This document is too long to translate automatically. The original Spanish text is shown below.
Las siguientes Ordenanzas y Decretos conforman el presente Boletín Oficial Municipal:
Ordenanzas: 36.937, 36.951 y 36.952.- Decretos: 1.315/2.019, 1.316/2.019, 1.317/2.019, 1.318/2.019, 1.319/2.019, 1.320/2.019, 1.321/2.019, 1.322/2.019, 1.324/2.019, 1.325/2.019, 1.326/2.019, 1.327/2.019, 1.328/2.019, 1.329/2.019, 1.330/2.019, 1.331/2.019,1.332/2.019, 1.333/2.019, 1.334/2.019, 1.335/2.019, 1.336/2.019, 1.337/2.019, 1.338/2.019, 1.339/2.019, 1.340/2.019, 1.341/2.019, 1.342/2.019, 1.343/2.019, 1.344/2.019, 1.345/2.019, 1.346/2.019, 1.347/2.019, 1.348/2.019, 1.349/2.019, 1.350/2.019, 1.351/2.019, 1.352/2.019, 1.353/2.019, 1.354/2.019, 1.355/2.019, 1.356/2.019, 1.357/2.019, 1.358/2.019, 1.359/2.019, 1.360/2.019 y 1.362/2.019.-
Concordia, 11 de octubre de 2019
Expte. N° 24.298-DE
ORDENANZA SOBRE MODIFICACION AMPLIACION PRESUPUESTO 2019
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
CONCORDIA SANCIONA LA SIGUIENTE
ORDENANZA
ARTÍCULO 1º.- Apruébese la modificación al Presupuesto General de la Administración Municipal conforme se dispone en los Artículos siguientes:
ARTÍCULO 2º.- Amplíase en la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS MIL ($183.300.000) el Presupuesto de gastos de la Administración Municipal, para el Ejercicio 2019 con destino a las finalidades que se indican en el Cuadro 2 que se anexa y que pasa a formar parte de la presente Ordenanza.
ARTÍCULO 3°.- Amplíase en la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS MIL ($ 183.3000.000) el Cálculo de Recursos de la Administración Municipal destinados a atender los gastos fijados por los artículos 1° y 2° de la presente ordenanza, de acuerdo con el resumen que se indica a continuación y el detalle que figura en el Cuadro 1 anexo que pasa a formar parte de la presente Ordenanza.
RECURSOS CORRIENTES……$ 162.300.000
FINANCIAMIENTO……..$ 21.000.000
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES “EVA PERON” 10 de Octubre de 2019
Sr. ARMANDO LUIS GAY
Vicepresidente Municipal
Presidente Honorable Concejo Deliberante
Sra. ROXANA B. RONCO
Sub. Secretaria
a/c Secretaría
DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 11 de octubre de 2019
ORDENANZA N° 36.937
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno
a/c Secretaría de Economía y Hacienda.
----------
Concordia, 10 de octubre de 2019
Expte. N° 24.326-DE
ORDENANZA ADHESION DECRETO PROVINCIAL SOBRE CONMEMORACION BICENTENARIO PCIA. E.RIOS
EL HONORABLE CONCEJO DELBERANTE DE LA CIUDAD DE
CONCORDIA SANCIONA LA SIGUIENTE
ORDENANZA
ARTÍCULO 1º.- Ratificar en todos sus términos el Decreto N° 1299/2019 del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Concordia, en el cual se adhiere al Decreto N° 2423/2019 del Supremo Gobierno de la Provincia de Entre Ríos.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES “EVA PERON” 10 de Octubre de 2019
Sr. ARMANDO LUIS GAY
Vicepresidente Municipal
Presidente Honorable Concejo Deliberante
Sra. ROXANA B. RONCO
Sub. Secretaria
a/c Secretaría
DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 17 de octubre de 2019
ORDENANZA N° 36.951
Téngase por Ordenanza Municipal, comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno.
----------
Concordia, 11 de octubre de 2019
Expte. N° 24.299-DE
ORDENANZA MODIFIC. ARTS. 5° 6° y 13° DE ORD.TRIBUTARIA N° 36698
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
CONCORDIA SANCIONA LA SIGUIENTE
ORDENANZA
ARTÍCULO 1º.- Sustitúyase el Artículo 5° de la Ordenanza Tributaria N° 36.698/18 y su modificatoria N° 36910/19, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 5°.- Fijase como adicional por baldío y sobre los importes determinados según los Artículos 2° y 3° de la presente, los porcentajes que se indican seguidamente:
|
a) Propiedades ubicadas con frente a las siguientes calles: Avenida Eva Perón desde Avenida San Lorenzo hasta Boulevard Ayuí Avenida Independencia desde Boulevard Ayuí hasta Avenida Monseñor Rosch y por esta hasta calle Las Palmeras Avenida Presidente Illía desde Avenida Eva Perón hasta Boulevard Yuquerí Avenida Presidente Perón desde Isthilart hasta J.J. Rucci Avenida San Lorenzo desde Remedios de Escalada hasta Boluevard Yuquerí Avenida Salto Uruguayo desde Avenida Eva Perón hasta Avenida Chajarí Avenida Gerardo Yoya desde Avenida San Lorenzo hasta Avenida Salto Uruguayo |
1000% |
|
b) Propiedades ubicadas en la ZONA “A”; delimitadas en el ART.3°, no comprendidas en el Inciso a) de este artículo |
900 % |
|
c) Propiedades ubicadas en la ZONA “B”; delimitadas en el ART.3°, no comprendidas en el Inciso a) de este artículo |
700% |
|
d) Propiedades ubicadas en la ZONA “C”; delimitadas en el ART.3°, no comprendidas en el Inciso a) de este artículo |
400% |
Los adicionales consignados podrán reducirse en un 50 % en aquellos casos en que los terrenos baldíos posean cerramiento perimetral y mantengan buen estado de higiene y conservación, lo que deberá ser constatado previamente por Saneamiento Ambiental, a solitud de sus propietarios.
Para terrenos baldíos con superficie mayor a diez mil metros cuadrados, a los que se le haya otorgado la correspondiente autorización municipal para subdividir, no le será exigible el requisito de cerramiento perimetral para cada uno de los lotes, toda vez que sus propietarios los mantengan en buen estado de higiene y conservación y dentro del plazo de dos (2) años, a partir de la fecha de la solicitud, materialicen la dotación de los servicios de infraestructura básica y cesiones exigidos por la Ordenanza N° 36536/2018.
Los lotes internos, anexos a linderos o para anexión a uno, no deben ser gravados con el citado adicional por baldío. Entiéndase por lotes internos aquellos sin salida a calle en forma independiente.”
ARTÍCULO 2º.- Sustitúyase el Artículo 6° de la Ordenanza Tributaria N° 36.698, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 6°. Urbanización:
- Fijase el adicional por falta de muro, por cada concepto en los siguientes importes anuales:
|
1) Propiedades comprendidas en la Zona A por metro de frente |
$ 204,00 |
|
2) Propiedades comprendidas en la Zona B por metro de frente |
$156,00 |
|
3)Propiedades comprendidas en la Zona C por metro de frente |
$ 96,00 |
b) Fijase como adicional por falta de vereda o vereda en mal estado y sobre los importes determinados según, los Artículos 2° y 3° de la presente, los porcentajes que se indican seguidamente:
Por falta de veredas: ciento por Ciento (100 %)
Veredas deterioradas: Cincuenta por Ciento (50 %)
Las zonas son la establecidas en el Artículo 3°.”
ARTÍCULO 3°.- Sustitúyase el Artículo 13° de la Ordenanza Tributaria N° 36.698, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 13°. Fijase los siguientes recargos del servicio de Agua Corriente o Potable a todo inmueble y/o conexión que no cuente con medidor instalado, con excepción de aquellos que se encuentren comprendidos dentro del Régimen de propiedad Horizontal.
|
CATEGORÍA “A”- Clase I |
100 % |
|
CATEGORÍA “A”- Clase II |
150 % |
|
CATEGORÍA “B”- Clase I |
100 % |
|
CATEGORÍA “B”- Clase II |
110 % |
|
CATEGORÍA “B”- Clase III |
150 % |
|
CATEGORÍA “C”- Clase I |
150 % |
|
CATEGORÍA “C”- Clase II |
200 % |
|
CATEGORÍA “D”- Clase I |
60 % |
|
CATEGORÍA “D”- Clase II |
90 % |
|
CATEGORÍA “D”- Clase III |
50 % |
|
CATEGORÍA “E”- Clase I |
120 % |
|
CATEGORÍA “E”- Clase II |
150 % |
En ningún caso los recargos establecidos por el presente podrán ser inferiores a los aplicados sobre el mínimo mensual del servicio”.
ARTÍCULO 4°.- Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Secretaría de Economía y Hacienda a dictar las Normas reglamentarias de la presente.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES “EVA PERON” 10 de Octubre de 2019
Sr. ARMANDO LUIS GAY
Vicepresidente Municipal
Presidente Honorable Concejo Deliberante
Sra. ROXANA B.RONCO
Sub. Secretaria
a/c Secretaría
DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 17 de octubre de 2019
ORDENANZA N° 36.952
Téngase por Ordenanza Municipal, comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda.
----------
DECRETO N° 1.315/2.019.
Concordia, 27 de septiembre de 2.019.
Visto
La Ordenanza N° 36.920 de fecha 25 de septiembre de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que por la misma se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar todas las gestiones , acciones administrativas y/o legales tendientes a la rescisión del Contrato de Concesión suscripto con fecha 7 de octubre de 2015 en el marco de la Licitación Pública N° 44/2015 "Concesión de Uso y Explotación de Dos predios (Galpones y Áreas de Explanadas) situados en la costanera de Concordia para el desarrollo de la Actividad como Conjunto de Gastronomía, Espectáculos Públicos y Guardería Náutica" conforme a la autorización realizada por el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Concordia mediante Ordenanza N° 35.492 de fecha 18 de Junio de 2015, entre la Municipalidad de Concordia, el Ente Mixto Gestión Costanera y el Sr. Adrián Bruffal, DNI 21.530.655 en su carácter de representante de la Sociedad Puerto Príncipe S.A. con domicilio en calle 25 de Mayo 948 de la ciudad de Concordia, por incumplimiento de lo dispuesto en la cláusula cuarta Objeto Principal y Servicios Complementarios y demás fundamentos expuestos en los considerando s de la norma.
Que todos los antecedentes obrantes y agregados evidencian una inacción por parte del concesionario, así como un incumplimiento del contrato de concesión suscripto, lo que se entiende da lugar a la aplicación de lo establecido en la cláusula décimo segunda del mismo.
Que la cláusula décimo segunda expresa textual “El contrato podrá rescindirse además de las causas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública N° 44/15, por las siguientes causas:
a) Incumplimiento de las observaciones mencionadas en el artículo precedente, dentro del plazo establecido; b) Por violación grave o incumplimiento reiterado de las disposiciones del presente o de las condiciones generales del Pliego de Condiciones o en lo establecido en las especificaciones técnicas de la obra, c) Por abandono de la obra; d) Por incumplimiento de los plazos pactados, e) por informe adverso de los encargados del control de obra en cuanto a la ejecución de la misma, f) por incumplimiento por parte del Concesionario, del pago del canon establecido, g) por falta de contratación o vigencia de los seguros exigidos en el Pliego de Condiciones, h) ante la decisión de la Provincia de Entre Ríos de dar por' rescindido el contrato de comodato celebrado con la concedente o de requerimiento anticipado de su entrega”.
Que el artículo 2° de la Ordenanza N° 36.920/2019 dispone la notificación a la Sociedad Puerto Príncipe S.A. en la figura de su representante Adrián Bruffal, DNI 21.530.655 en el domicilio legal constituido oportunamente en el contrato de concesión suscripto.
Que la Sociedad Puerto Príncipe S.A. posee habilitación a su nombre de un local comercial con domicilio en Av. Pueblos Originarios s/n (Galpones y Áreas de Explanadas Puerto Concordia para explotar los rubros de Establecimiento con música y/o baile y/o Confitería Bailable - Patio Cervecero- Comidas, en un inmueble incluido dentro la concesión otorgada.
Que la autoridad de control de dicha zona es competencia del Ente de Gestión de Costanera.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°.- Disponer la rescisión del Contrato de Concesión suscripto con fecha 7 de octubre de 2015 en el marco de la Licitación Pública N° 44/2015 "Concesión de Uso y Explotación de Dos predios (Galones y Áreas de Explanadas) situados en la costanera de Concordia para el desarrollo de la Actividad como Conjunto de Gastronomía, Espectáculos Públicos y Guardería Náutica" conforme a la autorización realizada por el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Concordia mediante Ordenanza N° 35.492, entre la Municipalidad de Concordia, el Ente Mixto Gestión Costanera y el Sr. Adrián Bruffal, DNI 21.530.655 en su carácter de representante de la Sociedad Puerto Príncipe S.A. con domicilio en calle 25 de Mayo 948 de la ciudad de Concordia, por incumplimiento de lo dispuesto en la cláusula cuarta Objeto Principal y Servicios Complementarios de acuerdo a la autorización concedida por Ordenanza N° 36.920/2019, por los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente.
ARTICULO 2°.- Notificar a la Sociedad Puerto Príncipe S.A. en la figura de su representante Adrián Bruffal, DNI 21.530.655 de lo dispuesto en el artículo precedente.
ARTICULO 3°.- Notificar al Ente de Gestión de Costanera de lo dispuesto en el artículo 1°, con entrega de copias.
ARTICULO 4°.- Notificar a la Dirección de Inspección General de la rescisión dispuesta, a fin de producir la baja de la habilitación comercial correspondiente.
ARTICULO 5°.- Lo dispuesto en la presente norma tendrá vigencia desde la fecha de promulgación de la Ordenanza N° 36.920/2019.
ARTICULO 6°.- De forma.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno.
----------
DECRETO N° 1.316/2.019
Concordia, 27 de septiembre de 2019
VISTO que el saldo de ciertas partidas del Presupuesto General de la Administración Pública Municipal del Ejercicio Económico 2.019, es insuficiente para atender distintas erogaciones y,
CONSIDERANDO:
Que a fin de dar solución a la situación descripta, el Departamento Presupuesto ha aconsejado transferir de otra partida a los fines de efectuar el refuerzo de la partida a las que se hace mención en el Visto.
Que la presente transferencia se efectúa de conformidad a lo previsto en el Artículo 5° de la ordenanza N° 36.666.
Que la Secretaría de Economía y Hacienda y la Dirección de Asuntos Jurídicos han tomado la intervención de su competencia.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por los Artículos 107° incisos q) y u) y 155° de la ley N° 10.027- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Refuércense los créditos presupuestarios de las partidas del Presupuesto General de Gastos de la Administración Pública Municipal correspondiente al Ejercicio Económico 2.019 en los importes que se detallan en el Anexo I, que forma parte integrante del presente Decreto, de acuerdo a lo expresado en el considerando precedente.
ARTICULO 2°.- Transfiéranse los créditos presupuestarios de la partida del Presupuesto General de Gastos de la Administración Pública Municipal correspondiente al Ejercicio Económico 2.019 en el importe detallado en el Anexo II que forma parte integrante del presente Decreto, para cubrir el refuerzo a que se refiere el Artículo 1°.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, por medio de la Secretaría de Hacienda al Honorable Concejo Deliberante.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cra. MONICA LILIANA LIFCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda.
ANEXO I
0.1.01.01.01.01.10.01 Hacienda 10,000
0.1.01.01.01.01.10.01 Conc.Delib. 10,000
0.1.01.01.01.01.10.05 Gobierno 10,000
0.1.90.01.01.01.10.01 Gobierno 12,000,000
0.1.90.01.01.01.10.02.01 Gobierno 500,000
0.1.90.01.01.01.10.02.01 Serv.Pcos. 2,000,000
0.1.90.01.01.01.10.02.03 Gobierno 1,500,000
0.1.90.01.01.01.10.02.03 Serv.Pcos. 200,000
0.1.90.01.01.01.10.05 Serv.Pcos. 100,000
0.1.90.01.01.01.11.04 Des.Amb. 100,000
0.1.90.01.01.01.11.05 Gobierno 10,000
0.2.30.01.01.01.10.01 Serv.Pcos. 300,000
0.2.70.01.01.01.10.02.02 Serv.Pcos. 100,000
0.2.90.01.01.01.10.02.01 Serv.Pcos. 2,000,000
0.2.90.01.01.01.10.02.03 Serv.Pcos. 100,000
0.3.20.01.01.01.10.02.03 Des.Amb. 10,000
0.3.20.01.01.01.10.05 Des.Amb. 20,000
0.7.30.01.01.01.10.01 Turismo 500,000
0.7.30.01.01.01.10.02.01 Turismo 100,000
0.7.30.01.01.01.10.02.03 Turismo 100,000
TOTAL 19.670,000
ANEXO II
0.1.90.01.01.01.10.01 Obras Pcas 10.000,00
0.1.90.01.01.01.10.01 Comunicación 8.000,000
0.1.90.01.01.01.10.03 Comunicación 1.670,000
TOTAL 19.670,000
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cra. MONICA LILIANA LIFCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda.
----------
DECRETO N° 1.317/2.019
Concordia, 27 de septiembre de 2019
VISTO que el saldo de ciertas partidas del Presupuesto General de la Administración Pública Municipal del Ejercicio Económico 2.019, es insuficiente para atender distintas erogaciones y,
CONSIDERANDO:
Que a fin de dar solución a la situación descripta, la Dirección de Presupuesto ha aconsejado transferir de otras partidas a los fines de efectuar el refuerzo de las partidas a las que se hace mención en el Visto.
Que la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado la intervención de su competencia.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por los Artículos 107° incisos q) y u) y 155° de la Ley N° 10.027- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos y el Articulo N° 8 de la Ordenanza N° 36.854
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Refuércense los créditos presupuestarios de las partidas del Presupuesto General de Gastos de la Administración Pública Municipal correspondiente al Ejercicio Económico 2.019 en los importes que se detallan en el Anexo I, que forma parte integrante del presente Decreto, de acuerdo a lo expresado en el considerando precedente.
ARTICULO 2°.- Transfiéranse los créditos presupuestarios de la partida del Presupuesto General de Gastos de la Administración Pública Municipal correspondiente al Ejercicio Económico 2.019 en el importe detallado en el Anexo II que forma parte integrante del presente Decreto, para cubrir el refuerzo a que se refiere el Artículo 1°.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, por medio de la Secretaría de Economía y Hacienda al Honorable Concejo Deliberante.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cra. MONICA LILIANA LIFCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda
ANEXO I
0.1.90.01.01.02.21.07 Hacienda 300.000
0.1.90.01.01.02.21.01 Gobierno 500.000
0.1.90.01.01.02.21.04 Serv. Públicos 100.000
TOTAL 900.000
ANEXO II
0.1.20.01.01.02.21.06 Comunicación 900.000
TOTAL 900.000
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cra. MONICA LILIANA LIFCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda.
----------
DECRETO N° 1.318/2.019.
Concordia, 27 de septiembre de 2019
VISTO la liquidación de haberes del personal municipal, correspondiente al Mes de SEPTIEMBRE de 2018, realizada por la Dirección Liquidaciones, cuyas actuaciones obran en Expediente Interno N° 2.467 “D”/19 y,
CONSIDERANDO:
Que la citada liquidación asciende a PESOS CIENTO DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SESENTA Y DOS CON 71/100 ($ 119.990.062,71).
Que la Dirección de Planificación y Presupuesto ha indicado las partidas presupuestarias a las que corresponde imputar el presente gasto.
Que la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado conocimiento de la presente erogación, autorizando el total del gasto.
Que no obstante las observaciones formuladas por la Contaduría y atento a que se cuenta con los recursos necesarios, es decisión del Departamento Ejecutivo dar trámite a las presentes actuaciones.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por Ley N° 10.027- Régimen Municipal de Entre Ríos y sus modificaciones.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Aprobar la liquidación y el abono de los haberes del personal municipal correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2019, las retenciones realizadas así como también las contribuciones patronales que surjan de las declaraciones juradas correspondientes, cuyo monto asciende a la suma total de PESOS CIENTO DIECINUE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SESENTA Y DOS CON 71/100 ($ 119.990.062,71), conforme las actuaciones obrantes en Expediente Interno N° 2.487 “D”/19.
ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que se aprueba en el Artículo 1° de este Decreto, a las presupuestarias indicadas por la Dirección de Presupuesto, cuyo detalle se anexa formando parte del presente.
ARTICULO 3°.- Remitir a Contaduría y a Tesorería a sus efectos.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno
Cra. MONICA LILIANA LIFCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda.
----------
DECRETO N° 1.319/2.019
Concordia, 27 de septiembre de 2019
VISTO:
La Factura detallada en el ANEXO I, por la suma Total de PESOS DOSCIENTOS DIEZ Mil ($ 210.000.00), y,
CONSIDERANDO:
Que dicha erogación corresponden a servicio de limpieza y desmalezado y corte de rebrote en zona lindera al Río Uruguay zona playa Nebel.
Que el servicio facturado ha sido recepcionado de conformidad.
Que es pertinente proceder conforme a lo establecido en el Artículo 113° de la Ordenanza N° 34.698, encuadrándose dicha erogación en el Art 12° inciso D 2 de la Norma antes mencionada.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107, incisos ñ), q) y u) de la Ley N° 10.027 modificada por la ley N° 10.082 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°.- Autorizar el procedimiento administrativo tendiente al pago de la factura detallada en ANEXO I, por la suma Total de PESOS DOSCIENTOS DIEZ MIL ($ 210.000,00), correspondiente a servicio de limpieza y desmalezado y corte de rebrote en la zona lindera al Río Uruguay zona playa Nebel, según lo considerado precedentemente.
ARTICULO 2°.- Encuádrese la misma en el Artículo 12° inciso D 2 de la Ordenanza 34.698/11.
ARTICULO 3°.- Gírese a la Dirección de Planificación y Presupuesto a sus efectos.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras Públicas
JORGE ANTONIO MENDIETA
Secretario de Servicios Públicos.
----------
DECRETO N° 1.320/2.0196
Concordia, 27 de septiembre de 2019
VISTO el traslado solicitado por el Agente Contratado Con Aportes ERNESTO OCTAVIO MEDINA, Legajo 6296, D.N.I. N° 24.942.498, en expediente interno N° 64 “M”/2019, y;
CONSIDERANDO:
Que el Agente Contratado Con Aportes ERNESTO OCTAVIO MEDINA, Legajo 6296, D.N.I. N° 24.942.498, dependiente de la Dirección de Calles Pavimentadas y Ejecución de Obras Públicas, solicita su traslado a la Dirección de Recolección de Residuos ambas oficinas dependientes de la Subsecretaría de Servicios Públicos, Secretaria de Servicios Públicos.
Que la Dirección de Dirección de Calles Pavimentadas y Ejecución de Obras Públicas y la Dirección de Recolección de Residuos, han expresado que no existen objeciones al traslado del interesado.
Que a fojas 3, la Dirección de Recursos Humanos informa que el Agente ERNESTO
OCTAVIO MEDINA, Legajo 6296, D.N.I. N° 24.942.498 presta servicios en este Municipio desde el 01 de diciembre de 2016. Revista como personal contratado con aportes.
Dependiente de la Secretaria de Servicios Públicos, Dirección de Higiene Urbana.
Que a partir de la vigencia del presente Decreto, se deberá incluir al Agente MEDINA, Legajo N° 6296, en el Convenio vigente de la Dirección de Recolección de Residuos - Código 150.
Que lo dispuesto en el presente Decreto se dicta como excepción al Decreto N°572/2.019, prorrogado mediante Decretos N° 891/2019 y N° 1033/19.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, de la Ley N° 10.027/11 y su modificatoria Ley N° 10.082 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Desaféctese de la Dirección de Calles Pavimentadas y Ejecución de Obras Públicas al Agente Contratado con Aportes ERNESTO OCTAVIO MEDINA, Legajo 6296 y aféctese a la Dirección de Recolección de Residuos ambas dependientes de la Subsecretaría de Servicios Públicos, Secretaria de Servicios Públicos, por los motivos invocados en los considerandos del presente.
ARTICULO 2°.- Dispónese, que a partir de la vigencia del presente Decreto, se incluya al Agente ERNESTO OCTAVIO MEDINA, Legajo 6296, en el Convenio vigente de la Dirección de Recolección de Residuos - Código 150.
ARTICULO 3°.- Establecese que lo dispuesto en los ARTICULOS 2° y 3° del presente Decreto, se dicta como excepción al Decreto N° 572/2.019, prorrogado mediante Decretos, N° 891/2019 y N° 1033/19.
ARTICULO 4°.- Impútese lo aprobado en los ARTICULOS 1° y 2° en la partida presupuestaria: 0.2.30.01.01.01/ Servicios Públicos.
ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y oportunamente archívese.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno
Cra. MONICA LILIANA LIFCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda
Dr. MAURIO JAVIER GARCIA
Secretario de Desarrollo Humano Deporte y Salud
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras Públicas
JORGE ANTONIO MENDIETA
Secretario de Servicios Públicos
LUIS ENRIQUE SANTANA
Secretario de Comunicación y Modernización de la Gestión Pública.
----------
DECRETO N° 1.321/2.019
Concordia, 27 de septiembre de 2019
VISTO la solicitud de un reintegro de dinero por el Coordinador General de la Central de Transito y Transporte, Sr. Baez Walter Guillermo, Legajo N° 2167 obrante a fojas 1 del Expediente Interno N° 514 “C”/2018, y
CONSIDERANDO:
Que dicha erogación corresponde al pago de la factura “B” N° 0005 -00001816 - fecha 09/11/2018, ($ 33.000,00) - PESOS TREINTA Y TRES MIL CON 00/100 emitida por el Sr. Zitta Rubén Darío, por la compra de 4 (cuatro) Cámaras de vigilancia para monitorear el predio de la Central de Transito y Transporte.
Que a fs. 15 obra Decreto 1014/2019 reconociendo dar continuidad al trámite administrado para el correspondiente pago de la factura citada anteriormente.
Que a Fs. 17 obra Decreto 1105/2019 disponiendo el mismo reintegro.
Que a fs. 18 obra informe de la Dirección de Contaduría observado que se debería proceder la anulación de algunos de los decretos citados anteriormente, dado que ambos decretos disponen el mismo reintegro.
Que a fs, 19 el Coordinador General de la Central de Transito y Transporte informa y aclara con respecto a lo observado por la Contaduría. Considerando la anulación del Decreto 1014/2019.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por la Ley Provincial N° 10027 - Régimen Municipal - modificada por la Ley Provincial n? 10082; según T. O. Decreto 4706/12 del Poder Ejecutivo Provincial.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°.- Déjese sin efectos el Decreto N° 1014/19 de fecha 29/07/2019 obrante a fs, - del Expediente 514 “C”/2018.
ARTICULO 2°.- Téngase por valido el Decreto 1105/19 de fecha 14/08/2019 y dar continuidad al trámite administrativo tendiente al pago de la factura N° “B” N° 0005 - 00001816 por la suma total de PESOS TREINTA Y TRES MIL CON 00/100 CENTAVOS ($ 33.000,00).
ARTICULO 3°.- Girar a Contaduría y a Tesorería a sus efectos.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno.
----------
DECRETO N° 1.322/2.019
Concordia, 27 de septiembre de 2019
VISTO las II Jornadas de “Clínica Médica y Medicina Interna del Hospital Delicia Concepción Masvernat", organizada por el Servicio de Clínica Médica y Residencia del mencionado Hospital, a realizarse el 25 de Octubre de 2019 y,
CONSIDERANDO:
Que se desarrollarán temas de actualidad para toda la comunidad médica, a cargo de profesionales renombrados de nuestro país y del Uruguay.
Que tiene como objetivo la actualización de contenidos de la práctica médica orientados a la especialidad de clínica médica y medicina interna. Ofrecer recursos académicos a profesionales médicos del interior del país, promover a las residencias médicas como herramientas sólidas para la formación de los médicos egresados en su etapa de grado.
Que busca generar espacios de vínculos e interacción entre los profesionales y contribuir a la formación y actualización de los médicos que están a cargo de la asistencia y atención de la salud pública.
Que este Departamento Ejecutivo considera procedente declarar de Interés Municipal las Jornadas II Jornadas de “Clínica Médica y Medicina Interna del Hospital Delicia Concepción Masvernat”, organizada por el Servicio de Clínica Médica y Residencia del mencionado Hospital, a realizarse el 25 de Octubre de 2019 en virtud de los motivos invocados, conforme al temario que se adjunta.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°), incisos ñ), q) y u) de la ley 10.027, modificada a través de la ley N° 10.082 Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.-
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Declarase de Interés Municipal II Jornadas de “Clínica Médica y Medicina Interna del Hospital Delicia Concepción Masvernat”, organizada por el Servicio de Clínica Médica y Residencia del mencionado Hospital, a realizarse el 25 de Octubre de 2019, conforme a lo expresado en el considerando del presente Decreto.
ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Dr. MAURO JAVIER GARCIA
Secretario de Desarrollo Humano Deporte y Salud.
----------
DECRETO N° 1.324/2.019.
Concordia, 27 de septiembre de 2.019,
VISTO, la Factura “C” N° 0002-00000020 del proveedor MENENTIEL JORGE, por un valor de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000.00), y;
CONSIDERANDO:
Que la mencionada factura Correspondiente a servicio de desmalezado y limpieza del Sector comprendido por: Augusto Niez al Norte, calle Gral. P. Echague al Sur. Boulevard Maipú al Oeste y Avenida Chajarí al Este.
Que la misma deberá encuadrarse en el Artículo 12° inciso “D” punto 1 de la Ordenanza N° 34.698/11, como excepción al Decreto N° 572/19 prorrogado por el Decreto N° 891/19.
Que teniendo en cuenta el cumplimiento de efectivo de las tareas que este municipio debe cumplir y los servicios que debe brindar en distintas zonas de la ciudad, es necesario contar con los trabajos de este proveedor para el normal desempeño de las tareas encomendadas en esta gestión de gobierno, no solo por razones operativas sino por razones de seguridad, salubridad e higiene.
Que los servicios mencionados no se encuentran comprendidos en los servicios detallados en ninguna Licitación Pública o Privada vigente.
Que al no poder interrumpirse el servicio por la razones arriba mencionada este Departamento Ejecutivo, aprueba la continuidad del presente tramite.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107°, de la Ley Provincial N° 10.027/11 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Dispóngase dar continuidad de trámite de compra directa, de la Factura N° 0002-00000020 del proveedor MENENTIEL JORGE, por Correspondiente a servicio de desmalezado y limpieza en el Sector comprendido por: Augusto Niez al Norte, calle Gral P Echague al Sur, Boulevard Maipú al Oeste y Avenida Chajarí al Este, según lo considerado precedentemente.
ARTICULO 2°.- Encuadrase la misma en el Artículo 12° inciso “D” punto 1 de la Ordenanza N° 34.698/11, como excepción al Decreto 572/19 prorrogado por el Decreto N° 181/19.
ARTICULO 3°.- Gírese a la Dirección de Presupuesto, Contaduría a sus efectos.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno
Cra. MONICA LILIANA LIFCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda
Dr. MAURO JAVIER GARCIA
Secretario de Desarrollo Humano Deporte y Salud
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras Públicas
JORGE ANTONIO MENDIETA
Secretario de Servicios Públicos
LUIS ENRIQUE SANTANA
Secretario de Comunicación y Modernización de la Gestión Pública.
-----------
DECRETO N° 1.325/2.019
Concordia, 27 de septiembre de 2019
VISTO:
La Factura tipo “C” N° 00001 - 00000003 de ARAUJO ARIEL ANTONIO por un total de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000,00), y;
CONSIDERANDO:
Que dicha erogación corresponden al servicio detallado en la factura para la Municipalidad de Concordia.
Que el servicio facturado ha sido recepcionado de conformidad.
Que la misma deberá encuadrarse en el Artículo 12° inciso “D” punto 1 de la Ordenanza N° 34.698/11.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107, incisos ñ), q) y u) de la Ley N° 10027 modificada por la Ley N° 10.082 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Autorizar el procedimiento administrativo tendiente al pago de la Factura tipo “C” N° 00001 - 00000003 de ARAUJO ARIEL ANTONIO por un total ($ PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000,00), correspondiente a distintos servicios detallados en la factura para la Municipalidad de Concordia, según lo considerado precedentemente.
ARTICULO 2°.- Encuádrese la misma en el Artículo 12° inciso d.1 de la Ordenanza 34.691/11.
ARTICULO 3°.- Gírese a la Dirección de Planificación y Presupuesto a sus efectos.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno
Cra. MONICA LILIANA LIFCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda
Dr. MAURO JAVIER GARCIA
Secretario de Desarrollo Humano Deporte y Salud
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras Públicas
JORGE ANTONIO MENDIETA
Secretario de Servicios Públicos
LUIS ENRIQUE SANTANA
Secretario de Comunicación y Modernización de la Gestión Pública.
----------
DECRETO N° 1.326/2.019
Concordia, 27 de septiembre de 2019
VISTO, la Factura “C” N ° 0002-00000058 del proveedor, Yolanda Julia F. Alda, por un valor de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL ($ 54.000,00), y;
CONSIDERANDO:
Que las mencionadas facturas corresponde a Trabajos Plaza Urquiza, Plaza 25 de Mayo y Peatonal, correspondiente al Mes de Junio de 2019.
Servicios de traslado de plantas a la Plaza Urquiza, Plaza 25 de Mayo, Peatonal, correspondiente al mes de Junio de 2019, CAMIONETA PATENTE MHT 890
Que la misma deberá encuadrarse en el Artículo 12° inciso “D” punto 1 de la Ordenanza N° 34.698/1, como excepción al Decreto N° 572/19 prorrogado por el Decreto N° 891/19.
Que teniendo en cuenta el cumplimiento de efectivo de las tareas que este municipio debe cumplir y los servicios que debe brindar en distintas zonas de la ciudad, es necesario contar con los trabajos de este proveedor para el normal desempeño de las tareas encomendadas en esta gestión de gobierno, no solo por razones operativas sino por razones de seguridad, salubridad e higiene.
Que los servicios mencionados no se encuentran comprendidos en los servicios detallados en ninguna Licitación Pública o Privada vigente.
Que al no poder interrumpirse el servicio por la razones arriba mencionada, este Departamento Ejecutivo, aprueba la continuidad del presente tramite.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107°, de la Ley Provincial N° 10.027/11 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°.- Dispóngase dar continuidad de trámite de compra directa, a las Facturas “C” N° 0002-00000058 del proveedor Yolanda Julia F. Alda, por un valor de PESOS CINCUENTA y CUATRO MIL ($ 54.000,00.-), correspondiente a:
Trabajos Plaza Urquiza. Plaza 25 de Mayo y Peatonal, correspondiente al Mes de Junio de 2019.
Servicios de traslado de plantas a la Plaza Urquiza, Plaza 25 de Mayo, Peatonal, correspondiente al mes de Junio de 2019, CAMIONETA PATENTE MHT 890, según lo considerado precedentemente.
ARTICULO 2°.- Encuádrese la misma en el Artículo 12 inciso “D” punto 1 de la Ordenanza 34.698/11, como excepción al Decreto N° 572/19 prorrogado por el Decreto N° 891/19
ARTICULO 3°.- Gírese a la Dirección de Presupuesto y Contaduría a sus efectos.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno
Cra. MONICA LILIANA LIFCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda
Dr. MAURO JAVIER GARCIA
Secretario de Desarrollo Humano Deporte y Salud
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras Públicas
JORGE ANTONIO MENDIETA
Secretario de Servicios Públicos
LUIS ENRIQUE SANTANA
Secretario de Comunicación y Modernización de la Gestión Pública.
----------
DECRETO N° 1.327/2.019.
Concordia, 27 de septiembre de 2019
VISTO, la Factura “C” N° 0002-00000012 del proveedor, GIMENEZ MIRTA RAQUEL, por un valor de PESOS CIENTO CINCO MIL ($ 105.000,00.-), y;
CONSIDERANDO:
Que la mencionada factura correspondiente a trabajos de limpieza y cortado de rebrote en B° San Juan.
Que la misma deberá encuadrarse en el Artículo 12° inciso “D” punto 2 de la Ordenanza N° 34.698/11, como excepción al Decreto N° 572, prorrogado por Decreto N° 891/2019 y Decreto N° 1033/2019.
Que teniendo en cuenta el cumplimiento de efectivo de las tareas que este municipio debe cumplir y los servicios que debe brindar en distintas zonas de la ciudad, es necesario contar con los trabajos de este proveedor para el normal desempeño de las tareas encomendadas en esta gestión de gobierno, no solo por razones operativas sino por razones de seguridad, salubridad e higiene.
Que los servicios mencionados no se encuentran comprendidos en los servicios detallados en ninguna Licitación Pública o Privada vigente.
Que al no poder interrumpirse el servicio por la razones arriba mencionada, este Departamento Ejecutivo, aprueba la continuidad del presente tramite.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107° de la Ley Provincial N° 10.027/11 – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Dispóngase dar continuidad de trámite de compra directa, a la Factura N° 0002·00000012 del proveedor, GIMENEZ MIRTA RAQUEL, por un valor de PESOS CENTO CINCO MIL ($ 105.000,00.-), correspondiente a trabajos de limpieza y cortado de brote en B° San Juan, según lo considerado precedentemente
ARTICULO 2°.- Encuádrese la misma en el Artículo 12 inciso “D”, punto 2 de la Ordenanza 34.698/11, como excepción al Decreto N° 572, prorrogado por Decreto N° 891/2019, y Decreto N° 1033/2019.
ARTICULO 3°.- Gírese a la Dirección de Presupuesto y Contaduría a sus efectos.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno
Cra. MONICA LILIANA LIFCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda
Dr. MAURO JAVIER GARCIA
Secretario de Desarrollo Humano Deporte y Salud
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras Públicas
JORGE ANTONIO MENDIETA
Secretario de Servicios Públicos
LUIS ENRIQUE SANTANA
Secretario de Comunicación y Modernización de la Gestión Pública.
----------
DECRETO N° 1.328/2019
Concordia, 27 Septiembre de 2019"
Visto el dictado del Decreto N° 572, del 30 de Abril de 2019 prorrogado por Decreto N° 1033, del 31 de Julio de 2019, por el que se dispuso la aplicación de medidas de contención del gasto público mediante la aplicación de un orden y un cronograma para el cumplimiento de los compromisos asumidos, de aplicación hasta el 30 de Septiembre de 2019 y
CONSIDERANDO:
Que el exitoso cumplimiento de estas medidas de previsión ha tenido como resultado el cierre del Ejercicio 2017 y 2018 en un marco de estricto equilibrio financiero y que el objetivo es lograr iguales resultados para el ejercicio en curso.
Que esta gestión desea seguir con esa tesitura hasta el cumplimiento de su mandato, a los efectos de que su sucesión pueda recibir una administración transparente y ordenada.
Que habiéndose arribado al término de la aplicación de estas medidas, resulta conveniente disponer su prórroga mediante la norma pertinente.
Que esta decisión cuenta con la conformidad de los señores Secretarios.
Que el dictado de la presente norma se efectúa en ejercicio de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107; de la Ley N° 10.027 y su modificatoria Ley N° 10.082 -Régimen de las municipalidades de Entre Ríos.
Por ello
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Dispónese la prórroga integral de la aplicación del Decreto N° 572/2019, por Dos (02) meses adicionales, contados a partir del 1 ° de Octubre de 2019.
ARTICULO 2°.- Instrúyase a la Contaduría y Tesorería Municipal y a las Dirección de Recursos Humanos y Compras y Suministros, a los efectos de la coordinación e instrumentación de las medidas pertinentes.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese regístrese y archívese.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno
Cra. MONICA LILIANA LIFCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda
Dr. MAURO JAVIER GARCIA
Secretario de Desarrollo Humano Deporte y Salud
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras Públicas
JORGE ANTONIO MENDIETA
Secretario de Servicios Públicos
LUIS ENRIQUE SANTANA
Secretario de Comunicación y Modernización de la Gestión Pública.
----------
DECRETO N° 1.329/2.019.
Concordia, 30 de septiembre de 2.019
VISTO que se debe ausentar en horas de la mañana de la ciudad, el Señor Presidente Municipal, Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO, por temas relacionados con la Administración Municipal y,
CONSIDERANDO:
Que se estima pertinente poner a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, al Señor Secretario de Gobierno, Don ALFREDO DANIEL FRANCOLINI.
Que estima pertinente encomendar la Secretaria de Gobierno, a la Sra. Secretaría de Economía y Hacienda, Cra. MONICA LIFSCHITZ, sin perjuicio de sus funciones especificas.
Que en consecuencia corresponde proceder a dictar la presente disposición.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal, por el Artículo 107° de la Ley 10.027, modificada a través de la Ley N° 10.082-Ley Orgánica de los Municipios de Entre Ríos, según T.O. Decreto N° 4706/12 del Poder Ejecutivo Provincial.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Poner a cargo de la presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, al Señor Secretario de Gobierno, Don ALFREDO DANIEL FRANCOLINI, a partir del día de la fecha y en horas de la mañana.
ARTICULO 2°.- Encomendar la Secretaria de Gobierno, a la Sra. Secretaría de Economía y Hacienda, Cra. MONICA LIFSCHITZ, sin perjuicio de sus funciones especificas.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno.
----------
DECRETO N° 1.330/2.019
Concordia, 1° de octubre de 2019
VISTO que se ha reintegrado a sus funciones, el Señor Presidente Municipal, Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO, en el día de la fecha en horas de la mañana y,
CONSIDERANDO:
Que se encontraba a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, el Señor Secretario de Gobierno, Dn. ALFREDO DANIEL FRANCOLINI.
Que en consecuencia corresponde proceder a dictar la presente disposición.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal, por el Artículo 107° de la ley 10.027, modificada a través de la ley N° 10.082-ley Orgánica de los Municipios de Entre Ríos, según T.O. Decreto N° 4706/12 del Poder Ejecutivo Provincial.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Pónese en posesión de su cargo, al Señor Presidente Municipal, Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO, a partir del día de la fecha y en horas de la mañana.
ARTICULO 2°.- Reintegrase a sus funciones a el Señor Secretario de Gobierno, Dn. ALFREDO DANIEL FRANCOLINI, a partir del día de la fecha y en horas de la mañana.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda
a/c Secretaria de Gobierno.
----------
DECRETO N° 1.331/2.019
Concordia, 1° de octubre de 2019
VISTO las tramitaciones obrantes en el Expediente Interno N° 526/S/2019 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto N° 1.228/2.019 se dispuso efectuar el 1° llamado a Licitación Privada N° 39/19 – “Adquisición de materiales de construcción”, conforme los antecedentes obrantes en las actuaciones mencionadas.
Que según dictamen de la comisión evaluadora de fecha 19 de Septiembre de 2019, se indica que la única oferta presentada correspondiente a la firma CONSTRUCOM SA, resulta ser un 16,10% superior a la imputación preventiva pertinente, no obstante ello, no se supera el límite contemplado en el Articulo 14° de la Ordenanza N° 34.698.
Que por lo expuesto, y en virtud al Dictamen de la Comisión evaluadora, corresponde adjudicar la totalidad de lo cotizado a la firma CONSTRUCOM SA, por un total de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 30/100 ($ 1.367.268,30.-).
Que el dictado de la medida se .efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, incisos ñ), q) y u), de la Ley 10.027 y modificatorias - Régimen Municipal.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Aprobar el procedimiento licitatorio obrante en el Expediente Interno N° 526/S/2019 correspondiente al 1° llamado a Licitación Privada N° 39/19 – “Adquisición de materiales de construcción”, conforme a los considerados precedentemente.
ARTICULO 2°.- Adjudicar a la firma CONSTRUCOM SA, por un total de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 30/100 ($ 1.367.268,30.-), según anexo, en virtud de los considerados precedentemente.
ARTICULO 3°.- Reajustar la imputación preventiva, al momento de facturación.
ARTICULO 4°.- Disponer que a través de la Dirección de Compras y Suministros se de cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 64° de la Ordenanza N° 34.698, PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA. Se notifique a la firma adjudicada y se proceda oportunamente a iniciar los trámites de Devolución del Depósito de Garantía correspondiente.
ARTICULO 5°.- Girar a la Dirección de Compras y Suministros a sus efectos.
ARTICULO 6°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Dr. MAURO JAVIER GARCIA
Secretario de Desarrollo Humano Deporte y Salud.
----------
DECRETO N° 1.332/2.019.
Concordia, 1° de octubre de 2019
VISTO:
El Expte N° 24.174-P Honorable Concejo Deliberante Ref. Ordenanza Autorizar para utilizar espacio lindante a propiedad de calle Cjal Veiga 2204, y
CONSIDERANDO:
Que por la misma se concede en comodato al Sr. Ragone Sergio Luis DNI 32.514.174 como representante de la empresa denominada Corralón El Casco Amarillo S.R., por el termino de diez (10) años de la superficie lindante a inmueble Partida Municipal 73.324, Plano 76.830 que según reporte en Expte 1.278.625 figura lindante a las avisas del FFCC.
Que la superficie concedida será exclusivamente para uso de carga y descargo de camiones y estacionamiento para el establecimiento, comprometiendo al mantenimiento y buenas condiciones del mismo.
Que la empresa denominada Corralón El Casco Amarillo S.R.L declara domicilio en la Municipalidad de Concordia en Concejal Veiga N° 2099 con actividad principal de venta de materiales de construcción.
Que el mencionado Ragone Sergio Luis también figura como responsable de la firma Corralón El Obrero S.R.L. con domicilio declarado en Concejal Veiga 2099 en el rubro de venta de materiales de construcción, con una deuda al 18/09/2019 de pesos doscientos setenta y tres mil trescientos cincuenta¡ y seis con cincuenta y cuatro ($ 273.356,54.-)
Que ante esta situación fiscal se hace imposible conceder en comodato la utilización del mencionado inmueble, por lo que, haciendo uso de las facultades conferidas por la Ley 10027 Orgánica de Municipios.
Por ello
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°.- Vetar en forma total la Ordenanza aprobada por el Honorable Conejo Deliberante Expte N° 24.174-P en fecha 19 de septiembre de 2019, por la que se concede en comodato al Sr. Ragone Sergio Luis DNI N° 32.514.174 como representante de la empresa denominada Corralón El Casco Amarillo S.R., por el termino de diez (10) años de la superficie lindante a inmueble Partida Municipal 73.324, Plano 76.830 que según reporte en Expte 1.278.625 figura lindante a las avisas del FFCC, por los fundamentos expuestos en el considerando del presente.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, regístrese y archívese.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno.
----------
DECRETO N° 1.333/2.019
Concordia, 1° de octubre de 2019
VISTO la solicitud de un reintegro de dinero por el Coordinador General de la Central de Transito y Transporte, Sr. Baez Walter Guillermo, Legajo N° 2167 obrante a fojas 1 del Expediente Interno N° 139 “C”/2019,
CONSIDERANDO:
Que dicha erogación corresponde al pago de la factura “C” N° 0003 -00003708 , fecha 05/04/2019- ($ 10.490,00) - PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 00/100, emitida por el Sr, Letroye Raúl Emilio, por la compra de 1 (uno) vidrio trasero del móvil automóvil marca ChevroIet BPIN dominio NIU 001 afectado a la Central de Transito y Transporte.
Que el vidrio facturado ha sido recepcionado de conformidad.
Que conforme a lo informado por la Dirección de Presupuesto a Fs. 6 corresponde imputar el presente gasto a la partida 0.7.40.01.01.02.20.11. $ 10.490,00 Gobierno
Que a fojas 8 la Secretaria Hacienda autoriza dicha Preventiva.
Que la Dirección de Contaduría a tomado intervención de su competencia y a observado.
Que a la fecha de la solicitud del reintegro se encontraba en vigencia el Decreto 1100/17 prorrogado por el 311/19.
Que a fs, 10 el Coordinador General de la central de Transito y Transporte informa y aclara con respecto a lo observado por la Contaduría.
Que es pertinente proceder conforme a lo establecido en el artículo 113° de la Ordenanza N° 34698/2011, encuadrándose dicha erogación en el Art. 12°, inciso d2 de la norma antes mencionada
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por la Ley Provincial N° 10027 -- Régimen Municipal modificada por la Ley Provincial N° 10082; según T.O. Decreto 4706/12 del Poder Ejecutivo Provincial.
Por ello
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°.- Dejar sin efectos la Resolución N° 5453/19 obrante a fs 12 del Expediente Interno N° 139 “C”/2019.
ARTICULO 2°.- Reconocer, dar continuidad al trámite administrativo y abonar el presente gasto por la suma total de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 00/100 CENTAVOS ($ 10.490,00) correspondiente a la factura N° 0003-00003108 y declarar dicho importe de legitimo abono al señor, BAEZ WALTER GUILLERMO, DNI N° 23.503.305, con domicilio en calle Antonio de Luque 815 de la ciudad de Concordia. Encuadrándolo en el Articulo 12° inciso d) 2 de la Ordenanza 34.698/11.
ARTICULO 3°.- Lo dispuesto en la presente disposición se dicta corno excepción al Decreto 1100/17 prorrogado por el decreto 311/19.
ARTICULO 4°.- Girar a la Contaduría para su imputación a la partida: 0.7.40.01.01.02.20.11 Gobierno $ 10.490,00.
ARTICULO 5°.- Luego, girar a Tesorería a sus efectos.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno
Cra. MONICA LILIANA LIFCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda
Dr. MAURO JAVIER GARCIA
Secretario de Desarrollo Humano Deporte y Salud
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras Públicas
JORGE ANTONIO MENDIETA
Secretario de Servicios Públicos
LUIS ENRIQUE SANTANA
Secretario de Comunicación y Modernización de la Gestión Pública.
----------
DECRETO N° 1.334/2.019
Concordia, 1° de octubre de 2019
VISTO que el saldo de ciertas partidas del Presupuesto General de la Administración Pública Municipal del Ejercicio Económico 2.019, es insuficiente para atender distintas erogaciones y,
CONSIDERANDO:
Que a fin de dar solución a la situación descripta, la Dirección de Presupuesto ha aconsejado transferir de otras partidas a los fines de efectuar el refuerzo de las partidas a las que se hace mención en el Visto.
Que la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado la intervención de su competencia.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por los Artículos 107° incisos q) y u) y 155° de la ley N° 10.027- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos y el Articulo N° 8 de la Ordenanza N° 36.854
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Refuércense los créditos presupuestarios de las partidas del Presupuesto General de Gastos de la Administración Pública Municipal correspondiente al Ejercicio Económico 2.019 en los importes que se detallan en el Anexo I, que forma parte integrante del presente Decreto, de acuerdo a lo expresado en el considerando precedente.
ARTICULO 2°.- Transfiéranse los créditos presupuestarios de la partida del Presupuesto General de Gastos de la Administración Pública Municipal correspondiente al Ejercicio Económico 2.019 en el importe detallado en el Anexo II que forma parte integrante del presente Decreto, para cubrir el refuerzo a que se refiere el Artículo 1°.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, por medio de la Secretaría de Economía y Hacienda al Honorable Concejo Deliberante.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cra. MONICA LILIANA LIFCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda
ANEXO I
0.1.90.01.01.02.21.05 Salud 200.000
0.1.90.01.01.02.21.05 1.200.000
0.1.90.01.01.02.21.05 600.000
0.1.90.01.01.02.21.05 Serv. Pcos 1.500.000
0.1.90.01.01.02.21.05 Des.Amb 100.000
0.3.10.01.01.02.21.05 Salud 100.000
TOTAL 3.700,00
ANEXO II
0.3.10.01.01.02.20.06 Salud 2.000.000
0.1.120.01.01.02.21.06 Comunicación 1.700.000
TOTAL 3.700,000
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cra. MONICA LILIANA LIFCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda.
----------
DECRETO N° 1.335/2.019.
Concordia, 1° de octubre de 2019
VISTO que la partida 0.2.90.02.05.08.61.02 de Obras Pcas del Presupuesto General de la Administración Pública Municipal del Ejercicio Económico 2.019 no cuenta con saldo suficiente para atender distintas erogaciones y,
CONSIDERANDO:
Que a fin de dar solución a la situación descripta, la Dirección de Presupuesto ha aconsejado transferir de otra partida a los fines de efectuar el refuerzo de la partida a la que se hace mención en el Visto.
Que la presente transferencia se efectúa de conformidad a lo previsto en el Artículo 6° de la Ordenanza N° 36.666.
Que la Secretaria de Economía y Hacienda ha tomado la intervención de su competencia.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por los Artículos 107° incisos q) y u) y 155° de la Ley 10.027 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Dispónese la transferencia de la partida 0.3.20.02.05.08.61.01 de Obras Pcas. en la suma de Pesos Dos Millones ($ 2.000.000) a la partida 0.2.90.02.05.08.61.02 de Obras Pcas. del Presupuesto General de la Administración Pública Municipal correspondiente al ejercicio económico 2.019, de acuerdo a lo expresado en el considerando precedente.
ARTICULO 2°.- Comuníquese, por medio de la Secretaria de Economía y Hacienda al Honorable Concejo Deliberante.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cra. MONICA LILIANA LIFCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda.
----------
DECRETO N° 1.336/2.019.
Concordia, 1° de octubre de 2019
VISTO: lo actuado en el expediente 882/2019 I.E. y 883/19
CONSIDERANDO:
Que por los mismos, las Sras. ANTONIA DAIANA SOLIS (Expte N° 882/19) y ROCIO ELISABET SOLIS (Expte N° 883/19) solicitan se revea el monto de cobertura solicitado en los contratos suscriptos oportunamente con la Municipalidad de concordia en el marco del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, Municipio de Concordia, “OBRA: 40 VIVIENDAS - ETAPA II - VILLA CRESTO NORTE II - ACU 2081/14 Obra por Administración”.
Que en la clausula DECIMAPRIMERA de ambos contratos se estableció que la contratista debe tomar el seguro de responsabilidad civil por la suma de PESOS SEIS MILLONES ($6.000.000)
Que en los citados expedientes, ambas contratistas solicitan se revea dicho monto.
Que es decisión de éste Departamento Ejecutivo Municipal reveer lo establecido en la clausula DECIMAPRIMERA de ambos contratos respecto de la contratación del seguro de responsabilidad civil considerando la actual crisis económica por la que atraviesa el país, situación en la que también se encuentran inmersos los contratistas del estado municipal por un lado; y por otro la necesidad de finalizar las obras comprometidas con el Estado Nacional.
Que esta situación amerita la modificación de la Clausula citada, la que quedara redactada de la siguiente manera:
“DECIMAPRIMERA: CUMPLIMIENTO DE LEYES IMPOSITIVAS, PREVISIONALES, LABORALES Y DE SEGUROS: LA CONTRATISTA está obligada a cumplir con las disposiciones vigentes en lo referente a leyes laborales, impositivas y de seguros a su cargo. Deberá contar y presentar previo al inicio de los trabajos la contratación por el personal afectado a la obra, de los siguientes seguros: Aseguradora de riesgo de trabajo (ART), conforme lo establecido en las normas vigentes en materia de Higiene y Seguridad en el trabajo y las resoluciones de la Superintendencia de Riesgos en el Trabajo, como así también en toda otra normativa legal que resulte aplicable y vigente durante el desarrollo de la obra. Seguro de vida obligatorio, seguro de vida de la ley de contrato de Trabajo, seguro de vida de convenios colectivos si lo hubiera. Todo otro seguro que resulta obligatorio de conformidad con la normativa vigente de acuerdo a enseres, maquinas y actividad a efectuar en la obra, sin cuya presentación no se podrá dar inicio a ejecución de la obra. El incumplimiento de la obligación precedente será causal de rescisión del presente contrato”; exceptuándose el pago del seguro de responsabilidad civil.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107° Inciso n) y u) de la Ley 10.027 y sus modificatorias. - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Téngase presente y en consecuencia ratifíquese la adenda suscripta entre la Contratista ANTONIA DAIANA SOLIS CUIT N° 27-37702514-3 y la Municipalidad de Concordia en el marco del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, Municipio de Concordia, “OBRA: 40 VIVIENDAS - ETAPA II - VILLA CRESTO NORTE II-ACU 2081/14 Obra por Administración”.
ARTICULO 2°.- Téngase presente y en consecuencia ratifíquese la adenda suscripta entre la Contratista ROCIO ELISABET SOLIS CUIT N° 27-33811027-3 y la Municipalidad de Concordia en el marco del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, Municipio de Concordia, “OBRA: 40 VIVIENDAS - ETAPA II - VILLA CRESTO NORTE II - ACU 2081/14 Obra por Administración”.
ARTICULO 3°.- Notifíquese a las Contratistas Sras. Antonia Daiana Solis y Roció Elisabeth Solis, publíquese, y oportunamente archívese.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras Públicas
Arq. MARINA A. PEÑALOZA
Presidente Inst. Vivienda y Tierra Aut. Municipal
ADENDA AL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA. CONTRATISTA ANTONIA DAIANA SOLIS. Decreto N° 614/19- 880/19
En la ciudad de Concordia a los……días del mes de……….del año 2019 se celebra la presente adenda al contrato de ejecución de obra en el marco del ACU 2081/2014 Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios Municipio de Concordia Obra por Administración en un todo de acuerdo con los términos y condiciones particulares que más adelante se enuncian, suscripto entre la Municipalidad de Concordia, en adelante EL CONTRATANTE, representado en este acto por el Sr Intendente Municipal Dr. Enrique Tomas Cresta asistido por la Secretaria de Obras Publicas Arquitecta Mireya López Bernis, con domicilio real en B Mitre N° 76 de la ciudad de Concordia por una parte, y, por la otra, lo hace LA CONTRATISTA Sra. ANTONIA DAIANA SOLIS CUIT N° 27-27-37702514-3 con D.N.I.N° 37.702.514 con domicilio real en calle Padre Capuchinos N° 504 dpto. 40 de la ciudad de Concordia.----
PRIMERA: De común acuerdo ambas partes resuelven, mediante la presente ADENDA, modificar la Cláusula DECIMAPRIMERA del Contrato de Ejecución de Obra suscripto con la Municipalidad de Concordia ratificado por Decreto N° 614/19 y N° 880/19.----------
SEGUNDA: La Cláusula DECIMAPRIMERA será modificada con el siguiente tenor: “DECIMAPRIMERA: CUMPLIMIENTO DE LEYES IMPOSITIVAS, PREVISIONALES, LABORALES Y DE SEGUROS: LA CONTRATISTA está obligada a cumplir con las disposiciones vigentes en lo referente a leyes laborales, impositivas y de seguros a su cargo. Deberá contar y presentar previo al inicio de los trabajos la contratación por el personal afectado a la obra, de los siguientes seguros: Aseguradora de riesgo de trabajo (ART), conforme lo establecido en las normas vigentes en materia de Higiene y Seguridad en el trabajo y las resoluciones de la Superintendencia de Riesgos en el Trabajo, como así también en toda otra normativa legal que resulte aplicable y vigente durante el desarrollo de la obra. Seguro de vida obligatorio, seguro de vida de la ley de contrato de Trabajo, seguro de vida de convenios colectivos si lo hubiera. Todo otro seguro que resulta obligatorio de conformidad con la normativa vigente de acuerdo a enseres, maquinas y actividad a efectuar en la obra, sin cuya presentación no se podrá dar inicio a ejecución de la obra. El incumplimiento de la obligación precedente será causal de rescisión del presente contrato”----- TERCERA: Excepto las modificaciones que se determinan en la/s cláusula/s anterior/es de esta ADENDA, el contrato referido queda vigente en todas las demás condiciones fijadas en cada una de sus cláusulas y anexos.--------
En prueba de conformidad, se firman TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.---
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras Públicas
Arq. MARINA A. PEÑALOZA
Presidente Inst. Vivienda y Tierra Aut. Municipal.
----------
DECRETO N° 1.337/2.019.
Concordia, 1° de octubre de 2019
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente N° 900 letra “D”/19 y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 792/2019 de fecha 11/06/2019 se emitió un error involuntario en el destino del inmueble identificado según en el Plano N° 75.677.
Que el inmueble en cuestión ha sido donado con destino a equipamiento público.
Que en consecuencia corresponde rectificar el tercer considerando y el Artículo 1° respecto al INMUEBLE I del mencionado Decreto.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, inciso u), de la ley 10027, régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Rectifíquese el tercer considerando del Decreto N° 792/19 de fecha 11 de junio de 2019, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Que obra ficha para la transferencia del espacio donado para equipamiento público, plano de mensura N° 75677 del Departamento Concordia - Municipio de Concordia - Planta Urbana - Sección O - Grupo 639 - Manzana 43 Norte - 26 Oeste - N° 338, Partida Provincial N° 163930, constando con una superficie total de Novecientos veintiocho metros cuadrados con veinticinco decímetros cuadrados (928,25 m2), cuyas medidas, límites y linderos son las siguientes:
INMUEBLE I:
-Norte: Recta amojonada (1-2) al rumbo S'79° 02'E de 49,01 metros lindando con calle De los Viñedos.
-Este: Recta amojonada (2-12) al rumbo S 10° 58'0 de 37,88 metros lindando con Miguel Esteban Fornillo.
-Suroeste: Recta amojonada (12-1) al rumbo N 41°20'0 de 61,94 metros lindando con zona de vías del F.C.N.G. Urquiza.
ARTÍCULO 2°.- Rectifíquese el Artículo 1° del Decreto N° 792/19 de fecha 11 de junio de 2019, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTICULO 1°.- Acéptase la donación efectuada por los Señores lago Gladys Margarita, D.N.I. N° 12.426.873 y Fornillo Miguel Esteban, D.N.I. N° 5.823.702, propietarios del inmueble plano de mensura N° 75677, 75678 y 75679, matrícula N° 120740 del año 1985 correspondiente a la Municipalidad de Concordia, de los espacios detallados a continuación:
INMUEBLE I: espacio donado para equipamiento público, plano de mensura N° 75677 del Departamento Concordia - Municipio de Concordia - Planta Urbana - Sección O - Grupo 639 - Manzana 43 Norte - 26 Oeste - N° 338, Partida Provincial N° 163930, constando con una superficie total de Novecientos veintiocho metros cuadrados con veinticinco decímetros cuadrados (928,25 m2), cuyas medidas, límites y linderos son las siguientes:
-Norte: Recta amojonada (1-2) al rumbo S 79° 02'E de 49,01 metros lindando con calle De los Viñedos.
-Este: Recta amojonada (2-12) al rumbo S 10° 58'0 de 37,88 metros lindando con Miguel Esteban Fornillo.
-Suroeste: Recta amojonada (12-1) al rumbo N 41°20'0 de 61,94 metros lindando con zona de vías del F.C.N.G. Urquiza.
INMUEBLE II: espacio donado para calle pública, plano de mensura N° 75678 del Departamento Concordia - Municipio de Concordia - Planta Urbana - Sección O - Grupo 639 - Manzana 43 Norte - 25-26 Oeste - N° 338 - 339, Partida Provincial N° 163931, constando con una superficie total de Seiscientos cuarenta metros cuadrados con cuarenta y nueve decímetros cuadrados (640,49 m"), cuyas medidas, límites y linderos son las siguientes:
-Norte: Recta amojonada (3-4) al rumbo S 79° 02'E de 12,12 metros lindando con calle De los Viñedos.
-Este: Recta amojonada (4-10) al rumbo S 10° 58'0 de 57,55 metros lindando con Miguel Esteban Fornillo.
-Suroeste: Recta amojonada (10-11) al rumbo N 41°20'0 de 15,32 metros lindando con Zona de vías del F.C.N.G. Urquiza.
-Oeste: Recta amojonada (11-3) al rumbo N 10° 58'E de 48,18 metros lindando con Miguel Esteban Fornillo.
INMUEBLE III: espacio donado para calle pública, plano de mensura N° 75679 del Departamento Concordia - Municipio de Concordia - Planta Urbana - Sección O - Grupo 639 - Manzana 42-43 Norte - 25 Oeste - N° 380 - 339, Partida Provincial N° 163932, constando con una superficie total de Quinientos veinte metros cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados (520,40 m"), cuyas medidas, límites y linderos son las siguientes:
-Norte: Recta amojonada (9-5) al rumbo S 79° 02'E de 50,80 metros lindando con Miguel Esteban Fornillo.
-Este: Recta amojonada (5-6) al rumbo S 10° 58'0 de 12,12 metros lindando con calle Paula A. de Sarmiento.
-Sur: Recta amojonada (6-8) al rumbo N 79°02'0 de 35,11 metros lindando con lote N° 4 de Miguel Esteban Fornillo.
-Suroeste: Recta amojonada (8-9) al rumbo N 41°20'0 de 19,82 metros lindando con Zona de vías del F.C.N.G. Urquiza.
ARTICULO 3°.- Manténgase firme el contenido restante del Decreto N° 792/19 de fecha 11 de junio de 2019.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese, dése a la Secretaría de Gobierno y oportunamente, archívese.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras Públicas.
----------
DECRETO N° 1.338/2.019
Concordia, 1° de octubre de 2019
VISTO, la Factura “C” N° 00002-00000009 del proveedor, VALDEZ GABRIELA SOLEDAD, por un valor de PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($ 20.000,00).
CONSIDERANDO:
Que la mencionada factura corresponde al Servicio Administrativo en Asesoría Legal y Técnica prestado para la Secretaria de Obras Públicas.
Que la misma deberá encuadrarse en el Artículo 12° inciso “D” punto 1 de la Ordenanza N° 34,698/11.
Que teniendo en cuenta el cumplimiento efectivo de las tareas que este Municipio debe cumplir y los servicios que debe brindar resulta necesario el servicio contratado al mencionado proveedor.
Que este Departamento Ejecutivo aprueba la continuidad del presente tramite, dado lo expresado precedentemente, y de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 113° de la Ordenanza N° 34.698.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones, conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107° de la Ley Provincial N° 10.027/11 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Dispónese dar continuidad al trámite, correspondiente a la Factura “C” N° 00002-00000009 del proveedor VALDEZ GABRIELA SOLEDAD, por un importe de PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($ 20.000,00), por el pago de Servicio Administrativo en Asesoría Legal y Técnica, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 113° de la Ordenanza N° 34.698/11.
ARTICULO 2°.- Encuadrar la misma en el Artículo 12 inciso “D” punto 1 de la Ordenanza 34.698 y como excepción a lo dispuesto en el Decreto N° 572/19 y 1.033/19 y 1.328/19.
ARTICULO 3°.- Girar a Contaduría y a Tesorería sus efectos.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno
Cra. MONICA LILIANA LIFCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda
Dr. MAURO JAVIER GARCIA
Secretario de Desarrollo Humano Deporte y Salud
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras Públicas
JORGE ANTONIO MENDIETA
Secretario de Servicios Públicos
LUIS ENRIQUE SANTANA
Secretario de Comunicación y Modernización de la Gestión Pública.
----------
DECRETO N° 1.339/2.019
Concordia, 1° de Octubre de 2.019
VISTO que la Directora de Liquidaciones Téc. Mpal. Marcela Alejandra Laurel, se ausentará a partir del 02/10/2019 por licencia y,
CONSIDERANDO:
Que a los fines de una mejor organización de dicha dependencia, se hace necesario designar a un responsable mientras dure la ausencia del titular.-
Que la agente planta permanente Jefa del Área Contratos Sra. Viviana Leticia Paola Escobar, Legajo N° 4977, reúne las condiciones necesarias para reemplazar en forma transitoria a la Directora de Liquidaciones de Haberes.-
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107° inciso u) de la Ley 10027 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos y sus modificatorias;
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Pónese a cargo de la Dirección de Liquidaciones de Haberes a partir del 02 de Octubre de 2019, a la agente planta permanente Sra. Viviana Paola Leticia Escobar, Legajo N° 4977, mientras dure la ausencia de su titular.
ARTÍCULO 2°.- Remítase a la Dirección de Recursos Humanos para su conocimiento, toma de razón, notificación y oportunamente archívese.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cra. MONICA LILIANA LIFCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda.
----------
DECRETO N° 1.340/2.019.
Concordia, 1° de octubre de 2019
Visto:
Las tareas especificas que realiza determinado personal que presta funciones en el Honorable Concejo Deliberante, y
CONSIDERANDO:
Que a los fines del cumplimiento de los objetivos, requerimientos y lineamientos establecidos por esta nueva gestión de gobierno municipal, se hace necesario contar con el personal idóneo para desempeñar funciones y tareas especificas.
Que se estima atinado efectuar un reconocimiento por las tareas y funciones asignadas a agentes municipales, otorgándose una retribución especial, a los efectos de los objetivos técnicos y administrativos previstos para esta Administración Municipal.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo municipal por el artículo 107° incisos q) y u) de la Ley 10.027 modificada por la Ley 10.082- Régimen de los Municipios de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Procédase al ALTA del adicional PLUS FIJO, bajo el Código N° 177, al Funcionario detallado en Anexo I, a partir del 1° de Septiembre de 2019 y mientras duren las funciones asignadas.-
ARTICULO 2°.- Lo dispuesto en el presente decreto se dicta como excepción a los Decretos N° 572/19 y N° 1.033/19 y 1.328/2.019.
ARTICULO 3°.- A los efectos dispuestos, girar a la Dirección de Liquidaciones para su conocimiento, debiendo reservarse en esa Dependencia como antecedente.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno
Cra. MONICA LILIANA LIFCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda
Dr. MAURO JAVIER GARCIA
Secretario de Desarrollo Humano Deporte y Salud
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras Públicas
JORGE ANTONIO MENDIETA
Secretario de Servicios Públicos
LUIS ENRIQUE SANTANA
Secretario de Comunicación y Modernización de la Gestión Pública
ANEXO I
Jesús Davis Alexis Penayo Amaya, Funcionario, Legajo N° 9308 Importe $ 3.000,00
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno
Cra. MONICA LILIANA LIFCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda
Dr. MAURO JAVIER GARCIA
Secretario de Desarrollo Humano Deporte y Salud
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras Públicas
JORGE ANTONIO MENDIETA
Secretario de Servicios Públicos
LUIS ENRIQUE SANTANA
Secretario de Comunicación y Modernización de la Gestión Pública.
----------
DECRETO N° 1.341/2.019.
Concordia, 2 de octubre de 2019
VISTO:
Las Facturas y recibos detallados en el ANEXO I que forman parte del presente, por la suma total de PESOS CIENTO SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($172.250,00) y,
CONSIDERANDO:
Que dicha erogación corresponde a distintos servicios prestados a la Municipalidad de Concordia y detallados en cada comprobante durante el mes de AGOSTO 2019.
Que los servicios facturados han sido recepcionados de conformidad.
Que los servicios obrantes en cada factura o recibo se encuentran impagos.
Que es pertinente proceder conforme a lo establecido en el Artículo 113° de la Ordenanza N°34.698, encuadrándose dicha erogación en el Art 12° inciso d.1 de la Norma antes mencionada.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107, incisos ñ), q) Y u) de la Ley N° 10027 modificada por la Ley N° 10.082 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°.- Autorizar el procedimiento administrativo tendiente al pago de las Facturas y recibos detallados en el ANEXO I del presente Decreto, por un valor de PESOS CIENTO SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($172.250,00), correspondiente a distintos servicios prestados a la Municipalidad de Concordia y detallados en cada una de las facturas y recibos durante el mes de AGOSTO 2019, según lo considerado precedentemente, como excepción a los Decretos N° 572/19 y N° 1033/19 y 1328/19.
ARTICULO 2°.- Encuádrese la misma en el Articulo 12° inciso d.1 de la Ordenanza 34.698/11.
ARTICULO 3.- Gírese a la Dirección de Planificación y Presupuesto y Contaduría a sus efectos.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, regístrese y archívese.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno
Cra. MONICA LILIANA LIFCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda
Dr. MAURO JAVIER GARCIA
Secretario de Desarrollo Humano Deporte y Salud
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras Públicas
JORGE ANTONIO MENDIETA
Secretario de Servicios Públicos
LUIS ENRIQUE SANTANA
Secretario de Comunicación y Modernización de la Gestión Pública.
----------
DECRETO N° 1.342/2.019.
Concordia, 2 de octubre de 2019
VISTO el Contrato de Locación celebrado entre la Municipalidad de Concordia y la Parroquia San Antonio de Padua de la Concordia, suscripto por el Señor Presidente Municipal, Dr. Enrique Tomas Cresto, asistido en este acto por el Señor Secretario de Gobierno, Sr. Alfredo Francolini y,
CONSIDERANDO:
Que el objeto del Contrato mencionado en el visto es el alquiler de un inmueble ubicado en calle Urquiza N° 610 de nuestra ciudad donde funciona el cine Teatro Auditórium por el término de cinco (5) años con opción a cinco (5) años mas contados a partir del 01/08/2019.
Que la Cláusula cuarta establece el monto a abonar a partir del 01/08/2019 y la modalidad de reajuste de manera semestral a partir del 01/01/2020.
Que el presente Contrato consta de 23 cláusulas, donde se establecen las condiciones contractuales del mismo que forman parte de este Decreto.
Que en consecuencia se hace necesario dictar la presente disposición, de conformidad con lo establecido en el marco normativo vigente.
Que los gastos que demande el cumplimiento del presente Decreto se imputaran a la partida presupuestaria N° 0.1.90.01.01.02.21.08 GOBIERNO/01.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por la Ley N° 10.027 Régimen de las Municipalidades sus modificatorias por la Ley Provincial N° 10.082, según T.O. Decreto N° 4706/12 del Poder Ejecutivo Provincial.
Por ello
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Ratificase en todos sus términos el Contrato de Locación celebrado entre la Municipalidad de Concordia suscripto por el Señor Presidente Municipal, Dr. Enrique Tomas Cresto, asistido en este acto por el Señor Secretario de Gobierno, Sr. Alfredo Francolini por una parte, y por la otra parte la Parroquia San Antonio de Padua de la Concordia, representada por el Presbítero Juan Ángel Percara para el alquiler de un inmueble ubicado en calle Urquiza N° 610 de nuestra ciudad donde funciona el cine Teatro Auditórium por el término de cinco (5) años con opción a cinco (5) años mas contados a partir del 01/08/2019 cuya copia forma parte integrante del presente Decreto como Anexo
ARTICULO 2°.- Dispónese aprobar y abonar al Párroco, Presbítero Juan Ángel Percara DNI N° 10.487.351 el pago del alquiler que se tramita en las presentes actuaciones y los pagos que se devenguen con posterioridad hasta la finalización del mencionado Contrato de Locación la suma de PESOS CIEN MIL ($100.00) por el plazo del 01/08/2019 hasta el 31/12/2019 abonándose en forma mensual la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000) y a partir del 01/01/2020 los montos serán ajustados semestralmente según el salario mínimo de empleados de comercio que se pague en el mes anterior al establecido para el ajuste, debiendo la Subsecretaría de Cultura iniciar el trámite administrativo de pago mensual.
ARTICULO 3°.- Los gastos que demande el cumplimiento del presente Decreto se imputaran a la partida del Presupuesto de Gastos vigente. Partida presupuestaria N° 0.5.90.01.01.02.21.08 Gobierno
ARTICULO 4°.- Remitir copia del presente Decreto, para su conocimiento, toma de razón e intervención a la Parroquia San Antonio de Padua de la Concordia, cumplimentado remitir a Contaduría y a Tesorería Municipal.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, Publíquese, Regístrese y oportunamente Archívese
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
ALFREDO DANUIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno
Pbro. JUAN ANGEL PERCARA
Parroco
CONTRATO DE ALQUILER.-
En la ciudad de CONCORDIA, PROVINCIA DE ENTRE RIOS, a los UN DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, entre la Parroquia San Antonio de Padua de la Concordia, CUIT: 60-67089099-2, perteneciente a la Diócesis de Concordia, representada en este acto por su Párroco, Presbítero Juan Ángel Percara, D.N.I N° 10.487.351, con domicilio legal en calle Urquiza 625 de Concordia, por una parte y en adelante “EL LOCADOR”, y por la otra la Municipalidad de Concordia, CUIT: 30-99901172-8, representada en este acto por el Señor Presidente Municipal, Dr. Enrique Tomas Cresto D.N.I. N° 25.282.016, asistido en este acto por el Señor Secretario de Gobierno, Sr. Alfredo Francolini D.N.I. N° 16.360.154, con domicilio legal en calle Mitre 76, en adelante “EL LOCATARIO”, reconociéndose las partes capacidad legal para contratar, convienen en celebrar el presente CONTRATO DE LOCACION, e! que se regirá por las cláusulas que a continuación se detallan:
PRIMERA: “EL LOCADOR” con el aval del Obispado de Concordia, en el ejercicio de sus facultades, otorga, y da en LOCACION a “EL LOCATARIO”, y éste acepta y recibe de plena conformidad, un inmueble de propiedad la primera ubicada en calle Urquiza 610 de esta ciudad, cuya superficie es de seiscientos cuarenta y ocho metros cuadrados (648m2), donde funciona el Cine Teatro Auditórium. No incluye la presente locación, la terraza y su espacio aéreo, que podrá ser utilizado por "EL LOCADOR", así como tampoco el local, ubicado en el extremo sur este del edificio, con frente a calle 1° de Mayo N° 40 de esta ciudad.---------
SEGUNDA: DESTINO: “EL LOCATARIO” destinará el inmueble locada para eventos culturales. Dicha actividad no podrá ser modificada por “EL LOCATARIO”, sin la previa autorización por escrito del “LOCADOR”. No se permitirá la organización de eventos y/o cualquier otro uso que el establecido en el presente. El inmueble será destinado a funciones específicas de la Subsecretaria de Cultura, la que podrá ceder o alquilar el local para el uso de espectáculos culturales que en ningún caso podrán superar e! plazo previsto para el presente contrato ni ser contrarios a los principios de la Iglesia Católica Apostólica Romana según su Magisterio, y/o contraria a la moral y buenas costumbres. LA VIOLACION DE LA PRESENTE CLAUSULA SERA CAUSAL DE RESCISION INMEDIATA DEL PRESENTE CONTRATO, debiendo “EL LOCATARIO” restituir el inmueble dentro de las treinta (30) días corridos de comunicada la rescisión por parte de “EL LOCADOR”, libre de ocupantes y de bienes; y además deberá abonar la multa pactada en la cláusula penal prevista en la cláusula: “VIGESIMA PRIMERA:”, por cada día que continúe en la ocupación ilegítima una vez notificada la rescisión.--------
TERCERA PLAZO: El presente contrato de locación se pacta por el término de CINCO (5) AÑOS A PARTIR DEL 1° DE AGOSTO DE 2019, Y FENECERÁ DE PLENO DERECHO SIN NECESIDAD DE INTERPELACIÓN PREVIA EL 31 DE JULIO DE 2024, pudiendo “EL LOCATARIO” rescindir el presente contrato a partir del sexto mes, avisando con treinta (30) días de anticipación, con más la correspondiente indemnización, de acuerdo a la ley vigente.
El plazo contractual podrá prorrogarse por cinco (5) años más con la anuencia de las autoridades de ambas partes al momento de producirse el vencimiento del mismo---------
CUARTA: EL PRECIO: El precio del alquiler será de un monto mensual de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000,00.-), desde el 01 de agosto del 2019 y hasta el 31 de Diciembre del 2019. Una vez vencido dicho plazo los montos de se ajustarán en forma semestral, por un ajuste que tomara en cuenta el salario mínimo de empleados de comercio, que se pague en el mes anterior al establecido para el ajuste-------
QUINTA: FECHA Y LUGAR DE PAGO: Los alquileres serán abonados por el mes adelantado del día primero al día quince de cada mes, en el domicilio del LOCADOR o donde este lo indique en el futuro pormedio fehaciente. Todo mes iniciado ocupando “EL LOCADOR” el inmueble locado, se cobrará íntegramente, incluso en caso de depósito judicial de llaves o restitución judicial del inmueble no finalizado el mes. La mora en el pago de los alquileres, o en el pago de cualquier otra suma a las que por el presente la parte LOCATARIA se obliga, se producirá en forma automática y de pleno derecho por el mero transcurso del tiempo y sin necesidad de interpelación ni gestión previa de ninguna naturaleza.- Producida la mora los alquileres siempre deberán abonarse con un interés compensatorio del dos (2) por ciento mensual acumulativo y un interés punitorio del tres (3) por ciento mensual acumulativo.------
SEXTA: ESTADO DEL BIEN LOCADO OBLIGACIONES DE MANTENIMIENTO: EL LOCADOR entrega el bien locado al “EL LOCATARIO” en el estado de uso y conservación en que se encuentra, y que “EL LOCATARIO”, acepta y que declara conocer y que lo ha revisado con anterioridad a la firma del presente contrato y lo recibe de plena conformidad, y se obliga a mantenerlo en buen estado de uso y conservación y dotarlo de todas las medidas de seguridad e higiene que los protocolos y/o ordenanzas y/o leyes pertinentes exigen para la habilitación y funcionamiento de inmuebles destinados al objeto para el cual ha sido celebrado el presentes contrato; y, además, “EL LOCATARIO”, queda obligado a un uso prudente del bien conforme a su destino, respondiendo de los daños, salvo el desgaste por la acción del tiempo, reservándose “EL LOCADOR” el derecho de inspeccionar personalmente el estado de conservación del inmueble. “EL LOCATARIO” asume la obligación de mantener el inmueble objeto de este contrato en buen estado, consistente en hacer todas las reparaciones que exigiere su deterioro, incluso por caso fortuito o fuerza mayor o el que se causare por la calidad misma de las cosas, vicios o defectos de ellas, cualquiera que fuere, o el que proviniere del efecto natural del uso y goce estipulado así como de la explotación convenida o el que sucediera por culpa de “EL LOCATARIO”, sus agentes o dependientes; a fin de asegurar la conservación de lo construido y sus instalaciones en perfecto estado de uso, y/o la reconstrucción de cualquier parte de ellas que sufra daño. Los gastos que demande el pago de mantenimiento, tasas e impuestos o patentes, el consumo de energía eléctrica y cualquier otro gasto relativo al uso del inmueble, será soportados por "EL LOCATARIO" hasta la efectiva entrega del inmueble locado al LOCADOR.
“EL LOCATARIO” será responsable de cualquier perjuicio causado a terceros, en las personas o cosas, con motivo u ocasión de la locación del inmueble, haya o no culpa del “EL LOCADOR”, sus dependientes y/o terceros aun los producidos por caso fortuito o fuerza mayor. “EL LOCATARIO” responde aún en los casos de incendio de la propiedad, liberando a “EL LOCADOR”, de toda responsabilidad civil y penal por los daños emergentes de tal incendio.
SEPTIMA: PUESTA EN VALOR: “EL LOCATARIO” ofrece y “EL LOCADOR”, acepta, invertir en la puesta en valor de dicho bien, con fondos que “EL LOCATARIO” se compromete a conseguir, comenzando en una primer etapa con la “REPARACIÓN CUBIERTA DE TECHO”, conforme al pliego del Proyecto, presentado por CAFESG, Memoria descriptiva, Planos y Especificaciones técnicas generales, que se adjunta al presente contrato, formando parte integral del mismo como: “ANEXO I”. La actividad que “EL LOCATARIO” se compromete a realizar será fiscalizada y deberá ser aprobada por un profesional de la Arquitectura, a cargo del “LOCADOR” previa aceptación y aprobación del mismo por parte del “LOCADOR”. Se deja perfectamente aclarado que las reparaciones que efectuará “EL LOCATARIO” en el periodo considerado y que toda la inversión realizada es de propiedad del “LOCADOR”, por lo que “EL LOCATARIO” no efectuará reclamo alguno al “LOCADOR” por las obras realizadas. En sucesivas etapas la puesta en valor de dicho bien se hará conforme a la presentación por parte de “EL LOCATARIO” de pliegos de Proyecto, Memoria descriptiva, Planos y Especificaciones técnicas generales, que deberán ser aprobados por “EL LOCADOR”, quedando sujeta a la realización de las obras la renovación del presente Contrato. Se deja aclarado que “EL LOCATARIO” no efectuará reclamo alguno a “EL LOCADOR” por la puesta en marcha de dichas inversiones que se detallan en el “ANEXO I”, ni tampoco por las que en las que en el futuro se llegaran a autorizar y concretar.-----------
OCTAVA: INICIO DE LA EXPLOTACION: “EL LOCATARIO” se compromete a iniciar las actividades de reparación de techo y cubierta, dentro del plazo máximo de noventa (90) días corridos a partir del 01/09/2019. Como las obras a realizar son parte de este contrato, cumplido el plazo de 270 días establecido para la ejecución de las mismas, la falta de finalización o aprobación por parte del “EL LOCATARIO” generara una multa, que “EL LOCATARIO” acepta y se compromete a pagar del doble del alquiler mensual vigente al momento de su ocurrencia y por el plazo que demore en la finalización o aceptación de las obras por parte de “EL LOCADOR”.--------
NOVENA: Toda persona ajena a este contrato que se relacione laboralmente con “EL LOCATARIO” y/o por la causa y/o razón que fuera queda bajo la exclusiva responsabilidad del “LOCATARIO”, eximiendo en éste acto a "EL LOCADOR" de toda futura responsabilidad civil, laboral y/o penal y/o previsional y/o fiscal y/o de cualquier tipo o naturaleza.
Expresamente se deja constancia que “EL LOCATARIO”, por todo el personal que contrate para el cumplimiento de este contrato, deslinda toda solidaridad activa y pasiva del “LOCADROR”, ello al efecto entre partes y ante terceros, dejándose expresa constancia que para el caso de que “EL LOCADOR” fuere demandado en sede civil o laboral o administrativa por reclamo de terceros tendrá la obligación legal de citar como tercero al “LOCATARIO” para que éste ejerza su derecho y sin perjuicio de la acción de reembolso que desde ya asume como obligación de pagar a “EL LOCADOR” en dicho caso. Expresamente se establece que en caso de que “EL LOCADOR” fuere demandado por personal propio y/o contratado por “EL LOCATARIO”, y recayere sentencia definitiva condenando a “EL LOCADOR”, ya sea como demanda principal o accesoria, “EL LOCATARIO”, se obliga a pagar en el plazo fijado para su cumplimiento el monto total de la condena, con más accesorios legales y costas. En los supuestos indicados anteriormente, y ante el incumplimiento de las obligaciones a cargo del “LOCATARIO”, si “EL LOCADOR” tuviere que pagar dichos importes, tendrá derecho a repetir contra “EL LOCATARIO” las sumas que hubiese abonado, con más los intereses legales y con más daños y perjuicios.------------
DECIMA: “EL LOCATARIO” se obliga expresamente a realizar todos los trámites pertinentes, administrativos, fiscales y/o el que fuere necesario para que la realización de los eventos culturales se pueda llevar y desarrollar correctamente en el inmueble que se le concede en locación. Asimismo, “EL LOCATARIA”, se obliga expresamente a funcionar y actuar conforme con las normas vigentes y las que en el futuro se dicten, como así también respecto de las decisiones que impongan los órganos competentes, y no comprometer en modo alguno la responsabilidad del “LOCADOR” y/o los del Obispado de Concordia.--------
DECIMA PRIMERA: Autorizase a “EL LOCATARIO” a proceder a realizar todas aquellas obras necesarias para el cumplimiento de todas las disposiciones en materia de seguridad a los concurrentes a presenciar espectáculos culturales.------------
DECIMA SEGUNDA: “EL LOCATARIO” y sus empleados y/o contratados, no podrán beneficiarse en forma personal de ningún modo con el uso del bien dado en locación. Tampoco podrán enajenarlo, gravarlo y/o comprometerlo de ninguna manera.-----
DECIMA TERCERA: “EL LOCATARIO” no podrá ceder o transferir los derechos del presente contrato, total o parcialmente, sea en forma permanente o transitoria sin previa autorización por escrito de “EL LOCADOR”.----
DECIMA CUARTA: “EL LOCADOR” no se responsabiliza por los daños y perjuicios que pudiera ocasionar a “EL LOCATARIO” y/o su personal y/o cualesquiera personas por inundaciones, filtraciones, desprendimientos o cualquier otro accidente producido en la propiedad, ya sea en las personas o cosas. Asimismo, no será responsable “EL LOCADOR” por el personal ocupado en las obras a realizarse, desligándolo de toda responsabilidad y reclamo que se efectué por la ejecución de las obras. “EL LOCADOR” no se responsabilizará por los daños y perjuicios que pueda sufrir toda persona que concurra al inmueble locado, sea cual fuera el motivo de su presencia en dicho lugar, y sea cual fuera la actividad desplegada por “EL LOCATARIO” en el inmueble locado. “EL LOCATARIO”, asume expresamente ante los terceros la responsabilidad implícita de seguridad y garantía para todas las actividades que desarrolle en el inmueble locado, debiendo adoptar todas las medidas necesarias para evitar siniestros, desorden de los internos, del público y/o de asociados, etc., siendo la presente enunciación ejemplificativa y no taxativa.----------
DECIMO QUINTA: “EL LOCADOR” a través de los funcionarios y/o agentes que designe al efecto, tendrá el libre acceso a todos los espacios del inmueble objeto de la locación, a los finesde su inspección y contralor. “EL LOCADOR” podrá solicitar a “EL LOCATARIO” cuando lo considere oportuno las informaciones pertinentes a los efectos de verificar que realmente se esté cumpliendo con los fines que se tuvo en miras al celebrar el presente contrato. Una vez presentado el informe, y si a criterio debidamente justificado de “EL LOCADOR”, determinare que no se han cumplido los fines previstos para lo cual se celebró el presente contrato, “EL LOCATARIO” para que en el término perentorio de treinta (30) días corridos, enmiende su conducta y la encauce al cumplimiento de los objetivos propuestos y que se tuvieron en miras al celebrar el presente contrato. Vencido el término de la intimación -30 días- y verificado por “EL LOCADOR” que “EL LOCATARIO” no ha enmendado y reencauzado su obrar, “EL LOCADOR” PODRÁ RESCINDIR INMEDIATAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, debiendo “EL LOCATARIO” restituir el inmueble dentro de los treinta (30) días corridos de comunicada fehacientemente la rescisión.-----
DÉCIMA SEXTA: La Tasa Inmueble Municipal y el Impuesto Inmobiliario Provincial A.T.E.R. serán a cargo de “EL LOCATARIO”, como así también, todo impuesto y/o tasa y/o cualquier otra contribución ordinaria y/o extraordinaria que se establezca sobre el inmueble locado y/o a raíz de la actividad a desarrollar por parte del LOCATARIO en dicho inmueble, como así también será a su cargo el pago de toda patente y/o derecho de autor y/o royalty y/o canon y/o regalía que se cobre por la actividad cultural y/o la que fuere y que “EL LOCATARIO” y/o un tercero desarrolle y/o lleve a cabo en el inmueble locado, siendo la enunciación meramente ejemplificativa, debiendo quedar bien en claro que es a cargo de “EL LOCATARIO”, el pago de todo lo que tenga que ver con uso y/o el desarrollo de la actividad que el mismo y/o un tercero autorizado por él desarrolle en el inmueble objeto de este contrato.-
DECIMA SEPTIMA: ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA: Se deja expresa constancia que “EL LOCATARIO”, deberá abonar mensualmente el importe por el consumo de energía eléctrica y agua corriente que pesa sobre el inmueble objeto de este contrato.------
DECIMA OCTAVA: GAS: En caso que en el inmueble locado se halle instalado medidor de gas, o que dentro del plazo de duración de éste contrato, los organismos correspondientes obliguen a su colocación, los gastos que demande dicha instalación serán acordados previamente entre “EL LOCADOR” y “EL LOCATARIO”, quien los asumirá y las forma en que los asumirá; las facturas por dicho consumo serán abonadas exclusivamente por “EL LOCATARIO”------
DECIMA NOVENA: USO: “EL LOCADOR”, podrá utilizar el salón y demás dependencias que conforman el objeto de este contrato, cuando así lo solicite con una anticipación de cinco (5) días siempre que “EL LOCATARIO” no tuviere comprometido su uso al momento de la solicitud respectiva, quedando aclarado que tal uso será gratuito. De este beneficio, “EL LOCADOR”, no podrá hacer uso más de dos (2) veces en el mes.-
VIGESIMA: IMPUESTO DE SELLO: Que ambas partes se encuentran exentas del pago del impuesto a los sellos. Y para el caso de que tal exención se hubiera modificado para alguna de ellas, el pago será proporcional al 50%, en caso de corresponder.------------
VIGESIMA PRIMERA: INCUMPLIMIENTO: La falta de pago de dos (2) mensualidades genera automáticamente, a favor de “EL LOCADOR” la falta de tramitar el cobro de las obligaciones no cumplidas o rescindir el Contrato y exigir la inmediata entrega del inmueble, libre de todo ocupante y/o contradictor, sin perjuicio de reclamar el pago de daños y perjuicio ocasionados y el lucro cesante calculado sobre el total de duración que había tenido el contrato de haberse cumplido-------
VIGESIMA SEGUNDA: FALTA DE RESTITUCIÓN: Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula anterior, si al vencimiento del plazo acordado “EL LOCATARIO” no hiciera entrega en forma del inmueble locado a “EL LOCADOR” cualquiera fuera la causa, deberá abonar en concepto de cláusula penal el valor equivalente a 50 litros de nafta Premium por cada día de retardo y hasta la fecha de efectiva devolución del inmueble.---------
VIGESIMA TERCERA: JURISDICCIÓN y COMPETENCIA: Para todos los efectos legales extrajudiciales emergentes directo o indirectamente de este contrato y de la relación prevista en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Concordia, haciendo expresa renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción. Los firmantes aceptan también la plena validez de todas notificaciones realizadas o a realizarse judicial o extra judicialmente en los domicilios Ut Supra mencionados las PARTES convienen que respecto de las cuestiones que no se encuentren expresamente pactadas en el presente CONTRATO, se regularan de conformidad a las previsiones del Código Civil y Comercial de la Nación………………Así de plena conformidad con las veintitrés (23), cláusulas que anteceden, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a aún solo efecto, en lugar y fecha ut-supra referida--------
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
ALFREDO DANUIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno
Pbro. JUAN ANGEL PERCARA
Parroco.
----------
DECRETO N° 1.343/2.019
Concordia, 2 de octubre de 2019
VISTO:
El Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Municipalidad de Concordia, representada por el Presidente Municipal Dr. Enrique Tomás Cresto, asistido por el Secretario de Servicios Públicos, Sr. Jorge Mendieta, por una parte y por la otra “LA LOCATARIA”, “VERGARA SILVIO LUIS” CUIT N° 23-21969002-9, con domicilio legal en calle Federación N° 2882 de la Ciudad de Concordia, en adelante denominado “EL LOCADOR” y ambas, en conjunto, denominados “LAS PARTES” convienen en celebrar el siguiente contrato de locación de servicios, y;
CONSIDERANDO:
Que dicho Contrato corresponde a la locación de servicio de mantenimiento y funcionamiento del ascensor W 1 que se encuentra en el Centro Cívico Concordia, sito en la intersección de calles Bme. Mitre y C. Pellegrini, usado diariamente por su personal.
Que el Contrato, que forma parte integral de esta norma, está compuesto por (14) Catorce Cláusulas donde consta que su duración es de (5) cinco meses, contados a partir del 10 Agosto de 2019, hasta el 31 de Diciembre de 2019.
Que el precio por el servicio prestado por parte de EL LOCADOR se estab.ece en la suma de PESOS DOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO ($2.178,00), mensualmente a pagarse entre el día 1° y el 10 de cada mes a mes vencido, previa conformidad de la Dirección de Planeamiento Obras y Servicios Públicos. Por los cinco (5) meses asciende a una suma total de PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA ($ 10.890,00).
Que es decisión de este Departamento Ejecutivo reconocer y aprobar el gasto
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107°, Inciso ñ), q) y u) de la Ley Provincial N° 10.027/11 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Ratificase en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios, correspondiente a mantenimiento y funcionamiento del ascensor N° 1 que se encuentra en el Centro Cívico Concordia, sito en la intersección de calles Bme. Mitre y C. Pellegrini, suscripto entre la Municipalidad de Concordia representada por su Presidente Municipal Dr. Enrique Tomás Cresto, asistido por el Secretario de Servicios Públicos Sr. Jorge Mendieta, por una parte y por la otra LA LOCATARIA, “VERGARA SILVIO LUIS” CUIT N° 23-21969002-9, con domicilio legal en calle Federación N° 2882 de la Ciudad de Concordia.
ARTICULO 2°.- Dispóngase reconocer el plazo de duración de la Locación servicios de cinco (5) meses y abonar el precio que asciende a la suma de PESOS DOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO ($2.178,00) mensualmente a pagarse entre el día 1° y el 10° de cada mes a mes vencido, previa conformidad de la Dirección de Planeamiento Obras y Servicios Públicos. Por los cinco (5) meses asciende a una suma total de PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA ($10.890,00), según Ordenanza N° 35.419.
ARTICULO 3°.- Facultase a la Secretaría de Economía y Hacienda a arbitrar las medidas pertinentes, a los efectos del debido cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
JORGE ANTONIO MENDIETA
Secretario de Servicios Públicos
CONTRATO LOCACION DE SERVICIOS
En la ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos, a los 9 días del Mes de Agosto, del año 2019, entre la Municipalidad de Concordia, con domicilio legal en calle MITRE N° 76 de esta ciudad, representada en este acto por su presidente Municipal, Enrique Tomas Cresto, Documento Nacional de Identidad N° 25.288.016, asistido por el Sr. Secretario de Servicios Públicos M.M.O. Jorge Antonio Mendieta, Documento Nacional de Identidad N° 21.775.305, en adelante LA MUNICIPALIDAD por una parte, y por la otra parte VERGARA SILVIO LUIS, CUIT N° 23-21969002-9, con domicilio legal en calle Federación N° 2882 de la ciudad de Concordia, en adelante denominado EL LOCADOR, y ambas, en conjunto, denominados LAS PARTES, convienen en celebrar contrato de locación de servicios, cuyas cláusulas y condiciones a continuación se establecen:-----
PRELIMINAR: LAS PARTES de conformidad expresan----------
A Que, LA MUNICIPALIDAD necesita mantener periódicamente en buen estado de conservación y funcionamiento, del ascensor N° 1 que se encuentra en el Centro Cívico Concordia, sito en la intersección de calle Bme. Mitre y C. Pellagrini, usando diariamente por su personal---
B Que, EL LOCADOR es una persona de sólidos conocimientos técnicos y vasta experiencia en la colocación de ascensores y su posterior mantenimiento, reparación y conservación, todo lo que a LA MUNICIPALIDAD le consta y aprueba------
C El presente contrato se encuadraría en las disposiciones de la Ordenanza de Contrataciones del Estado Municipal N° 34.698, artículo 12 inc. D punto 6, fundamentándose en que EL LOCADOR es especialista e idóneo en la materia lo que le permitiría estar incluido, además, en el inciso 10 del artículo 12 de la ordenanza citada. Por lo tanto, se podría realizar una contratación directa con EL LOCADOR, basados en los fundamentos vertidos-----
D) LAS PARTES declaran que quienes las representan en este acto, tienen la capacidad legal necesaria y las facultades suficientes para suscribir el mismo y que no hay impedimento legal o contractual alguno que les prohiba concluir este Convenio y asumir los derechos y obligaciones en él previsto. ----------
PRIMERA: Objeto: LA MUNICIPALIDAD contrata a EL LOCADOR, y éste acepta, cubrir el servicio Integral de mantenimiento, conservación y reparación que sea necesaria del ascensor N° 1 instalado en el edificio del Centro Cívico Concordia, sito en la intersección de calles Bme. Mitre y C. Pellegrini. El servicio tan solo comprende en mana de obra, la utilización de las herramientas necesarias y las técnicas correctas para la reparación integral por parte de EL LOCADOR. No comprende la provisión de materiales y/o elementos a colocar y/o reparar.--------
SEGUNDA: Plazo de Contrato: La duración del presente contrato tendrá una vigencia de cinco (5) meses a contar a partir del 10 agosto de 2019 hasta el 31 diciembre de 2.019.-------
TERCERA: Precio de la Locación: El precio por el servicio prestado por parte de EL LOCADOR se establece en la suma de PESOS DOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO ($ 2178,00) mensuales a pagarse entre el día 1° y el 10 de cada mes, a mes vencido, previa conformidad de la Dirección de Electrotecnia y Comunicaciones dependiente de la Secretaria de Planeamiento Obras y Servicios Públicos. Por los cinco (5) meses asciende a una suma total de PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA ($ 1 0.890,00). --------
CUARTA: LAS PARTES acuerdan que la Dirección de Electrotecnia y Comunicaciones de LA MUNICIPALIDAD será la oficina encargada de revisar periódicamente el funcionamiento del ascensor y en caso de surgir algún problema, desperfecto y/o rotura de elemento, pieza y/o accesorio del ascensor, comunicará a EL LOCADOR quien se presentará inmediatamente, en un plazo no mayor a seis (6) horas desde que el desperfecto le fuera comunicado, en el lugar en donde el ascensor se encuentre a fin de buscar la solución al problema.----------
QUINTA: Obligaciones de las partes: Las obligaciones de LAS PARTES respecto de LA OBRA serán: --1) Obligaciones de EL LOCADOR:
1.a) Proveer la mano de obra, herramientas y equipos necesarios, a fin de dar cumplimiento al Objeto del presente contrato conforme la cláusula PRIMERA del presente contrato:----
1.b) Arbitrar los medios para lograr los enseres y operarios que aseguren buena producción de trabajo y la mejor calidad del mismo, con la finalidad de que el servicio se realice cumpliendo con todas las disposiciones pactadas.-----------
1.c) Utilizar materiales, equipos técnicos, medidas de seguridad, herramientas y técnicas de reparación de acuerdo a los usos y costumbres y la normativa vigente nacional, provincial y/o local a fin de asegurar el buen funcionamiento del ascensor, evitando cualquier daño que pudiera derivar de la mala reparación, desperfecto y/o mala calidad de los materiales empleados.------- 1.d) Ser diligente en el cumplimiento del Objeto del presente contrato, conforme lo establece la cláusula PRIMERA del presente contrato.----------
1 .e) Emplear personal idóneo a fin de ejecutar todos los trabajos con profesionalidad o conocimiento específico en la materia, corriendo por su cuenta la relación laboral, su registración, seguridad laboral y social, aportes jubilatorios, y demás rubros laborales.-
1.f) Cumplir todo lo que dispongan las Leyes Provinciales y Nacionales, reglamentaciones administrativas, ordenanzas municipales, policiales vigentes en la jurisdicción del servicio a cumplir en el Objeto del presente contrato establecido en la cláusula PRIMERA.--------
1.g) Mantener, y revisar periódicamente al menos cada sesenta (60) días: la limpieza del solado del cuarto de máquinas, selector o registrador de la parada entre los pisos de la Municipalidad, regulador de velocidad, máquina, tablero de controles, lecho de cabina, fondo de hueco, guiadores, polea inferior, tensores, poleas de desvío, lubricación de todos los mecanismos expuestos a rotación, deslizamiento y/o articulaciones, componentes del ascensor, máquinas e instalaciones complementarias, el correcto funcionamiento de los contactos eléctricos en general, cerraduras de puertas, interruptores de seguridad, sistema de alarma, parada de emergencia, freno, regulador de velocidad y poleas de desvío, la existencia de la puesta a tierra de protección en las partes metálicas de la instalación, no sometidas a tensión eléctrica directa, las cerraduras de las puertas exteriores: operar a fin de que el primer gancho de seguridad no permita la apertura de puerta impidiendo que no se abra el circuito eléctrico.--------
1.h) Al menos cada ciento ochenta (180 días: mantener y revisar el estado de deterioro de los cables de tracción y accionamiento del cable del regulador delimitador de velocidad y del cable del selector registrado de las paradas en los pisos, su aislamiento y amarre, además, limpiar y lubricar las guías, efectuar las pruebas correspondientes sobre el dispositivo de seguridad de la cabina, paracaídas y contrapeso, cuando este lo posea.---------
1.i) Responder por todo daño material y/o físico que se ocasione durante el cumplimiento del Objeto establecido en la cláusula PRIMERA, y que sean por su culpa y/o de quienes estén bajo su relación de dependencia.-----------
2) Obligaciones de LA MUNICIPALIDAD:
2.a) Comunicar a EL LOCADOR en un plazo no mayor a seis (6) horas de tomar conocimiento de algún problema, desperfecto y/o rotura de elemento, pieza y/o accesorio del ascensor a fin de que este pueda realizar las reparaciones que sean necesarias.----- ----
2.b) Pagar el canon establecido en la cláusula TERCERA, con el monto y plazo convenido.------
2.b) No interrumpir el normal cumplimiento del presente contrato, de manera pacífica y sin intervenciones que las que nacieran de este convenio y de sus atribuciones.---------- ---
SEXTA: Los trabajos que pudieran surgir y que no están detallados en la cláusula QUINTA, serán considerados adicionales en su ejecución y estarán sujeto a la aprobación previa y por escrito de LA MUNICIPALIDAD, anteponiendo presupuesto EL LOCADOR.-------------------
SEPTIMA: Mora en el cumplimiento del contrato: La mora en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por LAS PARTES relacionadas con el presente contrato, se producirá de pleno derecho, sin interpelación alguna, en el caso de que EL LOCADOR no cumpla con los servicios prestados, conforme la cláusula PRIMERA, en el plazo acordado. Se establecerá como penalidad por cada día de atraso, el equivalente al uno por ciento (1 %) del total del importe de este contrato descripto en la cláusula TERCERA a exigirse hasta el día en que EL LOCADOR con lo establecido en el presente contrato. En caso de no cumplir EL LOCADOR al término del décimo día, podrá LA MUNICIPALIDAD solicitar la rescisión del presente contrato, pudiendo reclamar a EL LOCADOR los daños y perjuicios que del incumplimiento nacieren.------
OCTAVA: Daños provenientes de la ejecución del Contrato: Todo daño que se produzca por uso de herramientas, maquinarias y/o cualquier .otro elemento utilizado en el mantenimiento, conservación y reparaciones del ascensor N° 1 ubicado en el edificio del Centro Cívico Concordia, y que sea por culpa de EL LOCADOR y/o sus dependientes, afectando a LA MUNICIPALIDAD y/o a terceros, causándole daños en su persona y/o bienes, será de responsabilidad absoluta de EL LOCADOR, el que exonera en el presente acto a LA MUNICIPALIDAD de todo tipo de responsabilidad indirecta y/o subsidiaria respecto del .cumplimiento íntegro del presente contrato. EL LOCADOR podrá contratar los seguros correspondientes para tales siniestros, con cobertura por endoso a nombre y satisfacción de LA MUNICIPALIDAD.---------
NOVENA: Cumplimiento de las leyes impositivas, provisionales, laborales y de seguros: EL LOCADOR está obligado a cumplir con las disposiciones vigentes en lo referente a leyes laborales, impositivas y de seguros. El incumplimiento de estas obligaciones será causal de rescisión del presente contrato.---------
DÉCIMA: Rescisión del Contrato: El contrato podrá rescindirse por las causales determinadas en las cláusulas anteriores, además de las siguientes causas:
a) Por incumplimiento del presente contrato respecto de las obligaciones de LAS PARTES y/o plazos pactados.----------
b) Por abandono del servicio--------------
c) Por imposibilidad de cumplimiento del servicio sin culpa de EL LOCADOR o su muerte, tratándose de una obligación “intuito personae”.-
Para ello, LAS PARTES se comprometen a poner en comunicación una de la otra de la rescisión, por medio fehaciente y en un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas.--------
DÉCIMO PRIMERA: Autonomía de las partes: Las personas, tanto físicas y/o jurídicas que haya contratado EL LOCADOR para llevar adelante la realización el cumplimento del presente contrato, que mantuvieron y/o mantienen relación laboral, comercial y/o civil exclusivamente con EL LOCADOR, solo lo es entre esas personas -físicas y/o jurídicas- y EL LOCADOR, sin que exista vínculo alguno, de ningún tipo, ni relación laboral, de empleo público, civil, comercial, y/o administrativa alguna con LA MUNICIPALIDAD. En merito a lo expresado, carecen de derecho y/o acción alguna, sea por reclamo extrajudicial y/o judicial, a LA MUNICIPALIDAD y que deriven de cuestiones laborales, accidentes de trabajo y/o accidentes “in itinere”, y/o cualquier otro daño que suceda y estén relacionados con el objeto del contrato. ------------
DÉCIMO SEGUNDA: Aplicación de legislación subsidiaria: Para todos los casos no previstos en este Convenio serán de aplicación las prescripciones de la legislación vigente, provincial y local.------
DÉCIMO TERCERA: Sellado: En caso de corresponder, los gastos de sellado del presente estarán a cargo de LA MUNICIPALIDAD Y EL LOCADOR por partes iguales, los que deberán cumplir con su correspondiente pago.-----
DÉCIMO CUARTA: De la Competencia: LAS PARTES constituyen domicilio especial a todos los efectos del presente, en las direcciones que se consignan ut supra y donde se tendrán por válidas todas las notificaciones y comunicaciones que allí se les dirijan. La modificación de tal domicilio especial deberá ser notificada a la otra parte de un modo fehaciente y producirá efectos a partir del quinto (5) día hábil de recibida tal comunicación. Para todos los efectos legales del presente contrato, LAS PARTES acuerdan poner fin a sus controversias agotando en primer término las negociaciones directas o en su caso, de no lograrse una solución con los medios propuestos, podrá acudir a la vía judicial, resultando competentes los Tribunales ordinarios de la ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos.-----------
No siendo para más, se firman tres (3) ejemplares de un mismo y único tenor y al solo efecto, en prueba de la conformidad alcanzada por las mismas, recibiendo dos (2) ejemplares LA MUNICIPALIDAD y uno (1) EL LOCADOR.---
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
JORGE ANTONIO MENDIETA
Secretario de Servicios Públicos.
----------
DECRETO N° 1.344/2.019
Concordia, 2 de octubre de 2019
VISTO el traslado solicitado por el Agente Mensual FERNANDO DANIEL BENITEZ, Legajo N° 5815: mediante planilla de traslado adjunta al presente, y;
CONSIDERANDO:
Que el Agente Mensual FERNANDO DANIEL BENITEZ, Legajo N° 5815, dependiente de la Unidad Operativa Cementerios, solicita su traslado a la Dirección de Higiene Urbana, ambas dependientes de la Subsecretaría de Servicios Públicos, Secretaria de Servicios Públicos.
Que la Unidad Operativa Cementerios y la Dirección de Higiene Urbana, han expresado que no existen objeciones al traslado del interesado.
Que a partir de la vigencia del presente Decreto, se deberá incluir al Agente BENITEZ en el Convenio vigente para el personal de la Dirección de Higiene Urbana.
Que lo dispuesto en el presente Decreto se dicta como excepción al Decreto N° 572/2.019, prorrogado por los Decretos N° 891/2.019 y 1033/2.019 y 1.328/19.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Articulo 107°, de la Ley N° 10.027/11 y su modificatoria Ley N° 20.082· Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Desafectase de la Unidad Operativa Cementerios al Agente Mensual FERNANDO DANIEL BENITEZ, Legajo N° 5815, por los motivos invocados en los considerandos del presente.
ARTICULO 2°.- Afectase al Agente Mensual indicado en el Artículo 1° del presente Decreto, a la Dirección de Higiene Urbana dependiente de la Subsecretaría de Servicios Públicos, Secretaria de Servicios Públicos.
ARTICULO 3°.- Dispónese, que a partir de la vigencia del presente Decreto, se incluya al Agente FERNANDO DANIEL BENITEZ en el Convenio vigente para el personal la Dirección de Higiene Urbana.
ARTICULO 4°.- Establecese que lo dispuesto en los ARTICULOS 2° y 3° d presente Decreto, se dicta como excepción al Decreto N°572/2.019, prorrogado por s Decretos N° 891/2.019 y 1 033/2.019 y 1.328/19.
ARTICULO 5°.- Impútese lo aprobado en el Artículo 2° en la partida presupustaria 0.2 0.01.01.01/ Secretaría de Servicios Públicos.
ARTICULO 6°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y oportunamente archívese.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno
Cra. MONICA LILIANA LIFCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda
Dr. MAURO JAVIER GARCIA
Secretario de Desarrollo Humano Deporte y Salud
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras Públicas
JORGE ANTONIO MENDIETA
Secretario de Servicios Públicos
LUIS ENRIQUE SANTANA
Secretario de Comunicación y Modernización de la Gestión Pública.
----------
DECRETO N° 1.345/2.019
Concordia, 2 de octubre de 2019
VISTO el traslado solicitado por el Agente Contratado con Aportes RUBEN NÉSTOR MAXIMILIANO TORRES, Legajo N° 6514, en expediente interno N°107 “T”/2019, y;
CONSIDERANDO:
Que el Agente el Agente Contratados con Aportes RUBEN NÉSTOR MAXIMILIANO TORRES, Legajo N° 6514, dependiente de la Dirección de Parques y Paseos, solicita su traslado a la Unidad Operativa Cementerios, ambas dependientes de la Subsecretaría de Servicios Públicos, Secretaria de Servicios Públicos.
Que la Dirección de Parques y Paseos y la Unidad Operativa Cementerios, han expresado que no existen objeciones al traslado del interesado.
Que a fojas 3, la Dirección de Recursos Humanos informa que el Agente Rubén Néstor Maximiliano Torres Legajo N° 6514, presta servicios en este Municipio desde el 01 de Julio de 2.016. Revista como personal Contratado Con Aportes. Depende de la Secretaria de Servicios Públicos, Dirección de Parques y Paseos.
Que a partir de la vigencia del presente Decreto, se deberá incluir al Agente TORRES en el Convenio vigente para el personal de la Unidad Operativa Cementerios; como así también Productividad Cementerios.
Que lo dispuesto en el presente Decreto se dicta como excepción al Decreto N° 572/2.019, prorrogado por los Decretos N° 891/2.019 y 1033/2.019 y 1.328/19.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Articulo 107°, de la Ley N° 10.027/11 y su modificatoria Ley N°20.082- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Desafectase de la Dirección de Parques y Paseos al Agente Contratado con Aportes RUBEN NÉSTOR MAXIMILIANO TORRES, Legajo N° 6514, por los motivos invocados en los considerandos del presente.
ARTICULO 2°.- Afectase al Agente Mensual indicado en el Artículo 1° del presente Decreto, a la Unidad Operativa Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Servicios Públicos, Secretaria de Servicios Públicos.
ARTICULO 3°.- Dispónese, que a partir de la vigencia del presente Decreto, se incluya al Agente RUBEN NÉSTOR MAXIMILIANO TORRES, Legajo N° 6514 en el Convenio vigente para el personal de la Unidad Operativa Cementerios; como así también Productividad Cementerios.
ARTICULO 4°.- Establecese que lo dispuesto en los ARTICULOS 2° y 3° del presente decreto, se dicta como excepción al Decreto N° 572/2.019, prorrogado por lo Decretos N° 891/2.019 y 1033/2.019 y 1.328/19.
ARTICULO 5°.- Impútese lo probado en el Artículo 2° en la partida presupuestaria 0.2.40.01.01.01/ Secretaría de Servicios Públicos.
ARTICULO 6°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y regístrese.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno
Cra. MONICA LILIANA LIFCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda
Dr. MAURO JAVIER GARCIA
Secretario de Desarrollo Humano Deporte y Salud
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras Públicas
JORGE ANTONIO MENDIETA
Secretario de Servicios Públicos
LUIS ENRIQUE SANTANA
Secretario de Comunicación y Modernización de la Gestión Pública.
----------
DECRETO N° 1.346/2.019
Concordia, 2 de octubre de 2019
VISTO el Contrato de locación de Obra EDIFICIO MUNICIPAL ASISTENCIA PÚBLICA, firmado entre la Municipalidad de Concordia y el Señor CHEZZI EDUARDO MARCELO y;
CONSIDERANDO:
Que el referido contrato suscripto entre “LA MUNICIPALIDAD de CONCORDIA” y el Arquitecto CHEZZI EDUARDO MARCELO, D.N.I. N° 17.309.909, en su carácter de CONTRATISTA, Matrícula N° 11.097 CAPER, con domicilio en calle la Rioja N° 630 de esta ciudad de Concordia, la obra consiste en realizar trabajos tendientes a solucionar problemas de desagües cloacales, que afectan distintas áreas principalmente los días de lluvia incesante - Provisión y colocación de cercos perimetrales de obra, tanto en vereda como en calle, para protección peatonal y vehicular. Excavaciones en vereda por calle 25 de Mayo y en calzada de calle Saavedra - Provisión y colocación de cámara de inspección y tendido de caños de PVC de 110 diámetro, para conexión a colectora por calle Saavedra. Relleno y compactación y compactación en dichas excavaciones, construcción de contrapisos y reconstrucción de veredas completas, sito en calle 25 de Mayo entre Saavedra y Ramirez.
Que el contratista se compromete a realizar la obra en un plazo perentorio e improrrogable de noventa (90) días corridos, contados a partir de la confección del acta de inicio de obra y la posterior acta de recepción provisoria de la obra, firmada por los respectivos representantes y/o inspectores. Dicho plazo solo podrá ser extendido como medida de excepción.
Que se tendrá como fecha de firmado del Contrato de Ejecución de Obras en Asistencia Pública la fecha de firma del presente decreto.
Que las demás consideraciones pactadas entre ambas partes, obran en las cláusulas consecutivas, las que se describen en el contrato adjunto al presente Decreto.
Que este Departamento Ejecutivo estima atinente ratificar el mencionado contrato.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, Inciso u), de la ley 10027 - y su Modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.-
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Téngase presente en todos sus términos el contrato de locación de obra suscripto entre la Municipalidad de Concordia, representada por el Presidente Municipal, Dr. Enrique Tomás CRESTO, asistido en este acto por la Sra. Secretaria de Obras Públicas, ARQ. MIREYA LOPEZ BERNIS, y por la otra parte el Arquitecto CHEZZI EDUARDO MARCELO, D.N.I. N° 17.309.909, en su carácter de CONTRATISTA, Matrícula N° 11.097 CAPER, con domicilio en calle la Rioja N° 630 de esta ciudad de Concordia, para la Obra EDIFICIO MUNICIPAL ASISTENCIA PÚBLICA, que forma parte integrante del presente Decreto, adjunto al mismo y que consta de décima (10) cláusulas, todo de conformidad con lo expresado en los considerandos precedentes.
ARTICULO 2°.- Dispónese que la Secretaría de Economía y Hacienda y la Contaduría Municipal, y la Secretaría de Obras Públicas tomes debida nota.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese, dese a la Secretaría de Gobierno y posteriormente archívese.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras Públicas.
-------
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS EN ASISTENCIA PÚBLICA
Entre la “MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA”, C.U.L.T. 30-99901182-8, con domicilio legal en calle Mitre N° 76 de esta ciudad, representada en este acto por su Presidente Municipal, Dr. Enrique Tomás CRESTO, Documento Nacional de Identidad N° 25.288.016, asistido por la Sra. Secretaria de Obras Públicas, Arq. Mireya Liliana LOPEZ BERNIS, Documento Nacional de Identidad N° 12.426.693, en adelante denominada “LA MUNICIPALIDAD”, por una parte, y por la otra parte, el señor CHEZZI EDUARDO MARCELO, Documento Nacional de Identidad N" 17.309.909, cuyo domicilio para todos los efectos derivados del presente contrato es en calle La Rioja N° 630 de esta ciudad y denominada en lo sucesivo, “EL CONTRATISTA”, y ambas, en conjunto denominadas “LAS PARTES”, convienen en celebrar, el presente Contrato de locación de obra con provisión de materiales y mano de obra, respecto de la obra: “Provisión de materiales y mano de obra para la solución de problema constante de desagües cloaca les del Edificio Municipal Asistencia Publica el cual afecta distintas áreas principalmente los días de lluvia incesantes”, a efectuarse mediante el sistema de compra directa según las disposiciones de la Ordenanza N° 34.698, artículo 12° inciso D 2), y que se regirá por las presentes cláusulas y condiciones, a saber:-----
PRIMERA: OBJETO: EI presente contrato tiene por objeto, provisión de materiales y mano de obra, por parte de EL CONTRATISTA para llevar adelante la ejecución hasta la total finalización de LA OBRA; a ejecutarse en el predio Municipal sito en calle 25 Mayo entre Saavedra y Ramírez, predio conocido como “Dirección de Especialidades Medicas”, la Asistencia Pública local. LA OBRA, consiste en: realizar trabajos tendientes a solucionar problemas de desagües cloaca les, que afectan distintas áreas, principalmente los días de lluvia incesante: - Provisión y colocación de cercos perimetrales de obra, tanto en vereda como en calle, para protección peatonal y vehicular. - Excavaciones en vereda por calle 25 de Mayo y en calzada de calle Saavedra. - Provisión y colocación de cámara de inspección y tendido de caños de PVC Ø 110, para conexión a colectara por calle Saavedra. - Relleno y compactación en dichas excavaciones, construcción de contra pisos y reconstrucción de veredas completas.---------------
SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: El monto total, del presente contrato por LA OBRA, asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS QUINCE CON 00/100 ($ 313.215,00), que abonará LA MUNICIPALIDAD a EL CONTRATISTA, de acuerdo al avance de LA OBRA-----
TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y FECHA DE INICIO: EL CONTRATISTA se compromete a realizar LA OBRA, en un plazo perentorio e improrrogable de noventa (90) días corridos, contados a partir de la confección del Acta de inicio de obra. Dicho plazo solo podrá ser extendido como medida de excepción, si el impedimento en la ejecución de LA OBRA deviene por circunstancias de lluvias, secuelas de lluvias, caso fortuito y/o fuerza mayor. Este reconocimiento lo hará la Inspección de Obra, en base a lo registrado y constatado por ésta. EL CONTRATISTA deberá solicitar este reconocimiento mediante libro de Nota de Pedidos. En caso de resultar aceptada la justificación, se prorrogará el plazo de ejecución. De no mediar causas justificada EL CONTRATISTA será pasible de aplicación de las sanciones previstas en el presente contrato. El Acta de inicio de obra deberá confeccionarse dentro de los cinco (5) días corridos dese la fecha de la firma del presente.---
CUARTA: MEDICION DE LA OBRA – LA MUNICIPALIDAD certificará los trabajos en función del avance de obra, previa presentación del certificado y a entera satisfacción de la Inspección de obra, suscribiendo dicho certificado en forma conjunta por la inspección de obra de LA MUNICIPALIDAD Y EL CONTRATISTA, debiendo éste presentar las correspondientes facturas para dar cumplimiento al régimen administrativo-contable de la Municipalidad.------
QUINTA: FORMA DE PAGO: El pago será liquidado en función del avance de obra, previa presentación de certificado. Del importe de cada certificado de Obra se deducida el cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparo, importes que serán retenidos y serán devueltos a EL CONTRATISTA una vez efectuada la recepción definitiva de la Obra. El certificado de pago no implica la recepción de la obra a la que él se refiere. LA MUNICIPALIDAD exigirá a EL CONTRATISTA, antes del pago del certificado pertinente, la presentación de los comprobantes que acrediten el pago de los salarios del personal que emplee en la obra y el cumplimiento de las leyes previsionales, impositivas y de seguros a su cargo.--------------
SEXTA: MORA EN CUMPLIMIENTO DE INICIO Y FINALIZACIÓN DE CONTRATO: Si EL CONTRATISTA no iniciare y/o finalizare LA OBRA -cualquiera de ambas- en la fecha determinada en la cláusula TERCERA, será pasible de una multa equivalente en pesos al uno por mil (1 por 1000) del monto de LA OBRA, por cada día de retraso hasta su cumplimiento.
Transcurridos diez (10) días desde la confección del Acta de Inicio de Obra, sin su correspondiente iniciación o continuación de la misma de acuerdo a lo establecido en la cláusula TERCERA, o veinte (20) días de atraso y mora en la entrega de LA OBRA o terminación correcta de los trabajos, por finalización del plazo estipulado en la cláusula TERCERA, podrá dar derecho a LA MUNICIPALIDAD de realizar todos los actos necesarios para concluir con LA OBRA, por su cuenta y/o contratando terceras personas, las que serán a cargo exclusivo de EL CONTRATISTA, y exigir lo correspondiente a multas establecidas, más daños y perjuicios derivados de la conducta morosa, o bien, rescindir el presente, y exigir lo que corresponda a multas establecidas, más daños y perjuicios que del incumplimiento derivaren. La multa que se aplique por demora en la iniciación de LA OBRA no autoriza a EL CONTRATISTA a tener por prolongado el plazo de LA OBRA en el número de días correspondientes a aquellas. Solo se incluirán en el cómputo del plazo contractual las prórrogas y ampliaciones concedidas.--------------
SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: Las obligaciones de LAS PARTES respecto de LA OBRA serán:----
1) Obligaciones de EL CONTRATISTA:-----
1.a) Dar cumplimiento a lo establecido en la cláusula PRIMERA, en el plazo pactado, arbitrando todos los medios a su alcance para la optimización de los recursos, utilizando toda la pericia, conocimiento y celo, logrando un trabajo eficiente y eficaz.--------
1. b) Cumplir con lo dispuesto en cada una de las cláusulas redactadas e en el presente contrato y conforme a lo indicado por la inspección de Obra. Su incumplimiento previo a la intimación por medio fehaciente de exigibilidad en palzo determinado, será causal de rescisión contractual------
1.c) Proveer materiales y mano de obra de calidad, de acuerdo a la importancia de LA OBRA, que garanticen el fiel cumplimiento de la misma y en el plazo de obra.---------
1.d) Informar al inspector de LA OBRA, los métodos de trabajo, las técnicas a implementar, y todo lo que se le solicite relativo a LA OBRA, en sus diferentes etapas.-----------
1.e) Utilizar materiales, equipos y técnicas constructivas que se utilizan de acuerdo a los usos y costumbres y la normativa vigente para LA OBRA, a fin de que la misma se realice de acuerdo a lo pactado.-------
1.f) Emplear personal competente y ejecutar todos los trabajos con idoneidad en la materia, debiendo poner al frente de LA OBRA.-------------
1.g) Responder sobre todo daño material y/o físico que se ocasionen durante el desarrollo de las tareas contratadas respecto de bienes y/o personas, sean estas a su cargo y con respecto a terceros, deslindando absoluta responsabilidad a LA MUNICIPALIDAD, respecto de la realización de LA OBRA un responsable técnico con competencia en el tema, el que permanecerá de continuo mientras se ejecute la misma.-----------
2) Obligaciones de LA MUNICIPALIDAD:------
2.a) Permitir a EL CONTRATISTA tomar intervención en el predio donde se deberá llevar adelante LA OBRA, a fin de lograr el normal cumplimiento del presente contrato, de manera pacífica y sin intervenciones que las que nacieran del presente y de sus atribuciones como órgano de contralor.
2.b) Facilitar a EL CONTRATISTA un lugar físico para la mejor disposición de su obrador, en caso de resultar necesario.--------
2.c) No interrumpir el normal desarrollo de LA OBRA, en tanto y en cuanto no sea para controlar inspeccionar, realizar las recomendaciones y/o aclaraciones que sean necesarias a través del Inspector de obra.---------
OCTAVA: INSPECCIÓN DE OBRA POR LA MUNICIPALIDAD Y EL CONTRATISTA: LA MUNICIPALIDAD designará, a través del acto administrativo correspondiente, a un inspector de LA OBRA, con conocimientos técnicos específicos y será comunicado en el término de cuarenta y ocho (48) horas a EL CONTRATISTA a fin de que tome conocimiento respectivo. Dicho inspector tendrá la función de controlar, inspeccionar, realizar las recomendaciones y/o aclaraciones que sean necesarias, las veces que considere oportuno, y hacer cumplir cada una de las cláusulas del presente contrato, además de cumplir con el rol que según la normativa vigente le corresponde a fin que LA OBRA se realice de acuerdo a lo pactado en el presente y lo pondrá en conocimiento a EL CONTRATISTA, quien a su vez, actuará como representante técnico de LA OBRA, para cumplir con las tareas que de acuerdo a la normativa vigente le corresponde y hacer todas las aclaraciones y/o recomendaciones en LA OBRA, en caso de que lo considere pertinente, verificar el avance y estado de LA OBRA. EL CONTRATISTA no podrá negarse en ningún momento bajo ningún tipo de fundamento, respecto de tales inspecciones por parte del personal municipal designado a realizar el control. EL CONTRATISTA, en su carácter de responsable técnico de LA OBRA, la asistirá en todo lo necesario para el correcto cumplimiento de lo aquí pactado.--------
NOVENA: SEGUROS DE ACCIDENTES Y/O RIESGOS DE TRABAJO: EL CONTRATISTA se obliga a presentar, las pólizas de seguro que amparen cualquier riesgo a su personal. Seguro de Accidentes y/o riegos de trabajo- conforme lo establecido en las normas vigentes en materia de Higiene y Seguridad en el trabajo y las resoluciones de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo.----
DÉCIMA: FONDO DE GARANTIA DE LA OBRA- FONDO DE REPARO: De los Certificados aprobados que se emitieren, en un trabajo en conjunto entre EL CONTRATISTA y el Inspector de LA OBRA de LA MUNICIPALIDAD, se deducirá el cinco por ciento (5%), del monto a abonar, en concepto de garantía de la obra -Fondo de Reparo-, importes que serán retenidos y devueltos a EL CONTRATISTA, una vez efectuada la recepción definitiva de LA OBRA.---------
DÉCIMA PRIMERA: PLAZO DE CONSERVACIÓN Y GARANTIA DE LA OBRA: El Plazo de Conservación y Garantía de LA OBRA se fija en noventa (90) días corridos contados a partir de la fecha en que se firme el Acta de recepción provisoria de LA OBRA. Durante ese plazo, LA OBRA estará habilitada para su uso, siendo por exclusiva cuenta de EL CONTRATISTA, la conservación y garantía de buen funcionamiento sobre las mismas, las reparaciones y/o reemplazos requeridos por defecto o desperfectos que se produjeran por la mala calidad, ejecución deficiente de los trabajos, o cualquier otra causa imputable a EL CONTRATISTA respecto de LA OBRA. Si no se realizaren los trabajos de conservación, reparación y/o reemplazo, LA MUNICIPALIDAD podrá realizarlos o mandarlos a realizar por terceros por cuenta y cargo de EL CONTRATISTA, sin perjuicio de las sanciones que pudieren corresponderle y las acciones que se puedan originar en consecuencia, respecto de la responsabilidad de EL CONTRATISTA, luego de la entrega provisoria de LA OBRA.-----
DÉCIMA SEGUNDA: RECEPCION PROVISORIA: Concluidos los trabajos encomendados por el presente, y en tanto no hubiere observaciones de la Inspección, LA MUNICIPALIDAD, a través de su Inspector de obra, extenderá dentro de los veinte (20) días de solicitada por EL CONTRATISTA, el Acta de Recepción Provisoria de LA OBRA. Para el caso que LA OBRA no estuviera conforme al presente y a lo indicado por la inspección durante el transcurso de OBRA, se diferirá su recepción provisoria hasta que se proceda a corregir los defectos enunciados por la Inspección de obra. Si EL CONTRATISTA no procede a la corrección observada en los plazos que fije la Inspección de Obra, LA MUNICIPALIDAD podrá hacerlo por cuenta de aquella afectando el gasto a las sumas que estuvieren pendientes de pago, o se descontará del fondo de garantía------
DÉCIMA TERCERA: RECEPCION DEFINITIVA: Transcurrido el plazo fijado en la cláusula DÉCIMO PRIMERA, se procederá a la recepción definitiva de LA OBRA, que se formalizará de la misma manera que la prevista para la Recepción Provisoria previa verificación del buen estado de LA OBRA Y su correcto funcionamiento.---------------
DÉCIMA CUARTA: RESCISIÓN CONTRACTUAL: El contrato podrá rescindirse por las causales mencionadas en las cláusulas anteriores y además por las siguientes causas:--
a) Por incumplimiento de lo establecido en las cláusulas anteriores, total y/o parcial, respecto de deberes y obligaciones asumidas y deficiencias técnicas que comprometan la calidad de LA OBRA.- b) Por incumplimiento en los plazos pactados en el presente;----------
c) Por abandono de LA OBRA.-----------
d) Por Concurso y/o Quiebra de EL CONTRATISTA.---------
Para ello, LAS PARTES se comprometen a poner en comunicación una de la otra la rescisión, por medio fehaciente y en un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas.-
DÉCIMA QUINTA: EXTINCIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se extinguirá por: a) Cumplimiento del “objeto” establecido en la cláusula PRIMERA con su correspondiente pago, como contraprestación del mismo.----------
b) Alguna de las causales de rescisión del mismo, o por acuerdo de LAS PARTES de poner fin al mismo. ------
DÉCIMA SEXTA: INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO. APLICACIÓN SUBSIDIARIA: Cualquier divergencia que pudiera surgir, tanto en la ejecución de LA OBRA encomendada como en la interpretación del presente contrato, que no estuviera previsto en el presente, se resolverá teniendo en cuenta la normativa que se detalla a continuación y en el siguiente orden de prelación: 1) Ordenanza N° 22.715 - de Obras Publicas de la Municipalidad de Concordia; 2) Ley Provincial N° 6.351 de Obras Públicas. Para todos los casos no previstos, serán de aplicación las prescripciones de la legislación vigente, provincial y local. ------
DÉCIMA SEPTIMA: DOMICILIOS: LAS PARTES constituyen domicilio a todos los efectos del presente en las direcciones que se consignan en este Contrato y donde se tendrán por válidas todas las notificaciones y comunicaciones que allí se les dirijan. La modificación de tal domicilio deberá ser notificada por una parte a la otra, de un modo fehaciente, y producirá efectos a partir del quinto (5°) día hábil de recibida tal comunicación. Para todos los efectos legales del presente contrato, LAS PARTES acuerdan poner fin a sus controversias agotando en primer término las negociaciones directas. No logrando encontrarse una solución con los medios propuestos en la presente clausula, procurarán, por la vía judicial. Los tribunales competentes serán los Tribunales ordinarios de la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, renunciando a cualquier otro fuero y jurisdicción-----
No siendo para más previa lectura y ratificación del presente firman LAS PARTES, tres (3) ejemplares de un mismo tenor y al solo efecto, debiendo entregarse dos (2) ejemplares para LA MUNICIPALIDAD y un ejemplar para EL CONTRATISTA, en lugar y fecha ya indicada “ut supra”.------
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras Públicas
----------
DECRETO N° 1.347/2.019.
Concordia, 2 de octubre de 2019
VISTO el Decreto N° 1.182/19 de fecha 29/08/2019 y,
CONSIDERANDO:
Que se debe rectificar el Artículo 2° del Decreto 1.182/19 de fecha 29/08/2019 el que quedara redactado de la siguiente manera:
“Dejese establecido que la ayuda debe ser librada a nombre del Señor Escobar Juan Mario DNI 16.028.935 en carácter de padre del señor Bruno Escobar, ante la imposibilidad física que afecta al interesado. Imputar el gasto en la partida 0.4.90.01.03.04.34.02 de la Secretaria de Gobierno.
Mantener firme el resto del contenido del Decreto N° 221/19 de fecha 11/02/2.019.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por la ley Provincial N° 10.027 - Régimen Municipal - modificada por la ley Provincial N° 10.082; según T.O Decreto N° 4706/12 del Poder Ejecutivo Provincial.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Rectificar el Artículo 2° del Decreto 1.182/19 de fecha 29/08/2019 el que quedara redactado de la siguiente manera: "Dejese establecido que la ayuda debe ser librada a nombre del Señor Escobar Juan Mario DNI 16.028.935 en carácter de padre del señor Bruno Escobar, ante la imposibilidad física que afecta al interesado. Imputar el gasto en la partida 0.4.90.01.03.04.34.02 de la Secretaria de Gobierno.
ARTICULO 2°.- Mantener firme el resto del contenido del Decreto N° 1.182/19 de fecha 29/08/2.019.
ARTICULO 3°.- Girar a Contaduría y a Tesorería a sus efectos.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno.
----------
DECRETO N° 1.348/2.019.
Concordia, 2 de octubre de 2019
VISTO la presentación efectuada por el agente Municipal, DELGADO NIDIA, obrante a fojas 1 del expediente N° 1689 Letra “D”/19, por.la que eleva su renuncia a efectos de acogerse a la Jubilación por Edad Avanzada de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos y,
CONSIDERANDO:
Que la Dirección de Recursos informa que el agente mensual Categoría 18°, Delgado Nidia, legajo 3298, presta servicios en la Municipalidad de Concordia desde el 01/06/2003, dependiente de la Secretaria de Gobierno. Dirección de Cultura.
Que por Resolución N° 2996 del 13 de Mayo de 2019 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos concedió el beneficio de la Jubilación por edad avanzada.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, Incisos ñ), q) y u) de la Ley N° 10027 -Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos, según T.O. Decreto N° 4706/12 del Poder Ejecutivo Provincial.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Dejar sin efecto la Resolución N° 1144/2019 de fecha 22/08/2019.
ARTICULO 2°.- Acéptese a partir del 1° de agosto de 2019 la renuncia presentada por el agente mensual categoría 18°, Delgado Nidia, Legajo 3298, DNI 05.716.918 con motivo de haberse acogido a los beneficios de la Jubilación por Edad Avanzada otorgada por la caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.
ARTICULO 3°.- Disponer se liquide y abone al ex agente municipal, el pago de las licencias pendientes, siendo 20 (veinte) días del año 2018 y 18 (dieciocho) días proporcionales del corriente año, aguinaldo proporcional por el segundo semestre del corriente de acuerdo al tiempo trabajado y el subsidio establecido en el artículo 77° bis de la ordenanza N° 11275/49, equivalente a tres (3) sueldos básicos de la categoría 20°, en un todo de acuerdo a lo informado por la Dirección de Asuntos Jurídicos.
ARTICULO 4°.- Notificar por la Dirección de Recursos Humanos al ex agente de referencia de lo dispuesto en el artículo 1° y 2° del presente, cumplimentando pase al Departamento Liquidaciones.
ARTICULO 5°.- Comuníquese, regístrese, publíquese, y archívese.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno
----------
DECRETO N° 1.349/2.019.
Concordia, 2 de octubre de 2019
VISTO que la Señora Secretaria de Obras Públicas, Arq. MIREYA LILIANA LOPEZ BERNIS, Documento Nacional de Identidad N° 12.426.693, se encontrará fuera de la ciudad, a partir del día 02/10/2019; y,
CONSIDERANDO:
Que se estima pertinente poner a cargo de la Secretaría de Obras Públicas, al Señor Subsecretario de Obras Públicas Ing. CARLOS HORACIO PASQUET, Documento Nacional de Identidad N° 14.307.809, sin perjuicio de sus funciones específicas, a partir del día 02/10/2019 Y hasta tanto dure la ausencia de su titular.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107, Inciso u) de la ley 10027 y su Modificatoria, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Encárgase la atención de la Secretaría de Obras Públicas, al Señor, Subsecretario de Obras Públicas Ing. CARLOS HORACIO PASQUET, Documento Nacional de Identidad N° 14.307.809, a partir del día 02/10/2019 y mientras dure la ausencia de su titular, sin perjuicio de sus funciones.
ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, regístrese, dése a la Secretaría de Gobierno, cumplido, archívese.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras Públicas.
----------
DECRETO N° 1.350/2.019.
Concordia, 2 de octubre de 2019
VISTO la facturación presentada por la Secretaria de Comunicación y Modernización de la Gestión Pública, tendiente al pago del periodo de Julio y Agosto del 2019 de servicios de Difusión lnstitucional en radio y Publicidad en pagina web, facturación detallada según ANEXO I a fojas 1 por la suma Total de Pesos Catorce MIL ($14.000,00),
CONSIDERANDO:
Que es indispensable la continuidad de estos servicios ya que caso contrario se resentirá la normal prestación del servicio.
Que la facturación mencionada recepcionada de conformidad y por cuestiones técnicas de la Secretaria no fueron presentadas en tiempo y forma.
Que es decisión de este Departamento Ejecutivo dar curso favorable, a esta facturación.
Que en este marco corresponde encuadrar el presente gasto en el Artículo 12° inciso d) 1 de la Ordenanza N° 34.698.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Articulo N° 107°, de la Ley N° 10,027 y modificatorias- Régimen Municipal. Según T.O Decreto N° 4706/12 del Poder Ejecutivo Provincial-
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Autorizar la continuidad de trámite de la facturación por la suma total de Pesos Catorce Mil ($ 14.000,00,-), Exceptúese la presente disposición mediante Decreto N° 891/2019 prorrogado del Decreto N°1.033/2019. Correspondiente a cada una de las personas detalladas el importe especificado en cada caso: ANEXO I y Dec. Nº 1.328/19.
MIGGONI PAULA MARGARITA DELFINA según factura “C” 00002- 00000097, Periodo: Julio 2019 $ 10.000,00
SANCHEZ WALTER OMAR según factura “C” N° 00002-00000049, Periodo: Agosto 2019 $ 4.000,00
Conforme a los antecedentes mencionados en el Considerando de la presente.
ARTICULO 2°.- Encuadrar el gasto mencionado en el Artículo 12° inciso d) 1 de la Ordenanza N° 34.698.
ARTICULO 3°.- Girar a mesa de Entradas para caratular actuaciones, posteriormente girar a Dirección de Rentas y demás áreas pertinentes a sus efectos.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno
Cra. MONICA LILIANA LIFCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda
Dr. MAURO JAVIER GARCIA
Secretario de Desarrollo Humano Deporte y Salud
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras Públicas
JORGE ANTONIO MENDIETA
Secretario de Servicios Públicos
LUIS ENRIQUE SANTANA
Secretario de Comunicación y Modernización de la Gestión Pública.
-----------
DECRETO N° 1.351/2.019.
Concordia, 2 de octubre de 2019
VISTO que por las tramitaciones obrantes en Expediente N° 1433/D/2019, se tramitan comprobantes por servicios prestados por personal médico monotributista, en el puesto sanitario instalado en forma peventiva en los desfiles de carnaval 2019, correspondientes a la 5° y 6° noche, gestionados por la Secretaria de Desarrollo Humano, Deporte y Salud, según anexo, por la suma total de PESOS VEINTISIETE MIL ($ 27.000,00.-) y,
CONSIDERANDO:
Que la Dirección de Planificación y Presupuesto y la Secretaria de Economía y Hacienda toman la intervención de su competencia.
Que la Dirección de Contaduría realiza las observaciones pertinentes.
Que el precio facturado corresponde a los actualmente vigentes en plaza.
Que se toma conocimiento de las demás observaciones planteadas por la Contaduría Municipal.
Que obra informe de la Dirección de Atención Primaria de la Salud.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°), Incisos ñ),q) y u) de la Ley Provincial N° 10.027 y modificatorias - Régimen Municipal.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- DISPONESE la continuidad de las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1433/D/2019.
ARTICULO 2°.- EXCEPTUESE al presente de la aplicación de los Decretos N° 572/2019, 981/19 y 1033/19.
ARTICULO 3°.- APRUEBESE el pago por la suma total de PESOS VEINTISIETE MIL ($ 27.000,00.-), correspondiendo abonar a cada uno de las personas detalladas en el anexo adjunto, el importe especificado en cada caso, conforme a los antecedentes mencionados en el Considerando del presente.
ARTICULO 4°.- ENCUADRESE el gasto en el Artículo 12°, inciso d.1 de la Ordenanza N° 34.698.
ARTICULO 5°.- IMPUTESE la erogación indicada en el Artículo 3° a la partida presupuestaria N° 0.3.10.01.01.02.21.05 - DHYS.
ARTICULO 6°.- PROCEDASE conforme al Artículo 1150 de la Ordenanza N° 34.698, en los casos informados a fojas 17 y 25, por la Dirección de Rentas.
ARTICULO 7°.- GIRESE a Contaduría y Tesorería a sus efectos.
ARTICULO 8°.- COMUNIQUESE, Publíquese, regístrese y Archívese.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno
Cra. MONICA LILIANA LIFCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda
Dr. MAURO JAVIER GARCIA
Secretario de Desarrollo Humano Deporte y Salud
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras Públicas
JORGE ANTONIO MENDIETA
Secretario de Servicios Públicos
LUIS ENRIQUE SANTANA
Secretario de Comunicación y Modernización de la Gestión Pública.
----------
DECRETO Nº 1.352/2.019
Concordia, 2 de octubre de 2019
Visto:
El Seminario Inclusión Social y Laboral en Argentina. Hacia una agenda renovada de política social para la superación de la pobreza a realizarse el día 8 de octubre de 2019 en el Universidad Católica Argentina, y
CONSIDERANDO:
Que las estadísticas oficiales del INDEC dadas a conocer en los últimos días expresan que, durante el primer semestre del año, el índice de pobreza en Argentina creció el 35,4%, siendo nuestra ciudad la de mayor índice con el 52,9%, dentro de los 31 conglomerados urbanos del país que se toman como referencia para la determinación del índice.
Múltiples son las causas y los factores de este índice, económicos, productivos, sociales, geopolíticos.
La implementación de políticas públicas para revertir estas circunstancias, que promuevan la inclusión social de las familias y de los grupos sociales en condición de pobreza crítica.
Por ello, el objetivo de este Seminario organiza el Programa de Pobreza, Inclusión y Política Social del Instituto de Investigaciones de la Facultad de de Ciencias Sociales de la Universidad Católica Argentina (UCA), conjuntamente con a Comisión Nacional de Justicia y paz de la Conferencia Episcopal Argentina, Caritas Argentina, la Red Federal Politólogos por la Vida y la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, que es elaborar y consensuar las bases conceptuales y el desarrollo pro gramático de una Política Nacional de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, que por una iniciativa de la Sociedad Civil y en acuerdo con las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sea adoptada por el Gobierno Federal.
Que el dictado del presente se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modificatorias - Régimen Municipal.
Por ello
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°.- Declarar de Interés Social y Laboral el Seminario Inclusión Social y Laboral en Argentina. Hacia una agenda renovada de política social para la superación de la pobreza a realizarse el día 8 de octubre de 2019 en el Universidad Católica Argentina, Auditorio Santa Cecilia, Campus de Puerto Madero, Buenos Aires.
ARTICULO 2°.- Notifíquese a la Comisión Organizadora del mencionado Seminario.
ARTICULO 3°.- De forma.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno.
----------
DECRETO N° 1.353/2.019
Concordia, 2 de octubre de 2019
VISTO, la Ordenanza N° 32.884 del 21 de diciembre de 2004 de creación del Ente Mixto de Administración del Parque Industrial de la ciudad de Concordia y,
CONSIDERANDO:
Que en el Artículo 2° de la Ordenanza N° 32.884 / 04, se establece que: “El Directorio estará integrado por Tres Miembros (3); un (1) miembro del Departamento Ejecutivo Municipal, un (1) miembro de ASODECO; un (1) miembro por los Propietarios de predios del Parque Industrial. Cada integrante del Directorio tendrá un Suplente quien lo reemplazará en caso de inasistencia justificada.”.
Que mediante Decreto N° 1.533/18 se designó a los representantes de ASODECO; a saber: Director Titular Cr. Eduardo A. SAN Miguel DNI: 17.552.594, Director Suplente al Sr. Pedro Guillermo Omar CHIARELLO, L.E. N° 6.610.829; por el período de dos años ó hasta la próxima Asamblea Ordinaria de ASODECO lo ratifique o remplace, lo que fuera anterior.
Que con fecha 30/08/2019 la Asociación para el Desarrollo de Concordia (ASODECO), comunica al EMAPI, mediante nota, la designación de nuevos representantes, como resultado de la Asamblea Ordinaria celebrada el pasado 27/08/2019, designa al Cr, Atilio Eduardo Fournier, DNI N° 10.699.135 para ocupar el cargo de Director Titular en el EMAPI, y al Agr. Mario Eduardo Quevedo, DNI N° 11.774.208 para ocupar el cargo de Director Suplente en el EMAPI.
Que la Ordenanza W 32.885/04 y sus modificatorias establece el régimen de promoción de nuevas actividades económicas, industriales y de consolidación, modernización y expansión de las existentes y relocalización en parques industriales.
Que en virtud de lo señalado y expresado precedentemente, es decisión de esta Administración Municipal proceder a dictar la presente disposición de acuerdo al marco normativo vigente y previsto en la Ordenanza N° 32.884/04.
Que la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el arto 107°, incisos II) y u) de la Ley Provincial N° 10.027 Régimen Municipal, modificada a través de la Ley N° 10.082.
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- DesIgnase en el Directorio del Ente Mixto de Administración del Parque Industrial de la Ciudad de Concordia a partir de la fecha, y hasta el día 10 de Diciembre del 2019, para cumplir la función de Director Titular Cr, Atilio Eduardo Fournier , DNI N° 10.699.135 y para cumplir la función de Director Suplente al Agr. Mario Eduardo Quevedo, DNI N° 11.774.208.-
ARTICULO 2°.- Refrenda el Presente Decreto la Secretaria de Economía y Hacienda.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda.
----------
DECRETO N° 1.354/2.019
Concordia, 2 de octubre de 2019
VISTO la nota presentada por el agente Luis Alberto HEIDENREICH agregada a fojas 1 del Expediente Interno N° 188 “H”/19, y
CONSIDERANDO:
Que el referido agente presenta su renuncia al cargo a partir del 1° de Septiembre de 2.019, con motivo de acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria común que otorga la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Entre Ríos.
Que a fojas 2 se agrega la Resolución N° 3.701 del 10106/2019 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos.
Que a fojas 5 la Dirección de Liquidaciones informa que “que al agente Luis Alberto Heidenreich, legajo N° 1437, se le efectúa descuento en concepto de cuota alimentaria a favor de la Sra. Marta E. GALVEZ...”.
Que a fojas 6 la Encargada de Control de Deudas Créditos Especiales ha informado que el agente Heidenreich, no registra deuda de Créditos Especiales (Adelanto de Sueldo).
Que a fojas 7 ha tomado intervención la Dirección de Recursos Humanos informando que al agente le corresponde el pago de veintiocho (28) días de la licencia año 2018 y veinte (20) días de la licencia proporcional del año 2019, y le corresponde además el aguinaldo proporcional 2° semestre 2019 y el subsidio por jubilación establecido en el Artículo 77° bis de la Ordenanza N° 11.275 de tres sueldos básicos de la categoría 20°.
Que a fojas 10 se adjunta copia del Oficio Judicial GALVEZ de HEIDENREICH, Marta Ester por sí y en representación de sus hijos menores c/ HEIDENREICH, Luis Alberto - ALIMENTOS.
Que a fojas 11 obra dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos N° 1.411/19 que expresa “…esta Dirección no tiene objeción que formular, respecto a la aceptación de la Renuncia...” “…esta Dirección entiende que corresponde hacer lugar al pago de las licencias...” “…corresponde retener del rubro haberes la cuota alimentaría ordenada mediante oficio de fecha 28/08/1996...”.
Que a fojas 13 obra Dictamen N° 1.463/19 de la Dirección de Asuntos Jurídicos “…esta Dirección rectifica el Dictamen N° 1411/19, en virtud a que corresponde abonarse veintiocho (28) días del año 2018 y 20 (veinte) días pendiente de la licencia pendiente del corriente año al Agente Luis Alberto Heidenreich...”.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de la Ley N° 10.027 y modificatorias-Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°.- Aceptar la renuncia presentada por el agente Luis Alberto HEIDENREICH, D.N.I. N° 13.519.757, Legajo N° 1.437, a partir del 1° de Septiembre de 2.019, por acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria Común otorgada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos.
ARTICULO 2°.- Disponer liquidar y abonar al agente Luis Alberto HEIDENREICH, el importe resultante de los siguientes conceptos: veintiocho (28) días de la licencia año 2018 y veinte (20) días de la licencia proporcional del año 2019, el aguinaldo proporcional 2° semestre 2019 y el subsidio por jubilación establecido en el Artículo 77° bis de la Ordenanza N° 11.275 de tres sueldos básicos de la categoría 20°, debiendo en dicha liquidación efectuar el descuento en concepto de cuota alimentaria a favor de la Sra. Marta Ester Gálvez.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, notifíquese al referido agente, tome nota la Dirección de Recursos Humanos y Dirección de Liquidaciones y oportunamente archívese.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda.
----------
DECRETO N° 1.355/2.019.
Concordia, 2 de octubre de 2019
VISTO la necesidad de contar con personal idóneo en el Honorable Concejo Deliberante y,
CONSIDERANDO:
Que en ese sentido se hace necesario desafectar al Agente Municipal, Víctor Hugo Coronel, D.N.I.: 18.141.172, Legajo: 2469 de prestar servicios en la oficina de la Concejal Carola Laner, y afectarlo al Concejal Amadeo Cresto, para la desarrollo de sus funciones.
Que los Concejales Carola Laner y Amadeo Cresto, han prestado conformidad para el traslado interesado.
Que conforme a lo expresado y en virtud de la necesidad de la readecuación del recurso humano y contar con personal idóneo en la oficina del Concejal Amadeo Cresto, se estima pertinente dictar la presente disposición.
Que la presente medida se dieta en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal, Ley N° 10.027, modificada a través de la Ley N° 10.082 - Régimen de las Municipalidades de la Provincia de Entre Ríos.-
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Desafectar al Agente Municipal Víctor Hugo Coronel, D.N.I. 18.141.172, Legajo: 2469 de prestar servicios en la oficina de Carola Laner, y afectarlo al Concejal Amadeo Cresto, para el desarrollo de sus funciones.
ARTICULO 2°.- Remítase a la Dirección de Recursos Humanos, a los fines de su conocimiento, toma de razón y notificación, cumplimentado, dar conocimiento a la Dirección de Liquidaciones dependiente de la Secretaría de Economía y Hacienda a los fines de su liquidación y oportunamente archivar como antecedente en el legajo personal del Agente mencionado en el Artículo 1°.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese regístrese y archívese.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
ARMANDO LUIS GAY
Vicepresidente Municipal.
----------
DECRETO N° 1.356/2.019
Concordia, 2 de octubre de 2019
VISTO:
La decisión del Departamento Ejecutivo Municipal de agilizar y eficientizar la entrega de certificaciones y constancias de capacitaciones, disertaciones, presentaciones y otras actividades, que el municipio a través de sus diferentes dependencias desarrolla, y;
CONSIDERANDO:
Que a partir de decisión del Departamento Ejecutivo Municipal de la implementación de un régimen concursal de ingreso al municipio, se llevan adelante capacitaciones obligatorias referidas al perfil del organismo en la cual están previstas las vacantes o donde van a desarrollar actividades los aspirantes que oportunamente fueran seleccionados.
Que las capacitaciones realizadas significaron una cantidad importante de aspirantes que concurrieron en los días y horarios previstos, muchas veces dejando de lado otras obligaciones o disponiendo de tiempo que podrían haber ocupado en otras actividades, y cumpliendo acabadamente con la cantidad requerida de asistencia.
Que dicho esfuerzo es reconocido por el Departamento Ejecutivo que entrega al finalizar las capacitaciones u otras actividades las certificaciones y/o constancias que acreditan la presencia de los participantes.
Que la impresión de certificaciones y/o constancias físicas generan al municipio una erogación importante, atendiendo al gramaje, colores, cantidad de asistentes como de eventos organizados.
Que desde la coordinación del régimen concursal (Unidad de Gestión Administrativa de la Coordinación Legal) se inicio gestiones ante la Dirección de Informática, pudiendo luego de un intenso trabajo poder emitir certificaciones y/o constancias vía on-line que puedan ser validadas desde el órgano emisor, en este caso de la Municipalidad de Concordia.
Que así la puesta en vigencia de esta forma de acreditación virtual de la participación en cursos, capacitaciones, disertaciones, u otras actividades generan indudablemente un ahorro económico, agilidad administrativa para resolver la entrega en tiempo y forma, evita la necesidad de disponer tiempo de recursos humanos que se avoquen, y fundamentalmente, genera comodidad del usuario participante que no necesita retirar la certificación o constancia de forma presencial, sino que una o las veces que necesite puede imprimirlo desde un mail o base digital, con la tranquilidad de que el código QR le garantiza la validez para presentarlo en cualquier dependencia pública o privada.
Que un código QR es un código de barras bidimensional cuadrada que puede almacenar los datos codificados. La mayoría del tiempo los datos es un enlace a un sitio web. Un código QR es la evolución del código de barras. Es un módulo para almacenar información n una matriz de puntos o en un código de barras bidimensional. Al escanear un código QR utilizando el teléfono inteligente, se obtiene un acceso inmediato a su contenido. El lector de código QR a continuación, puede realizar una acción, como abrir el navegador web para una URL específica. Otras acciones pueden ser provocadas, como el almacenamiento de una tarjeta de visita en la lista de contactos de su teléfono inteligente o conectarse a una red inalámbrica.
Que por las argumentaciones aludidas en el presente considerando, el Departamento Ejecutivo Municipal considera necesario habilitar la entrega de certificaciones y/o constancias de acreditación de participación de actividades organizadas por este municipio y sus áreas dependientes, de manera on line con código de validación QR.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por la Ley 10027, y su modificatoria Ley N° 10082 -Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos-.
Por ello
EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°.- Establézcase que a partir del día de la fecha se encuentra habilitada la entrega de certificaciones y/o constancias de acreditación de cursos, capacitaciones, disertaciones, ponencias u otras actividades organizadas por la Municipalidad de Concordia on line con validación de código QR.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar a la Unidad de Gestión Administrativa de la Secretaría de Gobierno y a las Direcciones de Informática y Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda a reglamentar su gestión.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, regístrese, publíquese y oportunamente.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno
Cra. MONICA LILIANA LIFCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda.
----------
DECRETO N° 1.357/2.019
Concordia, 2 de octubre de 2019
VISTO que la partida 0.1.90.01.01.02.21.10 Gobierno del Presupuesto General de la Administración- Publica Municipal del Ejercicio Económico 2.019 no cuenta con saldo suficiente para atender distintas erogaciones y,
CONSIDERANDO:
Que a fin de dar solución a la situación descripta, la Dirección de Presupuesto ha aconsejado transferir de otra partida a los fines de efectuar el refuerzo de la partida a la que se hace mención en el Visto.
Que la presente transferencia se efectúa de conformidad a lo previsto en el Artículo 13° de la Ordenanza N° 36.666.
Que la Secretaria de Economía y Hacienda ha tomado la intervención de su competencia.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por los Artículos 107° incisos q) y u) y 155° de la Ley 10.027- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos y el Articulo N° 8 de la Ordenanza N° 36.854
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Dispónese la transferencia de la partida 0.7.30.01.01.02.21.16 Turismo en la suma de Pesos Trescientos Mil ($ 300.000.-) a la partida 0.1.90.01.01.02.21.10 de Gobierno del Presupuesto General de la Administración Pública Municipal correspondiente al ejercicio económico 2.019, de acuerdo a lo expresado en el considerando precedente.
ARTICULO 2°.- Comuníquese, por medio de la Secretaria de Economía y Hacienda al Honorable Concejo Deliberante.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archivase.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cra. MONICA LILIANA LIFCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda.
----------
DECRETO N° 1.358/2.019.
Concordia, 2 de octubre de 2019
VISTO el Decreto N° 821/19 del 18/06/19 obrante en fotocopia autenticada a fojas 26 del Expediente Interno N° 6 Letra “J”/19 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Decreto se aceptó la renuncia presentada por la Agente Municipal PATRICIA ALEJANDRA JEANDET, Legajo N° 2584, dependiente de la Dirección de Deportes, con motivo de acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria Especial que otorga la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos; y, asimismo se dispuso liquidar y abonar a la nombrada agente, los rubros correspondientes a la liquidación final.
Que a fojas 30 la Dirección de Recursos Humanos rectifica su anterior informe de fojas 8 indicando que corresponden a la agente CINCO (5) días proporcionales al corriente año y a fojas 33 toma nueva intervención informando que se debería incluir en la liquidación final de la nombrada, el sueldo anual complementario primer semestre 2019 de acuerdo al tiempo trabajado.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos toma nueva intervención a fojas 31 mediante Dictamen N° 1325/19 indicando que se incurrió en un equívoco al aconsejar la licencias vigentes que incluyó el año 2016, por lo que debe ser saneado el error y abonar las licencias de los años 2017, 2018 y proporcional del 2019; y por otra parte, a fojas 34 por Dictamen N° 1475/19, aconseja proceder conforme a lo expresado por la Dirección de Recursos Humanos en cuanto a la liquidación del sueldo anual complementario primer semestre 2019 de acuerdo al tiempo trabajado.
Que en virtud de ello corresponde realizar las correspondientes rectificaciones.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, de la Ley N° 10.027 y modificatorias - Régimen de la Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Rectifíquese el Artículo 2° del Decreto N° 821/19 del 18/06/19, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Dispóngase el pago de VEINTICINCO (25) días de licencia del año 2017, TREINTA (30) días de licencia del año 2018, CINCO (5) días de licencia proporcionales al período trabajado del año 2019, Sueldo Anual Complementario proporcional al tiempo trabajado correspondiente al Primer Semestre del año 2.019 y el beneficio que prevé el Artículo 77° Bis de la Ordenanza N° 11.275/49, equivalente a TRES (3) sueldos básicos de la Categoría 20°, a favor de la Agente Municipal PATRICIA ALEJANDRA JEANDET, Legajo N° 2584”, de conformidad con lo expresado en el Considerando precedente.
ARTICULO 2°.- Gírese a la Dirección de Liquidación de Haberes a los fines dispuestos en el presente, y pase a la Dirección de Planificación Presupuesto, Secretaría de Economía y Hacienda y contaduría a sus efectos.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Secretaría de Gobierno y archívese.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Dr. MAURO JAVIER GARCIA
Secretario de Desarrollo Humano Deporte y Salud.
----------
DECRETO N° 1.359/2.019.
Concordia, 2 de octubre de 2019
VISTO que corresponde proceder a cubrir el cargo de Director de Atención Primaria de la Salud, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, Deportes y Salud y,
CONSIDERANDO:
Que conforme a lo expuesto, corresponde designar al Dr. FEDERICO ANIBAL LANER, Legajo N° 9321, como Director de Atención Primaria de la Salud.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°), de la Ley Provincial N° 10.027 y modificatorias - Régimen Municipal.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Desígnese titular de la Dirección de Atención Primaria de la Salud, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, Deportes y Salud, al Dr. FEDERICO ANIBAL LANER, Legajo N° 9321, a partir del día de la fecha, en virtud a los considerandos precedentes.
ARTICULO 2°.- Comuníquese, Publíquese, Regístrese y Archívese.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Dr. MAURO JAVIER GARCIA
Secretario de Desarrollo Humano Deporte y Salud.
----------
DECRETO N° 1.360/2.019
Concordia, 2 de octubre de 2019
VISTO, la factura tipo “B” N° 00003-00001290, de la firma JOSÉ ELEUTERIO PITON S.A., con domicilio en calle Rivadavia N° 50 de la ciudad de Gualeguay, obrante en el Expediente N° 1.279.401; y,
CONSIDERANDO:
Que la factura de referencia es por un importe total de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO DIECISEIS CON 25/100 ($ 1.273.116,25), la misma corresponde al Certificado N° 10 de la Licitación Pública N° 05/18 obra:
“PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA REALIZACION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN DISTINTAS ZONAS DE LA CIUDAD DE CONCORDIA” - 2° Llamado.
Que la Dirección de Planificación y Presupuesto indica que debe imputarse en las Partidas Presupuestarias:
N° 0.7.40.02.05.08.61.01.01 O.P. $1.273.116,25. ORDENANZA N° 36.174.
Que obra autorización del gasto por parte de la Secretaría de Economía y Hacienda.
Que obra informe de la Dirección de Contaduría.
Que no obstante las observaciones efectuadas por la Contaduría Municipal, es decisión de este Departamento Ejecutivo, aprobar el gasto y disponer el pago al proveedor atento a lo facturado de conformidad.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, incisos ñ), q) y u), de la Ley 10.027 y su modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Apruébese el presente gasto y dispónese el pago de la suma total de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO DIECISEIS CON 25/100 ($ 1.273.116,25), de la Factura tipo “B” N° 00003-00001290, correspondiente al Certificado 10 de la Licitación Pública N° 05/18 obra: “PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA REALIZACION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN DISTINTAS ZONAS DE LA CIUDAD DE CONCORDIA” - 2° Llamado, y declarar de legítimo abono a la firma JOSÉ ELEUTERIO PITON S.A, en virtud de lo considerado precedentemente.
ARTÍCULO 2°.- Impútese el gasto aprobado en la Partida Presupuestaria:
N° 0.7.40.02.05.08.61.01.01 O.P. $ 1.273.116,25. ORDENANZA N° 36.174.
ARTICULO 3°.- Dispónese que en caso que el proveedor al momento del pago mantenga deuda Tasa Comercial, se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 115° de la Ordenanza N° 34.698.
ARTICULO 4°.- Gírese a la Contaduría y a la Tesorería a sus efectos.
ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y oportunamente, archívese.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Ing. CARLOS HORACIO PASQUET
Subsecretario de Obras Públicas
a/c Secretaria de Obras Públicas.
----------
DECRETO N° 1.362/2.019.
Concordia, 3 de octubre de 2.019.
VISTO que se debe ausentar en horas de la mañana de la ciudad, el Señor Presidente Municipal, Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO, por temas relacionados con la Administración Municipal y,
CONSIDERANDO:
Que se estima pertinente poner a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, al Señor Secretario de Gobierno, Don ALFREDO DANIEL FRANCOLINI.
Que estima pertinente encomendar la Secretaria de Gobierno, a la Sra. Secretaría de Economía y Hacienda, Cra. MONICA LIFSCHITZ, sin perjuicio de sus funciones específicas.
Que en consecuencia corresponde proceder a dictar la presente disposición.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal, por el Artículo 107° de la ley 10.027, modificada a través de la ley N° 1 0.082-ley Orgánica de los Municipios de Entre Ríos, según T.O. Decreto N° 4706/12 del Poder Ejecutivo Provincial.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Poner a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, al Señor Secretario de Gobierno, Don ALFREDO DANIEL FRANCOLINI, a partir del día de la fecha y en horas de la mañana.
ARTICULO 2°.- Encomendar la Secretaria de Gobierno, a la Sra. Secretaría de Economía y Hacienda, Cra. MONICA LIFSCHITZ, sin perjuicio de sus funciones especificas.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno.