Este documento é extenso demais para traduzir automaticamente. O texto original em espanhol é exibido abaixo.
DECRETO Nº 011/2.013
Concordia, 8 de Enero de 2.013
VISTO el Expediente Nº 1.111.339 y,
CONSIDERANDO:
Que a fojas 01, obra Factura Tipo “C” Punto de Venta: 0002 – Comprobante Número: 00000020 de fecha 05 de Noviembre de 2012, por PESOS CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO ($ 5.174,00), presentada por la firma “MARÍA WENCESLADA ORTIZ” con domicilio en Avenida Eva Perón Nº 2497 de la ciudad de Concordia.
Que a fojas 02 a 24, obran Remitos conformados por quienes se desempeñan en los distintos Centros Municipales.
Que a fojas 25, obra acta de Recepción debidamente conformada.
Que a fojas 26, obra nota de la Subsecretaría de Desarrollo Social, solicitando la Imputación Preventiva del gasto.
Que en la mencionada nota, se encuadró el presente gasto en el Art. 12º Inc. d) 1 y lo establecido en el Art. 113º Ordenanza Nº 34.698/2011.
Que a fojas 27 y 27 vuelta, obra copia autenticada del Decreto Nº 2.089/2012 de fecha 27 de Noviembre de 2012, mediante el cual se aprueba la continuidad del presente trámite.
Que a fojas 29, el Director de Rentas informa que el contribuyente Ortiz María Wenceslada se encuentra inscripta en la Tasa de Inspección de Higiene, y que no mantiene deuda a la fecha.
Que a fojas 30 y 31, obra Imputación Preventiva Nº 6163, Año 2012 y a fojas 32, Autorización de la misma por la Secretaría de Economía y Hacienda.
Que a fojas 33, obra copia de la nota presentada oportunamente por la Dirección de Compras y Suministros.
Que a fojas 34, obra informe de la Contaduría Municipal.
Que con respecto al segundo ítem, a fojas 40 obra informe de la subsecretaria de Desarrollo Social.
Que con respecto al tercer ítem, los precios facturados son acordes a los de plaza.
Que con respecto al cuarto ítem, a fojas 37, obra informe de la Directora de Compras y Suministros.
Que con respecto al quinto ítem, se procedió a cumplimentar el foliado en la Secretaria de Desarrollo Social.
Que a fojas 35 obra de la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.), Constancia de Inscripción de la Firma “MARÍA WENCESLADA ORTIZ”.
Que a fojas 36, obra Compromiso Nº 6302 Año 2012.
Que la presente compra se encuadra en lo dispuesto en el Art. Nº 12º Inc. d) 1 y lo establecido en el Art. 113º Ordenanza Nº 34.698/2011.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, incisos ñ), q) y u) de la Ley 10.027, Régimen Municipal, Modificada por Ley Nº 10.082.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase y reconócese el presente gasto por la suma total de PESOS CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO ($ 5.174,00), y declarase de legítimo abono dicho importe a la Firma “MARÍA WENCESLADA ORTIZ”, debiéndose encuadrar el mismo en lo dispuesto en el Art. Nº 12º Inc. d) 1 y lo establecido en el Art. 113º Ordenanza Nº 34.698/2011.
ARTÍCULO 2º.- Imputase el gasto aprobado en el ARTÍCULO 1º a la Partida Presupuestaria Nº 0.4.30.01.01.02.20.02.DESARROLLO SOCIAL.
ARTÍCULO 3º.- Gírese a Contaduría y Tesorería a sus efectos.
ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y dese a la Secretaria de Gobierno.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
GLORIA SILVINA WARNER
Secretaria de Desarrollo Social.
DECRETO N° 012/2.013
Concordia, 08 de Enero de 2.013
VISTO las actuaciones obrantes en Expediente N° 2429 Letra "D"/2012;
CONSIDERANDO:
Que el Director Municipal de Viviendas a fs 01 solicita rescindir el Contrato de Ejecución de Obra suscripto oportunamente entre la Municipalidad de Concordia y la Cooperativa de Trabajo Santa Catalina Ltda., respectivamente para la construcción de cuatro viviendas e infraestructura básica.
Que dicho contrato en su Cláusula Décimo Segunda y Décimo Primera respectivamente contemplan la rescisión contractual previendo además allí las causales.
Que obra documental correspondiente a la Cooperativa en cuestión, a saber contratos de ejecución de obra, actas de constatación de avance de obra, dictamen de Asesoría Legal y Técnica de la Dirección Municipal de Vivienda entre otros.
Que toma intervención la Asesoría Legal y Técnica de la Dirección Municipal de Viviendas, manifestando que: “... y acreditado el abandono de la obra por la Cooperativa referenciada – pese a la intimación que le fueran cursada fehacientemente a la misma, además de la responsabilidad de la Municipalidad de Concordia frente a los organismos estatales referida a la ejecución del presupuesto oportunamente asignado por el comitente en el Convenio Marco y el interés público comprometido, se aconseja dictar el Acto Administrativo respectivo disponiendo la Rescisión del Contrato de Ejecución de Obra con la Cooperativa de Trabajo Santa Catalina Ltda., fundada en la causal de abandono de la obra. Oportunamente de considerar pertinente el dictado del Acto Administrativo en el sentido aconsejado, notifíquese.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107° Inciso n) y u) de la ley 10.027 y sus modificatorias - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.-
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- RESCINDIR los contratos de Ejecución de Obra para la construcción de cuatro viviendas y para infraestructura básica suscripto entre la Cooperativa de Trabajo Santa Catalina Ltda., y la Municipalidad de Concordia dada las razones expuestas en los Considerandos precedentes.
ARTICULO 2°.- Notificar a través del Departamento Inspección General a la Cooperativa de Santa Catalina Ltda., en la persona de su Presidente. Asimismo se deberá comunicar que la Municipalidad de Concordia se reserva el derecho de efectuar las acciones civiles y/o penales correspondientes.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO Nº 013/2.013
Concordia, 08 de Enero de 2.013
VISTO el Expediente Interno N° 1838 “D”/2012, adjunto a Expediente 1307 “D”/2012, relacionado con el descuento un día y la bonificación por asistencia y puntualidad, en los haberes del mes de Setiembre de 2012, del agente mensual MAURICIO JAVIER STABILE, Legajo N° 5061, DNI N° 28.586.423 y;
CONSIDERANDO:
Que a fojas 2 del expediente N° 1838 “D”"/12 obra copia Resolución Nº 5243/12 de fecha 11/09/2012.
Que a fojas 6 la Dirección de Recursos Humanos informa que al agente STABILE, se le descontó de los haberes del mes de Setiembre/2012, un día y la bonificación por asistencia y puntualidad, por falta de firma, la salida el 24/08/12.
Que a fojas 1, la Dirección de Viviendas comunica que el mencionado agente concurrió a trabajar normalmente el día antes citados.
Que a fojas 4 obra informe de la Dirección de Liquidaciones, en lo referente a la percepción de la bonificación por asistencia y puntualidad.
Que el presente se exceptúa el Decreto N° 159/2000.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107°, Incisos q) y u) de la Ley Provincial N° 10.027/11 Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Dispónese el pago de un día y la bonificación por asistencia y puntualidad, descontados en el sueldo del mes de Setiembre de 2012, al agente mensual MAURICIO JAVIER STABILE, Legajo N° 5061, DNI N° 28.586.423.
ARTICULO 2°.- Exceptúese el Decreto N° 159/2000.
ARTICULO 3°.- Gírese a la Dirección de Recursos Humanos y Dirección de Liquidaciones a sus efectos, tome nota esta, Contaduría y Secretaria de Obras y Servicios Públicos.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 014/2.013
Concordia, 08 de Enero de 2.013
VISTO las actuaciones obrantes en Expediente N° 2329 Letra "D"/2012;
CONSIDERANDO:
Que el Director Municipal de Viviendas a fs 01 solicita rescindir el Contrato de Ejecución de Obra suscripto oportunamente entre la Municipalidad de Concordia y la Cooperativa de Trabajo La Esperanza de Gerardo Yoya Ltda., para la construcción de cuatro viviendas e infraestructura en el Barrio Gerardo Yoya de Concordia.
Que dicho contrato en su Cláusula Décimo Segunda y Décimo Primera respectivamente contemplan la rescisión contractual previendo además allí las causales.
Que obra documental correspondiente a la Cooperativa en cuestión, a saber: contratos de ejecución de obra, actas de constatación de avance de obra, dictamen de Asesoría Legal y Técnica de la Dirección Municipal de Vivienda entre otros.
Que toma intervención la Asesoría Legal y Técnica de la Dirección Municipal de Viviendas, manifestando que: “... y acreditado el abandono de la obra por la Cooperativa referenciada – pese a la intimación que le fueran cursada fehacientemente a la Cooperativa en cuestión, además de la responsabilidad de la Municipalidad de Concordia frente a los organismos estatales referida a la ejecución del presupuesto oportunamente asignado por el comitente en el Convenio Marco y el interés público comprometido, se aconseja dictar el Acto Administrativo respectivo disponiendo la Rescisión de los Contratos de Ejecución de Obra e Infraestructura suscriptos oportunamente con la Cooperativa de Trabajo La Esperanza de Bº Gerardo Yoya Ltda., fundada en la causal de abandono de la obra. Oportunamente de considerar pertinente el dictado del Acto Administrativo en el sentido aconsejado, notifíquese.
Que dados que los informes elaborados por Dirección Municipal de Viviendas, estando prevista la causal de rescisión en el contrato que regula las relaciones entre las partes, y acreditando el abandono de la obra por parte de la Cooperativa de Trabajo Constructora de Fe y Esperanza Ltda., además de la responsabilidad de la Municipalidad de Concordia frente a los organismos estatales en el Convenio Marco y el interés público comprometido, este Departamento Ejecutivo Municipal estima pertinente rescindir el Contrato de Ejecución de Obras y Contrato de Addenda suscripto con la Cooperativa de Trabajo Constructora de Fe y Esperanza Ltda., fundada en la causal de incumplimiento de los plazos de entrega y abandono de la obra.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107° Inciso n) y u) de la ley 10.027 y sus modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.-
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- RESCINDIR los contratos de Ejecución de Obra para la construcción de cuatro viviendas y contrato de Ejecución para infraestructura básica para las mismas, suscripto entre la Cooperativa de Trabajo La Esperanza de Bº Gerardo Yoya Ltda., y la Municipalidad de Concordia dada las razones expuestas en los Considerandos precedentes.
ARTICULO 2°.- Notificar a través del Departamento Inspección General a la Sra., Silvia Andrea Casas en su carácter de Presidente de la Cooperativa La Esperanza de Bº Gerardo Yoya Ltda., Asimismo se deberá comunicar que la Municipalidad de Concordia se reserva el derecho de efectuar las acciones civiles y/o penales correspondientes.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 015/2.013
Concordia, 08 de Enero de 2.013
VISTO las actuaciones obrantes en Expediente N° 2428 Letra "D"/2012;
CONSIDERANDO:
Que el Director Municipal de Viviendas a fs 01 solicita rescindir el Contrato de Ejecución de Obra suscripto oportunamente entre la Municipalidad de Concordia y la Cooperativa de Trabajo Emanuel Bº Pancho Ramírez Ltda., para la construcción de cuatro viviendas en el (nomenclatura catastral: Manzana 0- Parcela 05 Sección 56 PU) del Barrio Pancho Ramírez de Concordia.
Que dicho contrato en su Cláusula Décimo Cuarta contempla la rescisión contractual previendo además allí las causales.
Que obra documental correspondiente a la Cooperativa en cuestión, a saber: contratos de ejecución de obra, actas de constatación de avance de obra, informe contable y técnico, carta documento Nº 311435925 Correo Argentino de fs, 11 y acuse de recibido de fs, 13 dictamen de Asesoría Legal y Técnica de la Dirección Municipal de Vivienda entre otros.
Que toma intervención la Asesoría Legal y Técnica de la Dirección Municipal de Viviendas, manifestando que: “... y acreditado el abandono de la obra por la Cooperativa referenciada – pese a la intimación que le fueran cursada fehacientemente a la Cooperativa en cuestión, además de la responsabilidad de la Municipalidad de Concordia frente a los organismos estatales referida a la ejecución del presupuesto oportunamente asignado por el comitente en el Convenio Marco y el interés público comprometido, se aconseja dictar el Acto Administrativo respectivo disponiendo la Rescisión de los Contratos de Ejecución de Obra e Infraestructura suscriptos oportunamente con la Cooperativa de Trabajo Emanuel Bº Pancho Ramírez Ltda., fundada en la causal de abandono de la obra. Oportunamente de considerar pertinente el dictado del Acto Administrativo en el sentido aconsejado, notifíquese.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107° Inciso n) y u) de la ley 10.027 y sus modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- RESCINDIR los contratos de Ejecución de Obra para la construcción de cuatro (04) viviendas suscripto oportunamente entre la Cooperativa de Trabajo Emanuel Bº Pancho Ramírez Ltda., y la Municipalidad de Concordia dada las razones expuestas en los Considerandos precedentes.
ARTICULO 2°.- Notificar a través del Departamento Inspección General al Sr., Jorge Benítez en su carácter de Presidente de la Cooperativa de Trabajo Emanuel Bº Pancho Ramírez Ltda., Asimismo se deberá comunicar que la Municipalidad de Concordia se reserva el derecho de efectuar las acciones civiles y/o penales correspondientes.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO Nº 016/2.013
Concordia, 08 de Enero de 2.013
VISTO la Factura Tipo “C” Punto de Venta: 0002 – Comprobante Número 00000025 de fecha 02 de Enero de 2013, por PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE ($ 2.420,00) presentada por la firma “MARÍA WENCESLADA ORTIZ” de MARÍA WENCESLADA ORTIZ con domicilio en Avenida Eva Perón Nº 2497 de la ciudad de Concordia y,
CONSIDERANDO:
Que la presentación de dicho documento, corresponde a la adquisición de gas butano y propano, destinado a los distintos Comedores Infantiles, Centros de Cuidado Infantil, Centros de Desarrollo Infantil, Hogar de Menores San Antonio, dependientes de la Dirección de Minoridad y Familia de la Municipalidad de Concordia.
Que debido a la necesidad de continuar atendiendo a niños de familias de bajos recursos económicos, se hace imperioso contar con tan valioso combustible para la preparación de los alimentos que los mismos reciben en los Centros de Atención Municipales.
Que la presente compra a la firma “MARIA WENCESLADA ORTIZ” de MARÍA WENCESLADA ORTIZ se debe a que la anterior proveedora “COOPERATIVA ELÉCTRICA Y OTROS SERVICIOS DE CONCORDIA LTDA.”, ha dejado de proveer gas a la Municipalidad de Concordia, al haber dejado la concesión por la venta de gas al público.
Que en la nota adjunta por la Subsecretaria de Desarrollo Social Dependiente de la Secretaria de Desarrollo Social, se dejan explícitos los motivos por la modalidad de contratación.
Que la presente se encuadra en lo dispuesto en el Art. 12º Inc. d) 1 de la Ordenanza Nº 34.698/2011 y en el Art. 113º de la citada Ordenanza.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, incisos ñ), q) y u) de la Ley 10.027, Régimen Municipal, modificada por Ley 10.082.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase la continuidad del trámite de la Factura Tipo “C” Punto de Venta: 0002- Comprobante Número: 00000025, por la suma total de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE ($ 2.420,00), presentada por la firma “MARÍA WENCESLADA ORTIZ” de MARÍA WENCESLADA ORTIZ de acuerdo con lo expresado en los Considerando Precedentes, debiéndose encuadrar el gasto en lo dispuesto en el Art. 12º Inc. d) 1 de la Ordenanza Nº 34.698/2011 y en el Art. 113º de la citada Ordenanza.
ARTÍCULO 2º.- Gírese para informes a la Dirección de Rentas Municipal, Dirección de Presupuesto, Dirección de Compras y Suministros, Contaduría.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
GLORIA SILVINA WARNER
Secretaria de Desarrollo Social.
DECRETO N° 017/2.013
Concordia, 08 de Enero de 2.013
VISTO el Expediente Interno N° 68 Letra “B”/2012, relacionado con la renuncia presentada por la agente municipal MARTA ELENA BEGUE y,
CONSIDERANDO:
Que a fojas 1 obra renuncia presentada por la agente mensual MARTA ELENA BEGUE, DNI Nº 18.099.788, Legajo Nº 9124, por razones particulares.
Que a fojas 3 el Departamento Liquidaciones toma conocimiento solicitando se dicte el acto administrativo pertinente, e indica que con respecto al segundo semestre del sueldo anual complementario 2011, fue depositado el 22/12/2011 en su cuenta personal.
Que la Dirección de Recursos Humanos a fojas 4 del expediente de referencia informa que la agente mensual MARTA ELENA BEGUE, DNI Nº 18.099.788, Legajo Nº 9124, presta servicios en este Municipio desde el 01/12/2006, revista como personal mensual Categoría 15º del Escalafón Municipal, dependiente de la Secretaría de Salud y Medio Ambiente - Dirección de Saneamiento Ambiental.
Que, continúa el informe de la Dirección de Recursos Humanos, dicha agente solicitó licencia sin goce de sueldo: NOVENTA (90) días desde el 01/10/11 al 29/12/11 acordada por Decreto Nº 2249/11, NOVENTA (90) días más desde el 01/01/12 – Expediente Nº 4 “B”/12 y NOVENTA (90) días desde el 01/04/12 en Expediente Nº 30 “B”/12; indicando asimismo que la agente Begue hizo uso de la Licencia Año 2.011.
Que a fojas 6 obra intervención de la Dirección de Saneamiento Ambiental.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º), Incisos b) y u) de la Ley Nº 10.027 – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Acéptase la renuncia presentada por agente mensual MARTA ELENA BEGUE, DNI Nº 18.099.788, Legajo Nº 9124, dependiente de la Dirección de Saneamiento Ambiental - Secretaría de Salud y Medio Ambiente, por razones particulares.
ARTÍCULO 2º.- Remítase a la Dirección de Recursos Humanos a los fines de su conocimiento, toma de razón y notificación.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete y archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Medio Ambiente.
DECRETO Nº 018/2.013
Concordia, 08 de Enero de 2.013
VISTO, el Decreto N° 2.14212012, y;
CONSIDERANDO:
Que en el Artículo 6° del Decreto N° 2142/2012, se dispone que aquellos Agentes Municipales, cualquiera sea su situación de revista, que acumulen licencias anteriores, debidamente justificadas, incluida la del año 2012 tendrán plazo para su utilización total hasta el 31 de Agosto de 2.013 inclusive. En todos los casos que por razones de servicios no se puedan otorgar las licencias, cada Secretaría de las cuales dependan las distintas áreas deberán dictar el acto administrativo correspondiente para que los agentes no pierdan el derecho al uso de las mismas.
Que conforme a las funciones asignadas y al cronograma de obras previsto para el presente año, resulta necesario disponer una ampliación de la fecha prevista en el Artículo 6° del Decreto N° 2142/12, hasta el 31 de Diciembre de 2013 para la utilización de los días de licencias ordinarias atrasadas, inclusive 2012, para aquellos Agentes Municipales dependientes de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, cualquiera sea su situación de revista, que acumulen licencias de años anteriores, que por razones de servicio, debidamente justificadas, no han hecho uso de las licencias anuales y se han ido acumulando a través del tiempo.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107º, Inciso, u de la Ley Provincial N° 10.027/11 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Prorróguese hasta el 31 de Diciembre de 2013, el uso de los días de licencias no gozadas, inclusive 2012, para aquellos Agentes Municipales dependientes de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, cualquiera sea su situación de revista, que acumulen licencias de años anteriores, que por razones de servicio, debidamente justificadas, no han hecho uso de las licencias anuales y se han ido acumulando a través del tiempo.
ARTICULO 2°.- Dispónese que, cada Dirección de la mencionada Secretaría remita al Departamento Recursos Humanos de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos la nomina de los agentes que se encuentran en dicha situación; como así también deberán tomar los recaudos necesarios para que el agente goce de la licencia correspondiente, evitando que caduque la misma.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y oportunamente archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 019/2.013
Concordia, 08 de Enero de 2.013
VISTO y,
CONSIDERANDO:
Que es decisión y voluntad política de esta Gestión de Gobierno efectuar modificaciones en las actuales designaciones de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos.
Que por lo expuesto y a los fines de garantizar el normal funcionamiento de la Unidad Operativa Pavimento y Cordón Cuneta dependiente de la Unidad Coordinadora Externa de la Dirección de Mantenimiento de Calles Pavimentadas y Ejecución de Obras Públicas de la Subsecretaría de Obras Públicas, Secretaría de Obras y Servicios Públicos, conforme a las disposiciones previstas en la normativa vigente, este Departamento Ejecutivo considera atinado designar para desempeñar la función de Jefe Unidad Operativa Pavimento y Cordón Cuneta al agente mensual JOSE MARIA FRANCO Documento Nacional de Identidad N° 14.162.822, legajo 5030, a partir del día 1° de Enero de 2013.
Que el citado agente desempeñará las funciones previstas y establecidas en el artículo 32° 1, capitulo III de la Ordenanza N° 34.064 y su modificatoria.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 10r, Incisos b, h y u de la ley N° 10.027 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Desígnese en el cargo de Jefe Unidad Operativa Pavimento y Cordón Cuneta dependiente de la Unidad Coordinadora Externa de la Dirección de Mantenimiento de Calles Pavimentadas y Ejecución de Obras Públicas de la Subsecretaría de Obras Públicas, Secretaria de Obras y Servicios Públicos, a partir del 1° de Enero de 2.013 al agente mensual JOSE MARIA FRANCO Documento Nacional de Identidad N° 14.162.822, Legajo 5030, para desempeñar las funciones previstas y establecidas en el artículo 32° 1, capitulo III de la Ordenanza N° 34.064 y su modificatoria.
ARTICULO 2°.- Establecese que el citado agente tendrá el rango de Jefe de Departamento - Nivel 3.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, oportunamente archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 020/2.013
Concordia, 08 de Enero de 2.013
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1.105.356/12, y;
CONSIDERANDO:
Que a fojas 1 obra nota, enviada por el Señor CRISTHIAN ALBERTO FLORES DNI N° 32.217.866, solicitando un puesto de trabajo.
Que a fojas 8 obra Dictamen N° 1954/12 del 27/12/2012, emitido por la Dirección de Asuntos Jurídicos, señalando que se encuentra en vigencia el Decreto N° 31.400/99, que en su articulo 10° prescribe: “Prohíbese, bajo pena de nulidad absoluta la designación, nombramiento, contratación o incorporación de personal a la Administración Publica Municipal, incluyendo al Ente Descentralizado de Obras Sanitarias, en categoría o situaciones de revista alguna, dentro o fuera del Escalafón o por cualquier forma o contratación y la creación de adicionales, sin previa autorización expresa del Departamento Ejecutivo, que refrendara con su firma los particulares casos en que, se determine la necesidad y condiciones de su designación, en tanto la misma cuente con la correspondiente asignación presupuestaria para ello”.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107º, Incisos ñ), q) y u) de la Ley N° 10.027/11 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- No hacer lugar a lo solicitado por el Señor CRISTHIAN ALBERTO FLORES DNI N° 32.217.866, por encontrarse en vigencia el Decreto N° 31.400/99.
ARTICULO 2°.- Notifíquese a través de la Dirección de Inspección General al Señor CRISTHIAN ALBERTO FLORES.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese y archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 021/2.013
Concordia, 08 de Enero de 2.013
VISTO que el Subsecretario de Salud, hará uso de su descanso anual a partir del día 07/01/2013 y,
CONSIDERANDO:
Que se estima pertinente poner a cargo transitoriamente de la Subsecretaría de Salud a la Directora de Atención Primaria de la Salud, Dra. SUSANA CALVO, sin perjuicio de sus funciones específicas.
Que la presente decisión tendrá vigencia mientras perdure lo mencionado en el VISTO.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°) de la Ley N° 10.027 y modificatorias - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Encargase la atención de la Subsecretaría de Salud y mientras dure la ausencia de su titular, Directora de Atención Primaria de la Salud, Dra. SUSANA CALVO, sin perjuicio de sus funciones especificas, a partir del día 07 de Enero de 2013, en virtud de los Considerandos precedentes.
ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete y archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Medio Ambiente.
DECRETO Nº 022/2.013
Concordia, 8 de Enero de 2.013
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Interno Nº 436 Letra “S”/12 y,
CONSIDERANDO:
Que a fojas 1 del expediente citado en el Visto, obra nota suscripta por el Director de Especialidades Médicas, Dr. Joaquin O. LLane, mediante la cual hace conocer un hecho presuntamente ocurrido en el Laboratorio de esa Dirección, el día 10/10/2.012, informando que no se dio inicio al “protocolo para accidentes con agujas”, en el caso de la denuncia promovida por la Doctora Alicia Facendini.
Que la Dirección de Recursos Humanos emite informe obrante a fojas 4.
Que a fojas 5 se ha expedido el Tribunal de Disciplina, aconsejando la instrucción de Información Sumaria a los fines de determinar por qué no se dio inicio en tiempo y forma el protocolo por accidentes en el citado caso.
Que a fojas 6 la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia mediante Dictamen Nº 1.608/12 en el que aconseja disponer la instrucción de una Información Sumaria a los efectos de deslindar y establecer las responsabilidades que pudieren determinarse en el inicio del “protocolo de accidentes con agujas”, en el caso de la denuncia promovida por la Doctora Alicia Facendini, del que tomara también conocimiento el Dr. LLane, designándose como Instructor Sumariante al Doctor Christian Carlos Mazariche.
Que asimismo, se acompaña copia de la denuncia que oportunamente se elevara al Dr. Mario Imaz, Secretario de Salud y Medio Ambiente.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º), Inciso b) de la Ley Nº 10.027 – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Dispónese la instrucción de una Información Sumaria, a los fines de esclarecer las circunstancias por las cuales se han producido los hechos informados mediante Expediente Interno Nº 436 Letra “S”/12, y deslindar y establecer las responsabilidades que puedan emerger como consecuencia de los mismos, en virtud de lo expresado en el Considerando precedente.
ARTÍCULO 2°.- Desígnase Instructor Sumariante al Doctor Christian Carlos Mazariche, dependiente de la Dirección de Asuntos Jurídicos.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete y archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Medio Ambiente.
DECRETO N° 023/2.013
Concordia, 08 de Enero de 2.013
VISTO la factura “B”N° 0007-00195506 correspondiente a la firma María Esther Díaz de Díaz y Boris Klaric SH obrante a fs 1 del Expediente N° 1.109.797 por la suma de PESOS CUATRO MIL OCHO ($ 4.008,00),
CONSIDERANDO:
Que la misma corresponde a una compra directa realizada por la Subsecretaria de Gobierno y Relaciones Institucionales de acuerdo al detalle a fs.1 del presente Expediente.
Que conforme lo informado por el Departamento Presupuesto, corresponde imputar el presente gasto a las partidas: 0.4.90.01.03.04.34.02 Gob.
Que no obstante lo informado por Contaduría, es decisión de este Departamento Ejecutivo, reconocer y aprobar el gasto.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107, incisos ñ), q) y u) de la Ley N° 10027 modificada por la Ley 10.082 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Dejar sin efecto la Resolución N° 7276/12 de fecha 04/12/2012.
ARTICULO 2°.- Dispónese la continuidad del tramite de las presentes actuaciones obrantes en el Expediente N° 1109797/12 conforme a lo establecido por el Articulo 113° de la Ordenanza N° 34.698/11.
ARTICULO 3°.- Reconocer el presente gasto por la suma total de PESOS CUATRO MIL OCHO ($ 4.008) correspondiente a la factura “C” N° 0007 00195506 y declarar dicho importe de legítimo abono a la firma María Esther Díaz de Díaz y Boris Klaric SH con domicilio en San Luis 742, encuadrándolo en el Articulo 12° inciso d)1 de la Ordenanza 34.698/11.
ARTICULO 4°.- Dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 115° de la Ordenanza N° 34.698/11, en caso de que el proveedor continúe con la deuda al momento del pago.
ARTÍCULO 5°.- Girar a Contaduría para su imputación a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 2012 correspondiente al Ejercicio 2012: Gob. y girar a Tesorería sus efectos.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
DECRETO Nº 024/2.013
Concordia, 08 de Enero de 2.013
VISTO la misiva enviada desde la Residencia de Medicina General y Familiar del Hospital Delicia Concepción Masvernat y,
CONSIDERANDO:
Que a través de la misma, se interesa que se declare de interés Municipal el Curso de “Actualización en Neuropsicopatología infantojuvenil y adultos: una visión PINE”.
Que dicho curso se encuentra destinado a profesionales de la Salud en forma totalmente gratuita a desarrollarse a partir del mes de Marzo de 2013, en instalaciones del mencionado nosocomio.
Que por lo expuesto y atento a la importancia de dicho evento, corresponde proceder a declarar de interés Municipal Científico y cultural lo antes mencionado.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º) Inciso u) de la Ley Provincial Nº 10.027 y modificatorias - Régimen Municipal.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Declárase de Interés Científico Cultural el Curso de Curso de “Actualización en Neuropsicopatología infantojuvenil y adultos: una visión PINE”, a desarrollarse a partir de Marzo de 2013 en instalaciones del Hospital Delicia Concepción Masvernat, en virtud de los considerandos precedentes.
ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete y archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Medio Ambiente.
DECRETO Nº 025/2.013
Concordia, 08 de Enero de 2.013
VISTO el contenido del Expediente Interno N° 967 Letra “S” del año 2012 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N° 6981/12 de fecha 28 de Noviembre de 2012, obrante a fs. 22 y 23, se dispone efectuar el llamado a Licitación Pública N° 51/12 “ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL OPERARIO DE LA SO y SP, destinada al personal de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos.
Que de fojas 25 a 39 obran actuaciones referidas a las publicaciones y entrega de Pliegos de Bases y Condiciones Particulares efectuada por la Dirección de Compras y Suministros.
Que a fojas 40 a 43 obra Acta de Apertura de fecha 19 de Diciembre de 2012, informando que en el acto de apertura se presentaron cinco ofertas correspondientes a:
• DIEGO CENTURION, cotizando ítem 3, 4 y 5-, a un importe total de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA ($ 247.790,00).
• KUPERVASER Y CIA S.C., cotizando ítems 1, 2 y 5, un importe total de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE ($ 493.369,00).
• DOMINGO SALVADOR BIANCHINI, cotizando la totalidad de lo solicitado, a un importe total de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TRES CON 16/100 ($ 397.703,16), presentando alternativa de los ítems 1 y 2 a un importe total de $ 129.458,80.
• MASIVO S. A., cotizando ítems 1, 2, 3 y 5, a un importe total de PESOS TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO ($ 319.261,00), ofreciendo alternativas de los ítems 1 a un importe unitario de $ 262, e ítem 2 a un precio unitario de $ 251,50.
• NET GROUP S.R.L., cotizando la totalidad de lo solicitado a un importe total de PESOS SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETENTA Y CUATRO ($ 629.074,00) ofreciendo alternativas de los ítems 1 a un importe unitario de $ 657,11, ítem 2 a un importe unitario de $ 564,09 e ítem 4 a un importe unitario de $ 196,99.
Que a fojas 190 obra informe del Ingeniero Civil y Laboral Hazan Enrique José, donde aconseja adjudicar los ítems 1 y 2 a la firma Kupervaser y Cía. S.C., ítems 3 y 4 al proveedor Bianchini Domingo y sugiere un segundo llamado del ítems 5, por quedar desestimas las ofertas por no ajustarse a lo especificado en el Pliego de Bases y Condiciones, por otro lado solicita que se modifique lo especificado para el Ítem 5º para el segundo llamado.
Que a fojas 191 y 192, obra Dictamen de Comisión Evaluadora de fecha 27 de diciembre de 2012, y planillas Anexas de la Comisión Evaluadora informando que, analizada el aspecto formal, verifica que, las ofertas KUPERVASER Y CIA. S. C., DOMINGO SALVADOR BIANCHINI y MASIVO S. A., cumplen con toda la documentación requerida en el Art. 5º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, por otra parte las ofertas de DIEGO CENTURION y NET GROUP S. R. L., no cumplen con los inc) a) y e) DEL Art. 5º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares por lo que corresponde declarar la inadmisibilidad de las ofertas; y teniendo en cuenta lo informado por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, la Comisión aconseja adjudicar de la siguiente manera según el detalle que se adjunta:
• KUPERVASER Y CIA. S.C.: ítems 1 y 2, por un importe total PESOS DOSCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE ($ 213.439), por la calidad de la mercadería ofrecida y por ajustarse la misma a los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
• DOMINGO SALVADOR BIANCHINI: ítems 3 y 4, por un importe total de PESOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 40/100 ($ 88.898,40), por cumplir con la calidad exigida y ser el precio mas conveniente .
Que la Dirección de Presupuesto ha efectuado la imputación preventiva correspondiente y la Secretaria de Economía y Hacienda tomó la intervención de su competencia autorizando el gasto.
Que por lo expuesto, es decisión de este Departamento Ejecutivo adjudicar de la siguiente manera, por ser la oferta más conveniente a los intereses de la Comuna, conforme a lo descrito en las planillas adjuntas, las cuales forman parte del presente Decreto.
• KUPERVASER Y CIA. S.C.: ítems 1 y 2, por un importe total de PESOS DOSCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE ($ 213.439).
• DOMINGO SALVADOR BIANCHINI: ítems 3 y 4, por un importe total de PESOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 40/100 ($ 88.898,40).
• Modificar lo especificado para el ítem 5º, el que quedará redactado de acuerdo a lo expresado en el Anexo II
Que el Monto total adjudicado asciende a la PESOS TRESCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 40/100 ($ 302.337,40).
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, incisos ñ), q) y u), de la Ley 10027 y su modificatoria – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1º.- Apruébese el procedimiento licitatorio obrante en el Expediente Interno N° 967 Letra “S” del año 2012, llamado a Licitación Pública N° 51/12 “ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL OPERARIO DE LA SO y SP, destinada al personal de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, dispuesta mediante Resolución N° 6981/12 de fecha 28 de Noviembre de 2012, conforme a lo considerado precedentemente.
ARTICULO 2º.- Adjudicase a la firma KUPERVASER Y CIA. S.C.: ítems 1 y 2, por un importe total de PESOS DOSCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE ($ 213.439), conforme a lo descrito en el Anexo I que forma parte del presente Decreto y en virtud de lo considerado precedentemente.
ARTICULO 3º.- Adjudicase a la firma DOMINGO SALVADOR BIANCHINI: ítems 3 y 4, por un importe total de PESOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 40/100 ($ 88.898,40), conforme a lo descrito en el Anexo I que forma parte del presente Decreto y en virtud de lo considerado precedentemente.
ARTÍCULO 4º.- Modificar las características detalladas para el Ítem 5º el que quedará redactado conforme a lo establecido en el Anexo II que forma parte del presente Decreto.
ARTICULO 5º.- Declárese inadmisible las ofertas de las firmas DIEGO CENTURION y NET GROUP S. R. L., por no cumplir con los Inc. a) y e) del Art. 5º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, dado lo dictado por la Comisión Evaluadora.
ARTICULO 6º.- Dispónese que la Dirección de Compras y Suministros, realice el segundo llamado a licitación y fije fecha de apertura de las propuestas, correspondiente al ítem 5º que fuera declarado inadmisible en el Artículo precedentemente.
ARTÍCULO 7º.- Imputase el presente gasto en las Partidas Presupuestarias:
N° 0.1.90.01.01.02.20.08 O.P ($ 111.810,00)
N° 0.1.90.01.01.02.20.08 S.P. ($ 52.920,00)
Nº 0.2.30.01.01.02.20.08 S.P. ($ 65.630,00)
Nº 0.2.40.01.01.02.20.11 S.P ($ 1.117.40)
Nº 0.2.70.01.01.02.20.08 S.P. ($ 48.720,00)
Nº 0.2.90.01.01.02.20.08 S.P. ($ 22.140,00)
Monto total adjudicado PESOS TRESCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 40/100 ($ 302.337,40).-
ARTICULO 8º.- Dispóngase que a través de la Dirección de Compras y Suministros se de cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 64° PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del Estado Municipal y demás obligaciones establecidas.
ARTICULO 9º.- Dispóngase que a través de la Dirección de Compras y Suministros se notifique a las firmas que resultaron adjudicatarias del contenido del presente acto administrativo, como así también a la que no resultó adjudicataria y proceda oportunamente a iniciar los trámites de Devolución de los Depósitos de Garantía correspondientes.
ARTICULO 10º.- Comuníquese, publíquese, dese copia a la Secretaría de Gobierno, Turismo y Producción y oportunamente archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 026/2.013
Concordia, 08 de Enero de 2.013
VISTO el Convenio suscrito el día 1° de noviembre de 2008, entre la Municipalidad de Concordia y el PERSONAL de la Dirección de Atención Primaria de la Salud y de la Dirección de Especialidades Médicas, ratificado por Decreto N° 1.603/08 y,
CONSIDERANDO:
Que en el Convenio citado en el VISTO, se establece que el personal de la Dirección de Atención Primaria de la Salud y de la Dirección de Especialidades Médicas, percibirá una retribución adicional por el cumplimiento en horario extraordinario, de una serie de tareas operativas destinadas a garantizar y establecer los servicios esenciales que se prestan en la Dirección de Especialidades Médicas y Centros de Atención Primaria de la Salud dependientes de la Dirección de Atención Primaria de la Salud, además de sus funciones cotidianas, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Sexta del mismo.
Que la agente MARIA ANTONELLA PENAYO AMAYA presta servicios en Centros de Atención Primaria de la Salud dependientes la Dirección de Atención Primaria de la Salud, desempeñando las funciones que allí se consignan, y a la fecha no se encuentra comprendido en el beneficio que prevé el referido Convenio.
Que este Departamento Ejecutivo estima justo incluir a la misma dentro de los alcances de las retribuciones que establece el citado Convenio en relación a la función que desempeña, en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º), Inciso u) de la Ley Provincial N° 10027 - Régimen Municipal.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Incorpórase a la agente que se detalla en el Anexo I del presente, en el beneficio previsto en el Convenio suscrito el día 1° de noviembre de 2008, entre la Municipalidad de Concordia y el PERSONAL de la Dirección de Atención Primaria de la Salud y de la Dirección de Especialidades Médicas, ratificado por Decreto N° 1.603/08 -modificado por Decreto N° 967/09 del 17/06109-, debiendo abonarse a la misma el importe correspondiente a las función que desempeña y que se especifica en Centros de Atención Primaria de la Salud dependientes de la Dirección de Atención Primaria de la Salud, de conformidad con lo expresado en el Considerando precedente.
ARTICULO 2°.- Establécese que el adicional que por el presente se otorga a la agente MARIA ANTONELLA PENAYO AMAYA, Legajo N° 8031, será abonado siempre y cuando la misma desempeñe y realice las tareas y funciones indicadas al efecto por el titular de la Dirección de Atención Primaria de la Salud, quedando automáticamente sin efecto al dejar de cumplir las mismas.
ARTICULO 3°.- Establécele que lo dispuesto en el presente Decreto, tiene vigencia a partir de la entrada en vigor de la presente disposición.
ARTICULO 4°.- Establécese que lo dispuesto en el presente Decreto se efectúa como caso de excepción al Decreto N° 444/2011.
ARTICULO 5°.- Remítase a la Dirección de Recursos Humanos a los fines de su conocimiento, toma de razón y notificación. Cumplimentado, envíese copia autenticada a la Dirección de Liquidaciones de la Secretaría de Economía y Hacienda a los fines de su liquidación.
ARTICULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete y archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Medio Ambiente.
ANEXO DECRETO Nº 026/2.013
Apellido y Nombre:
Penayo Amaya María Antonella
Legajo: 8031
Función:
Administrativa Centro Salud
Dir. At.Prim.Salud
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Medio Ambiente.
DECRETO N° 027/2.013
Concordia, 08 de Enero de 2.013
VISTO el Convenio suscripto entre la Municipalidad de Concordia y la Caja Municipal de préstamos Sociedad de Economía Mixta, en el día de la fecha y,
CONSIDERANDO:
Que a través de citado convenio la Municipalidad de Concordia, se compromete a entregar en depósito a la Caja Municipal de Préstamos Sociedad de Economía Mixta-, la suma de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000) para implementar una línea de préstamos personales, conforme a las cláusulas iniciadas en el precitado Convenio.
Que el presente Convenio consta de diez (10) cláusulas.
Que, en consecuencia, se hace necesario dictar la presente disposición, de conformidad con lo establecido en el marco normativo vigente.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por la Ley 10027 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Ratificar en todos sus términos el Convenio del día 8 de diciembre de 2013, entre la Municipalidad de Concordia; representada en este acto por el Señor Presidente Municipal, Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET, asistido por el Señor Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Cr. JUAN DOMINGO ORABONA y el Señor Secretario de Economía y Hacienda, Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA y el Señor Presidente de la Caja Municipal de Préstamos Sociedad de Economía Mixta, Cr. RUBÉN DARÍO BRAU, que consta de diez (10), Cláusulas, cuyo Anexo forma parte integrante del presente Decreto como Anexo I.
ARTICULO 2°.- Facúltase al Secretario de Economía y Hacienda a instrumentar las medidas necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el Convenio ratificado a través del Artículo 1º del presente Decreto.
ARTICULO 3°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto, a las partidas presupuestarias correspondientes al Presupuesto de Gastos vigente de la Administración Público Municipal para el Ejercicio Económico 2012.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda.
ANEXO DECRETO N° 027/2.013
CONVENIO
En la ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos, a los ocho (8) días del mes de diciembre del año dos mil trece, entre la Municipalidad de Concordia, representada en este acto por el Señor Presidente Municipal, Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET, asistido por el Señor Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Cr. JUAN DOMINGO ORABONA y el Señor Secretario de Economía y Hacienda, Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA, en adelante “LA MUNICIPALIDAD”, por una parte y por la otra parte, la Caja Municipal de Préstamos, Sociedad de Economía Mixta, con domicilio en calle San Luis N° 548 de esta ciudad, representada en este acto por su Presidente, el Cr. RUBEN DARIO BRAU, conforme a la designación formulada oportunamente, en adelante llamado “LA CAJA”, todos con domicilio legal en la ciudad de Concordia, convienen en celebrar el presente Convenio, de conformidad con las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD se compromete a entregar en depósito a LA CAJA la suma de Pesos QUINCE MIL ($ 15.000.-), que será abonado en una (1) cuota, destinado al otorgamiento de préstamos personales al personal municipal, en las condiciones que se establecen en las cláusulas subsiguientes. ---------------
SEGUNDA: LA CAJA se compromete destinar la suma objeto del presente a préstamos personales al personal de planta permanente, jornal izados, funcionarios y eventualmente contratados, cuidando de verificar en el caso de los contratados, que el plazo de cancelación del crédito no exceda la duración del contrato.--------------
TERCERA: El tope para el otorgamiento de los préstamos se ha establecido en la suma de Pesos Quinientos ($ 500.-), tomando en consideración además el monto de los haberes y la capacidad de endeudamiento, con un plazo máximo de, devolución (amortización) de diez (10) cuotas mensuales y consecutivas. ---
CUARTA: Los préstamos se destinarán a casos especiales y se canalizarán conforme a la normativa y requisitos que LA CAJA actualmente exige para la operatoria normal y habitual de la misma, con la excepción de que no se requerirá garantía normal, pero si se deberá contar con la autorización pertinente por parte del Departamento Ejecutivo Municipal.
QUINTA: LA MUNICIPALIDAD reconocerá a LA CAJA en concepto de comisión por el servicio prestado en el marco de este Convenio, el 1 % (uno por ciento) que se aplicará mensualmente a cada operatoria, por sistema de amortización francés (interés sobre sueldo).-----------
SEXTA: En el momento de hacer efectiva la liquidación del préstamo LA CAJA procederá a descontar del mismo el valor de los sellados 1% (uno por ciento) del monto del crédito, y los gastos administrativos 2% (dos por ciento) del monto del crédito.-------
SEPTIMA: Los préstamos que LA CAJA efectúe dentro de la operatoria fijada por este Convenio se abonarán mediante descuento de los haberes, conforme a la comunicación formulada por ésta a la Dirección de Recursos Humanos de LA MUNICIPALIDAD, en la que deberá constar datos del beneficiario del crédito, monto prestado y el importe de la cuota a retener para la amortización de la deuda.--------
OCTAVA: Una vez efectivizados los descuentos por parte de LA MUNICIPALIDAD, ésta procederá a depositarios en LA CAJA con el fin de mantener el capital prestado.----------------
NOVENA: Las partes podrán disponer en cualquier momento la rescisión unilateral del presente Convenio, lo que deberá ser comunicado con una antelación no menor a treinta (30) días corridos.-----
DECIMA: En el caso de rescisión del presente LA CAJA deberá proceder al reintegro inmediato de los fondos que resulte depositaria en el marco de este Convenio.-------------
En prueba de conformidad se firman dos (2), ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, recibiendo en éste acto cada parte el suyo.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
Cr. RUBÉN DARÍO BRAU
Presidente C.M.P.
DECRETO N° 028/2.013
Concordia, 08 de Enero de 2.013
VISTO la misiva enviada por el Sr. CARLOS MIGUEL LEON a través de la cual peticiona que se declare de interés Municipal la 3° fecha del Circuito Provincial Femenino y Masculino de Beach Volley 2013 a realizarse los días 19 y 20 de Enero de 2013 en nuestra Ciudad y,
CONSIDERANDO:
Que dicho evento se viene realizando todos los años con el único fin de la difusión de la especialidad y que nuestra Ciudad posea una fecha dentro del calendario Provincial y Nacional.
Que esta actividad es una oportunidad para fomentar el turismo de nuestra Ciudad ya que las duplas participantes vienen de diversos puntos del país.
Que por lo expuesto y atento a la importancia de dicho evento, corresponde proceder a declarar de interés Municipal Deportivo lo mencionado en el VISTO.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°) Inciso u) de la ley Provincial N° 10.027 y modificatorias - Régimen Municipal.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Declárase de Interés Municipal Deportivo la 3° fecha del Circuito Provincial Femenino y Masculino de Beach Volley 2013 a realizarse los días 19 y 20 de Enero de 2013 en nuestra Ciudad, en virtud de los considerandos precedentes.
ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete y archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Medio Ambiente.
DECRETO N° 029/2.013
Concordia, 08 de Enero de 2.013
VISTO el Convenio de Cooperación suscripto el día 7 de Diciembre de 2.012, entre la Municipalidad de Concordia, representada por su Presidente Municipal, Cr., Gustavo Eduardo Bordet, asistido por el Señor Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Cr. Juan Domingo Orabona, Rubén Darío Vittori, en su carácter de Presidente de la Comisión Municipal de Boxeo y el Señor Sergio Krunfli, en su condición de Promotor de Espectáculos de Boxeo y,
CONSIDERANDO:
Que atento a la programación del espectáculo boxístico a realizarse en la ciudad de Concordia, en el mes de Marzo de 2013 y en el cual estará en juego el titulo Mundial de Boxeo Femenino, categoría Minimosca, de la Organización y de la Asociación Mundial de Boxeo, las partes enunciadas desean establecer la participación que les pudiere corresponder a cada uno, en el importante evento que adquiere característica internacional y que constituye icono en el posicionamiento de Concordia en el plano mundial. La Municipalidad ha tomado conocimiento del evento y considerado la posibilidad de brindar apoyo a la iniciativa a efectos de su realización, prestando colaboración en lo que estuviere a su alcance y por lo cual es necesario establecer y delimitar las responsabilidades y competencias de organización, puesta en marcha y concreción del evento y en tal sentido establecen pautas para la concreción del mismo.
Que la Cláusula Primera establece que “LA MUNICIPALIDAD”, colaborará con medios y personas para la efectiva puesta en marcha y funcionamiento del espectáculo a realizarse, disponiendo en tal sentido, en la forma y condiciones que sin resentir los servicios esenciales que le competen, pueda efectivizar, en la organización del transito y estacionamiento de vehículos en la zona de realización del evento, con la provisión de medios y/o vehículos que brinden atención medica primaria o traslados si fuere necesario; y/o en la instalación y/o control de estructuras o conexiones que aseguren la provisión de agua y/o electricidad, como así también toda otra actividad inherente y relacionada con la organización y desarrollo de dicho evento.-
Que la Cláusula Segunda del mismo, establece que a los fines del cumplimiento del presente Convenio de Cooperación “El Promotor” y “La Comisión”, tendrán a su cargo la organización integral del evento, provisión de las instalaciones, y equipamiento, coberturas periodísticas y difusión mediática del mismo, seguridad, transporte, alimentación y alojamiento de los participantes en la velada, contratación de seguros que se requieran para la celebración del espectáculo, para las instalaciones, espectadores, etc., y todo lo atinente y relacionado con el desarrollo de la velada boxística de característica internacional. Quedan a su cargo además todo lo atinente al cumplimiento de las reglamentaciones específicas del deporte en cuestión, establecidas tanto por los organismos nacionales como internacionales, debiendo ajustar integralmente las instalaciones y actividades a lo normado en dichos ámbitos, asegurando la provisión y atención de las especificaciones medicas requeridas para este tipo de eventos, tanto en relación a los contendientes, como a las personas asistentes.-
Que el presente Convenio de Cooperación consta de tres (3) cláusulas.
Que cabe el dictado del presente acto administrativo.
Que la presente medida se dicta en uso de la atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107, incisos a),II), n), ñ), q), r) y u) de la Ley N° 10.027 modificada por la Ley N° 10.82 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Téngase presente, el Convenio de Cooperación suscripto el día 7 de Diciembre de 2.012, entre la Municipalidad de Concordia, representada por su Presidente Municipal, Cr., Gustavo Eduardo Bordet, asistido por el Señor Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Cr. Juan Domingo Orabona, y el Señor, Rubén Darío Vittori, en su carácter de Presidente de la Comisión Municipal de Boxeo y el Señor, Sergio Krunfli, en su condición de Promotor de Espectáculos de Boxeo, que consta de tres (3) cláusulas y cuyo texto forma parte integrante del presente Decreto como Anexo l.
ARTÍCULO 2°.- Los gastos que demande el cumplimiento del presente Convenio de Cooperación, serán imputados a las partidas correspondientes al Presupuesto General de la Administración Pública Municipal para el Ejercicio Económico 2.013.-
ARTICULO 3°.- Remitir nota de estilo, adjuntando copia del presente Decreto, al Señor, Rubén Darío Vittori, en su carácter de Presidente de la Comisión Municipal de Boxeo y al Señor Sergio Krunfli, en su condición de Promotor de Espectáculos de Boxeo, para su toma de conocimiento, razón y demás efectos.-
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
ANEXO DECRETO Nº 029/2.013
CONVENIO de COOPERACION
En la ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos, a los siete días del mes Diciembre del año dos mil doce entre la Municipalidad de Concordia representada en este acto por su Presidente Municipal, Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET, asistido por el Señor Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Cr. JUAN DOMINGO ORABONA, con domicilio legal en calle Bartolomé Mitre N° 76 de esta ciudad, en adelante “LA MUNICIPALIDAD”, por una parte y RUBEN DARIO VITIORI, DNI 8.323.051, en su carácter de Presidente de la Comisión Municipal de Boxeo, en adelante “LA COMISION” y SERGIO KRUNFLI, DNI 25.986.454, domiciliado en Ricardo Rojas N° 318, todos domicilios de esta ciudad de Concordia, en su condición de Promotor de espectáculos de Boxeo, en adelante “EL PROMOTOR”, debidamente habilitados para el presente acto, se reúnen por los motivos que se pasan a exponer:
TITULO PRELIMINAR: Atento a la programación del espectáculo boxístico a realizarse en esta ciudad de Concordia, en el mes de Marzo de 2013 y en el cual estará en juego el titulo Mundial de Boxeo Femenino, categoría Minimosca, de la Organización y de la Asociación Mundial de Boxeo, las partes enunciadas desean establecer la participación que les pudiere corresponder a cada uno, en el importante evento que adquiere característica internacional y que constituye icono en el posicionamiento de Concordia en el plano mundial. La Municipalidad ha tomado conocimiento del evento y considerado la posibilidad de brindar apoyo a la iniciativa a efectos de su realización, prestando colaboración en lo que estuviere a su alcance y por lo cual es necesario establecer y delimitar las responsabilidades y competencias de organización, puesta en marcha y concreción del evento y en tal sentido establecen:
PRIMERA: “LA MUNICIPALIDAD”, colaborará con medios y personas para la efectiva puesta en marcha y funcionamiento del espectáculo a realizarse, disponiendo en tal sentido, en la forma y condiciones que sin resentir los servicios esenciales que le competen, pueda efectivizar, en la organización del transito y estacionamiento de vehículos en la zona de realización del evento, con la provisión de medios y/o vehiculas que brinden atención medica primaria o traslados si fuere necesario; y/o en la instalación y/o control de estructuras o conexiones que aseguren la provisión de agua y/o electricidad, como así también toda otra actividad inherente y relacionada con la organización y desarrollo de dicho evento.-----------
SEGUNDA: A los fines del cumplimiento del presente Convenio de Cooperación “El promotor”, y “La Comisión”, tendrán a su cargo la organización integral del evento, provisión de las instalaciones, y equipamiento, coberturas periodísticas y difusión mediática del mismo, seguridad, transporte, alimentación y alojamiento de los participantes en la velada, contratación de seguros que se requieran para la celebración del espectáculo, para las instalaciones, espectadores, etc., y todo lo atinente y relacionado con el desarrollo de la velada boxística de característica internacional.
Quedan a su cargo además todo lo atinente al cumplimiento de las reglamentaciones específicas del deporte en cuestión, establecidas tanto por los organismos nacionales como internacionales, debiendo ajustar integralmente las instalaciones y actividades a lo normado en dichos ámbitos, asegurando la provisión y atención de las especificaciones medicas requeridas para este tipo de eventos, tanto en relación a los contendientes, como a las personas asistentes.----
TERCERA: Las partes acuerdan que cualquier controversia emergente del presente Convenio que pudiere existir, será sometida para su esclarecimiento o dilucidación, a la justicia ordinaria de la ciudad de Concordia, renunciando expresamente a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponder, constituyendo domicilio a todos los efectos legales, administrativos y operativos en los enunciados ut-supra.-------------
En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, recibido en este acto cada parte el suyo.--------------
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
Sr. Rubén Darío Vittori
Presidente Comisión Municipal de Boxeo
Sr. Sergio Krunfli
Promotor Espectáculo de Boxeo.
DECRETO N° 030/2.013
Concordia, 08 de Enero de 2.013
VISTO la decisión de este Departamento Ejecutivo Municipal de otorgar una asignación especial no remunerativa al personal que presta funciones en la Municipalidad de Concordia y,
CONSIDERANDO:
Que es voluntad de esta gestión de gobierno otorgar al personal de Planta Permanente y Contratados con Aportes que prestan funciones y servicios en la Municipalidad de Concordia, una asignación especial no remunerativa Pesos Trescientos ($ 300.-), en carácter de estimulo y por única vez.
Que la situación económica-financiera y las pautas presupuestarias vigentes permiten disponer el pago de esta asignación especial por parte del Departamento Ejecutivo Municipal.
Que en merito a lo expresado, corresponde proceder a dictar la presente disposición.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º inciso u) de la Ley N° 10.027 modificada por la Ley N° 10.082 -Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Otorgase una asignación especial no remunerativa de Pesos Trescientos ($ 300.-) a todo el personal de Planta Permanente y Contratados con Aportes, que prestan servicios en la Municipalidad de Concordia, en carácter de estimulo y por única vez.-
ARTICULO 2°.- Establecese que la Secretaria de Economía y Hacienda deberá implementar las medidas administrativas necesarias para el cumplimiento de lo precedente.-
ARTICULO 3°.- Dispónese que los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto, será imputados a las partidas correspondientes al Presupuesto General de la Administración Pública Municipal para el Ejercicio Económico 2.013.-
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y oportunamente archivese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda.
DECRETO N° 031/2.013
Concordia, 09 de Enero de 2.012
VISTO que el Secretario de Salud y Medio Ambiente, Dr. MARIO IMAZ, deberá ausentarse de la Ciudad el día 09/01/2013 por temas inherentes a la Administración Publica Municipal y,
CONSIDERANDO:
Que se estima pertinente poner a cargo transitoriamente de la Secretaria de Salud y Medio Ambiente a la Directora de Atención Primaria de la Salud, Ora SUSANA CALVO, sin perjuicio de sus funciones específicas como titular de la Dirección mencionada y de las funciones que ostenta transitoriamente a cargo además como Subsecretaría de Salud.
Que la presente decisión tendrá vigencia mientras perdure lo mencionado en el VISTO.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°) de la Ley N° 10.027 y modificatorias - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos -.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Encargase transitoriamente la atención de la Secretaría de Salud y Medio Ambiente a la Dra. SUSANA CALVO mientras dure la ausencia de su titular, sin perjuicio de sus funciones específicas como titular de la Dirección de Atención Primaria de la Salud y de las funciones que ostenta transitoriamente como Subsecretaria de Salud, a partir del día 09 de Enero de 2013, en virtud de los Considerandos precedentes.
ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete y archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Medio Ambiente.
DECRETO N° 032/2.013
Concordia, 09 de Enero de 2.013
VISTO: las horas extras, adicionales correspondiente a la Secretaria de Producción y Trabajo, del periodo 11 de Diciembre de 2012 al 10 de Enero de 2013 y,
CONSIDERANDO:
Que corresponde a tareas y funciones asignadas a personal municipal en el área de la Secretaria de Producción y Trabajo, conforme a la documentación obrante e integrante de la presente disposición, como Anexo 1.
Que la presente medida se dicta de conformidad a las atribuciones conferidas al departamento Ejecutivo Municipal por el Articulo 107, inciso u) de la Ley N° 10.027 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Disponer liquidar y abonar al personal de la Secretaria de Producción y Trabajo, en concepto de horas extras en el Código 621, la cantidad de Doscientas Cincuenta (250) horas extras, lo que hace un total de PESOS QUINIENTOS ($ 500), correspondiente al periodo comprendido entre el 11 de Diciembre de 2012 al 10 de Enero de 2013, conforme al detalle obrante en las presentes actuaciones y que forma parte integrante del presente Decreto.
ARTICULO 2°.- Disponer liquidar y abonar en concepto de responsabilidad por tareas especificas, en el Código 375, al personal que se detalla en la planilla, por la suma de total de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 5.650), correspondiente al periodo comprendido entre el 11 de Diciembre de 2012 al 10 de Enero de 2013, conforme al detalle obrante en las presentes actuaciones y que forma parte integrante del presente Decreto.
ARTICULO 3°.- Disponer liquidar y abonar en concepto de pago por única vez, en el Código 102, al personal que se detalla en la planilla, por la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($ 3.500), correspondiente al periodo comprendido entre el 11 de Diciembre de 2012 al 10 de Enero de 2013, conforme al detalle obrante en las presentes actuaciones y que forma parte integrante del presente Decreto.
ARTICULO 4°.- Facúltese a la Dirección de Liquidaciones dependiente de la Secretaria de Economía y Hacienda a instrumentar las medidas administrativas pertinentes para proceder a liquidar y abonar los adicionales asignados al personal dependiente de la Secretaria de Producción y Trabajo, conforme a los detalles indicados en los Artículos precedentes, como excepción al Decreto N° 444/11.
ARTICULO 5.- Remitir a la Dirección de Liquidaciones dependiente de la Secretaria de Economía y Hacienda, a los fines de su conocimiento, toma de razón, liquidación y demás efectos.
ARTICULO 6°.- Lo dispuesto en el presente Decreto, se efectúa como excepción al Decreto N° 444/11.
ARTICULO 7°.- Dispónese que los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto serán imputados a las partidas correspondientes al Presupuesto General de la Administración Municipal para el Ejercicio Económico vigente.
ARTICULO 8°.- Comuníquese, publíquese, regístrese, remítase a la Dirección de Recursos Humanos para su conocimiento, toma de razón, debiendo darse copia a la Dirección de Liquidaciones dependiente de la Secretaria de Economía y Hacienda, cumplido, dese a la Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Secretaria de Producción y Trabajo y oportunamente archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Prof. NESTOR DARIO LOGGIO
Secretario de Producción y Trabajo.
DECRETO N° 033/2.013
Concordia, 09 de Enero de 2.013
VISTO, el convenio entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA y la FUNDACION MANOS ABIERTAS- Delegación Concordia, y
CONSIDERANDO:
Que se acompaña al presente el Convenio respectivo, con las cláusulas respectivas, como Anexo.
Que este Departamento Ejecutivo Municipal, estima pertinente ratificar todos los términos del Convenio suscripto entre la FUNDACION MANOS ABIERTAS y este MUNICIPIO.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107º, Inciso "u" de la ley N° 10.027 - Régimen de las municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Ratificase en todos sus términos el Convenio suscripto en el mes de Octubre de 2012, entre la FUNDACION MANOS ABIERTAS- Delegación Concordia, representada por la Señora CELlA ELENA MOULlNS y la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA cuya copia forma parte integrante.
ARTICULO 2°.- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
GLORIA SILVINA WARNER
Secretaria de Desarrollo Social
Celia Elena Moulins de Otaegui
Fundación Manos Abiertas.
ANEXO DECRETO N° 033/2.012 MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA – FUNDACIÓN MANOS ABIERTAS CONVENIO DE COLABORACIÓN
En la ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos, a los diez días del mes de Octubre del año dos mil doce, entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA; representada por el Señor Presidente Municipal, Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET, asistido en este acto por los Señores Secretarios de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Cr. JUAN DOMINGO ORABONA y de Desarrollo Social, Prof. GLORIA WARNER, constituyendo domicilio en la calle Bartolomé Mitre N° 76, en adelante "LA MUNICIPALIDAD" por una parte y por otra, la FUNDACION MANOS ABIERTAS DELEGACIÓN CONCORDIA, Personería Jurídica Extraprovincial extendida por la Dirección de - Inspección de Persona
Jurídicas de Entre Ríos, mediante Resolución N° 150 D.I.P.J. 2004, representada por la Sra. CELlA ELENA MOULlNS, L.C. N° 5.322535, con domicilio legal en la calle Salta N° 490 de Concordia, quien lo hace en su carácter, para el presente, de Vice-Presidenta a cargo de la Presidencia del Consejo de Administración de la Delegación Concordia de la fundación antedicha, bajo cuya órbita funciona la obra San Roque González, con sede en Benito Legerén, Departamento Concordia, declaran y convienen de común acuerdo las siguientes condiciones:
PRIMERA: La Municipalidad, a los efectos de posibilitar el funcionamiento y consecución de los objetivo de los talleres pedagógicos y artísticos que funcionan en la Obra San Roque González, los cuales son primordialmente la contención y formación de niños y adolescentes de la zona de Benito Legerén de Concordia, viene proporcionando desde mediados del año 2004 una ayuda económica a tal efecto.-----------------
SEGUNDA: La Municipalidad, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, se compromete a efectuar durante el término de doce (12) meses, contados a partir del mes de Octubre del corriente año, un aporte mensual de PESOS
DOS MIL ($ 2.000.-) con el objeto de 'permitir la continuidad del funcionamiento de los talleres pedagógicos y artísticos, cuyo destino será el pago de insumos y personal ocupados.----------------
TERCERA: La FUNDACIÓN MANOS ABIERTAS -DELEGACIÓN CONCORDIA-, asume el compromiso de efectuar las rendiciones de cuentas en forma mensual conforme las normativas municipales vigentes, La aprobación de cada rendición por parte de la Municipalidad, dará lugar a la posterior tramitación de un nuevo pago hasta tanto no se, cumplimente esto no se autorizará el libramiento de ningún aporte.----------------------------
CUARTA: Este convenio tendrá vigencia hasta el 30 de Septiembre de 2013, siempre y cuando no se pierdan los objetivos del mismo o razones de fuerza mayor imposibiliten al municipio continuar haciendo frente al pago del aporte a que alude la CLAUSULA SEGUNDA de este documento.--------------------------
QUINTA: Cualquier aspecto no contemplado en el presente se resolverá, de ser posible, por acuerdo de las partes, considerándose prioritariamente la intención de favorecer con este servicio a los niños y adolescentes del Sector de Benito Legerén de Concordia: De no llegarse a un acuerdo por dicho medio y ante cualquier controversia que pudiera suscitarse en ocasión del presente convenio, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Ordinarios de Concordia, renunciando .expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles, constituyendo domicilio a todos los efectos legales, administrativos y operativos en los enunciados en los ut-supra--------
En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo recibiendo en este acto cada parte el suyo.------------
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
GLORIA SILVINA WARNER
Secretaria de Desarrollo Social
Celia Elena Moulins de Otaegui
Fundación Manos Abiertas.
DECRETO N° 034/2.013
Concordia, 09 de Enero de 2.013
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente N° 04 Letra "Q"/2012 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente Expediente, se tramita la devolución de los días descontados de los haberes del mes de Mayo de 2012, del Agente Contratado Con Aportes QUIROZ, NICOLAS EMILIO.
Que obra intervención de la Secretaria de Desarrollo Social.
Que obra intervención de la Dirección de Recursos Humanos.
Que obra intervención de del Coordinador Administrativo de Recursos Humanos y descargo por parte de la Agente en cuestión.
Que obra Dictamen N° 1946/12, de la Dirección de Asuntos Jurídicos, el que indica que correspondería la devolución de los días descontados, dado que se encuentra justificada su inasistencia por el superior jerárquico, no así los códigos por asistencia y puntualidad debido a las faltas de registración reiteradas.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, Inciso "u", de la Ley 10.027 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Dispónese que a través de la Dirección de Liquidaciones, se proceda a efectuar el reintegro de los días descontados de los haberes del mes de Mayo de 2012, de la Agente Contratado Con Aportes QUIROZ, NICOLAS EMILIO, no así los códigos por asistencia y puntualidad debido a las faltas de registración reiteradas, conforme a lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos y como caso de excepción a las disposiciones efectuadas mediante Decreto N° 159/00.
ARTICULO 2°.- Girar a la Dirección de Liquidaciones.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
GLORIA SILVINA WARNER
Secretaria de Desarrollo Social.
DECRETO N° 035/2.013
Concordia, 09 de Enero de 2.013
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1048 Letra "S"/2012 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente Expediente, se tramita la devolución de los días descontados de los haberes del mes de Octubre de 2012, de la Agente Contratada Con Aportes LETICIA NATHALI BOURDIN ALVAREZ, quien presta servicios en dependencias de la Dirección de Minoridad y Familia.
Que obra intervención de la Secretaria de Desarrollo Social.
Que obra intervención de la Dirección de Recursos Humanos.
Que obra intervención de del Coordinador Administrativo de Recursos Humanos y descargo por parte de la Agente en cuestión.
Que obra Dictamen N° 1948/12, de la Dirección de Asuntos Jurídicos, el que indica que correspondería la devolución de los días descontados, dado que se encuentra justificada su inasistencia por el superior jerárquico, no así los códigos por asistencia y puntualidad debido a las faltas de registración reiteradas.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, Inciso "u", de la Ley 10.027 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Dispónese que a través de la Dirección de Liquidaciones, se proceda a efectuar el reintegro de los días descontados de los haberes del mes de Octubre de 2012, de la Agente Contratada Con Aportes LETICIA NATHALI BOURDIN ALVAREZ, quien presta servicios en dependencias de la Dirección de Minoridad y Familia, no así los códigos por asistencia y puntualidad debido a las faltas de registración reiteradas, conforme a lo dictaminado por la Dirección de
Asuntos Jurídicos y como caso de excepción a las disposiciones efectuadas mediante Decreto N° 159/00.
ARTICULO 2°.- Girar a la Dirección de Liquidaciones.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
GLORIA SILVINA WARNER
Secretaria de Desarrollo Social.
DECRETO N° 036/2.013
Concordia, 09 de Enero de 2.013
VISTO la nota de Pedido N° 15 obrante en el Libro de Nota de Pedidos correspondiente a la obra Construcción 26 Viviendas Bº María Goretti adjudicada a la firma LARROCCA CONSTRUCCIONES SRL y
CONSIDERANDO
Que la firma LARROCCA CONSTRUCCIONES SRL ha expuesto las razones del retraso en la ejecución de la obra y en consecuencia ha solicitado la ampliación del plazo de la misma en nota de fecha 22 de setiembre de 2012 y Nota de Pedido N° 15, del 04 de diciembre de 2012, donde solicita nueve (9) meses de ampliación al plazo de obra ya establecido.
Que la Dirección Municipal de Viviendas informa que hubo 53 días de precipitaciones, según registros de lluvias que emite la Estación Experimental INTA Concordia, entre el 1° de mayo de 2012 y el 31 de Diciembre de 2012 inclusive y según la Cláusula Sexta Plazo de Ejecución del contrato de ejecución de obra, se prevé ampliación de plazo de obra por esta causa y sus secuelas.
Que la obra ya ejecutada por la firma LARROCCA CONSTRUCCIONES SRL es de buena calidad técnica y la Empresa ha respondido a todas las instrucciones técnicas y administrativas impartidas por la Inspección de Obra, demostrando la voluntad de cumplir con el contrato.
Que los montos de obra han sido actualizados por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación.
Que la rescisión del contrato implicaría una nueva contratación, mediante un nuevo Convenio con la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, lo que conlleva indefinición de los plazos de la obra y nuevos gastos administrativos y de gestión, no previstos.
Que la construcción de estas viviendas tienen como objetivo central, mejorar el hábitat de familias en alto riesgo social, que viven en casillas precarias, por lo que es de suma importancia su entrega en un tiempo lo más breve posible, lo que resultaría de improbable cumplimiento, si se rescindiera el contrato con la firma constructora actual y se llamara a una nueva.
Que la Dirección Municipal de Viviendas expone las razones que determinaron el retraso para dar la respuesta al pedido de la Empresa.
Que la Dirección Municipal de Viviendas, luego de evaluar los aspectos administrativos, económicos y sociales, relacionados con la continuidad o rescisión del contrato de obra con la firma LARROCCA CONSTRUCCIONES SRL, considera pertinente y beneficioso para el Municipio, dar continuidad al contrato de obra, atendiendo principalmente las situaciones sociales involucradas en el mismo.
Que la Dirección Municipal de Viviendas aconseja se le conceda 215 (doscientos quince) días de ampliación del plazo de obra al Contrato de fecha 22 de Octubre de 2010, ratificado por DECRETO N° 2.147/2011, a partir del día 18 de octubre de 2012, fecha de vencimiento del plazo de obra.
Que corresponde que toda esta documentación sea incorporada al Expediente N° 3546 Letra D/2009.
Que este Departamento Ejecutivo Municipal, acorde al informe técnico antes citado, considera pertinente ampliar el plazo de Ejecución de la obra aquí interesada a doscientos quince (215) días corridos.
Que este Departamento Ejecutivo Municipal, considera conveniente que esta ampliación del plazo de obra tenga continuidad con el plazo oportunamente establecido, por lo que deberá contarse a partir del 19 de octubre de 2012 inclusive.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo 'Municipal por el Articulo 107° Inciso n) y u) de la Ley 10.027 y sus modificatorias - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Ampliase el plazo de Ejecución de Obra a DOSCIENTOS QUINCE (215) días corridos de la Obra Construcción 26 Viviendas - 8° María Goretti por las razones invocadas en los Considerandos precedentes.
ARTICULO 2°.- La presente ampliación de plazo de obra comienza a regir a partir del día 19 de octubre de 2012 inclusive-
ARTICULO 3°.- Comuníquese y remítase a la Dirección de Compras y Suministros.
ARTICULO 4°.- Oportunamente, notifíquese el presente a la firma LARROCCA CONSTRUCCIONES S.R.L. a través de la Dirección de Viviendas.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 037/2.013
Concordia, 09 de Enero de 2.013
VISTO las actuaciones obrantes en Expediente N° 2404 Letra "D"/2012,
CONSIDERANDO:
Que el Director Municipal de Viviendas a fs 01 solicita dejar sin efecto la obra encargada por la Municipalidad de Concordia a la Cooperativa de Trabajo Costa Río Uruguay Ltda para la construcción de cuatro viviendas y su correspondiente infraestructura en el Bº Fátima II de ésta ciudad de Concordia.
Que obra en estas actuaciones documentación correspondiente a la Cooperativa en cuestión suficiente que han permitido evaluar que la obra encomendada no fue construida en su totalidad tal la encomienda y el compromiso por parte de la cooperativa, actas de constatación de avance de obra, dictamen de Asesoria Legal y Técnica de la Dirección Municipal de Vivienda.
Que toma intervención la Asesoria Legal y Técnica de la Dirección Municipal de Viviendas, manifestando que: "... En el ámbito de aplicación del Derecho Administrativo antes esbozado y acreditado el abandono de la obra por parte de la Cooperativa Trabajo Costa Río Uruguay Ltda.-, sumado a ello la responsabilidad de la Municipalidad de Concordia frente a los organismos estatales referida a la ejecución del presupuesto oportunamente asignado por el comitente en el Convenio Marco y el interés público comprometido, se aconseja dictar el Acto Administrativo disponiendo se deje sin efecto el vinculo que une a las partes y en virtud del cual se encomendó a la Cooperativa de Trabajo antes citada la ejecución de cuatro viviendas y su correspondiente infraestructura básica en el Barrio Fátima II. - fundada en la causal de abandono de la obra por exclusiva culpa de la Cooperativa de Trabajo Costa Rio Uruguay Ltda. Oportunamente de considerar pertinente lo expresado, corresponde se proceda al dictado del Acto Administrativo en el sentido aconsejado.”
Que dado los informes elaborados por la Dirección Municipal de Viviendas, acreditado el abandono de la obra sin causa por parte de la Cooperativa de Trabajo Costa de Río Uruguay Ltda, además de la responsabilidad de la Municipalidad de Concordia frente a los organismos estatales en el Convenio Marco y el interés público comprometido, no siendo este último un tema menor, este Departamento Ejecutivo Municipal estima pertinente dejar sin efecto la tarea encomendada a la Cooperativa de Trabajo Costa Río Uruguay Ltda para la ejecución de cuatro viviendas e infraestructura básica de las mismas, fundada en la causal de incumplimiento de las tareas y abandono de la obra.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107° Inciso n) y u) de la Ley 10.027 y sus modificatorias - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Dejar sin efecto la obra encomendada oportunamente por la Municipalidad de Concordia a la Cooperativa de Trabajo Costa Rio Uruguay Ltda, construcción de cuatro viviendas y correspondiente infraestructura básica en el 8° Fátima 11, dada las razones expuestas en los Considerandos precedentes
ARTICULO 2°.- Notificar a través del Departamento Inspección General, a la Cooperativa Costa Rio Uruguay Ltda en el domicilio de calle San Juan N° 1711 de esta ciudad, en la persona de su presidente. Asimismo se deberá notificar a la misma que la Municipalidad de Concordia se reserva el derecho de efectuar las acciones civiles y/o penales correspondientes
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y oportunamente, archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 038/2.013
Concordia, 09 de Enero de 2.013
VISTO las actuaciones obrantes en Expediente N° 2344 Letra "D"/2012 y,
CONSIDERANDO:
Que el Director Municipal de Viviendas a fs 01 solicita dejar sin efecto la obra encargada por la Municipalidad de Concordia a la Cooperativa de Trabajo La Facultad Ltda para la construcción de cuatro viviendas y su correspondiente infraestructura en el Barrio Fatima II de ésta ciudad de Concordia.
Que obra en estas actuaciones documentación correspondiente a la Cooperativa en cuestión suficiente que han permitido evaluar que la obra encomendada no fue construida en su totalidad tal la encomienda y el compromiso por parte de la cooperativa, actas de constatación de avance de obra, dictamen de la Asesoria Legal y Técnica de la Dirección Municipal de Vivienda
Que a fs 12/14 toma intervención la Asesoria Legal y Técnica de la Dirección Municipal de Viviendas, manifestando que: " ... y acreditado el abandono de la obra por parte de la Cooperativa Trabajo de La Facultad Ltda., sumado a el/o la responsabilidad de la Municipalidad de Concordia frente a los organismos estatales referida a la ejecución del presupuesto oportunamente asignado por el comitente en el Convenio Marco y el interés público comprometido, se aconseja dictar el Acto Administrativo disponiendo se deje sin efecto el vinculo que une a las partes y en virtud del cual se encomendó a la Cooperativa de Trabajo antes citada la ejecución de cuatro viviendas y su correspondiente infraestructura básica fundada en la causal de abandono de la obra por exclusiva culpa de la Cooperativa de Trabajo La Facultad Ltda".
Que dado los informes elaborados por la Dirección Municipal de Viviendas, acreditado el abandono de la obra sin causa por parte de la Cooperativa de Trabajo La Facultad Ltda, sumado a ello la responsabilidad de la Municipalidad de Concordia frente a los organismos estatales en el Convenio Marco y el interés público comprometido, no siendo este último un tema menor, este Departamento Ejecutivo Municipal estima pertinente dejar sin efecto la tarea encomendada a la Cooperativa de Trabajo La Facultad Ltda para la ejecución de cuatro viviendas e infraestructura básica de las mismas, fundada en la causal de incumplimiento de las tareas y abandono de la obra.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107° Inciso n) y u) de la Ley 10.027 y sus modificatorias - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Dejar sin efecto la obra encomendada oportunamente por la Municipalidad de Concordia a la Cooperativa de Trabajo La Facultad Ltda, la construcción de cuatro viviendas y correspondiente infraestructura básica en el 8° Fátima 11, dada las razones expuestas en los Considerandos precedentes
ARTICULO 2°.- Notificar a través del Departamento Inspección General, a la Cooperativa la Facultad Ltda en la persona de su presidente. Asimismo se deberá notificar a la misma que la Municipalidad de Concordia se reserva el derecho de efectuar las acciones civiles y/o penales correspondientes
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y oportunamente, archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 039/2.013
Concordia, 09 de Enero de 2.013
VISTO, el Expediente Interno N° 2356 "D"/12, correspondiente al reintegro de gastos del Coordinador del Programa "Yo si Puedo" Profesor, Dn. Paulo Tisocco y,
CONSIDERANDO:
Que de fojas 1 a 3 obran los comprobantes de los gastos efectuados por el citado agente.
Que el Departamento Presupuesto ha informado a que partida imputar dicho gasto.
Que la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado conocimiento y la intervención de su competencia.
Que la Contaduría Municipal ha realizado el informe respecto a los presentes gastos, los cuales han sido subsanados.
Que en consecuencia corresponde proceder aprobar la presente rendición de gastos, adecuándolo a la normativa vigente.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107°), incisos ñ), q) y u) de la Ley 10.027, modificada a través de la Ley N° 10.082 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Aprobar el reintegro de gastos correspondiente a viajes realizados por el Coordinador del Programa "Yo si Puedo", Profesor, Dn. Paulo Tisocco, D.N.I. N° 23.493.544, la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($ 355.-), cuyos comprobantes obran en el Expediente Interno N° 2356 Letra "D"/12, como excepción al Artículo 8° del Decreto N° 29.708 y encuadrar el mismo en el Artículo 12° inciso "D 1" de la Ordenanza 34.698, debiendo reintegrarse dicho importe al mencionado Coordinador.
ARTÍCULO 2°.- Imputar el gasto aprobado en el ARTÍCULO 1° en la siguiente Partida:
0.1.90.01.01.02.21.10 Gobierno $ 355.-
ARTICULO 3°.- Remitir a la Contaduría y a la Tesorería Municipal a los fines de su conocimiento, toma de razón, imputación y abono.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete.