederá a descontar del mismo el valor los sellaos 1 % (uno por ciento) del monto del crédito, y los gastos administrativos 2% (dos por ciento) del monto del crédito. ----------------
SEPTIMA: Los préstamos que LA CAJA efectúe dentro de la operatoria fijada por este Convenio se abonarán mediante descuento de los haberes, conforme a la comunicación formulada por ésta a la Dirección de Recursos Humanos de LA MUNICIPALIDAD, en la que deberá constar datos del beneficiario del crédito, monto prestado y el importe de la cuota a retener para la amortización de la deuda.---------
OCTAVA: Una vez efectivizados los descuentos por parte de LA MUNICIPALIDAD, ésta procederá a depositarios en LA CAJA con el fin de mantener el capital prestado. -----------
NOVENA: Las partes podrán disponer en cualquier momento la rescisión unilateral del presente Convenio, lo que deberá ser comunicado con una antelación no menor a treinta (30) días corridos.
DECIMA: En el caso de rescisión del presente LA CAJA deberá proceder al reintegro inmediato de los fondos que resulte depositaria en el marco de este Convenio. --------------
En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, recibiendo en éste acto cada uno el suyo.
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vice-Presidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
Cr. RUBEN DARIO BRAU
Presidente C.M.P.
DECRETO N° 722/2.015
Concordia, 17 de Julio de 2.015
VISTO el Expediente N° 1.167.874 a nombre de CAMINAL ALEJANDRO FEDERICO y,
CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones se tramita el pago del alquiler del mes de JULIO de 2015, de la propiedad ubicada en calle, Presidente Illia Nº 485.
Que la utilización del local es a los efectos de llevar a cabo actividades del Programa ARGENTINA TRABAJA.
Que para tal fin se suscribió Contrato de locación, del inmueble, entre este Municipio y el Señor ALEJANDRO FEDERICO CAMINAL; acompañándose copia del Decreto Nº 1.303/14.
Que el servicio fue prestado de conformidad.
Que el Departamento Presupuesto, indica que el presente gasto se debe imputar a la Partida Presupuestaria N° 0.1.90.01.01.02.21.08 ($34.000) - DESARROLLO SOCIAL.
Que la Secretaria de Economía y Hacienda, autoriza el presente gasto.
Que el locador, emitió Factura B N° 0002-00000361, el que obra en el presente expediente.
Que el presente gasto se debe encuadrar en las previsiones establecidas en el Articulo 12° Inciso d 11) y el Articulo 113° de la Ordenanza 34.698/2011.
Que además se deberá proceder conforme al Artículo 115º de la ordenanza Nº 34.698.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, incisos ñ), q) y u) de la ley 10.027, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Disponese la continuidad del trámite administrativo del pago del mes de JULIO de.2015, por alquiler del inmueble ubicado en calle Presidente Illia Nº 485.
ARTICULO 2°.- Apruébese el presente gasto por la suma total de PESOS TREINTA Y CUTRO MIL ($34.000,00), conforme a la Factura B N° 0002-00000361 y declárese de legitimo' abono dicho importe al Señor ALEJANDRO FEDERICO CAMINAL, DNI Nº 7.852.445.
ARTICULO 3°.- Encuádrese el presente gasto en las previsiones establecidas en el Articulo 12° Inciso d 11) y el Articulo 113° de la Ordenanza 34.698/2011. Y procédase conforme al Artículo 115º de la Ordenanza Nº 34.698, conforme a lo expresado en el considerando precedente.
ARTICULO 4°.- Impútese el gasto a la Partida Presupuestaria N° 0.1.90.01.01.02.21.08 ($34.000,00), DESARROLLO SOCIAL.
ARTICULO 5°.- Gírese a Contaduría y Tesorería a sus efectos.
ARTICULO 6°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vice-Presidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
GLORIA SILVINA WARNER
Secretaria de Desarrollo Social.
DECRETO Nº 723/2.015
Concordia, 17 de Julio de 2.015
VISTO, el acta de apertura de Licitación Pública Nº 52/06 “CONCESION DE PANTEONES EN EL CEMENTERIO NUEVO MUNICIPAL” obrante en el presente Expediente Interno Nº 1220 Letra “D”/15, y;
CONSIDERANDO:
Que obra Acta de Apertura a fojas 1.
Que obra nota de: SILVLA CRISTINA PIGNATARO, ofreciendo pagar PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE ($ 8.620.-), pagaderos al contado según lo dispuesto en el Art. 14º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Que obran comprobantes de pago de Diversos Impuestos y Depósitos de Garantía.
Que obra Dictamen de la Comisión Evaluadora de fecha 19 de junio del 2015 en la que se informa que el oferente cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en el Artículo 9º del pliego Bases y Condiciones Particulares y aconseja adjudicar a:
SILVIA CRISTINA PIGNATARO, la concesión del Panteón Nº 162 - Sector C- Lote 178 a, por la suma de PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE ($8.620.-).
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por la Ley Provincial N° 10.027/11- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Apruébase el procedimiento llevado a cabo en la Licitación Pública Nº 152/06 “Concesión de Panteones, sepulturas y bóvedas en el Cementerio Nuevo” cuyos antecedentes obran en el expediente Nº 1220 Letra “D”/15.
ARTICULO 2°.- Adjudicar a la señora SILVIA CRISTINA PIGNATARO, con domicilio en COLON 838 de nuestra ciudad, la concesión del Panteón Nº 162 - Sector C - Lote 178 a por la suma de PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE ($8.620.-)
ARTICULO 3º.- Dispóngase que el pago del mismo se realice en las instalaciones del Cementerio Nuevo Municipal.
ARTICULO 4°.- Disponer que a través de la Contaduría Municipal se proceda a la devolución del depósitos de garantía respectivo, conforme lo dispuesto en los Pliegos de Licitación en cuestión.
ARTICULO 5º.- Notifíquese a SILVIA CRISTINA PIGNATARO, con domicilio en COLON Nº 838 de nuestra ciudad, a través de la Dirección de Compras y Suministros de lo dispuesto en el presente Decreto.
ARTICULO 6°.- Comuníquese, publíquese dese a la Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete y oportunamente archívese.
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vice-Presidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 724/2.015.-
Concordia, 20 de Julio de 2.015
VISTO la realización del 1° Congreso Internacional de Educación Física, Salud, Deportes y Vida en la Naturaleza, a desarrollarse los días 12, 13 y 14 de agosto en el Centro de Convenciones de la ciudad de Concordia y;
CONSIDERANDO:
Que la actividad física es un derecho y un contenido de los seres humanos, y como tal toda la población debe tener acceso a ella, sin distinción de sexo; edad, nivel socio - económico, etnia, religión, etc. Poniéndose especial énfasis en que dicha actividad llegue a los grupos más, vulnerables, personas con discapacidades, quienes padecen enfermedades o adicciones; a través de sus diversos y ricos agentes: el deporte, la gimnasia, la recreación, el campamento y la vida en la naturaleza en general.-
Que es necesario que las instituciones formadoras continúen enriqueciendo permanentemente los programas de formación de los estudiantes como profesionales del área y sobre todo como sujetos que conducirán, enseñarán y sobre todo participarán en la educación de las personas y sus grupos.-
Que el presente Congreso es organizado, por la REDAF (Red de Actividad Física y Desarrollo Humano) dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación, en articulación con el Instituto Superior de las Especialidades de la Educación Física (ISEEF Concordia), y en coordinación con el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, el Consejo Federal de Educación de Entre Ríos, la Municipalidad de Concordia, la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Concordia y la Comisión Administradora para los Fondos Especiales de Salto Grande (CAFESG).-
Que este encuentro se propone profundizar el proceso de resignificación, revalorización y reposicionamiento de la actividad física en nuestro país, a fin de continuar jerarquizando el tema desde un enfoque integral y de educación permanente.-
Que el citado Congreso será de acceso gratuito y contará con 35 expositores de destacada trayectoria en plano nacional e internacional y otros 60 que presentaron trabajos libres, abordando temas referidos a la Actividad Física, la Educación, la Salud, la Vida en la Naturaleza, el Deporte, la Discapacidad, la Formación Profesional, etc., bajo la dirección de un jerarquizado Comité Organizador dirigido por el Lic. Mario Legarreta, Director de Deportes de la Municipalidad de Concordia y Director del ISEEF.
Que la presente gestión de gobierno acompaña la realización de este tipo actividades, junto con el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, el que dará número de resolución al encuentro y puntaje a quienes asistan.
Que el dictado de la presente norma se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, u) de la ley N° 10.027 y su modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo, Educativo y Cultural Municipal, al 1º “Congreso Internacional de Educación Física, Salud, Deportes y Vida en la Naturaleza”, a desarrollarse los días 12, 13 y 14 de agosto del año 2.015, en el Centro de Convenciones de la ciudad de Concordia, organizado por la REDAF (Red de Actividad Física y Desarrollo Humano) dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Consejo Nacional de Coordinación de políticas Sociales de la Presidencia de la Nación, en articulación con el Instituto Superior de las Especialidades de la Educación Física (ISEEF Concordia), y en coordinación con el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, el Consejo Federal de Educación de Entre Ríos, la Municipalidad de Concordia, la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Concordia y la Comisión Administradora para los Fondos Especiales de Salto Grande (CAFESG), en virtud de los considerandos señalados en el presente Decreto.
ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese, dese a la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete y oportunamente archívese.
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vice-Presidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
DECRETO N° 725/2.01 5
Concordia, 20 de Julio de 2.015
VISTO la licencia otorgada al Cr. Matías Oscar Rodríguez, legajo 3575, y el Decreto N° 718/2015, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 718/2015 se puso a cargo de la Contaduría Municipal a la Sub-contadora Cra. María Vanesa Salomón y a fin de no resistir el normal funcionamiento de la Oficina resulta conveniente y necesario cubrir el cargo de Sub-Contador Municipal mediante la designación de la Cr. Ruiz, Ramón Raúl, DNI 24.054.277 legajo 3063, a partir del día 21 de julio del 2015 y hasta el 24 de julio del 2015.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por la ley Provincial N° 10.027 - Régimen Municipal-.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Encárguese la atención del cargo de Sub-Contador Municipal, al Cr. Ruiz, Ramón Raúl, DNI 24.054.277 legajo 3063, a partir del día 21 de julio y hasta el 24 de julio del 2015.
ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, remítase copia autenticada del presente Decreto a la Contaduría Municipal y luego archívese.
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vice-Presidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda.
DECRETO Nº 726/2.015
Concordia, 21 de Julio de 2.015
VISTO:
El Decreto del Departamento Ejecutivo N° 1.542/2014 de fecha 2 de Diciembre de 2014 donde se incorpora personal contratado con aportes mediante el Programa de Inserción Laboral (PIL), programa dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en el marco del Plan Integral de Promoción del Empleo “Más y Mejor Trabajo”, cuyo objetivo principal es contribuir a la generación, sostenimiento y mejora del empleo mediante la articulación de políticas públicas, y
CONSIDERANDO:
Que en el Decreto que nos ocupa se dispuso contratar el personal afectado al programa, los que se detallaron en el Anexo I al mismo.
Que a la fecha ya se han formalizado los contratos respectivos con las personas designadas en el listado Anexo I mencionado, en el cual se ha previsto las condiciones de prestación y todo lo concerniente a la forma de desarrollarse las prestaciones por parte de los agentes incorporados.
Que entre las cláusulas establecidas en el instrumento que dispuso su incorporación se ha previsto la posibilidad de cualquiera de las partes, de rescindir unilateralmente el contrato en cualquier momento, sin expresión de causa, debiendo ser notificada la misma con una anticipación de treinta (30) días por medio fehaciente.
Que a la fecha hay algunas personas de las que han sido incorporados bajo el Programa antes referido, que no concurren al lugar de trabajo, lo hacen en forma inapropiada, ni prestan servicios en lugar o dependencia alguna, por lo que se estima pertinente rescindir la contratación de los mismos ante el incumplimiento contractual producido, lo que ha sido objeto de actuaciones administrativas que así lo acrediten.
Que ante la situación producida, el Departamento Ejecutivo, considera atinado disponer la rescisión contractual con las personas cuyo incumplimiento se ha detectado y en tal sentido comunicar a los mismos dicha disposición.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, de la Ley Provincial Nº 10027 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Dispónese rescindir el contrato de Locación de Servicios y eximirlos de prestar servicios, en la etapa de preaviso, a partir de su notificación, a los agentes cuyos nombres y fecha de celebración se detallan en el presente, a partir del día 10 de Agosto de 2015:
Leg. N° 6316 BELMONTE LEZCANO CANDELARIA DNI N° 37.466.040
Leg. N° 6308 DAVID DE SOSA MATIAS SEBASTIÁN DNI N° 31,849.179
Leq. N° 6312 GONZALEZ RIVAROLA MARIA FLORENCIA DNI N° 36.547.837
Leg. N° 6259 BLANCO GRIEVE MAXIMILIANO JOAQUIN DNI N° 36,198.733
Leg. N° 6262 LUCERO JORGE MARIO DNI N° 28.109,819
ARTICULO 2°.- Comuníquese a los agentes detallados en el Artículo 1°, en el domicilio contractual denunciado por los mismos, a los efectos de su toma de CONOCIMIENTO Y CUMPLIDO.
ARTICULO 3º.- Comuníquese, regístrese dese a la Secretaría de Producción y Trabajo, dirección de Recursos Humanos, Secretaría de Economía y Hacienda, Contaduría Tesorería y dirección de Liquidaciones.-
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vice-Presidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
Prof. NESTOR DARIO LOGGIO
Secretario de Producción y Trabajo.
DECRETO N° 728/2.015
Concordia, 22 de Julio de 2.015
VISTO que durante los días 28 y 29 de Julio de 2.015, se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Concordia, la “XXV Feria de Ciencias, Arte, Tecnología y Sociedad - Edición 2015” y,
CONSIDERANDO:
Que el Señor Delegado Departamental de la Coordinación Provincial de Actividades Científicas y Tecnológicas de Entre Ríos (ACyTER), dependiente de la Dirección General de Planeamiento Educativo del Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos, Prof. Carlos Humberto Gatto, ha interesado sea declarado de Interés Educativo dicho evento.-
Que han comprometido su presencia más de 600 personas entre estudiantes y docentes de todas las instituciones educativas de los distintos niveles y modalidades de nuestra provincia, que vienen desarrollando estas actividades educativas.-
Que uno de los objetivos primordiales de la Feria de Ciencias, es contribuir al avance de acciones educativas que propicien y faciliten la adquisición de habilidades de indagación, expresión y comunicación, que permitan, a su vez, el descubrimiento y la apropiación tanto de valores como de principios y metodologías propios de las artes, las ciencias y la tecnología, ofreciendo un espacio adecuado para el perfeccionamiento y la profundización del saber y la creatividad como factores dinamizadores del desarrollo social y la promoción humana integral.-
Que es voluntad y decisión de la conducción educativa de la Provincia de Entre Ríos, generar escenarios de apropiación social de las ciencias, las artes y la tecnología, como parte de la formación integral de los individuos.-
Que la Feria de Ciencias está dirigidas especialmente a docentes y alumnos de los niveles primarios, secundarios y superior en todas sus modalidades, como asimismo a la Comunidad en general, en virtud del conocimiento y experiencias desarrolladas en los distintos proyectos a exponerse, durante el presente ciclo lectivo 2015.-
Que la Dirección Departamental de Escuelas de Concordia, ha venido apoyando y posibilitando que las Ferias de Ciencias, constituyan un dispositivo de intervención didáctica y pedagógica eficiente en el orden de las propuestas educativas alternativas, capaces de favorecer la creatividad en materia de experimentación e innovación de aprendizajes. Precisamente el valor estratégico de tales actividades en la promoción y optimización integrantes de las trayectorias escolares de los niños, jóvenes y adultos de nuestra Comunidad.-
Que en nuestra ciudad, las Ferias de Ciencias, han forjado entre estudiantes y docentes, vocaciones valiosas para las más diversas expresiones del saber y órdenes y ámbitos distintos de la vida pública local, regional y nacional, habiendo sido premiados, a su turno, en distintas ferias y exposiciones llevadas a cabo en nuestra ciudad, la provincia, el país y el extranjero, desde el año 1.995.-
Que las acciones educativas se enmarcan en los principios establecidos en la Resolución 2.371/2015 del Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos.-
Que el Departamento Ejecutivo y el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de -Concordia, en mérito a lo señalado precedentemente, consideran atinado proceder a declarar de Interés Educativo al referido evento.-
Que el dictado de la presente medida se dicta de conformidad a las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107° inciso u) de la Ley N° 10.027-Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Declárase de Interés Educativo, Cultural y Científico Municipal, a la “XXV Feria de Ciencias, Arte, Tecnología y Sociedad - Edición 2015”, a llevarse a cabo en nuestra ciudad, durante los días 28 y 29 de Julio de 2.015, en el Centro de Convenciones Concordia, organizadas por la Delegación Departamental de la Coordinación Provincial de Actividades Científicas y Tecnológicas de Entre Ríos (ACyTER), dependiente de la Dirección General de Planeamiento Educativo del Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos, conforme a los motivos invocados y señalados en los considerandos del presente Decreto.-
ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y oportunamente archívese.-
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vice-Presidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
DECRETO N° 729/2.015
Concordia, 22 de Julio de 2.015
VISTO, el Expediente Interno N° 755 letra S/2015 y,
CONSIDERANDO:
Que en el presente Expediente se tramita el reintegro de gastos, de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS TRECE CON 29/100 ($2.213,29) correspondiente al Fondo Fijo de Caja Menor de la Secretaria de Desarrollo Social.
Que la asignación y designación de la Caja se efectuó, mediante Decreto N° 550/15, de fecha 08/06/15.
Que obra planilla de rendición de los fondos otorgados y comprobantes respectivos.
Que la Dirección de Presupuesto, indica que los gastos deben ser imputados a las siguientes partidas presupuestarias:
0.1.90.01.01.02.20.11 ($1.015,29) DESARROLLO SOCIAL
0.1.90.01.01.02.21.01 ($1.198,00) DESARROLLO SOCIAL
Que la Secretaria de Economía y Hacienda autoriza la presente erogación.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, Inciso u), de la Ley 10.027 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1º.- Apruébase la rendición de gastos realizados con fondos de la caja menor de la Dirección de Administración de la Secretaría de Desarrollo Social, creada por Decreto Nº 550/15, por la suma de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS TRECE CON 29/100 ($ 2.213,29), cuyo responsable es el Cr. CARLOS ERMETI, DNI Nº 12.728.330.
ARTICULO 2º.- Facultase a la Tesorería Municipal a extender cheque correspondiente al reintegro del gasto aprobado en el artículo 1º a nombre de CARLOS ERMETI, DNI Nº 12.781.330.
ARTICULO 3º.- Dispónese que el presente se efectúa como caso de excepción al Decreto Nº 29.708 y su modificatoria.
ARTICULO 4º.- Imputase el gasto aprobado en el Artículo 1º a las siguientes partidas presupuestarias:
0.1.90.01.01.02.20.11 ($ 1.015,29) Desarrollo Social
0.1.90.01.01.02.21.01 ($ 1.198,009 Desarrollo Social
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, archívese, dese a la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vice-Presidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
GLORIA SILVINA WARNER
Secretaria de Desarrollo Social.