Este documento é extenso demais para traduzir automaticamente. O texto original em espanhol é exibido abaixo.
Los siguientes Decretos conforman el presente Boletín Oficial Municipal:
Decretos: 562/2.017, 563/2.017, 564/2.017, 565/2.017, 583/2.017, 584/2.017, 585/2.017, 586/2.017, 587/2.017, 588/2.017, 589/2.017, 590/2.017, 591/2.017, 592/2.017, 593/2.017, 594/2.017, 595/2.017, 596/2.017, 597/2.017, 598/2.017, 599/2.017 y 600/2.017.-
DECRETO N° 562/2.017
Concordia, 12 de junio de 2017
VISTO la Ordenanza N° 36011/2017 que establece la estructura orgánica y funcional de las Secretarías del Departamento Ejecutivo Municipal y,
CONSIDERANDO:
Que el Capítulo II, de la Secretaría de Economía y Hacienda en su Artículo 25°, establece la creación, las funciones y competencias de la Agencia de Promoción y Desarrollo Productivo
Que ya se están implementando programas y políticas activas de promoción y desarrollo productivo de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Departamento Ejecutivo Municipal.
Que la implementación de estos programas significa un gran aporte para sobrellevar la situación socio-económica que están atravesando los sectores vulnerables de nuestra comunidad, potenciando el desarrollo económico y el incremento de la producción de bienes y servicios como para que estos redunden en un mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.
Que la Dr. Lorena Ivana Nicolini, DNI.27.590.873, cumplen con las condiciones para ocupar dicho cargo con probidad, responsabilidad, idoneidad y compromiso.
Que la Secretaria de Economía y Hacienda ha tomado la intervención de su competencia.
Que el dictado de la presente norma se efectúa en ejercicio de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107° de la Ley N° 10.027 y su modificatoria Ley N° 10.082 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos-
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Otórguese rango de Dirección Nivel 1, a la Agencia de Promoción y Desarrollo Productivo creada por Ordenanza N° 36011/2017 que establece la estructura orgánica y funcional de las Secretarías del Departamento Ejecutivo Municipal.
ARTICULO 2°.- Desígnese como Director/a -Política de la Agencia de Promoción y Desarrollo Productivo, a la Señora Lorena Ivana Nicolini, DNI 27.590.873, en virtud de lo expresado en los considerandos precedentes, a partir del 01 de junio de 2017. Otórguese un adicional no remunerativo de $ 3.000 que se liquidara bajo el código 175 a partir del mes junio.
ARTICULO 3°.- Establécese que los dispuesto en el presente Decreto, se dicta como excepción a los Decretos N° 023/2017, Nº 265/2.017 y N° 273/17.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y oportunamente.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DECRETO N° 563/2.017
Concordia, 12 de junio de 2017
VISTO la Ordenanza N° 36011/2017 que establece la estructura orgánica y funcional de las Secretarías del Departamento Ejecutivo Municipal y,
CONSIDERANDO:
Que el Capítulo II, de la Secretaría de Economía y Hacienda en su Artículo 25°, establece la creación, las funciones y competencias de la Agencia de Promoción y Desarrollo Productivo
Que es necesario conformar dependencias específicas para el trabajo de implementación de programas y políticas activas de sostenimiento del empleo, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Departamento Ejecutivo Municipal.
Que el Secretario de Economía y Hacienda ha tomado la intervención de su competencia.
Que el dictado de la presente norma se efectúa en ejercicio de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107° de la Ley N° 10.027 y su modificatoria Ley N° 10.082 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos-
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1º.- La Estructura orgánica de la Agencia de Promoción y Desarrollo Productivo estará en adelante conformada por las áreas y dependencias que se especifican a continuación y que se relacionan con la Secretaría de Economía y Hacienda.
ARTÍCULO 2°.- Subdirección de Agencia de Promoción y Desarrollo Productivo: tendrá a su cargo la ejecución de la política de promoción y desarrollo productivo en general.
Deberá trabajar en forma articulada con la Dirección de la Agencia. Será el subrogante de la Dirección de la Agencia de Promoción y Desarrollo Productivo con los derechos y obligaciones que se acuerden a aquel, en caso de ausencia o impedimento del mismo. Se relacionará con la Secretaría de Economía y Hacienda a través de la Dirección de la Agencia de Promoción y Desarrollo Productivo. Tendrá rango de Dirección con Nivel 1.
ARTICULO 3º.- El Departamento de Economía Social y Agricultura Familiar entenderá en las cuestiones inherentes a los distintos programas existentes o a crearse que administre ó intervenga al Municipio (estos-programas son generados por organismos o ministerios nacionales y/p provinciales de ejecución territorial) en materia de Economía Social, agricultura familiar y redes de proyectos sociales. Ferias locales y provinciales. Se relacionará con la Dirección de la Agencia de Promoción y Desarrollo Productivo a través de la Subdirección de la Agencia de Promoción y Desarrollo Productivo. Tendrá Nivel 1.
ARTICULO 4°.- División de Producción Local y Trabajo Asociativo entenderá y asesorará en todas los tramites y acciones necesarias para dar cumplimiento a los proyectos presentados por pequeños y medianos emprendedores para generar herramientas que permitan a las familias concordiences desarrollar emprendimientos productivos sustentables para la construcción social y personal a través del trabajo digno y la generación de ingresos, vinculado financiamiento con capacitaciones, asistencia técnica, acompañamiento comercial y fortalecimiento de la infraestructura productiva. Se relacionará con la Dirección de la Agencia de Promoción y Desarrollo Productivo a través de la Subdirección de la Agencia de Promoción y Desarrollo Productivo. Tendrá Nivel 1.
ARTÍCULO 5°.- División Estadísticas: Tendrá a su cargo la determinación y seguimiento de indicadores económicos básicos tanto para información como para el desarrollo de políticas públicas, articulando con otros organismos e instituciones a fin de sistematizar y difundir la información. Se relacionará con la Dirección de la Agencia de Promoción y Desarrollo Productivo a través de la Subdirección de la Agencia de Promoción y Desarrollo Productivo. Tendrá Nivel 3.
ARTÍCULO 6°.- División Despacho. Cuya misión y función será la responsabilidad de la mesa de entradas ingreso, distribución y egreso de expedientes, elaboración de notas, decretos y resoluciones, atención de teléfono, y colaborar en todas las tareas y funciones que le sean establecidas o indicadas por los responsables superiores jerárquicos. Se relacionará con la Dirección de la Agencia de Promoción y Desarrollo Productivo a través de la Subdirección de la Agencia de Promoción y Desarrollo Productivo. Tendrá Nivel 1.
ARTICULO 7°.- Establecese que lo dispuesto en el presente Decreto, se dicta como excepción a los Decretos N° 023/2017, N° 265/2.017 y N° 273/17, a partir del 1 de Mayo de 2017,
ARTICULO 8°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y oportunamente archívese.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DECRETO N° 564/2.017
Concordia, 12 de junio de 2017
VISTO el Decreto N° 563/2017 que establece la composición de la estructura orgánica y funcional de la Agencia de Promoción y Desarrollo Productivo dependiente de la Secretaría de Economía y Hacienda y,
CONSIDERANDO:
Que es necesario cumplimentar dicha medida con la designación de los responsables de las referidas áreas.
Que de este modo se garantiza el funcionamiento integral de la mencionada Secretaría con todas las dependencias que la integran.
Que el Secretario de Economía y Hacienda ha tomado la intervención de su competencia.
Que el dictado de la presente norma se efectúa en ejercicio de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107° de la Ley N° 10.027 y su modificatoria Ley N° 10.082 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos-
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Desígnase, en virtud de sus antecedentes y aptitudes personales, los responsables de las áreas que conforman la Estructura Orgánica de la Agencia de Promoción y Desarrollo Productivo, que se detallan a continuación:
- Jefe del Departamento: Subdirección Agencia de Promoción y Desarrollo Productivo (Artículo 2° del Decreto N° 563/2017): JORGE HORACIO SEQUEIRA, Documento Nacional de Identidad N° 10.487.290, Legajo N° 1854, Clase 1952.
- Jefe Departamento: Departamento de Economía Social y Agricultura Familiar: (Artículo 3° del Decreto N°.563/2017 a: ALBA BEATRIZ PONCE (Legajo N° 2800 - DNI 14.873.198).
- División de Producción Local y Trabajo Asociativo: (Artículo 4° del Decreto N° 563/2017) a: Tec. Municipal ESTELA MARIA DEL LUJAN TUGNARELLI (Legajo N° 4859, DNI 26.628.582)
- División Estadísticas: (Artículo 5°, Decreto N°563/2017) a: SEBASTIAN ESTEBAN DE SOUZA, (Legajo N° 9335, DNI 25.872.022)
- División Despacho: (Artículo 6° del Decretó N° 563/2017): MARIA BELEN AYALA (Legajo N° 9344 - DNI 34.805.413).
ARTICULO 2º.- Las presentes designaciones tendrán vigencia a partir del 1 de junio de 2017.
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y oportunamente archívese.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DECRETO N° 565/2017
Concordia, 12 de junio de 2017
VISTO: La Ordenanza N° 35.840 (Creación del Consejo Municipal de la Producción) sancionada el 01.09.2016 y promulgada el 15.09.2019,
CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza N° 35.870 en su Artículo 5° prevé la subrogación del Presidente Municipal en el Cargo de Presidente del Consejo Municipal de la Producción.-
Que es necesario desarrollar múltiples actividades para el funcionamiento del Consejo Municipal de la Producción y que el mismo cumpla con los objetivos propuestos.
Que ya se están implementando acciones para fortalecer los sectores productivos y fomentando la creación de puestos de trabajo, siendo así un gran aporte para sobrellevar la situación socio-económica que están atravesando los sectores económicos de nuestra comunidad, procurando potenciar su desarrollo y el incremento de la producción de bienes y servicios como para que estos redunden en un mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.
Que Cr. Marcos Pedro Follonier DNI. 12.781.892 cumple las condiciones para ocupar dicho cargo con probidad, responsabilidad, idoneidad y compromiso.
Que el Secretario de Economía y Hacienda ha tomado la intervención de su competencia.
Que el dictado de la presente norma se efectúa en ejercicio de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107° de la Ley N° 10.027 y su modificatoria Ley N° 10.082 – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos-
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Designase Presidente del Consejo Municipal de la Producción en los términos del Artículo 5° de la Ordenanza N° 35.870, al Cr. MARCOS PEDRO FOLLONIER, Documento Nacional de Identidad N° 12.781.892, Clase 1957, a partir del día de la fecha.
ARTICULO 2°.- Disponese que á los efectos de su remuneración, percibirá el equivalente a las funciones de Subsecretario.
ARTICULO 3°.- Dentro de las funciones asignadas como Presidente Subrogante, atenderás las relaciones con el Parque Industrial de Concordia, Polo Tecnológico de la Región de Salto Grande y la FUNDEFI (Fundación para el Desarrollo Foresto Industrial de la Región de Salto Grande), tendrá a su cargo la promoción de la producción local y regional a través de reuniones, congresos, exposiciones, foros, ferias tanto nacionales e internacionales y acuerdos de cooperación. Promover la búsqueda de oferta de líneas financiamientos al sector productivo.
ARTICULO 4°.- Establécese que lo dispuesto en el presente Decreto, se dicta como excepción a los Decretos N° 023/2017, N° 265/2.017 y N° 273/2017.
ARTICULO 5°.- Refrendará el presente Decreto, el Señor Secretario de Economía y Hacienda.
ARTICULO 6º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y oportunamente archívese.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DECRETO N° 583/2.017
Concordia, 16 de junio de 2017
VISTO que se ha reintegrado a sus funciones, el Señor Presidente Municipal Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO y el Señor Secretario de Gobierno, Lic. MARCELO BENEDETTO en el día de la fecha en horas de la tarde y,
CONSIDERANDO:
Que se encontraba a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, el Señor Secretario de Desarrollo Humano, Salud y Ambiente, Dn. GUILLERMO E ECHENAUSE.
Que refrendará el presente Decreto, el Señor Secretario de Obras y Servicios Ing. CARLOS PASQUET, a cargo de la Secretaria de Gobierno.
Que en consecuencia corresponde proceder a dictar la presente disposición.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107° de la Ley 10.027, modificada a través de la ley N° 10.082-Régimen de las
Municipalidades de la provincia de Entre Ríos.-
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Pónese en posesión de su cargo, al Señor Presidente Municipal Dr ENRIQUE TOMAS CRESTO, a partir de la fecha en horas de la tarde.
ARTICULO 2°.- Reintegrase a sus funciones y cargo, al Señor Secretaria de Gobierno Lic. MARCELO BENEDETTO, a partir de la fecha en horas de la tarde.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Mg.Sc.Lic. MARCELO GABRIEL BENEDETTO
Secretario de Gobierno
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Ing. CARLOS HORCIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicios Públicos
a/c Secretaría de Gobierno.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DECRETO N° 584/2.017
Concordia, 19 junio de 2017
VISTO la necesidad de prorrogar las Licencias Anuales Ordinarias del personal dependiente de la Secretaría de Gobierno y,
CONSIDERANDO:
Que los Agentes Municipales cualquiera sea su situación de revista que acumulen licencias anteriores, debidamente justificadas, incluida la del año 2.017 tendrán plazo para su utilización total hasta el día 30 de Junio de 2.018 inclusive. En todos los casos que por razones de servicios no se puedan otorgar las licencias, la Secretaria de las cuales dependan los agentes municipales comprendidos deberán dictar el acto administrativo correspondiente para que los agentes no pierdan el derecho al uso de las mismas.
Que conforme las funciones asignadas y al cronograma de actividades previsto para el presente año resulta necesario disponer la ampliación de la fecha prevista hasta, el día 30 de Junio de 2018 para la utilización de las licencias atrasadas inclusive la correspondiente al año 2017, para aquellos Agentes Municipales dependientes de la Secretaria de Gobierno, cualquiera sea la situación que revistan, que acumulen licencias de años anteriores que por razones de servicio debidamente justificadas, no las han utilizado y consecuentemente se han ido acumulando a través del tiempo.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º) de la Ley Provincial N° 10.027 y modificatorias - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1º.- Prorróquese hasta el 30 de Junio de 2018, el uso de las licencias anuales no gozadas, Inclusive 2017 para los agentes municipales dependientes de la Secretaria de Gobierno, cualquiera sea su situación de revista, que acumulen licencias anteriores pendientes de uso, incluida la del año 2.017, que por razones de estricto servicio no fueron utilizadas en su oportunidad, a los fines de garantizar una prestación de servicio eficaz y de no resentir el normal funcionamiento de la citada Secretaria.
ARTICULO 2°.- Dejar establecido que las licencias adeudadas serán utilizadas, en forma parcial. Sin restringir el servicio y normal funcionamiento del área de acuerdo a las necesidades de cada agente.
ARTICULO 3º.- remítase a la Dirección de Recursos Humanos a los fines de su conocimiento y toma de razón.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Mg.Sc.Lic. MARCELO GABRIEL BENEDETTO
Secretario de Gobierno.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DECRETO N° 585/2.017
Concordia, 19 de junio de 2017
VISTO que se debe ausentar en horas de la mañana de la ciudad, el Señor Secretario de Obras y Servicios Públicos, Ing. CARLOS PASQUET y, por temas relacionados con la Administración Municipal y,
CONSIDERANDO:
Que entonces se estima pertinente poner a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, al Señor Sub- Secretario de Obras Públicas, M.M.O. JORGE ANTONIO MENDIETA, sin perjuicio de sus funciones específicas, a partir del día de la fecha y en horas de la mañana.
Que en consecuencia corresponde proceder a dictar la presente disposición.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal, por el Artículo 107° de la ley 10.027, modificada a través de la ley N° 10.082-ley Orgánica de los Municipios de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Poner a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, al Señor Sub- Secretario Obras Públicas, M.M.O. JORGE ANTONIO MENDIETA, sin perjuicio de sus funciones específicas, a partir del día de la fecha y en horas de la mañana.
ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Ing. CARLOS HORACIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DECRETO Nº 586/2.017
Concordia, 19 de junio de 2017
VISTO que se ha promulgado la Ordenanza N° 36.108 de fecha 30 de mayo de 2017 por la cual se crea la Unidad de Desarrollo Ambiental y Administración del Parque del Abasto y,
CONSIDERANDO:
Que en el Artículo 13° de la Ordenanza N° 36.108 de fecha 30 de mayo de 2017, se establece la creación de las Direcciones de Saneamiento Ambiental, de la Unidad Operativa GIRSU y General Integral de Control y Erradicación de Microbasurales, indicando por su parte en los Artículos 14°, 15° y 16° de la norma mencionada las funciones y competencias inherentes a la cada una.
Que la Tec. EMMA SUSANA CARMONA, el Tec. JOAQUIN ENRIQUE TRUFFA y el Sr, NILDO GUILLERMO CUELLO, respectivamente, reúnen las condiciones para desempañar dichos cargos.
Que por lo expuesto corresponde proceder a las respectivas designaciones.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, Incisos b), h) y u) de la Ley N° 10 027 y su modificatoria ley N° 10.082 - Régimen Municipal.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Designase Directora de Saneamiento Ambiental a la Tec. EMMA SUSANA CARMONA, DNI N° 13.069.752, clase 1959, para el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 14° de la Ordenanza N° 36.108 de fecha 30 de mayo de 2017.
ARTICULO 2°.- Designase Director de la Unidad Operativa GIRSU al Tec. JOAQUIN ENRIQUE TRUFFA DNI N° 34 298.745, clase 1989 para el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 15° de la Ordenanza N° 36 108 de fecha 30 de mayo de 2017.
ARTICULO 3°.- Designase Director Integral de Control y Erradicación de Microbasurales al Sr. NILDO GUILLERMO CUELLO, DNI N° 24.054.300, clase 1974, para el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 16° de la Ordenanza N° 36.10 8 de fecha 30 de mayo de 2017.
ARTICULO 4º.- Fijase el rango d Director Político a la designación formulada en el Articulo 2° de la presente norma.
ARTICULO 5°.- Téngase vigencia de la presente norma a partir del 30 de mayo de 2.017.
ARTICULO 6°.- Establecese que las designaciones formuladas precedente ente tendrán Nivel 1° confirme al Decreto N° 593/05.
ARTICULO 7°.- Disponese la presente norma como caso de excepción al Decreto N° 23/2017, Decreto N° 265/17 y Decreto N° 273/17.
ARTICULO 8°.- Gírese copia certificada a la Dirección de Recursos Humanos y Dirección de Liquidaciones de Haberes a sus efectos.
ARTICULO 9°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DECRETO N° 587/2.017
Concordia, 19 de junio de 2017
VISTO la Ordenanza N° 36.108 de fecha 30 de mayo de 2017 que establece la creación de la Unidad de Desarrollo Ambiental y Administración del Parque Abasto y,
CONSIDERANDO:
Que la unidad mencionada en el Visto, cuanta con tres Direcciones, Unidad Operativa GIRSU. Integral de Control y Erradicación de Microbasurales y de Saneamiento Ambiental.
Que por lo expuesto, corresponde establecer los niveles inferiores de dicha unidad a parir del rango Dirección.
Que el Coordinador General de la Unidad de Desarrollo Ambiental y Administración del Parque del Abasto toma conocimiento de lo aquí expresado.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107° de la Ley Provincial N° 10.027 y modificatorias - Régimen Municipal.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNIOIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°.- La Estructura Orgánica de la Unidad de Desarrollo Ambiental y Administración del Parque del Abasto de la Municipalidad de Concordia, conforme la Ordenanza N° 36 108 de fecha 30 de mayo de 2017, estará conformada por los Departamentos, Divisiones. Áreas y Coordinaciones con las competencias y niveles establecidos a continuación.
SECCIÓN 1
DE LA UNIDAD DE DESARROLLO AMBIENTAL Y ADMINISTRACION DEL
PARQUE DEL ABASTO
ARTÍCULO 2°.- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y DESPACHO: Entenderá en La gestión, orientación y diligenciamiento del trámite administrativo y del despacho diario correspondiente, con sujeción a la normativa vigente bajo normas internas establecidas por la Unidad de Desarrollo Ambiental y Administración del Parque del Abasto. Notificar todo acto administrativo que le sea encomendado Cumplir todo otras tareas o función administrativo que indique la Unidad de Desarrollo Ambiental y Administración del Parque del Abasto Tendrá rango de Departamento - Nivel 1.
ARTICULO 3°.- DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO GENERAL: Entenderá en. El servicio de mantenimiento, garantizando el óptimo funcionamiento y conservación de las infraestructuras de las dependencias con la relación directa de la Unidad de Desarrollo Ambiental y Administración del Parque Abasto. Tendrá rango de Departamento Nivel 3.
ARTICULO 4°.- DEPARTAMENTO COMPRAS Y ABASTECIMIENTO: Entenderá en todas las gestiones administrativas relacionadas con compras de elementos a través del sistema correspondiente, suministros, costos, y/o todos los elementos adquiridos en las distintas reparticiones dependientes de la Unidad de Desarrollo Ambiental y Administración del Campo del Abasto. Se relacionará a través del Departamento Administrativo y Despacho. Tendrá rango de Departamento Nivel 1.
SECCIÓN 2
DE LA DIRECCION UNIDAD OPERATIVA GIRSU
ARTICULO 5°.- DEPARTAMENTO INTEGRAL RELLENO SANITARIO: Entenderá en: Planear, dirigir, supervisar y corregir las diferentes operaciones o actividades para el buen funcionamiento, conservación, mantenimiento y clausura del relleno sanitario.
Elaborar los informes necesarios para el Jefe Inmediato y concentrar la información diaria, semanal y mensual de la dependencia a su cargo. Acatar y cumplir las órdenes que su Jefe Inmediato emita. Planear las actividades que exige la administración de recursos tanto económicos como humanos. Tendrá rango de Departamento - Nivel 1.
ARTICULO 6°.- COORDINACION DE AREA DE CONTROL DE RSU:- Entenderá en: Ejecutar las acciones emanadas por el titular de la Dirección respecto al funcionamiento del lugar Evaluar y proponer las medidas tendientes a la mejora operativa y administrativa del Parque Abasto. Toda otra actividad que le sea encomendada por su superior jerárquico. Tendrá rango de División - Nivel 1.
ARTICULO 7°.- UNIDAD OPERATIVA PARQUE ABASTO: Entenderá en: Todas las actividades administrativas relacionadas al funcionamiento del Campo el Abasto. Coordinar el ingreso de camiones al volcadero del predio, determinado el lugar de volcado Control vehicular y registrará horario de servicio de dichas unidades en el lugar Se relacionará con la Coordinación de la Unidad de Gestión de Desarrollo Ambiental y Administración del Campo del Abasto a través de la COORDINACION DEL AREA DE CONTROL DE RSU. Tendrá rango de Departamento - Nivel 1.
ARTÍCULO 8°.- DEPARTAMENTO INTEGRAL DE PLANTAS DE RECICLAJE y COMPOSTADO: Entenderá en Planear, dirigir, supervisar y corregir las diferentes operaciones o actividades para el buen funcionamiento, conservación, mantenimiento de las plantas de reciclaje y compostado. Elaborar los informes necesarios para el Jefe Inmediato y concentrar la información diana, semanal y mensual de la dependencia a su cargo. Acatar y cumplir las órdenes que su Jefe Inmediato emita. Planear las actividades que exige la administración de recursos tanto económicos como humanos. Tendrá rango de Departamento - Nivel 2.
ARTICULO 9°.- COORDINADOR AREA DE CONTROL DE PLANTA ABASTO: Entenderá en. Asignación de tareas y distribución del personal. Ejecución de órdenes de producción. Seguimiento de la producción. Control de orden y limpieza en planta. Control de distribución de materiales en planta. Control de cumplimiento de normas de conducta Internas. Coordinar/supervisar procedimientos de calidad. Mantener el flujo de Información constante con el Jefe Departamento Integral de Plantas Reciclaje y Compostado. Formar, informar y motivar a su equipo de trabajo. Tendrá rango de DIVISION - Nivel 2.
ARTÍCULO 10°.- COORDINADOR DE AREA DE CONTROL DE PLANTA ZONA SUR:
Entenderá en: Asignación de tareas y distribución del personal. Ejecución de órdenes de producción. Seguimiento de la producción Control de orden y limpieza en planta Control de distribución de materiales en planta Control de cumplimiento de normas de conducta internas. Coordinar/supervisar procedimientos de calidad Mantener el flujo de Información constante con el Jefe Departamento Integral de Plantas Reciclaje y Compostado. Formar, informar y motivar a su equipo de trabajo. Tendrá rango de División - Nivel 2
ARTICULO 11°.- COORDINADOR DE AREA DE CONTROL DE PLANTA COMPOSTADO: Entenderá en: Asignación de tareas y distribución del personal Ejecución de órdenes de producción. Seguimiento de la producción Control de orden y limpieza en planta. Control de distribución de materiales en planta. Control de cumplimiento de normas de conducta internas Coordinar/supervisar procedimientos de calidad. Mantener el flujo de información constante con el Jefe Departamento Integral de Plantas Reciclaje y Compostado. Formar, Informar y motivar a su equipo de trabajo Tendrá rango de División - Nivel 2.
ARTICULO 12°.- COORDINACION DE PUNTOS LIMPIOS: Entenderá en: Asignación de tareas y distribución del personal. Ejecución de órdenes de trabajo. Seguimiento del funcionamiento. Control de orden y limpieza en puntos limpios. Control de distribución de materiales, abastecimiento de los puntos limpios. Coordinación retiro de residuos reciclables y voluminosos. Control de cumplimiento que normas de conducta Internas.
Coordinar/supervisar procedimientos de calidad. Mantener el flujo de información constante con el Jefe Departamento Integral de Plantas Reciclaje y Compostado.
Formar, informar y motivar a su equipo de trabajo. Tendrá rango de Departamento - Nivel 3.
ARTICULO 13°.- AREA EDUCACION AMBIENTAL: Entenderá en: trabajar para crear procesos tendientes a lograr la adquisición de conocimientos, valores y actitudes que apunten a lograr el desarrollo sustentable basado en el respeto a la diversidad biológica y cultural. Se relaciona con la Dirección de la Unidad Operativa GIRSU. Tendrá rango de División - Nivel 3.
SECCIÓN 3
DE LA DIRECCION DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
ARTICULO 14°.- DIVISION ADMINISTRACION: Entenderá en: La gestión, orientación y diligenciamiento del trámite administrativo y del despacho diario correspondiente, con sujeción, a la normativa vigente bajo normas internas establecidas por Unidad de Desarrollo Ambiental y Administración del Campo del Abasto. Notificar todo acto administrativo que le sea encomendado. Cumplir toda otra tarea ó función administrativa que indique el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y DESPACHO dependiente de la Unidad de Desarrollo Ambiental y Administración del Campo del Abasto. Tendrá rango de División - Nivel 2.
ARTÍCULO 15°.- DEPARTAMENTO VETERINARIA. Entenderá en El control de animales domésticos y en la Reinspección de la Carne ingresada en la Ciudad para su comercialización, como así también en los locales de expendio. Tendrá rango de Departamento - Nivel 1.
ARTICULO 16°.- ÁREA INSPECCION y CONTROL ANIMAL: Entenderá en: La coordinación de tareas de Inspección y reinspección de carnes bovinas, ovinas, pollos, pescados, porcinos, que ingresan para la comercialización en la ciudad como así también los locales de expendio. Atención de denuncias sobre accidentes producidos por mordedura de animales, atención de animales en la vía pública. Se relaciona con la Dirección de Saneamiento Ambiental a través del Departamento Veterinaria. Tendrá rango de Área - Nivel 1.
ARTICULO 17°.- DIVISION CONTROL AMBIENTAL: Entenderá en: La vigilancia ambiental en los espacios residenciales, Industriales, comerciales y de servicios, para evitar cualquier tipo de contaminación, labrando las respectivas actas de constatación y las notificaciones de infracción, realizara el control de ruidos molestos. En la gestión de residuos sólidos urbanos y especiales, el tratamiento y su disposición final. En las habilitaciones, traslado y clausura de las actividades comerciales, industriales, educativas y de recreación Se relaciona con la Presidencia del a través de la Dirección de Saneamiento Ambiental Tendrá rango de División - Nivel 3.
ARTICULO 18°.- DIVISION SERVICIOS AMBIENTALES: Entenderá en: Las acciones pertinentes al control y erradicación de insectos, mediante la aplicación localizada de productos de acción residual y de volteo con el fin de impedir reinfestaciones. Se relaciona con la Dirección de Saneamiento Ambiental a través de la División Control Ambiental. Tendrá rango de División – Nivel 1.
ARTICULO 19°.- AREA ADMINISTRATIVA: Entenderá en: Asistencia administrativa y despacho a la División Servicios Ambientales Tendrá a su cargo la recepción, registración y remisión de todo trámite administrativo. Tendrá rango de Área - Nivel 3.
SECCIÓN 4
DE LA DIRECCION INTEGRAL DE CONTROL Y ERRADICACION DE MICROBASURAlES
ARTICULO 20°.- AREA TERRENOS Y DESMALEZADO: Entenderá en: el desmalezado y limpieza terrenos privados También entenderá en todo el manejo y control del recurso humano para la ejecución de todas las actividades y tareas inherentes que le sean asignadas desde la Dirección Integral de Control y Erradicación de Microbasurales. Tendrá rango de Área Nivel 3.
ARTICULO 21°.- Téngase vigencia de la presente norma a partir del 01 de junio de 2017.
ARTICULO 22°.- Dispónese la presente norma como caso de excepción al Decreto N° 23/2017, Decreto N° 265/17 y Decreto N° 273/17.
ARTICULO 23°.- Gírese copia certificada él la Dirección de Recursos Humanos y Dirección de Liquidaciones de Haberes a sus efectos.
ARTICULO 24°.- Comuníquese, publíquese, Dese a la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete y archívese.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Ing. CAROLOS HORACIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DECRETO N° 588/2.017
Concordia, 19 de junio de 2017
Visto:
El Decreto N° 1366/2016, y
CONSIDERANDO:
Que por el mismo se dispone la instrucción de las actuaciones administrativas necesarias para incorporar al patrimonio privado de la Municipalidad de Concordia por aplicación de la Ley Nacional N° 24.320, de prescripción adquisitiva administrativa a diferentes inmuebles.
Que los inmuebles incluidos se encuentran ubicados en la zona sur de la ciudad, los cuales se encuentran en estado de abandono, ejerciendo la administración municipal la posesión de los mismos.
Que, si bien la forma corriente de declarar la usucapión consiste en una resolución judicial, la naturaleza de esa declaración no descarta la posibilidad de realizarla por vía administrativa, siempre y cuando no se trate de resolver una contienda entre partes, caso éste que sin duda sólo podría ser declarada judicialmente.
Que el medio que otorga la Ley 24.320/94 proporciona a los gobiernos municipales, para producir documentos registrables, sirve indudablemente para satisfacer el interés público que muchas veces servirá para resolver en forma más expeditiva situaciones que, de plantearse ante sede judicial, requeriría el alargamiento del trámite a niveles que muchas veces no es posible predecir.
Que se hace necesario incluir un inmueble situado en igual zona, que por sus características cumple con los requisitos necesarios.
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1°: Dispónese la instrucción de las actuaciones administrativas necesarias para incorporar al patrimonio privado de la Municipalidad de Concordia, por aplicación de la ley nacional 24.320, de prescripción adquisitiva administrativa, al siguiente inmueble que se encuentra identificado con los siguientes datos catastrales: Partida Provincial N° 129.807, Partida Municipal N° 35.853, Plano de Mensura N° 42.163, Superficie 26.198,24 m2, Propiedad de Taquela de Ortelli A.O. y otros.
ARTÍCULO 2°: Dispónese la publicación de edictos de oposición por el termino de tres (3) días en los diarios locales y el Boletín Oficial de la Provincia de Entre Ríos, otorgando un plazo de quince (15) días a partir del último día de publicación para la presentación de oposición fundada a lo establecido en los artículos precedentes.
ARTÍCULO 3°: Facultase al Instituto de Viviendas y Tierras Autárquico Municipal a practicar las tareas de mensura de los inmueble s, para determinar con exactitud medidas, superficies y colindancias, con el loteo respectivo, aprobados por la Dirección General de Catastro de la Provincia.
Una vez cumplimentado se procederá a declarar adquirida por prescripción administrativa los inmuebles detallados, remitiendo las actuaciones y antecedentes a la Escribanía Mayor de Gobierno de la Provincia.
ARTÍCULO 4°: De forma.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DECRETO N° 589/2.017.
Concordia, 21 de junio de 2017
VISTO que se ha reintegrado a cargo y funciones, el Señor Secretario de Obras y Servicios Públicos, Ing. CARLOS PASQUET, en el día de la fecha en horas de la mañana y,
CONSIDERANDO:
Que se encontraba a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, el Señor Sub- Secretario Obras y Servicios Públicos, M.M.O. JORGE ANTONIO MENDIETA.
Que en consecuencia corresponde proceder a dictar la presente disposición.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal, por el Artículo 107° de la Ley 10.027, modificada a través de la Ley Nº 10.082-Régimen de las Municipalidades de la Provincia de Entre Ríos.-
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Reintégrase a sus funciones y cargo, al Señor Secretario de Obras y Servicios Públicos, Ing. CARLOS PASQUET, en el día de la fecha en horas de la mañana.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
M.M.O JORGE ANTONIO MENDIETA
Subsecretario de Obras Públicas
a/c Secretaria de Obras y Servicios Públicos
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DECRETO Nº 590/2.017
Concordia, 21 de junio de 2017
Visto:
La Administración General del Aeropuerto Concordia, que funciona dentro del ámbito del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Concordia, y
CONSIDERANDO:
Que la actividad principal de la Administración es gestionar, dirigir, explotar y promover las actividades del Aeropuerto de la Ciudad de Concordia, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 335/2017.
Que el aeropuerto se encuentra en una etapa de reactivación de los vuelos comerciales, en principio, desde y hacia la ciudad de Buenos Aires y de carga internacional, en el futuro y de acuerdo a los proyectos en estudio de factibilidad
Que esto implica la necesidad de actualizar los montos aplicables a la explotación del predio, a fin de adaptarlo a las necesidades de empresas y pasajeros. Todo ello, tendiente a incrementar los recursos genuinos que la explotación de aeropuertos permite.
Que la norma debe contemplar el surgimiento de nuevos rubros potenciales de explotación comercial de los aeropuertos.
Que la autoridad de aplicación debe ser la Administración General creada a tal efecto, disponiendo de los recursos obtenidos en un Fondo Especifico destinado a realizar las acciones de mantenimiento, limpieza y refacciones necesarias para que el aeropuerto esté operativo, todo bajo los dictámenes de las normas nacionales aeroportuarias.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º: Apruebase el Régimen de Explotación del Aeropuerto Comodoro J.J. Pierrestegui de la ciudad de Concordia.
ARTÍCULO 2º: Apruebanse los valores de los cánones, tasas, contribuciones y tarifas para los diversos rubros de explotación consignados en la Tabla Anexa al presente.
ARTÍCULO 3º: El presente Régimen regula lo inherente a la percepción de tasas por servicios aeronáuticos, prestación de servicios y explotación comercial de rubros que técnica y específicamente no constituyen servicios prestados a la navegación aérea y la percepción de los cánones y tasas respectivas .
ARTÍCULO 4º: La Administración General del Aeropuerto será la autoridad de aplicación del presente, con todas las facultades que le confiere la norma de su creación, y las que expresamente se le deleguen.
ARTÍCULO 5º: La Autoridad de aplicación podrá recabar el asesoramiento o colaboración de los organismos técnicos cuando resultare interviniendo las Secretarias de Economía y Hacienda y de Obras y Servicios Públicos en lo que le compete a cada una de ellas así como otras específicas para temas que requieran especialidad.
ARTÍCULO 6º: Los rubros de explotación comercial podrán ser realizados por la Administración General o por terceros, pudiendo otorgar a los mismos, la exclusividad cuando lo juzgare conveniente a sus intereses.
ARTÍCULO 7º: Autorizase la ocupación de espacios en edificios o terrenos adyacentes, con o sin mejoras, mediante el otorgamiento de permisos de usos.
ARTÍCULO 8º: Las ocupaciones de edificios, oficinas y terrenos por parte de empresas de transporte y trabajo aéreo, reparticiones públicas, permisionarios de expendio de combustibles y lubricantes para la navegación aérea, y por personas o entidades que se dediquen a la actividad aeronáutica se autorizaran sin el previo requisito de licitación y sujetas en todo los casos a la disponibilidad de espacios existentes, conveniencia y comodidad del público usuario y requerimientos y necesidades de los organismos gubernamentales, así como los emergentes de las necesidades operativas y la cobertura de las necesidades del aeropuerto.
ARTÍCULO 9º: Las construcciones y/o modificaciones que los ocupantes se propongan efectuar en los espacios o terrenos otorgados deberán ser, en todos los casos, previamente autorizadas por la autoridad de aplicación del presente, debiendo los interesados presentar toda la documentación que les sea requerida por esta al efecto en cada caso.
ARTÍCULO 10º: Los organismos estatales que requieran espacios en los edificios del aeropuerto o terrenos adyacentes a los mismos para el desarrollo de actividades de Control de Transito, Sanidad y Migraciones, Seguridad y Vigilancia, Fiscalización Aduanera y toda otra repartición estatal que por la índole de sus funciones y dentro del criterio restrictivo precedentemente señalado tenga derecho a idéntico trato, no abonaran las contribuciones establecidas al efecto en el presente.
Los organismos exencionados abonarán a la Administración General los gastos complementarios de agua, energía eléctrica, limpieza, refrigeración y similares que se le prestaren.
En caso de ser necesarias nuevas construcciones o similares, deberán tener presente lo establecido en el artículo 9º.
ARTÍCULO 10º Bis: Crease el Fondo Específico Aeropuerto el que estará constituido por lo recaudado en concepto de lo definido en el artículo 3º del presente.
ARTÍCULO 11º: Autorizase al Departamento Ejecutivo, Administración General de Aeropuerto a reajustar las tarifas fijadas en el Anexo I del presente.
ARTÍCULO 12º: Derogase el artículo 36 del Título IV, Capítulo IV, Aeródromo Municipal Ordenanza Tributaria (35.980/16)
ARTÍCULO 13º: Apruébase el presente, ad-referendum del Honorable Concejo Deliberante.
ARTÍCULO 14º: De forma.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Mg.Sc.Lic. MARCELO GABRIEL BENEDETTO
Secretario de Gobierno
ANEXO I
1.-Tasas de Aterrizaje y Estacionamiento de Aeronaves: La Administración General del Aeropuerto cobrará a toda aeronave nacional o extranjera que opere en el aeropuerto las tasas de aterrizaje y estacionamiento fijadas por la Ley Nac. Nº 13041, el Decreto Nº 1674/76 P.E.N., sus modificatorias y complementarias, o las normas que en el futuro los sustituyan con más el 50% que corresponde a tareas de mantenimiento, limpieza y refacción.
2.- Tasa de Uso de Aerostación: Cobro según AIC A, cuadro tarifario para aeropuertos que componen el sistema nacional de aeropuertos, el mismo se actualiza con comunicados de ANAC a jefe de aeródromo local.
3.- Tasa de Transmisión de Mensajes: Mensajes y publicidad en monitores de aerostación. Se cobrará por convenio mensual con la Administración General del Aeropuerto, con un máximo de 1 minuto de mensaje por aviso de carácter informativo o publicitario:
50 Avisos Semanales = 1 Jurista
4.- Explotación Comercial: Los derechos de cobro de aranceles por metro cuadrado corresponden al propietario del aeródromo, en este caso también explotador del mismo. Se contempla también el cobro por hora del uso de la sala de espera de aerostación para eventos culturales de pocos asistentes.
a) Publicidad por cada metro cuadrado exhibido por mes.
- Cartel / Letrero Exterior Sin Iluminar = 1 Jurista
- Cartel / Letrero Exterior Iluminado = 1 Jurista
- Cartel / Letrero Interior Sin Iluminado = 1 Jurista
- Cartel / Letrero Iluminado = 1 Jurista
- Vitrina /Display Interior = 1 Jurista
- Vitrina /Display Exterior = 1 Jurista
b) Ocupación por cada metro cuadrado por mes, limitado hasta 10 juristas por edificio y terreno ocupado en zona operativa.
-Oficinas y locales de uso general en edificios de aerostación y anexos en zona de estacionamiento y parque aledaño fuera de la zona operativa = 1 Jurista
-Edificios o locales modulares destinados a depósitos de equipos de mantenimiento de línea, cargas aéreas u otros análogos = 1 Jurista
-Sala de máquinas = 1 Jurista
-Locales construidos en madera y chapa, casillas, pequeños galpones, barracas “tic” y similares = 1 Jurista
-Hangares = 1 Jurista
-Terrenos asfaltados pavimentados = 20% de 1 Jurista
-Terrenos mejorados = 10% de 1 Jurista
-Terrenos sin mejora = 5% de 1 Jurista
c) Estacionamiento de Automotores: La concesión será otorgada mediante licitación o formará parte del sistema de cobro de estacionamiento municipal si este sistema fuese solicitado ante una demanda que sature los espacios facilitados por vehículo.
d) Toque de andén por vehículo con capacidad mayor a 15 pasajeros, tanto embarque como desembarco de pasajeros = 20 % de 1 Jurista
5.- Eventos Culturales Programados en Aerostación: La Administración General del Aeropuerto tendrá el derecho de explotar el espacio de la sala de espera de la aerostación, como sala de reuniones culturales, siempre en horarios diurnos y sin comprometer los espacios de los pasajeros en horarios de vuelos regulares = 1 Jurista por hora
6.- Anexo Futura Cafetería Soporte en Parque Liquidambar: Para garantizar la sustentabilidad económica de la explotación de los servicios de restauración en aerostación, se ofrecerá un espacio para una cafetería/restaurante en zona Parque Liquidambar, regulada con los mismos por jurista por metro cuadrado. Este espacio funcionará como anexo a la cafetería de aerostación con servicios iguales y/o similares a los visitantes del parque y público en general.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Mg.Sc.Lic. MARCELO GABRIEL BENEDETTO
Secretario de Gobierno.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DECRETO N° 591/2017
Concordia, 21 de junio de 2017
VISTO:
El convenio firmado por la Municipalidad de Concordia con el Instituto de Viviendas y Tierras Autárquico Municipal, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el referido convenio, se encomienda a la Municipalidad la realización de los movimientos de tierra que requiere la ejecución del Programa Federal de Construcción de Viviendas “Techo Digno” que tiene a su cargo dicha entidad.
Que el compromiso asumido se encuadra en el plan de gobierno de esta gestión.
Que la Secretaría Municipal de Obras y Servicios Públicos cuenta con los equipos y el personal que requieren los referidos trabajos.
Que por su parte el susodicho Instituto tiene a su cargo la disposición de los recursos necesarios.
Que las Secretarías de Obras y Servicios Públicos y Economía y Hacienda han tomado la intervención de su competencia.
Que el dictado de la presente se efectúa en ejercicio de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y sus modificatorias, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Ratifícase el convenio firmado por la Municipalidad con el Instituto de Viviendas y Tierras Autárquico Municipal que forma parte de esta norma como ANEXO I.
ARTÍCULO 2°.- Dispónese la afectación al cumplimiento del mismo de los equipos y el personal y municipal pertinentes.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Ing. CARLOS HORACIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicios Públicos
CONVENIO DE OBRA PÚBLICA
Entre el Instituto de Viviendas y Tierras Autárquico
Municipal (I.V.yT.A.M) y la Municipalidad de Concordia
En la ciudad de Concordia, a los 16 días del mes de junio de 2017, entre el Instituto de Viviendas. y Tierras Autárquico Municipal, en adelante el “INSTITUTO”, representado por la Presidente de su Directorio, señora Marina, Anabella PEÑALOZA, DNI Nº 28.502.869, con domicilio en calle Juan Bautista Alberdi e Hipólito Yrigoyen de esta ciudad, por una parte, y la Municipalidad de Concordia, en adelante la “MUNICIPALIDAD”, representada por su Presidente Municipal, Enrique Tomás Cresto, DNI Nº· 25.288.016 y su Secretario de Obras y Servicios Públicos, Ing. Carlos Horacio PASQUET, DNI N° 14.307.809, ambos con domicilio legal en calle Bartolomé Mitre Nº 76 de esta ciudad, acuerdan celebrar el presente CONVENIO ESPECÍFICO, en función de las obras a realizar mediante el PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS “TECHO DIGNO” que fuese firmado el 02 de marzo de 2017 con la SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDAS, conforme a las competencias asignadas por la Ley de Ministerios Nº 22.520 (T.O. por Decreto N° 438/92):
ARTÍCULO 1°.- Lo aquí convenido se rige dentro del marco de las facultades otorgadas por la Ordenanza de Contrataciones Nº 34.698 Art. 12 Inciso d) Ítem 14, habida cuenta de que la MUNICIPALIDAD cuenta con el equipamiento y los recursos humanos necesarios para la realización de dicha obra y dentro de los precios que fueren establecidos en el CONVENIO MARCO suscripto con la Nación.
ARTÍCULO 2°.- El INSTITUTO encomienda a la MUNICIPALIDAD, y ésta asume el compromiso, de realizar el movimiento de suelos que requieren estrictamente las especificaciones técnicas del proyecto de las obras convenidas con la Nación, en un plazo de DOS (02) MESES.
ARTÍCULO 3°. El monto de los trabajos encomendad s por este CONVENIO, asciende a la suma de DOCE MILLONES DE PESOS $ 12.000.000.
ARTÍCULO 4°. El INSTITUTO asume el compromiso de proveer a la MUNICIPALIDAD el monto de estos trabajos, dentro de los CINCO (05) DÍAS contados a partir de la firma de este convenio, depositados en la Cuenta Corriente BNA NO 2120041167, Sucursal 212 de la ciudad de Concordia.
ARTÍCULO 5°. Por su parte la MUNICIPALIDAD se compromete a suministrar al INSTITUTO la documentación respaldatoria, que acredite la realización de la totalidad de la obra, conforme a lo proyectado y en el marco del Reglamento General del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas de la Nación.
ARTÍCULO 6°. Para el caso de suscitarse alguna controversia en cuanto a la interpretación, aplicación V/o ejecución del presente Convenio, las partes acuerdan someterse a los tribunales de la ciudad de Concordia.
No siendo para más, se firman dos ejemplares a un mismo tenor y a un solo efecto.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Ing. CARLOS HORACIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DECRETO N° 592/2.017
Concordia, 21 de junio de 2017
VISTO la presentación efectuada por la Secretaria de Gobierno, relacionada con la factura del servicio detallado en la factura “C” N° 0001-00000053, cuya constancia obra en el Expediente externo N° 1.237.548 y,
CONSIDERANDO:
Que en fojas 1, obra la factura del servicio prestado a la Municipalidad de Concordia.
Que la Dirección de Planificación y Presupuesto ha informado a que partidas imputar el gasto.
Que la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado la intervención de Su competencia.
Que Contaduría ha efectuado ei informe pertinente a los presentes gastos.
Que no obstante lo informado por la Contaduría, es decisión de éste Departamento Ejecutivo Municipal, proceder a dar lugar al pago de las facturas y recibos de los servicios obrantes en las presentes actuaciones.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del Articulo 107°, incisos ñ), q) y u), de la Ley N° 10.027, modificada a través de la Ley N° 10.082 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Disponer abonar por la suma Total de Pesos OCHO MIL CON 00/100 ($ 8000,00.-), por los servicios prestados a la Municipalidad de Concordia debiendo abonarse el importe que se indica en la factura “C” N° 0001-00000053, por la firma de GUOUMAN MIGUEL ANGEL con domicilio en Calle Publica N° 2252, conforme a las constancias obrantes en el Expediente Externo N° 1.237.548, debiendo encuadrarse en el Articulo 12° inciso d)1 de la Ordenanza Nº 31698 y por excepción al Decreto N° 023/2017.
ARTICULO 2°.- Imputar el gasto aprobado en el Artículo 1° en la partida:
0.1.90.01.01.02.21.05 Gobierno $ 8.000,00.-
ARTICULO 3°.- Girar a Contaduría y a la Tesorería a sus efectos.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Ing. CARLOS HORACIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DECRETO N° 593/2.017.
Concordia, 21 de junio de 2.017
VISTO el Expediente N° 485/S/2017 y,
CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones se tramita el reintegro de fondos propios a favor de la Agente PAOLA LORENA RUIZ DIAZ de la Secretaria de por la suma total de PESOS OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE ($ 8.720,00.), el cual ha sido utilizado para solventar gastos de funcionamiento de diversas unidades de organización de la citada Secretaria.
Que obran comprobantes y formulario de rendición de gastos.
Que obra informe de la Dirección de Contaduría.
Que se atendieron las observaciones formuladas.
Que la presente erogación debe encuadrarse en el Artículo 12° Inciso d.1 conforme lo dispuesto en el Articulo 113° de la Ordenanza N° 34.698, como caso.de excepción al Decreto N° 29.708.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, Incisos ñ), q) y u) de la Ley Provincial N° 10.027 y modificatorias - Régimen Municipal.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°.- Dispónese la continuidad administrativa de las actuaciones obrantes en el Expediente N° 485/S/2017, conforme lo dispuesto en el Articulo 113° de la Ordenanza N° 34.698.
ARTICULO 2º.- Reconozcase, apruébese y reintegrese la presente rendición de gastos, por el importe total de PESOS OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE ($ 8.720,00.), a la Agente PAOLA LORENA RUIZ DIAZ de la Secretaria de Desarrollo Humano, Salud y Ambiente, encuadrándose el gasto en el Articulo 12°, Inciso d.1 de la Ordenanza N° 34.698, como caso de excepción al Decreto N° 29.708, en virtud de los Considerandos precedentes.
ARTÍCULO 3°.- Impútese el gasto aprobado en el Artículo 2º en las partidas presupuestarias siguientes por el importe especificado en cada caso:
N° 0.1.90.01.01.02.20.02 - $ 299.99 - SYA.
N° 0.1.90.01.01.02.21.05 - $ 3.000,00 - SY A.
N° 0.1.90.01.01.02.21.10 - $ 1.730,99 - SY A.
N° 0.4.30.01.03.04.34.01 - $ 3.690,00 - SYA.
ARTICULO 4°.- Gírese a Contaduría y Tesorería a sus efectos.
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
GUILLERMO ECHENAUISE
Secretario de Desarrollo Humano y Salud.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DECRETO N° 594/2.017
Concordia, 21 de junio de 2017
VSTO el Expediente N° 1057/0/2017 y,
CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones se tramita el reintegro de fondos propios a favor del Director de Políticas Ambientales, MARTIN DARIO ARMANAZQUI, por la suma total de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO CON 17/100 ($ 5.471,17.-), el cual ha sido utilizado para solventar gastos inherentes a dicha Dependencia.
Que obran comprobantes y formulario de rendición de gastos.
Que obra informe de fa Dirección de Contaduría.
Que la presente erogación debe encuadrarse en el Artículo 12° Inciso d.1 conforme lo dispuesto en el Articulo 113° de la Ordenanza N° 34.698, como caso de excepción al Decreto N° 29.708.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, Incisos ñ), q) y u) de la Ley Provincial N° 10.027 y modificatorias - Régimen Municipal.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°.- Dispónese la continuidad administrativa de las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1057/0/2017, conforme lo dispuesto en el Articulo 113° de la Ordenanza N° 34.698.
ARTICULO 2°.- Reconózcase, apruébese y reintégrese la presente rendición de gastos, por el importe total de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO CON 17/100 ($ 5.471,17.-), al Director de Políticas Ambientales, MARTIN DARIO ARMANAZQUI, encuadrándose el gasto en el Articulo 12°, Inciso d.1 de la Ordenanza N° 34.698, como caso de excepción al Decreto N° 29.708, en virtud de los Considerandos precedentes.
ARTÍCULO 3°.- Impútese el gasto aprobado en el Artículo 2° en las partidas presupuestarias siguientes por el importe especificado en cada caso:
N° 0.1.90.01.01.02.20.02 - $ 1.450,12 -SYA.
N° 0.1.90.01.01.02.20.11 - $ 50,00 - SYA.
N° 0.1.90.01.01.02.21.05 - $ 3.520,00 - SYA.
N° 0.1.90.01.01.02.21.10 - $ 375,00 - SY A.
N° 0.1.90.01.01.02.21.16 - $ 76,05 - SYA.
ARTICULO 4°.- Gírese a Contaduría y Tesorería a sus efectos.
ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese regístrese y archívese.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
GUILLERMO ECHENAUISE
Secretario de Desarrollo Humano y Salud.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DECRETO N° 595/2.017
Concordia, 21 de junio de 2017
VISTO: el Contrato de Obra suscripto entre la Municipalidad de Concordia y la Cooperativa de Trabajo Don Jorge Limitada Cuit N° 30-70900641-6, representada por su Presidente Sra. Alma Luz Álvarez Jurado, y
CONSIDERANDO:
Que el objeto del referido Contrato es la provisión de mano de obra para la ejecución hasta su finalización de las viviendas encomendadas oportunamente a la Cooperativa de Trabajo Juan XXIII Limitada Matric Inaes N° 26.917 cuyo Contrato de Obra fue rescindido mediante Decreto N° 488/2017 Obra que se ejecuta en los inmuebles circunscriptos por las calles Los Benteveos, El Caburé, Las Palomas y Los Cardenales de esta ciudad de Concordia, por un monto de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TRECE con CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($275.413,51), correspondiente a la obra 40 viviendas Etapa I - Barrio Villa Cresto Norte II Obra por Administración ACU N° 2082/14.
Que dicha obra se ejecuta en el marco del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios según Convenio Particular ACU N° 2082/14 ratificado por Ordenanza N° 35.452.
Que corresponde ratificar el citado Contrato de conformidad a lo previsto en el marco normativo vigente.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107° Inciso n) y u) de la Ley 10.027 y sus modificatorias - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Téngase presente el Contrato de Obra, que como Anexo I forma parte integrante del presente Decreto, suscripto entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA y la Cooperativa de Trabajo Don Jorge Limitada CUIT N° 30-70900641-6, representada por su Presidente Sra. Alma Luz Álvarez Jurado conforme a lo indicado en el considerando precedente.
ARTICULO 2°.- Comuníquese y remítase a la Dirección de Compras y Suministros y Contaduría Municipal.-
ARTICULO 3°.- Publíquese, y oportunamente archívese.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Ing. CAROLOS HORACIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicios Públicos
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA
OBRA: 40 VIVIENDAS – ETAPA I - VILLA CRESTO NORTE II
OBRA POR ADMINISTRACIÓN
En la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA, representada en este acto por el Señor Presidente Municipal Dr. Enrique Tomas Cresto asistido por el Señor Secretario de Obras y Servicios Públicos Ing Carlos Horacio Pasquet, en adelante denominada “LA MUNICIPALIDAD”, por una parte, y por la otra la Cooperativa de Trabajo Don Jorge Limitada Matricula INAES N° 26.917 CUIT Nº 30-70900641-6 representada por su Presidente Sra Alma Luz Álvarez Jurado M.I N° 93.058.980 denominada en lo sucesivo “LA COOPERATIVA”, en el marco del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, Municipio de Concordia OBRA POR ADMINISTRACIÓN - Cuarenta (40) Viviendas Etapa I ACU N° 2082/14, convienen en celebrar el presente contrato, en el marco de la Ordenanza N° 35.452,el que se regirá por las presentes cláusulas y condiciones:
PRIMERA: OBJETO: el presente contrato tiene por objeto la PROVISIÓN DE MANO DE OBRA para la ejecución hasta su finalización de las viviendas encomendadas oportunamente a la Cooperativa de Trabajo Juan XXIII Limitada Matric Inaes N° 26.917 cuyo Contrato de Obra fue rescindido mediante Decreto N° 488/2017 Obra que se ejecuta en los inmuebles circunscriptos por las calles Los Benteveos, El Caburé, Las Palomas y Los Cardenales en el marco del Convenio Particular suscripto entre el Estado Nacional, Provincial y esta Municipalidad de Concordia ACU Nº 2082/14 - OBRA POR ADMINISTRACIÓN.-----------
La Cooperativa acepta el trabajo aquí encomendado en conocimiento del estado actual de y avance de la obra.-----
SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: La obra de referencia mencionada en la Cláusula Primera, se ejecutará en un todo de acuerdo al Proyecto aprobado por la entonces Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda y administrado por la Municipalidad de Concordia. La documentación necesaria se encuentra a disposición de LA COOPERATIVA a través de la Dirección de Obra.--------
TERCERA: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La contratación de la presente obra se efectúa por el sistema de “AJUSTE ALZADO” obra total consumada por la cantidad de dinero establecida en la Cláusula Cuarta, a excepción de las redeterminaciones de precio que reconozca la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda conforme el mecanismo previsto en la CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA del presente.----------
CUARTA:MONTO DEL CONTRATO: El monto total del presente contrato asciende a la suma total de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TRECE con CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($ 275.413,51).------------
QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será de OCHO (08) meses a partir de la fecha en que se suscriba el ACTA DE INICIO DE OBRA, la que se confeccionará dentro de los diez (10) días de la firma del Contrato. Este plazo se podrá ampliar, si así lo solicita “LA COOPERATIVA”, para compensar los días por factores climáticos (lluvias o secuelas de lluvias), fuerza mayor, caso fortuito, etc. Este reconocimiento lo hará la Inspección de Obra, en base a lo registrado y constatado por ésta. “LA COOPERATIVA” deberá solicitar este reconocimiento mediante libro de Nota de Pedidos.-----------
En caso de resultar aceptada la justificación se prorrogará el plazo de ejecución. De no mediar causas justificada “LA COOPERATIVA” será pasible de aplicación de las sanciones previstas en el presente contrato.--------------
Transcurridos veinte (20) días de mora en la entrega dará derecho a la Municipalidad a resolver el contrato.-----------
SEXTA: MORA EN LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS. Sera causal de rescisión el no inicio de la obra dentro de los diez (10) días de suscripta el acta de inicio de obra, salvo causa debidamente justificada por la Contratista y aprobada por la Inspección de obra”.------
SEPTIMA: MORA EN LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. Si “LA COOPERATIVA” no terminara los trabajos en el plazo convenido en la CLAUSULA QUINTA, o no les diera total o correcta terminación dentro del plazo contractual, incurrirá en una multa equivalente al medio por mil (1/2 por mil) del importe del contrato por cada día de atraso en la terminación de la obra. La multa que se aplique por demora en la iniciación no autoriza a LA COOPERATIVA a tener por prolongado el plazo de la obra en el número de días correspondientes a aquellas. Solo se incluirán en el computo del plazo contractual las prorrogas y ampliaciones concedidas.----------
OCTAVA: MEDICION DE LA OBRA. LA MUNICIPALIDAD certificara los trabajos en períodos calendarios, al final de cada mes, conforme a las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la Inspección, que estará a cargo del Área Técnica que en este acto la Municipalidad de Concordia designa, siendo el área técnica del Instituto de Viviendas y Tierras Municipal. La inspección de obra, suscribirá dicho certificado en forma conjunta con el Representante Técnico de LA COOPERATIVA.- Según lo establecido en el Convenio Particular, el Estado Nacional se reserva la facultad de verificar el estado de la obra por medio de la persona que designe para tal fin.----------------
El certificado será emitido dentro de los tres (3) días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de medición.-------------
NOVENA: FORMA DE PAGO El pago se efectuará dentro de los Treinta (30) días de emitido el Certificado de Obra. Los mismos se supeditan a los términos y condiciones del Convenio suscripto Nacion en el marco del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios-Municipio de Concordia ACU N° 2082/14, asumiendo el Estado Nacional exclusivamente el pago de la presente obra sujeto a la existencia de recursos presupuestarios disponibles suficientes. La inexistencia de recursos presupuestarios disponibles suficientes por parte de dicho Estado, no dará lugar a reclamo alguno a la Municipalidad de Concordia, por parte de LA COOPERATIVA.-------
Del importe del Certificado de Obra se deducirá el cinco por ciento (5%) en concepto de Fondo de Reparo, importes que serán retenidos como garantía de la ejecución de obra y serán devueltos a LA COOPERATIVA una vez efectuada la Recepción Definitiva de la Obra.-------
El fondo de Reparo podrá ser sustituido por Pólizas de Caución contratadas con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Rios (IAPSER).-----------
En toda ampliación de obra o en los adicionales y/o imprevistos que se autoricen, se deberán reajustar las garantías correspondientes.-----
El Certificado de pago no implica la recepción de la obra a que él se refiere.------------
LA MUNICIPALIDAD exigirá a LA COOPERATIVA, antes del pago del Certificado pertinente, la presentación de los comprobantes que acrediten el pago de los salarios del personal que emplee en la obra y el cumplimiento de las leyes previsionales, impositivas y de seguros a su cargo.------
DECIMA: DESIGNACION DE REPRESENTANTE TECNICO. LA COOPERATIVA designara un representante técnico para que lo asista específicamente en esta obra. El mismo será, ingeniero civil o en construcciones, arquitecto o maestro mayor de obra matriculado en su respectivo colegio de profesionales y habilitado por el mismo Tal designación deberá ser comunicada a LA MUNICIPALIDAD mediante nota de estilo.--------
DECIMAPRIMERA:CUMPLIMIENTO DE LEYES IMPOSITIVAS, PREVISIONALES, LABORALES Y DE SEGUROS: LA COOPERATIVA está obligada a cumplir con las disposiciones vigentes en lo referente a leyes laborales, impositivas y de seguros a su car Deberá contar y presentar previo al inicio de los trabajos la contratación por el personal afectado a la obra, de los siguientes seguros: Pago de monotributo, Seguro de accidentes personales, conforme lo establecido en las normas vigentes en materia de Higiene y Seguridad en el trabajo y las resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del trabajo, como así también toda otra Norma legal que resulte vigente durante el desarrollo de la obra. El incumplimiento de la obligación precedente será causal de rescisión del presente contrato.-------
DECIMASEGUNDA: MATERIALES: La Municipalidad proveerá los materiales necesarios para la obra. LA COOPERATIVA deberá disponer de espacio de acopio, asegurar el resguardo de los mismos, su correcta utilización. Bajo ningún concepto LA COOPERATIVA podrá retirar materiales de la obra, salvo autorización por escrito de la Inspección.-------
DECIMATERCERA: RECEPCION PROVISORIA Concluidos los trabajos encomendados por el presente, y en tanto no hubiere observaciones de la Inspección, LA MUNICIPALIDAD, a través de la Inspección extenderá dentro de los treinta (30) días de solicitada por LA COOPERATIVA el Acta de Recepción Provisoria de las obras acto que se realizará por intermedio de la Inspección.---
Para el caso que las obras no estuvieran conforme a planos, especificaciones técnicas, se diferirá su recepción provisional hasta que se proceda a corregir los defectos enunciados por la Inspección. Si LA COOPERATIVA no procede a la corrección observada en los plazos que fije la Inspección de Obra, LA MUNICIPALIDAD podrá hacerlo por cuenta de aquella afectando el gasto a las sumas que estuvieren pendiente de pago, o se descontara del depósito de garantía.---------
DÉCIMACUARTA: PLAZO DE GARANTIA: Se establece en seis (06) meses. Entre la recepción provisoria y la definitiva regirá este plazo de conservación y garantía durante el cual el contratista es responsable de la conservación de desperfectos y de aquellos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos.---
DECIMAQUINTA: RECEPCION DEFINITIVA: Transcurrido el plazo fijado en la CLAUSULA DECIMOCUARTA se procederá a la recepción definitiva que se formalizara de la misma manera que la prevista para la Recepción Provisoria (CLAUSULA DECIMATERCERA) previa verificación del buen estado de las obras y correcto funcionamiento de las mismas.------
DECIMASEXTA: RESCISION Será causal de rescisión el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente contrato por parte de LA COOPERATIVA. Asimismo, será causal de rescisión el hecho de verificarse la existencia de atrasos injustificados que superen el veinte por ciento (20%) del avance físico acumulado, autorizando a LA MUNICIPALIDAD a disponer unilateralmente y de pleno derecho la resolución del contrato, reclamando daños y perjuicios que se produjeran.--------
DECIMAEPTIMA: COORDINACION DE TAREAS: La inspección técnica de “LA MUNICIPALIDAD ” y el representante técnico mencionado en la CLAUSULA DECIMA del presente Contrato, coordinarán las tareas y los rubros de obra de manera tal que los proyectos (sectores) avancen simultáneamente, sin interferencia ni superposición y la construcción progrese, culmine y funcione como unidad de proyecto.-------
DECIMANOVENA: “LA MUNICIPALIDAD” entregará el terreno con la obra en el estado de avance del 51.08%, con provisión de luz y agua de construcción.-------
Asimismo, proveerá de un depósito para acopio de materiales y los medios para su traslado a obra. Por su parte, “LA COOPERATIVA” cubrirá, en coordinación con las restantes firmas constructoras participantes en la Obra, los turnos de sereno que fueran necesarios para la efectiva custodia de materiales y herramientas en obra, siendo todas ellas solidariamente responsables por los faltantes que se produzcan.
VIGESIMA: Cualquier divergencia que pudiera surgir, tanto en la ejecución de la obra encomendada como en la interpretación del presente contrato, que no estuviera previsto en el mismo, se resolverá teniendo en cuenta la normativa que se detalla a continuación y en el siguiente orden de prelación:
1.- Ordenanza Nº 22715 de Obras Publicas Municipalidad de Concordia.
2.- Ley Provincial Nº 6351 de Obras Publicas.-
DOMICILIOS LEGALES: A todos los efectos legales que pudieren corresponder, LA MUNICIPALIDAD constituye domicilio en calle Bartolomé Mitre Nº 76 de la ciudad de Concordia y “LA COOPERATIVA en calle Paula Albarracin de Sarmiento N°2569 de la ciudad de Concordia Provincia de Entre Ríos, sometiéndose de común acuerdo a los Tribunales que por fuero y jurisdicción corresponden al domicilio de la Municipalidad de Concordia y renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponder.--------
En un todo de acuerdo con lo manifestado en las cláusulas del presente contrato, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en Concordia a los………días del mes de………del año dos mil diecisiete……..
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Ing. CAROLOS HORACIO PASQUET
Secretario de Obras Servicios Públicos.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DECRETO N° 596/2.017
Concordia, 21 de junio de 2017
VISTO: el Contrato de Obra suscripto entre la Municipalidad de Concordia y el Sr. Paredes Eduardo Miguel Cuit N° 20-04709858-1, con domicilio en calle 25 de Mayo Nº 560 de Concordia, y
CONSIDERANDO:
Que el objeto del referido Contrato es la provisión de mano de obra para la ejecución hasta su finalización de las viviendas encomendadas oportunamente a la Cooperativa de Trabajo Ebenecer Limitada cuyo Contrato de Obra fue rescindido mediante Decreto N°488/2017, Obra que se ejecuta en los inmuebles circunscriptos por las calles Los Benteveos, El Caburé, Las Palomas y Los Cardenales de esta ciudad de Concordia, por un monto de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHENTA Y TRES con CINCUENTA y CUATRO CENTAVOS ($336.083,54), correspondiente a la obra 40 viviendas Etapa 1- Barrio Villa Cresto Norte Obra por Administración ACU Nº 2082/14.
Que dicha obra se ejecuta en el marco del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios según Convenio Particular ACU Nº 2082/14 ratificado por Ordenanza N° 35.452.
Que corresponde ratificar el citado Contrato de conformidad a lo previsto en el marco normativo vigente.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107° Inciso n) y u) de la Ley 10.027 y sus modificatorias - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Téngase presente el Contrato de Obra, que como Anexo I forma parte integrante del presente Decreto, suscripto entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA y el Sr. Paredes Eduardo Miguel Cuit N° 20-04709858-1, conforme a lo indicado en el considerando precedente.
ARTICULO 2°.- Comuníquese y remítase a la Dirección de Compras y Suministros y Contaduría Municipal.
ARTICULO 3°.- Publíquese, y oportunamente archívese.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Ing. CAROLOS HORACIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
CONTRATO DE OBRA
Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios
Municipalidad de Concordia
OBRA: 40 VIVIENDAS – ETAPA I - VILLA CRESTO NORTE II - ACU 2082/14
OBRA POR ADMINISTRACIÓN
En la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA, representada en este acto por el Señor Presidente Municipal Dr. Enrique Tomas Cresto y asistido por el Señor Secretario de Obras y Servicios Públicos Ing. Carlos Horacio Pasquet, en adelante denominado “LA MUNICIPALIDAD” por una parte, y por la otra, la firma unipersonal del Sr. PAREDES EDUARDO MIGUEL CUIT Nº 20-04709858-1, denominada en lo sucesivo “LA CONTRATISTA”, en el marco del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, Municipio de Concordia OBRA POR ADMINISTRACIÓN - Cuarenta (40) Viviendas Etapa I ACU N° 2082/14, convienen en celebrar el presente contrato, en el marco de la Ordenanza N° 35.452, el que se regirá por las presentes cláusulas y condiciones:
PRIMERA: OBJETO: el presente contrato tiene por objeto la PROVISIÓN DE MANO DE OBRA para la ejecución hasta su finalización de las viviendas encomendadas oportunamente a la Cooperativa de Trabajo Ebenecer Limitada cuyo Contrato de Obra fue rescindido mediante Decreto N° 488/2017, Obra que se ejecuta en los inmuebles circunscriptos por las calles Los Benteveos, El Caburé, Las Palomas y Los Cardenales en el marco del Convenio Particular suscripto entre el Estado Nacional, Provincial y esta Municipalidad de Concordia ACU Nº 2082/14 - OBRA POR ADMINISTRACIÓN.-----
La Contratista acepta el trabajo aquí encomendado en conocimiento del estado actual y avance de la obra.-----
SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: La obra mencionada en la Cláusula Primera, se ejecutará en un todo de acuerdo al Proyecto aprobado por la entonces Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda y administrado por la Municipalidad de Concordia. La documentación necesaria se encuentra a disposición de LA CONTRATISTA a través de la Dirección de Obra.-----
TERCERA: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La contratación de la presente obra se efectúa por el sistema de “AJUSTE ALZADO” obra total consumada por la cantidad de dinero establecida en la Cláusula Cuarta.-------
CUARTA: MONTO DEL CONTRATO: El monto total del presente contrato asciende a la suma total de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHENTA Y TRES CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($336.083,54).-------
QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será de OCHO (08) meses a partir de la fecha en que se suscriba el ACTA DE INICIO DE OBRA, la que se confeccionará dentro de los diez (10) días de la firma del Contrato. Este plazo se podrá ampliar, si así lo solicita LA CONTRATISTA, para compensar los días por factores climáticos (lluvias o secuelas de lluvias), fuerza mayor, caso fortuito, actos del poder público etc. Este reconocimiento lo hará la Inspección de Obra, en base a lo registrado y constatado por ésta. LA CONTRATISTA deberá solicitar este reconocimiento por escrito (nota de pedido).------------
En caso de resultar aceptada la justificación por la Inspección de Obra, se prorrogará el plazo de ejecución. De no mediar causa justificada “LA CONTRATISTA” será pasible de la aplicación de las sanciones previstas en el presente contrato. Transcurridos veinte (20) días de mora en la entrega dará derecho a la Municipalidad a resolver el contrato.
SEXTA: MORA EN LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS: Sera causal de rescisión el no inicio de la obra dentro de los diez (10) días de suscripta el acta de inicio de obra, salvo causa debidamente justificada por la Contratista y aprobada por la Inspección de Obra”.-------
SEPTIMA: MORA EN LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS: Si LA CONTRATISTA no terminara los trabajos en el plazo convenido en la CLAUSULA QUINTA, o no les diera total o correcta terminación dentro del plazo contractual, incurrirá en una multa equivalente al medio por mil (1/2 por mil) del importe del contrato por cada día de atraso en la terminación de la obra. La multa que se aplique por demora en la iniciación no autoriza a LA CONTRATISTA a tener por prolongado el plazo de la obra en el número de días correspondientes a aquellas. Solo se incluirán en el cómputo del plazo contractual las prorrogas y ampliaciones concedidas.-----------
OCTAVA: MEDICION DE LA OBRA: LA MUNICIPALIDAD certificará los trabajos en períodos calendarios, al final de cada mes, conforme a las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la Inspección, que estará a cargo del Área Técnica que en este acto la Municipalidad de Concordia designa, siendo el Departamento de Elaboración y Ejecución de Proyectos y Obras dependiente del Instituto de Viviendas y Tierras Autárquico Municipal, suscribiendo dicho certificado en forma conjunta con el Representante Técnico de LA CONTRATISTA.------
Según lo establecido en el Convenio Particular, el Estado Nacional se reserva la facultad de verificar el estado de la obra por medio de la persona que designe para tal fin.--------
El certificado será emitido dentro de los tres (3) días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de medición.--------
NOVENA: FORMA DE PAGO: El pago se efectuará dentro de los Treinta (30) días de emitido el Certificado de Obra. Los mismos se supeditan a los términos y condiciones del Convenio suscripto con Nación en el marco del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, Municipio de Concordia ACU N° 2082/14, asumiendo el Estado Nacional exclusivamente el pago de la presente obra sujeto a la existencia de recursos presupuestarios disponibles suficientes. La inexistencia de recursos presupuestarios disponibles suficientes por parte de dicho Estado, no dará lugar a reclamo alguno a la Municipalidad de Concordia, por parte de LA CONTRATISTA.-------
Del importe del Certificado de Obra se deducirá el cinco por ciento (5%) en concepto de Fondo de Reparo, importes que serán retenidos como garantía de la ejecución de obra y serán devueltos a LA CONTRATISTA una vez efectuada la Recepción Definitiva de la Obra.----
El Fondo de Reparo podrá ser sustituido por Pólizas de Caución contratadas con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER).-----------
En toda ampliación de obra o en los adicionales y/o imprevistos que se autoricen, se deberán reajustar las garantías correspondientes.----------
El Certificado de pago no implica la recepción de la obra a que él se refiere.------
LA MUNICIPALIDAD exigirá a LA CONTRATISTA, antes del pago del Certificado pertinente, la presentación de los comprobantes que acrediten el pago de los salarios del personal que emplee en la obra y el cumplimiento de las leyes previsionales, impositivas y de seguros.-------
DECIMA: DESIGNACION DE REPRESENTANTE TECNICO: LA CONTRATISTA designará un representante técnico para que lo asista específicamente en esta obra. El mismo será, Ingeniero Civil o en Construcciones, Arquitecto o Maestro Mayor de Obra matriculado en su respectivo colegio de profesionales y habilitado por el mismo. La designación deberá ser comunicada a LA MUNICIPALIDAD mediante nota de estilo.-------
DECIMAPRIMERA: CUMPLIMIENTO DE LEYES IMPOSITIVAS, PREVISIONALES, LABORALES Y DE SEGUROS: LA CONTRATISTA está obligada a cumplir con las disposiciones vigentes en lo referente a leyes laborales, impositivas y de seguros.------
Deberá contar y presentar previo al inicio de los trabajos la contratación del personal afectado a la obra, de los siguientes seguros: Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART), conforme lo establecido por las normas vigentes en materia de Higiene y Seguridad en el trabajo y las resoluciones de la Superintendencia de Riesgos en el trabajo, como así también toda otra Norma legal que resulte vigente durante el desarrollo de la obra. El incumplimiento de la obligación precedente será causal de rescisión del presente contrato.-----
DECIMASEGUNDA: MATERIALES: La Municipalidad proveerá los materiales necesarios para la obra. LA CONTRATISTA deberá disponer de espacio de acopio, asegurar el resguardo de los mismos, su correcta utilización. Bajo ningún concepto LA CONTRATISTA podrá retirar materiales de la obra, salvo autorización por escrito de la Inspección.-------
DECIMATERCERA: RECEPCION PROVISORIA: Concluidos los trabajos encomendados por el presente, y en tanto no hubiere observaciones de la Inspección, LA MUNICIPALIDAD, a través de esta extenderá dentro de los treinta (30) días de solicitada por LA CONTRATISTA el Acta de Recepción Provisoria de las obras acto que se realizará por intermedio de la Inspección.------
Para el caso que las obras no estuvieran conforme a planos, especificaciones técnicas, se diferirá su recepción provisional hasta que se proceda a corregir los defectos enunciados por la Inspección. Si LA CONTRATISTA no procede a la corrección observada en los plazos que fije la Inspección de Obra, LA MUNICIPALIDAD podrá hacerlo por cuenta de aquella afectando el gasto a las sumas que estuvieren pendiente de pago, o se descontara del depósito de garantía.
DECIMACUARTA: PLAZO DE GARANTIA: Se establece en seis (06) meses. Entre la recepción provisoria y la definitiva regirá este plazo de conservación y garantía durante el cual el contratista es responsable de la conservación de desperfectos y de aquellos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos.---
DECIMAQUINTA: RECEPCION DEFINITIVA: Transcurrido el plazo fijado en la CLAUSULA ANTERIOR se procederá a la recepción definitiva que se formalizara de la misma manera que la prevista para la Recepción Provisoria (CLAUSULA DECIMATERCERA) previa verificación del buen estado de las obras y correcto funcionamiento de las mismas.---------
DECIMASEXTA: RESCISION: Será causal de rescisión el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente contrato por parte de LA CONTRATISTA. Asimismo, será causal de rescisión el hecho de verificarse la existencia de atrasos injustificados que superen el veinte por ciento (20%) del avance físico acumulado, autorizando a LA MUNICIPALIDAD a disponer unilateralmente y de pleno derecho la resolución del contrato, reclamando daños y perjuicios que se produjeran.-------
DECIMASEPTIMA: COORDINACION DE TAREAS: La inspección técnica de “LA MUNICIPALIDAD” y el representante técnico mencionado en la CLAUSULA DECIMA del presente Contrato, coordinarán las tareas y los rubros de obra de manera tal que los proyectos (sectores) avancen simultáneamente, sin interferencia ni superposición y la construcción progrese, culmine y funcione como unidad de proyecto.------
DECIMAOCTAVA: La Municipalidad entregará el terreno en las condiciones en que se encuentra, con el avance de obra del 34.78% y provisión de luz y agua de construcción.-----------
Asimismo, proveerá de un depósito para acopio de materiales y los medios para su traslado a obra.------
Por su parte, “LA CONTRATISTA” cubrirá, en coordinación con las restantes firmas constructoras participantes en la Obra, los turnos de sereno que fueran necesarios para la efectiva custodia de materiales y herramientas en obra, siendo todas ellas solidariamente responsables por los faltantes que se produzcan.-------
DECIMA NOVENA: Cualquier divergencia que pudiera surgir, tanto en la ejecución de la obra encomendada como en la interpretación del presente contrato, que no estuviera previsto en el mismo, se resolverá teniendo en cuenta la normativa que se detalla a continuación y en el siguiente orden de prelación:
1.- Ordenanza Nº 22715 de Obras Publicas Municipalidad de Concordia.
2.- Ley Provincial Nº 6351 de Obras Publicas.
DOMICILIOS LEGALES: A todos los efectos legales que pudieren corresponder, LA MUNICIPALIDAD constituye domicilio en calle Bartolomé Mitre Nº 76 de Concordia y LA CONTRATISTA en calle 25 de Mayo N° 560 de esta ciudad de Concordia Provincia de Entre Ríos, sometiéndose de común acuerdo a los Tribunales que por fuero y jurisdicción corresponden al domicilio de la Municipalidad de Concordia y renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponder.-----
En un todo de acuerdo con lo manifestado en las cláusulas del presente contrato, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en Concordia a los…..días del mes de……….….… del año dos mil diecisiete.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Ing. CAROLOS HORACIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DECRETO Nº 597/2.017
Concordia, 21 de junio de 2017
VISTO que se han promulgado las Ordenanzas N° 36.010/2.017 y 36.011/2.017, que establece la estructura orgánica y funcional de las Secretarias del Departamento Ejecutivo Municipal y,
CONSIDERANDO:
Que el Capitulo 1, establece la creación, funciones y competencias de la Secretaria de Gobierno respectivamente.
Que la estructura administrativa de la Secretaria de Gobierno, fue fijada por el Decreto N° 353/2.017.
Que atento a la organización de la Secretaria de Gobierno se hace necesario jerarquizar el trabajo que se realiza en algunas dependencias dado el cumulo y calidad de las mismas.
Que teniendo en cuenta que la Coordinación de Relaciones Institucionales necesita de un Área que se ocupe del armado y desarmado de las estructuras necesarias en los lugares donde se desarrollen eventos organizados por la Secretaria, como así también en aquellos lugares donde se reste colaboración a terceros.
Que por lo expuesto este Departamento Ejecutivo considera necesario crear dentro de la Coordinación de Relaciones Institucionales de la Secretaria de Gobierno el Departamento de Logística.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por los Artículos 107° inciso u) de la Ley N° 10.027 modificada por la Ley N° 10.082 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Déjese sin efecto el Artículo 7° del Decreto N° 268/2.017 donde se designa- Coordinador de Logística al Señor Pablo Valiente, Documento Nacional de Identidad 27.812.112.-
ARTICULO 2°.- Crease el Departamento de Logística, -Nivel 1, que atenderá en todos los trabajos concernientes al mantenimiento y conservación de los lugares de trabajo que dependan de la Secretaria de Gobierno, tendrá a su cargo el armado y desarmado de las estructuras necesarias en los lugares donde se desarrollen eventos organizados por la Secretaria, como así también aquellos, en donde se preste colaboración a terceros se relacionará con la Secretaria de Gobierno a través de la Coordinación de Relaciones Institucionales -
ARTICULO 3°.- Disignase Jefe del Departamento de Logística al Señor Pablo Valiente, Documento Nacional de Identidad 27.812.112, clase 1980, para el cumplimiento de las funciones indicadas en el Artículo 2° del presente Decreto.
ARTICULO 4°.- Disponese que la designación a que hace referencia el Artículo 3° del presente Decreto tendrá vigencia a partir de 1° de Junio de 2.017.
ARTÍCULO 5º.- Lo dispuesto en el Artículo 2° del presente Decreto, se dicta como excepción a los Decretos N° 023/17, 265/17 y 273/17.-
ARTICULO 6°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Mg.Sc.Lic. MARCELO GABRIEL BENEDETTO
Secretario de Gobierno
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Hacienda.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DECRETO N° 598/2.017
Concordia, 22 de junio de 2017
VISTO que se debe ausentar en horas de la mañana de la ciudad, Señor Presidente Municipal, Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO, por temas relacionados con la Administración Municipal y,
CONSIDERANDO:
Que se estima pertinente poner a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, al Señor Secretario de Gobierno, Lic. MARCELO BENEDETTO.
Que refrendará el presente Decreto, el Señor Secretario de Obras y Servicios Públicos, a cargo de la Secretaria de Gobierno, Ing. CARLOS PASQUET, sin perjuicio de sus funciones específicas.
Que en consecuencia corresponde proceder a dictar la presente disposición.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal, por el Artículo 107° de la ley 10.027, modificada a través de la ley N° 10.082-ley Orgánica de los Municipios de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Poner a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, al Señor Secretario de Gobierno, Lic. MARCELO BENEDETTO, a partir del día de la fecha y en horas de la mañana.
ARTICULO 2°.- Refrendará el presente Decreto, el Señor Secretario de Obras y Servicios Públicos, a cargo de la Secretaria de Gobierno, Ing. CARLOS PASQUET, sin perjuicio de sus funciones específicas.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Mg.Sc.Lic. MARCELO GABRIEL BENEDETTO
Secretario de Gobierno.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DECRETO N° 599/2.017.
Concordia, 22 de junio de 2017
VISTO el Decreto N° 587/2.017 de fecha 19/06/2.017 que establece la estructura orgánica de la Unidad de Desarrollo Ambiental y Administración del Parque Abasto y,
CONSIDERANDO:
Que por lo expuesto corresponde proceder a la designación de los responsables de las aéreas establecidas en el Decreto mencionado en el Visto.
Que las designaciones realizadas en la presente disposición se basan en antecedentes y aptitudes personales.
Que el Coordinador General de la Unidad de Desarrollo Ambiental y Administración del Parque del Abasto toma conocimiento de lo aquí expresado.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107° de la Ley Provincial N° 1 0.027 y modificatorias - Régimen Municipal.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°.- Designase titular del Departamento Administrativo y Despacho, conforme al Artículo 2° del Decreto N° 587/2.017, al agente JORGE MARCELO VIDAL, Legajo N° 4819 DNI N° 28.333.291.
ARTICULO 2°.- Designase titular del Departamento de Compras y Abastecimientos, conforme al Artículo 4° del Decreto N° 587/2.017, al agente MAXIMILIANO ALBERTO JAVIER SANCHEZ, Legajo N° 15008, DNI N° 25.398.662.
ARTICULO 3°.- Designase titular del Departamento Integral Relleno Sanitario, conforme al Artículo 5° del Decreto N° 587/2.017, al agente PEDRO RAMON OZUNA, Legajo N° 2278, DNI N° 23.907.678.
ARTICULO 4°.- Designase titular de la Unidad Operativa Parque Abasto, conforme al Artículo 7° del Decreto N° 587/2.017, al agente MIGUEL ANGEL GALLI, Legajo Nº 1940 DNI Nº 21.428.144.
ARTICULO 5°.- Designase titular de la División Administración, conforme al Artículo 14° del Decreto N° 587/2.017, a la agente GRISELDA LEONOR PONZONI, Legajo N° 3289, DNI N° 16.989.292.
ARTICULO 6°.- Designase titular del Departamento Veterinaria, conforme al Artículo 15° del Decreto N° 587/2.017, al agente CARLOS MARIA URANGA, Legajo N° 1279, DNI N° 10.198.893.
ARTICULO 7°.- Designase titular de la División Control Ambiental, conforme al Artículo 17° del Decreto N° 587/2.017, al agente JORGE CARLOS RAMON VINO, Legajo N° 2626, DNI N° 17.009.165.
ARTICULO 8°.- Designase titular de la División Servicios Ambientales, conforme al Artículo 18° del Decreto N° 587/2.017, al agente CARLOS RAMON RODRIGUEZ MAYER, Legajo N° 2410, DNI N° 13.575.630.
ARTICULO 9°.- Designase a cargo del Área Administrativa, conforme al Artículo 19° del Decreto N° 587/2.017, a la agente ROXANA ELIZABETH CACERES, Legajo N° 5539, DNI N° 27.166.599.
ARTICULO 10°.- Téngase vigencia de la presente norma a partir del 01 de junio de 2017.
ARTICULO 11°.- Dispónese la presente norma como caso de excepción al Decreto N° 23/2017, Decreto N° 265/17 y Decreto N° 273/17.
ARTICULO 12°.- Gírese a la Dirección de Recursos Humanos a los fines de reservarse el presente en cada uno de los legajos personales de los agentes designados, posteriormente, remítase a la Dirección de Liquidaciones de haberes.
ARTICULO 13°.- Comuníquese, publíquese, Dese a la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete y archívese.
Mg.Sc.Lic. MARCELO GABRIEL BENEDETTO
Secretario de Gobierno
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DECRETO N° 600/2. 017
Concordia, 22 de junio de 2.017
VISTO, que el saldo de ciertas partidas del Presupuesto General de la Administración Pública Municipal del Ejercicio Económico 2.017, es insuficiente para atender distintas erogaciones y,
CONSIDERANDO:
Que a fin de dar solución a la situación descripta, la Dirección de Presupuesto ha aconsejado transferir de otras partidas a los fines de efectuar el refuerzo de las partidas a las que se hace mención en el Visto.
Que la Secretaría de Hacienda y la Dirección de Asuntos Jurídicos han tomado la intervención de su competencia.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por los Artículos 107° incisos q) y u) y 155° de la ley N° 10.027- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Refuércense los créditos presupuestarios de las partidas del Presupuesto General de Gastos de la Administración Pública Municipal correspondiente al Ejercicio Económico 2-.017 en los importes que se detallan en el Anexo I, que forma parte integrante del presente Decreto, de acuerdo a lo expresado en el considerando precedente.
ARTICULO 2°.- Transfiéranse los créditos presupuestarios de la partida del Presupuesto General de Gastos de la Administración Pública Municipal correspondiente al Ejercicio Económico 2.017 en el importe detallado en el Anexo II que forma parte integrante del presente Decreto, para cubrir el refuerzo a que se refiere el Artículo 1°.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, por medio de la Secretaría de Economía y Hacienda al Honorable Concejo Deliberante.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Mg.Sc.Lic. MARCELO GABRIEL BENEDETTO
Secretario de Gobierno
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda.
ANEXO I
0.1.90.01.01.02.21.01 GOBIERNO 300,000
0.3.10.01.01.02.21.01 SALUD 200,000
0.2.90.01.01.02.21.01 SERV.PCOS. 1.200,000
0.1.90.01.01.02.21.01 OBRAS PCAS. 100,000
0.1.90.01.01.02.21.08 SERV.PCOS. 500,000
0.3.50.01.01.02.20.11 SALUD 30,000
0.1.90.01.01.02.20.05 SALUD 40,000
0.1.90.01.01.02.20.03 COMUNICACIÓN 50,000
0.1.90.01.01.02.20.03 JUZG.FAL TAS 10,000
0.5.90.01.01.02.21.16 COMUNICACIÓN 80,000
TOTAL 2.510,000
ANEXO II
0.2.10.01.01.02.21.01 SERV.PCOS. 1.000,000
0.2.30.01.01.02.21.05 SERV.PCOS 1.510,000
TOTAL 2.510,000
Mg.Sc.Lic. MARCELO GABRIEL BENEDETTO
Secretario de Gobierno
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda.