Official Gazette No. 2714 - Concordia, September 2, 2016

Concordia, 18 de Agosto de 2016
Expte. Nº 22.092-SC

ORDENANZA SOBRE IMPRIMIR AL DORSO DE BOLETAS DE
TSS INFORME SOBRE BULLYING.

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CONCORDIA
SANCIONA LA SIGUIENTE
ORDENANZA

ARTÍCULO 1º.- Imprímase al dorso de las boletas de la Tasa Servicio Sanitarios datos sobre el acoso escolar (Bullying), definición, sus características y herramientas para su abordaje para la intervención a nivel social.

ARTÍCULO 2º.- La información que servirá como material de difusión se incluye en el Anexo I de la presente normativa.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES “EVA PERON” 18 de Agosto de 2016

Prof. IRMA INES BERGALIO
Vice-Pdte. 1º
a/c Presidencia
Dra. DELIA TALLARICO DE SOAGE
Secretaria

DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 30 de agosto de 2016

ORDENANZA N° 35.809

Téngase por Ordenanza Municipal, comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cr. NORBERTO MARTIN SANTANA
Secretario de Gobierno.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Concordia, 26 de Agosto de 2016
Expte. Nº 22278-DE.

ORDENANZA  SOBRE APROBACION CONTRATO  DE LOCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y ACRISA S.A.

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CONCORDIA
SANCIONA LA SIGUIENTE
ORDENANZA

ARTICULO 1º.- Apruébase el Contrato de Locación entre la Municipalidad de Concordia y la firma ACRISA S.A., celebrado en fecha 23 de agosto del 2016, del inmueble sito en calle Quintana Nº 12, de esta ciudad, que consta de una superficie de 427,30 metros cuadrados, sujeto a las cláusulas y condiciones que surgen de ese instrumento.

ARTÍCULO 2º.- los gastos que demande su cumplimiento serán imputados a la Partida de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, correspondiente al Presupuesto de la Administración de la Municipalidad de Concordia, previsto para el año 2016.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES “EVA PERON” 25 de Agosto de 2016

Prof. IRMA INES BERGALIO
Vice-Pdte. 1º
a/c Presidencia
Dra. DELIA TALLARICO DE SOAGE
Secretaria

DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 31 de agosto de 2016

ORDENANZA N° 35.810

Téngase por Ordenanza Municipal, comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cr. NORBERTO MARTIN SANTANA
Secretario de Gobierno
Ing. CARLOS HORACIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DECRETO N° 942/2.016
Concordia, 30 de agosto de 2016

VISTO: el Contrato de Obra suscripto entre la Municipalidad de Concordia y el Sr Juan Carlos BARRETO CUIT N° 20-84217B4-7, con domicilio en calle Vélez Sarsfield N° 899 de Concordia, y

CONSIDERANDO:

Que el objeto del referido Contrato es la provisión de mano de obra para trabajos la colocación de abertura en general, por un monto de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS ($ 5.500,00), conforme Convenio Particular Federal de Mejoramiento de Viviendas “Mejor Vivir II” - Completamiento Vivienda 242 Mejoramientos en el Barrio Fátima II - ACU 0335/14.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107º Inciso n) y u) de la Ley 10.027 y sus modificatorias. - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Téngase presente el Contrato de Obra, que como Anexo I forma parte integrante del presente Decreto, suscripto entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA y el Sr Juan Carlos BARRETO CUIT N° 20-8421764-7, conforme lo indicado en el Considerando precedente.

ARTICULO 2°.- Comuníquese y remítase a la Dirección de Compras y Suministros y Contaduría Municipal.-

ARTICULO 3º.- Publíquese, y oportunamente archívese.-

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Ing. CARLOS HORACIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicios Públicos

CONTRATO DE OBRA
OBRA: Completamiento Vivienda 242 Mejoramientos
Barrio Fátima II

En la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA, representada en este acto por el Presidente Municipal Dr Enrique Tomas Cresto y asistido por el Sr. Secretario de Obras y Servicios Públicos Ing. Carlos Horacio Pasquet, en adelante denominado “LA MUNICIPALIDAD”, por una parte, y por otra el Sr. Juan Carlos BARRETO CUIT N° 20-8421764-7, denominada en lo sucesivo “LA CONTRATISTA”, convienen en celebrar el presente contrato, el que se regirá por las presentes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: OBJETO: el presente contrato tiene por objeto la PROVISION DE MANO DE OBRA para la colocación de vidrios en aberturas en general conforme Convenio Particular Federal de Mejoramiento de Viviendas “Mejor Vivir II” - Completamiento Vivienda 242 Mejoramientos en el Barrio Fátima II- ACU 0335/14.----------------

LA CONTRATISTA se hace cargo además de aportar los materiales necesarios para la obra encomendada.-----------

SEGUNDA: SISTEMA DE CONTRATACION: La obra encomendada, se efectúa por un monto único establecido en la clausula tercera hasta el completamiento de la encomienda.--------

TERCERA: MONTO DEL CONTRATO: El monto total del presente contrato asciende a la suma de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS ($5.500,00).---------

CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será de SESENTA (60) días corridos a partir de la fecha en que se suscriba el ACTA DE INICIO DE OBRA, la que se confeccionará dentro de los diez (10) días de la firma del Contrato ratificado por Decreto. Este plazo se podrá ampliar, si así lo solicita LA CONTRATISTA, para compensar los días por, factores climáticos (lluvias o secuelas de lluvias), fuerza mayor, caso fortuito, etc. Este reconocimiento lo hará la Inspección de Obra, en base a lo registrado y constatado por ésta. LA CONTRATISTA deberá solicitar este reconocimiento en forma mensual.

Transcurridos veinte (20) días de mora en la  entrega dará derecho a la Municipalidad a resolver el contrato.------------

QUINTA: MORA EN LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS. Si LA CONTRATISTA no iniciare los trabajos dentro de los diez (10) días de la fecha del ACTA DE INICIO, incurrirá en una multa equivalente al  medio por mil (1/2 por mil) del importe del contrato por cada día de demora en iniciar las obras, considerándose que estas han dado comienzo a partir del Acta de Iniciación de los trabajos, dando derecho a LA MUNICIPALIDAD a resolver el contrato.--------

SEXTA: MORA EN LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. Si LA CONTRATISTA no terminara los trabajos en la fecha, o no les diera total o correcta terminación dentro del plazo contractual, incurrirá en una multa equivalente al medio por mil (1/2 por mil) del importe del contrato por cada día de atraso en la terminación de la obra.- La multa- que se aplique por demora en la iniciación no autoriza a LA CONTRATISTA a tener por prolongado el plazo de la obra en el número de días correspondientes a aquellas. Solo se incluirán en el cómputo del plazo contractual las prorrogas y ampliaciones concedidas.-

SEPTIMA: MEDICION DE LA OBRA: LA MUICIPALIDAD certificara los trabajos- cada treinta (30) días, conforme a las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la Inspección, que estará a cargo de la Dirección Municipal de Viviendas. El certificado será emitido dentro de los tres (3) días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de medición.-----

OCTAVA: FORMA DE PAGO El pago se efectuará dentro de los Treinta (30) días de emitido el Certificado de Obra. Los mismos se supeditan a los términos y condiciones del Convenio Particular suscripto con la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, organismo que asume el pago de la presente obra conforme a lo establecido en la clausura CUARTA y ANEXOS I y II, del mencionado Convenio, sujeto a las existencias de recursos presupuestarios disponibles- suficientes. La inexistencia de recursos presupuestarios disponibles suficientes por parte de la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, no dará reclamo alguno a la Municipalidad de Concordia, por parte de la “CONTRATISTA”.-----

Del importe del Certificado de Obra se deducirá el cinco por ciento (5%) en concepto de Fondo de Reparo. Estos importes serán retenidos corno garantía de la ejecución de obra y serán devueltos a la CONTRATISTA una vez efectuada la Recepción Definitiva de la Obra.---- El Fondo de Reparo podrá ser sustituido con Pólizas de Caución contratadas con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos.-

El certificado de Pago no implica la recepción definitiva de la obra a que el se refiere.-------

LA MUNICIPALIDAD exigirá a “LA CONTRATISTA”, antes del pago del certificado el cumplimiento de las leyes previsionales, impositivas y de seguros.-------------

NOVENA: RECEPCION PROVISORIA Concluidos los trabajos encomendados por el presente contrato, y en tanto no hubiere observaciones de la Inspección, LA MUNICIPALIDAD, a través de la Inspección extenderá dentro de los treinta (30) días de solicitada por LA CONTRATISTA el Acta de Recepción Provisoria de las obras acto que se realizará por intermedio de la Inspección.

Para el caso que las obras no estuvieran conforme a planos y especificaciones técnicas, se diferirá su recepción provisional hasta que se proceda a corregir los defectos enunciados por la Inspección. Si LA CONTRATISTA no procede a la corrección observada en los plazos que fije la Inspección de Obra, LA MUNICIPALIDAD podrá hacerla por cuenta de aquella afectando el gasto a las, sumas que estuvieren pendientes de pago.--------

DÉCIMA: PLAZO DE GARANTIA: Se establece en treinta (30) días corridos, entre la RECEPCION PROVISORIA y LA DEFINITIVA el plazo de conservación y garantía. Durante el cual el contratista es responsable de la conservación de la obra y la reparación de los defectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos.-------

DECIMA PRIMERA: RECEPCION DEFINITIVA; Transcurrido el plazo fijado en la CLAUSULA DECIMA se procederá a la, recepción definitiva que se formalizara de la misma manera que la prevista para la Recepción Provisoria (CLAÚSULA NOVENA) previa verificación del buen estado de las obras y correcto funcionamiento de las mismas.------

DECIMA SEGUNDA: RESCISION Será causal de rescisión el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente contrato por parte de LA CONTRATISTA, además de la perdida de garantía, mencionada en la CLAUSULA CUARTA y DECIMA.----------

Asimismo, será causal de rescisión el hecho, de verificarse la existencia de atrasos injustificados que superen el veinte por ciento (20%) del avance físico acumulado, autorizando a LA MUNICIPALIDAD a disponer unilateralmente y de pleno derecho la resolución del contrato, reclamando daños y perjuicios que se produjeran.------

DECIMA TERCERA: DOMICILIOS LEGALES A todos los efectos legales que pudieren corresponder, LA MUNICIPALIDAD constituye domicilio en calle Bartolomé Mitre N° 76 de la ciudad de Concordia y “LA CONTRATISTA” en calle -Vélez Sarsfield N° 899 de la ciudad dl Concordia Provincia de Entre Ríos, sometiéndose de común acuerdo a los Tribunales que por fuero y jurisdicción corresponden al domicilio de la Municipalidad de Concordia y renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponder.--------

En un todo de acuerdo con lo manifestado, en las cláusulas del presente contrato, se forman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en concordia, a los……… días del mes de……..del año dos mil dieciséis………

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Ing. CARLOS HORACIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicios Públicos .
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DECRETO N° 943/2.016
Concordia, 30 de agosto de 2016

VISTO la planilla de traslado obrante a fojas 1 del Expediente 46/B/2016 y,

CONSIDERANDO:

Que el Agente JUAN DE DIOS BAEZ, Legajo N° 2270, solicita traslado desde la Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Ambiente (Coordinación de Vehículos Livianos) a la Secretaria de Gobierno (Central de transito).

Que el traslado en cuestión reúne las condiciones fijadas.

Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°), inc. u) de la Ley Provincial N° 10.027 y modificatorias - Régimen Municipal.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Trasládese al Agente JUAN DE DIOS BAEZ, Legajo N° 2270, desde la Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Ambiente (Coordinación de Vehículos Livianos) a la Secretaria de Gobierno (Central de transito), en virtud de los Considerandos precedentes.

ARTICULO 2°.- Establécese que los gastos emergentes de la transferencia dispuesta en el Articulo 1° serán imputados a la Partida presupuestaria N° 0.7.40.01.01.01 - GOBIERNO, del Presupuesto de Gastos vigente.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Secretaría de Gobierno y archívese.

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
GUILLERMO ECHANAUSE
Secretario de Desarrollo Humano, Salud y Ambiente.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DECRETO N° 944/2.016
Concordia, 30 de agosto de 2016

VISTO: el Contrato de Obra suscripto entre la Municipalidad de Concordia y la Sra. TAMARA BEATRIZ SAVAN CUIT N° 27-37272320-9 domiciliada en calle Gral. Medina N° 1278 Piso P.B. Dpto. 5 Bº Independencia de Concordia y;

CONSIDERANDO:

Que el objeto del citado contrato es desarrollar tareas de Servicios Complementarios a la Obra 56 viviendas Bº 8 de Diciembre para la administración de materiales y resguardo de los bienes municipales en la misma en el marco del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios Municipio de Concordia OBRA POR ADMINISTRACIÓN - ACU N° 0597/14 - proyecto autorizado por Ordenanza N° 35.355.

Que el presente contrato tiene una vigencia de CINCO (05) meses contados a partir del 12 de marzo de 2016 venciendo el día 12 de agosto de 2016.

Que corresponde tener presente el referido contrato de conformidad a lo previsto en el marco normativo vigente.

Que el dictado del presente se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Articulo 107° Inciso n) y u) de la Ley 10.027 y sus modificatorias. - Régimen de.las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Téngase presente el Contrato de Obra, suscripto entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA y la Sra. TAMARA BEATRIZ SAVAN CUIT N° 21.37272320-9, conforme a lo indicado en el considerando precedente., el que como Anexo I forma parte integrante del presente Decreto.

ARTICULO 2°.- Remítase a la Dirección de Compras y Suministros y Contaduría Municipal y oportunamente archívese.-

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Ing. CARLOS HORACIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicios Públicos

CONTRATO DE OBRA
Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios
Municipio de Concordia, Obra por Administración

En la ciudad de Concordia, provincia, de Entre Ríos, entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA, representada, en este acto por el Presidente Municipal Dr Enrique Tomas Cresto asistido por el Sr Secretario de Obras y Servicios Públicos Ing. Carlos H Pasquet en adelante denominada “LA MUNICIPALIDAD” con domicilio en calle B Mitre Nº 76, por una parte, y por la otra Sra. SAVAN TAMARA BEATRIZ CUIT N° 27-37272320-9, con domicilio en calle Gral. Medina 1278 Piso PB Dpto. 5 Bº Independencia de Concordia Entre Ríos, denominada en lo sucesivo “EL/A CONTRATISTA”, en adelante “LAS PARTES” convienen en formalizar el presente Contrato en el marco del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, por el cual se construye la Obra 56 viviendas Bº 8 de Diciembre OBRA POR ADMINISTRACION según Cláusula Primera del Convenio Particular ACU N° 0597/14, Proyecto Autorizado - mediante Ordenanza N° 35355, según las siguientes clausulas y condiciones:

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata a EL/A CONTRATISTA y este/a acepta, para desarrollar tareas de SERVICIOS, COMPLEMENTARIOS A LA OBRA 56 VIVIENDAS Bº 8 DE DICIEMBRE PARA LA ADMINISTRACION DE MATERIALES y RESGUARDO DE LOS BIENES MUNICIPALES EN LA MISMA que la Dirección Municipal de la Viviendas le encomiende, en el ámbito de la Municipalidad de Concordia. La actividad a realizar por EL/A CONTRATISTA podrá sufrir modificaciones para ser adecuadas a las variaciones que pueda experimentar el trabajo a efectuar en el área al que ha sido afectado o la necesidad de afectación a un área distinta de la Municipalidad de Concordia.-----

SEGUNDA: La relación entre LAS PARTES se regirá exclusivamente por las presente contrato, quedando establecido que las tareas encomendadas tienen carácter transitorio y se encuentran motivadas por la necesidad temporal de la repartición de reforzar las actividades a desarrollar en el área determinada en la Cláusula anterior, no generando derecho a la estabilidad en el empleo, excepto los expresamente convenidos en el presente instrumento.-------

TERCERA: EL/A CONTRATISTA cumplirá con ochenta (84) horas semanales, en horario a convenir, dejándose establecido que LA MUNICIPALIDAD podrá variar el horario de cumplimiento de tareas, cuando las necesidades del servicio así lo aconsejen.-----------

CUARTA: EL/A CONTRATISTA percibirá como honorario total por todo concepto, en retribución por sus servicios la suma de PESOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS ($22.500,°°) la que será pagadera en CINCO (05) pagos mensuales, por mes vencido, iguales y consecutivos de Pesos CUATRO MIL QUINIENTOS ($ 4.500,°°) cada uno, desde el 12 de Marzo de 2016 hasta el 12 de Agosto de 2016. - Se deja establecido que si la prestación a cargo de una de las partes se tornara excesivamente onerosa por acontecimientos extraordinarios e imprevisibles, la parte perjudicada podrá demandar la resolución de su contrato. La otra parte podrá impedir la resolución ofreciendo mejor equitativamente los efectos del contrato.-------

QUINTA: Dado que los diferentes rubros de la obra contemplan los gastos generales (inspección, seguridad, fletes, luz de obra, etc), las erogaciones que demande el presente contrato serán solventados con los fondos establecidos en el Convenio Particular ACU N° 0597/14.-----

SEXTA: El presente contrato tiene una vigencia de CINCO (05) meses contados a partir del 12 de Marzo de 2016 venciendo el día 12 de agosto de 2016 sin derecho a prórroga, salvo disposición expresa de LA MUNICIPALIDAD de renovar el contrato por un nuevo periodo. La continuación en la prestación de los servicios, una vez operado el vencimiento del Contrato, no importara en modo alguno la tácita reconducción del mismo, aun cuando las tareas para las que ha sido contratado excedan el plazo del presente Contrato.---------

SEPTIMA: LAS PARTES tendrán derecho a rescindir unilateralmente el presente Contrato en cualquier momento de su vigencia, sin expresión de causa, debiendo ser notificada la rescisión con una antelación de QUINCE (15) días y por medio fehaciente.-------

OCTAVA: EL/A CONTRATISTA deberá desempeñar los servicios para los que ha sido contratado/a de conformidad a las indicaciones del titular del área a la que se encuentre afectado/a y a las resoluciones generales y especiales que dicte LA MUNICIPALIDAD en lo atinente a las tareas o, servicios que son objeto del presente.--------

NOVENA: A todos los efectos se entiende y así se acuerda que el presente es intuito personae, por lo que queda expresamente prohibida la cesión total o parcial del mismo, preservándose LA MUNICIPALIDAD todos los derechos de accionar legalmente ante la violación de la presente obligación.--------

DECIMA: A todos los efectos del presente Contrato, las partes constituyen domicilio en los enunciados en el exordio, sometiéndose de común acuerdo a los Tribunales que por fuero y jurisdicción corresponden al domicilio de la Municipalidad de Concordia y renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponder.---

En todo de acuerdo con lo manifestado en las clausulas del presente Contrato, se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, a los……..días del mes de……. Del año dos mil dieciséis.

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Ing. CARLOS HORACIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DECRETO N° 945/2.016
Concordia, 30 de agosto de 2016

VISTO, las actuaciones obrantes en Expediente N° 63 Letra “G”2016, y;

CONSIDERANDO:

Que a fojas 1 el Agente Mensual INOCENCIO GARCIA M.I. N° 4.287.003, Legajo 2303, presenta la renuncia al cargo a partir del 01 de Octubre de 2016, para acogerse a los beneficios de la Jubilación por Edad Avanzada, otorgada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.

Que a fojas 2 y 3 obra Resolución N° 1822 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, otorgando el beneficio de Jubilación por Invalidez al Agente INOCENCIO GARCIA.

Que a fojas 4, la Dirección de Liquidaciones informa que al agente antes mencionado no se le practica descuento alguno en concepto de embargo y no tiene embargos pendientes a descontar en el sistema de sueldos.

Que a fojas 6, la Encargada de Control de Deudas de Créditos Especiales comunica que el agente INOCENCIO GARCIA, no posee deuda de Créditos Especiales (adelantos de sueldos.

Que a fojas 7, la Dirección de Recursos Humanos informa que el Agente Mensual INOCENCIO GARCIA M.I. N° 4.287.003, Legajo 2303, presta servicios en este Municipio desde el 1° de julio de 1995. Revista como personal mensual en la categoría 20° del Escalafón Municipal. Dependiente de la Dirección de Parques y Jardines de la Subsecretaría de Servicios Públicos, Secretaría de Obras y Servicios Públicos, Además le restan, dieciocho (18) días del año 2015 y veintitrés (23) días proporcióneles de la licencia del corriente año, sueldo anual complementario segundo semestre-16, de acuerdo al tiempo trabajado y el subsidio por jubilación establecido en el Artículo 77° Bis de la Ordenanza N° 11.275/49 de tres sueldos básicos de la categoría 20º.

Que a fojas 9 mediante Dictamen N° 1366/16 de fecha 23/08/2016, la Dirección de Asuntos, Jurídicos dictamina: “…esta Dirección no tiene objeción que formular respecto a, la aceptación de la renuncia…. que se deberán liquidar los rubros reclamados a fojas 1, y oportunamente para el caso de estar de acuerdo con lo dictaminado, se deberá, proceder al dictado del Acto Administrativo a los efectos de abonar los rubros pertinentes.

Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Articulo 107°, Inciso, q) y u) de la Ley Provincial N° 10.027/11 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Aceptase a partir del 01 de octubre de 2016 la renuncia presentada por el Agente Mensual INOCENCIO GARCIA M.I. N° 4.287.003, Legajo 2303, para acogerse a los beneficios de la Jubilación por Edad Avanzada, otorgada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.

ARTICULO 2°.- Dispónese el pago de dieciocho (18) días del año 2015 y veintitrés (23) días proporcionales de la licencia del corriente año, aguinaldo proporcional por el segundo semestre del corriente de acuerdo al tiempo trabajado y el subsidio por  jubilación establecido en el Artículo 77°, Bis de la Ordenanza N° 11.275/49 equivalente a tres sueldos básicos de la categoría 20º, a favor del Agente Mensual INOCENCIO GARCIA M.I. Nº 4.287.003, Legajo 2303, con domicilio en calle María Lopez y J. J. Valle s/n del Bº Fátima II.

ARTICULO 3°.- Notifíquese a través de la Dirección de Recursos Humanos, tome nota esta y pase a la Dirección de Liquidaciones a sus efectos.

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Ing. CARLOS HORACIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DECRETO N° 946/2.016
Concordia, 30 de agosto de 2016

VISTO la necesidad de contar con personal idóneo en la Central de Transito y Transporte dependiente de la Secretaria de Gobierno y,

CONSIDERANDO:

Que en ese sentido se hace necesario desafectar del Honorable Concejo Deliberante, a la Agente Municipal, Señora Ríos María Esperanza, Documento Nacional de Identidad 40,163.709, Legajo N° 6.567 y afectarla a la Central de Transito dependiente de la Secretaria de Gobierno, para el desarrollo de tareas y funciones inherentes al área.

Que el Honorable Concejo Deliberante, ha prestado la conformidad.

Que conforme a lo expresado y en virtud de la necesidad de la readecuación del recurso humano y contar con personal idóneo en la Central de Transito y Transporte dependiente de la Secretaria de Gobierno, se estima pertinente dictar la presente disposición.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, incisos b), h), ñ), q) y u) de la Ley N° 10,027, modificada a través de la Ley N° 10.082 - Régimen de las Municipalidades de la Provincia de Entre Ríos.-

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Desafectar del Honorable Concejo Deliberante, a la Agente Municipal, Señora Ríos María Esperanza, Documento Nacional de Identidad 40.163.709, Legajo N° 6.567 y afectarla a la Central de Transito dependiente de la Secretaria de Gobierno, para el desarrollo de tareas y funciones inherentes al área, a partir del día de la fecha.-

ARTICULO 2°.- Establecer que los gastos de transferencia de la citada agente se imputará en la partida 0.1.90,01.01.01 -Secretaria de Gobierno.-

ARTICULO 3°.- Remítase a la Dirección de Recursos Humanos, a los fines de su conocimiento, toma de razón y notificación, cumplimentado, dar conocimiento a la Central de Transito dependiente de la Secretaria de Gobierno, Dirección de liquidaciones dependiente de la Secretaría de Economía y Hacienda a los fines de su liquidación y oportunamente archivar como antecedente en el legajo personal de lo agente.

ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cr. NORBERTO MARTIN SANTANA
Secretario de Gobierno.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DECRETO N° 947/2.016
Concordia, 30 de agosto de 2016

VISTO el expediente 1888 “D”/2016 donde la agente Del Valle María Elina solicita traslado y,

CONSIDERANDO:

Que en ese sentido se hace necesario desafectar del Museo Regional “Palacio Arruabarrena”, a la Agente Del Valle María Elina, Documento Nacional de Identidad N° 10.396.391 legajo 2851 y afectaría al Museo de Artes Visuales, para el desarrollo de tareas y funciones inherentes al área.

Que el Departamento Presupuesto ha informado a que partida imputar dicho gasto.

Que la citada Agente solicita su traslado para cumplir funciones en dicha área.

Que las oficinas involucradas prestaron la conformidad para el traslado interesado.

Que la citada Agente solicita su traslado para cumplir funciones en dicha área.

Que conforme a lo expresado y en virtud de la necesidad de la readecuación del recurso humano y contar con personal idóneo en el Museo de Artes Visuales, se estima pertinente dictar la presente disposición.

Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por los Artículos 107° incisos b), h), ñ), q) y u) de la ley N° 10.027 modificada a través de la ley N° 10.082- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Desafectar del Museo Regional “Palacio Arruabarrena” de la Secretaria de Comunicación y Desarrollo Cultural, a la Agente Del Valle María Elina, Documento Nacional de Identidad N° 10.396.391 legajo 2851 por los motivos invocados en los considerandos del presente Decreto.

ARTICULO 2°.- Afectar al Agente Municipal indicada en el Artículo 1º del presente Decreto, al Museo de Artes Visuales.

ARTICULO 3°.- Establecer que los gastos de transferencia del citado agente se imputarán en la partida 0.1.90.01.01.01.Secretaria de Comunicación.

ARTICULO 4º.- Remitir a la Dirección de Recursos humanos a los fines de su conocimiento, toma de razón y notificación, cumplimiento dar conocimiento al Museo regional y al Museo de Artes Visuales y oportunamente archivar.

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
LUIS ENRIQUE SANTANA
Secretario de Comunicación y Desarrollo Cultural.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DECRETO N° 948/2.016
Concordia, 30 de agosto de 2016

Visto:

La Ordenanza N° 35704/16 por la que se crea el Instituto de Viviendas y Tierras Autárquico Municipal (InVyTAM), y

CONSIDERANDO:

Que el art. 5 de la misma establece que el InVyTAm funcionará bajo la dirección de un Directorio, conformado por un Presidente, un Vicepresidente, un Tesorero y dos (2) vocales designados por el Departamento Ejecutivo Municipal.

Que es intención conformar el mismo con técnicos, profesionales e idóneos conocedores de la temática del Instituto, que se desempeñan actualmente en la administración pública.

Que el presente se dicta en uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley 10027 Orgánica de Municipios y sus modificatorias.

Por ello.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTICULO 1º.- Designase como Tesorero del Directorio del Instituto de Tierras y Viviendas Autárquico Municipal, al Contador Sebastián Loggio, DNI Nº 25.288.460 quien tendrá las funciones y competencias establecidas por la Ordenanza Nº 35.704/16 y desempeñará su cargo en función ad-referendum.

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese y archívese.-

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Ing. CARLOS HORACIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DECRETO Nº 949/2.016
Concordia, 30 de agosto de 2.016

VISTO:

La necesidad de implementar, un procedimiento ágil que permita cumplimentar las exigencias del Código Procesal Laboral de la Provincia de Entre Ríos para aquellos casos relacionados a las apelaciones que deben efectuarse en los procesos laborales, cuando la Municipalidad de Concordia resulte vencida en Primera Instancia.

CONSIDERANDO:

Que el referido Código Procesal Laboral de Entre Ríos en su artículo 125, inciso a, establece que: Expresión de Agravios: Articulo 125.- (Texto según ley 8640, art. 2). “Al expresar agravios el apelante deberá: a) Si fuere el empleador, depositar la cantidad condenada por capital y actualización por depreciación monetaria -cuando así lo disponga el fallo recurrido- más un 30% correspondiente a intereses y costas. Podrá sustituir este depósito ofreciendo a embargo bienes en cantidad suficiente para cubrir dichas sumas, y en condiciones legales que permita su inmediato decreto de traba. Estos recaudos deberán satisfacerse dentro del plazo para fundar el recurso. De ofrecerse la sustitución se formará pieza separada, no suspendiéndose el curso del proceso, corriéndose traslado a la contraria por tres días”.

Que consecuentemente debe dotarse a la Dirección de Asuntos Jurídicos de un mecanismo ágil para cumplimentar con los requisitos  establecidos taxativamente por el artículo ut-supra referido y formular en legal tiempo y forma, el recurso de apelación habida cuenta de los exiguos plazos procesales establecidos en el Código de rito.

Que por los fundamentos antes expuestos se considera necesario realizar las tramitaciones a fin de lograr la contratación de un Seguro de Caución ante el Instituto Autárquico provincial del Seguro de Entre Ríos, o en caso que esta mecánica fuera imposible por ser dicha entidad co demandada en los procesos Laborales por Accidentes de Trabajo, ofrecer para tales apelaciones Bienes Municipales en caución, para prontamente y dentro del plazo estipulado procesalmente, esto es diez (10) días de notificada de la sentencia de Primera Instancia, cumplimentar los requerimientos legales exigidos y evitar así dispendios innecesarios y que puedan cercenar el derecho y la posibilidad de una mejor defensa de los intereses de la Municipalidad de Concordia en causas de tipo Laboral y aquellos derivados de Accidentes de Trabajo.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Articulo 107º incisos ñ), q) y u) de la Ley N° 10.027- Régimen de la las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Facúltase al Señor Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Concordia, Cr. NORBERTO MARTIN SANTANA, a realizar todas las gestiones tendientes a contratar un Seguro de Caución u ofrecer Bienes Municipales en caución, a fin de cumplimentar los requerimientos establecidos por el artículo 152, inciso a) del Código Procesal Laboral de Entre Ríos, en todas aquellos procesos Laborales y/o de Accidentes del Trabajo, en los cuales la Municipalidad de Concordia fuese demandada y resultare perdidosa en Primera instancia, para así habilitar la vía de la apelación ante las instancias superiores.

ARTICULO 2°.- Establécese que dada la trascendencia de la contratación aludida y los ya mencionados términos procesales, el presente Decreto deberá refrendarse por el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Concordia, acorde al orden del día correspondiente y con la sesión más próxima.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, regístrese y archívese.

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cr. ALVARO ENRIQUE SIERRA
Secretario de Economía y Hacienda.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DECRETO N° 950/2.016
Concordia, 31 de agosto de 2016

VISTO que el saldo de ciertas partidas del Presupuesto General de la Administración Pública Municipal del Ejercicio Económico 2.016, -es insuficiente para atender distintas erogaciones y,

CONSIDERANDO:

Que a fin de dar solución a la situación descripta, la Dirección de Presupuesto ha aconsejado transferir de otras partidas a los fines de efectuar el refuerzo de las partidas a las que se hace mención en el Visto.

Que la Secretaría de Hacienda y la Dirección de Asuntos Jurídicos han tomado la intervención de su competencia.

Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por los Artículos 107° incisos q) y u) y 155° de la Ley- N° 10.027- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Refuércense los créditos presupuestarios de las partidas del Presupuesto General de Gastos de la Administración Pública Municipal correspondiente al Ejercicio Económico 2.016 en los importes que se detallan en el Anexo I, que forma parte integrante del presente Decreto, de acuerdo a lo expresado en el considerando precedente.

ARTICULO 2º.- Transfiéranse los créditos presupuestarios de la partida del Presupuesto General de Gastos de la Administración Pública Municipal correspondiente al Ejercicio Económico 2.016 en el importe detallado en el Anexo II que forma, parte integrante del presente Decreto, para cubrir el refuerzo a que se refiere el Artículo 1°.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, por medio de la Secretaría de Economía y Hacienda al Honora e Concejo Deliberante.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cr. ALVARO ENRIQUE SIERRA
Secretario de Gobierno
Cr. ALVARO ENRIQUE SIERRA
Secretario de Economía y Hacienda

ANEXO I

0.1.90.01.01.02.20.03 Gobierno 30.000
0.1.90.01.01.02.20.11 Gobierno 200.000
0.7.40.01.01.02.20.03 Gobierno 200.000
0.1.90.01.01.02.21.08 Salud 100.000
0.3.40.01.01.02.21.05 Salud 10.000
0.1.20.01.01.02.21.05  Comunicación 60.000
0.1.20.01.01.02.21.06 Comunicación 800.000
0.1.90.01.01.02.20.05 Comunicación 100.000
0.1.90.01.01.02.21.05 Comunicación 800.000
0.5.90.01.01.02.21.05 Comunicación 200.000
0.4.30.01.01.02.20.11 Desarrollo 200.000
0.4.30.01.01.02.21.05 Desarrollo 200.000

TOTAL  2.900,000

ANEXO II

0.1.90.01.01.02.20.11 OBRAS PCAS. 300.000
0.1.90.01.01.02.21.05 OBRAS PCAS. 1.000,000
0.2.90.01.01.02.20.02 SERV.PCOS. 700,000
0.4.30.01.01.02.20.01 DESARROLLO 900.000

TOTAL 2.900,000

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cr. ALVARO ENRIQUE SIERRA
Secretario de Gobierno
Cr. ALVARO ENRIQUE SIERRA
Secretario de Economía y Hacienda.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DECRETO N° 951/2.016
Concordia, 31 de agosto de 2016

VISTO que por Decreto N° 490/2.016, se faculta a la Tesorería Municipal a extender el cheque correspondiente al libramiento de fondos de la Habilitación de Caja Menor o Fondo Fijo asignada a la Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Ambiente por Decreto N° 1.390/2015, a la Agente Municipal Señora PAOLA RUIZ DIAZ, DNI N° 24.218.001, Legajo N° 5470 y,

CONSIDERANDO:

Que con el fin de proceder al libramiento de fondos correspondientes, a fondos de la Habilitación de Caja Menor o Fondo Fijo asignada a la Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Ambiente por Decreto N° 1.390/2015, debe rectificarse el nombre mencionado en el Decreto N° 490/2.016, conforme su Documento Nacional de identidad.

Que el dictado de la presente norma, se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°) de la Ley 10.027 y modificatorias -Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos-.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- RECTIFIQUESE el Decreto N° 490/2016, en sus partes donde expresa PAOLA RUIZ DIAZ, debe indicarse PAOLA LORENA RUIZ DIAZ, en virtud a los considerandos precedentes.

ARTICULO 2°.- MANTENGASE firme el resto del contenido del Decreto N° 490/2016.

ARTICULO 3°.- GIRESE a la Dirección de contaduría y Tesorería a sus efectos.

ARTICULO 4º.- COMINIQUESE, publíquese, dese a la Secretaría de Gobernó y archívese.-

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
GUILLERMO ECHANAUSE
Secretario de Desarrollo Humano, Salud y Ambiente.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DECRETO N° 952/2.016
Concordia, 31 de agosto de 2016

VISTO las actuaciones obrantes en Expediente N° 47 "G"/2016, y;

CONSIDERANDO:

Que a fojas 10 y 16 obran Decreto Nº 780/2.016 y Decreto N° 906/2.016 aceptando la renuncia  presentada por el agente ALFREDO RAUL GOMEZ para acogerse a los beneficios de la Jubilación por Invalidez otorgada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos; como así también disponiendo el pago de licencias pendientes, sueldo anual complementario segundo semestre 2016 y el subsidio por jubilación establecido en el Artículo 77º Bis de la Ordenanza N°11.275/49 equivalente a tres sueldos básicos de la categoría 20°.

Que a fojas 17-18 obran fotocopias del Acta de Defunción y de Matrimonio del Sr. ALFREDO RAUL GOMEZ.

Que a fojas 14, la Encargada de Control de Deudas de Créditos Especiales comunica que el agente ALFREDO RAUL GOMEZ registra deuda de Créditos Especiales (adelanto de sueldo) por $2.305,20.

Que a fojas 15 obra copia de saldo remitida por la Caja Municipal de Préstamos.

Que a fojas 19 la Dirección de Recursos Humanos informa que el extinto agente tenía pendiente siete (7) días de la licencia año 2014, veinticinco (25) días del año 2015 y quince (15) días proporcionales de la licencia del corriente año, sueldo anual complementario segundo semestre-16, de acuerdo al tiempo trabajado.

Que a fojas 20 mediante Dictamen N° 1410/16 de fecha 29/08//2016 la Dirección de Asuntos jurídicos dictamina: “esta Dirección no tiene objeción que formular, respecto al pago de la liquidación final correspondiente al Sr. Alfredo Raúl Gómez a su cónyuge, la Sra. María Ramona  Gatti…. corresponde hacer lugar al pago de las licencias siete (07) días del año 2014, veinticinco (25) del año 2015 y Quince (15) días proporcionales del corriente año, aguinaldo por el segundo semestre del corriente de acuerdo al tiempo trabajado y el subsidio por jubilación establecido en el artículo 77º, bis de la Ordenanza N° 11.275-49 correspondiente a tres sueldos básicos de la categoría 20º.

Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, de la Ley N° 10.027/11 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Déjese sin efecto Decreto Nº 780/2016 y Decreto Nº 906/2016, obrante a fojas, 10 y 16 del presente.

ARTICULO 2°.- Dispónese el pago, a la Señora MARIA RAMONA GATTI, D.N.I. Nº 6.385.972, espesa de quien fuera en vida, Don ALFREDO RAUL GOMEZ M.I. N° 8.421.282, Legajo 3090, siete (7) días restantes de la licencia año 2014, veinticinco (25) días del año 2015 y quince (15) días proporcionales del corriente año, aguinaldo proporcional segundo semestre del corriente de acuerdo al tiempo trabajado y el subsidio por jubilación establecido en el Artículo 77°, Bis de la Ordenanza N° 11.275-49 equivalente a tres sueldos básicos de la categoría 20°.

ARTICULO 3°.- Téngase en cuenta, al momento de proceder a la liquidación final, que se deberá realizar el descuento de la suma de Pesos Dos Mil Trescientos Cinco con 20/100 ($2.305,20) de los haberes pendientes del Agente ALFREDO RAUL GOMEZ, de acuerdo a lo informado a fojas 14 del expediente N°47 “G”/16.

ARTICULO 4°.- Notifíquese, a través de la Dirección de Recursos Humanos, a la Sra. MARIA RAMONA GATTI D.N.I. con domicilio en calle Rivoli N° 2621, de lo dispuesto en el Artículo 2º de la presente.

ARTICULO 5°.- Gírese a la Dirección de Recursos Humanos y Dirección de Liquidaciones, a los efectos correspondientes.

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Ing. CARLOS HORACIO PASQUET
Secretario de obras y Servicios Públicos.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DECRETO N° 953/2.016
Concordia, 31 de agosto de 2016

Visto la el expediente N° 60 “R”/2016,

CONSIDERANDO:

Que el agente Municipal Cristian Martin Rojas, solicito se le otorgue licencia sin goce de haberes por 60 días.

Que el ARTICULO 22° de la Ordenanza N° 21.582 establece que “La licencia extraordinaria por razones personales sin goce de sueldo, no podrá exceder el término de noventa (90) días corridos en el año; deberá contar con la correspondiente resolución del Departamento Ejecutivo”.

Que la Dirección de Liquidaciones informo que al agente Rojas Cristian Martin se le descuente una cuota alimentaria, la Encargada de Ctrol deudas Cred. Espec. Comunico que se le está descontando por adelanto de sueldo quedando la suma de $ 2.250,70.

Que la Dirección de Recursos Humanos comunico que el agente Rojas Cristian Martin D.N.I. Nº 23.932.338 presta servicio en este municipio desde el 1 de Enero de 2000. Revista como personal mensual categoría 16, presta servicio en la Dirección de Cultura.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos emitió dictamen informando que no tiene objeción legal que formular, y al momento de reincorporarse se le descontara los meses adeudados en que no percibió haberes.

Que la presente medida se dicta de conformidad a las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, de la Ley N° 10.027/2016- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL·
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Conceder al Agente Mensualizado Cristian Martin Rojas legajo 3140, quien desempeña tareas en la Dirección de Cultura dependiente de la Secretaria de Comunicación y Des. Cultural la licencia sin goce de sueldo por 60 días a partir del 1 de Septiembre de 2016, en virtud las disposiciones aplicables al caso· previstas en ARTICULO 22° de la Ordenanza N° 21.582.

ARTICULO 2°.- Informar a la Dirección de Liquidaciones al momento de la reincorporación del agente Cristian Martín Rojas se le deberá descontar los meses adeudados en la cuota Alimentaria y cuota por adelanto de sueldo en que no percibió haberes.

ARTÍCULO 3.- Notificar a través de la Dirección de Recursos humanos y a la interesada una vez cumplimentado comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
LUIS ENRIQUE SANTANA
Secretario de Comunicación y Desarrollo Cultural.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DECRETO N° 954/2.016
Concordia 31 de Agosto de 2016.

VISTO el contenido del Expediente Interno N° 551 Letra “S” del año 2016 y,

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución DEM N° 7508/16, de fecha 05 de Agosto de 2016, se dispone al llamado a Licitación Pública N° 26/16, para la “ADQUISICIÓN DE TRES CAMIONES - CHASIS OKM”.

Que desde fojas 15 a 30 constan actuaciones de la Dirección de Compras y Suministros referidas al presente llamado a licitación.

Que fojas 30, obra Acta de Apertura de la Comisión Evaluadora.

Que a fojas 194, obra Dictamen de la Comisión Evaluadora de fecha 30 de Agosto de 2016, informa que en Acta de Apertura, se presentaron dos ofertas correspondientes a:

-DEVOL SA cotizando tres camiones y una caja volcadora Marca Volkswagen Modelo 17230/4 a un importe de PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($ 3.641.550).

AUTOMOTORES MEGA SA cotizando tres camiones y tres cajas volcadoras Marca Mercedez Benz Modelo 172º a un importe total de PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 3.450.000).

Que analizando el aspecto formal la comisión verifica que:

SOBRE N° 1 - DEVOL SA no cumple con lo establecido en el inc. e) del Art. 5° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, respecto a la legalización a través del Colegio de Escribanos. Por lo expuesto, y de acuerdo a lo establecido en el mencionado artículo, se declara la inadmisibilidad de la oferta.

SOBRE N° 2 - AUTOMOTORES MEGA S.A cumple con la presentación de la totalidad de la documentación solicitada en el Art. 5° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Que analizado el aspecto económico la Comisión verifica que la única oferta admisible se ajusta a la Imputación Preventiva.

Que por lo expuesto y teniendo en cuenta el informe presentado por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, la Comisión aconseja se adjudique a la firma AUTOMOTORES MEGA S.A a un importe total de PESOS TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL ($ 3.150.000) y de acuerdo al Anexo I adjunto al presente.

Que es decisión de este Departamento Ejecutivo adjudicar lo Licitado a la firma AUTOMOTORES MEGA S.A, por un importe Total de PESOS TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL ($ 3.150.000,00), y de acuerdo al Anexo I adjunto al presente.

Que la Dirección de Planificación y Presupuesto ha tomado la intervención efectuando la imputación preventiva correspondiente y la Secretaría de Economía y Hacienda tomó la intervención de su competencia autorizando el gasto.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, incisos ñ), q) y u), de la Ley 10027 y su modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Apruébese el Procedimiento Licitatorio obrante en el Expediente Interno N° 551 Letra “S” del año 2016, correspondiente al Llamado a Licitación Pública N° 26/16 “ADQUISICION DE TRES CAMIONES - CHASIS OKM”, dispuesto mediante Resolución DEM N° 7508, de fecha 05 de Agosto de 2016.

ARTICULO 2°.- Adjudicase la totalidad de lo licitado a la firma AUTOMOTORES MEGA SA., por un importe total de PESOS TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL ($ 3.150.000,00), conforme a lo descripto en el Anexo I adjunto y que forma parte integrante del presente Decreto.

ARTÍCULO 3°.- Impútese la presente erogación a la Partida Presupuestaria:

N° 0.7.90.02.05.08.61.02 O.P $ 3.150.000,00 Fondo Federal Solidario- DTO. N° 206/09 PEN.

ARTICULO 4°.- Dispónese que a través de la Dirección de Compras y Suministros se de cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 64° PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA, de la Ordenanza N° 34.698/11.

ARTICULO 5°.- Dispónese que a través de la Dirección de Compras y Suministros se notifique a la firma que resultó adjudicataria y a la que no resulto adjudicada del contenido del presente acto administrativo y procedan a iniciar los trámites de devolución de los Depósitos de Garantía que correspondieren.

ARTICULO 6°.- Comuníquese, publíquese dese copia a la Secretaría de Gobierno, y oportunamente archívese.-

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Ing. CARLOS HORACIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DECRETO N° 955/2.016
Concordia, 31 de agosto de 2016

VISTO que se debe ausentar en horas de la tarde de la ciudad, Señor Presidente Municipal, Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO, por temas relacionados con la Administración Municipal y,

CONSIDERANDO:

Que se estima pertinente poner a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, al señor Secretario de Gobierno, Cr. NORBERTO MARTIN SANTANA.

Que refrendará el presente Decreto, el Señor Secretario de Economía y Hacienda a cargo de la Secretaria de Gobierno, Cr. ALVARO ENRIQUE SIERRA, sin perjuicio de sus funciones específicas.

Que en consecuencia corresponde proceder a dictar la presente disposición.

Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo-Municipal, por el Artículo 107º de la ley 10.027, modificada a través de la ley N° 10.082-ley Orgánica de los Municipios de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Poner a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, al Señor Secretario de Gobierno, Cr. NORBERTO MARTIN SANTANA, a partir del día de la fecha y en horas de la tarde.

ARTICULO 2°.- Refrenderá el presente Decreto, el Señor Secretario de Economía y Hacienda a cargo de la Secretaría de Gobierno, Cr. ALVARO ENRIQUE SIERRA.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cr. NORBERTO MARTIN SANTANA
Secretario de Gobierno.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DECRETO N° 956/2.016
Concordia, 1º de septiembre de 2016

VISTO el contenido del Expediente N° 1957 “D” 2016, y

CONSIDERANDO:

Que  a fojas 1 el Presidente del “Consorcio de Gestión para la Construcción de Viviendas Concordia” solicita la transferencia de fondos, según autorización del Honorable Concejo Deliberante de Concordia por Ordenanza N° 35800.

Que mediante Decreto N° 1351/13 se reconoce el Consorcio de Gestión para la Construcción de Viviendas de Interés Social y por Decreto N° 706 de fecha 06 de Julio de 2016 se designa a la Arquitecta Marina Anabella Peñaloza, DNI Nº 28.502.869 para que integre y represente en carácter de Presidente en todas las acciones inherentes al funcionamiento del Consorcio.

Que a fs. 2 y 3 obran copia de la Ordenanza N° 35800 de fecha 24 de Agosto de 2016 y los fundamentos para el dictado de la misma.

Que a fs. 4 y 5 la Dirección de Presupuesto indica a que Partida Presupuestaria se debe imputar el presente gasto.

Que a foja 6 la Secretaría de Economía y Hacienda toma la intervención de su competencia, autorizando dicho gasto.

Que a fojas 7 obra intervención de la Contaduría Municipal.

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, considera necesario autorizar la transferencia de fondos tramitada en el presente Expediente, la cual será recuperada en cuanto el Gobierno Nacional remita los fondos pertinentes.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo-107, Incisos ñ), q) y u) de la Ley N° 10.027 y sus modificaciones y Ley 10.082 Modificatoria- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos, según T.O. Dto. 4706/12 del Poder Ejecutivo Provincial.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto y transferir al “Consorcio de Gestión para la Construcción de Viviendas Concordia”, la suma total de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 950.000,00), los que deberán ser depositados en la cuenta bancaria N° 1560/2120058137 del Banco de la Nación Argentina, en virtud de la Ordenanza N° 35800, conforme a os motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Autorícese a la Contaduría Municipal a emitir la orden de pago y a la Tesorería Municipal a realizar la transferencia bancaria, a los efectos de cumplir con lo ordenando en el artículo 1º del presente Decreto.

ARTICULO 3°.- Imputar el gasto aprobado en el Artículo 1° de la presente Resolución en la Partida Presupuestaria N° 0.4.90.01.03.04.34.08 Gobierno “Aportes Reintegrables” ($ 950.000,00).

ARTICULO 4°.- Dispóngase el reembolso de los fondos por parte del Consorcio, una vez que el Gobierno Nacional remita al mismo los recursos comprometidos.

ARTICULO 5°.- Hágase saber al Honorable Concejo Deliberante remitiéndose copia para su conocimiento.

ARTICULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dese copia a la Secretaría de Gobierno y oportunamente archívese.

Cr. NORBERTO MARTIN SANTANA
Secretario de Gobierno
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Cr. ALVARO ENRIQUE SIERRA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaria de Gobierno
Ing. CARLOS HORACIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DECRETO N° 957/2.016
Concordia, 1º de septiembre de  2016

VISTO, las actuaciones obrantes en Expediente Interno N° 631 “S”/2016 y;

CONSIDERANDO:

Que con fecha 26/08/2016 se dicto el Decreto 927/2016 donde se aprueba el reintegro de gastos elevados por el Señor Secretario de Gobierno Cr. Norberto Martín Santana.

Que la Contaduría Municipal informa a fojas 13 que se debe modificar las imputaciones preventivas respecto del comprobante N° 3.

Que la Dirección de Presupuesto realiza la Imputación Preventiva N° 5978/16, debiéndose imputar el gasto en las siguientes partidas:

0.1.90.01.01.02.20.02 Reintegro Gobierno $ 2.994,63
0.1.90.01.01.02.21.10 Reintegro Gobierno $ 455,00
0.1.90.01.01.02.21.11 Reintegro Gobierno $ 673,00

Que la Secretaria de Hacienda ha tomado la intervención de su competencia.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, incisos ñ), q) y u) de la Ley Nº 10.027 y su modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Modifícase las partidas presupuestarias previstas para la rendición de gastos aprobada por Decreto N° 927/2016 de fecha 26/08/2016, presentada por el Señor Secretario de Gobierno Cr. Norberto Martín Santana quedando como nueva imputación las siguientes:

0.1.90.01.01.02.20.02  Reintegro Gobierno $ 2.994,63
0.1.90.01.01.02.21.10 Reintegro Gobierno $ 455,00
0.1.90.01.01.02.21.11 Reintegro Gobierno $ 673,00, conforme a lo expresado en los considerandos precedentes.

ARTICULO 2º.- Remítase a la Contaduría y a la Tesorería Municipal a los fines de su toma de razón, imputación y posterior pago.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, Publíquese, Regístrese y Archívese.

Cr. NORBERTO MARTIN SANTANA
Secretario de Gobierno
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Cr. ALVARO ENRIQUE SIERRA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaria de Gobierno.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DECRETO N° 958/2.016
Concordia, 2 de septiembre de 2016

VISTO que se ha reintegrado a sus funciones, el Señor Presidente Municipal, Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO, en el día de la fecha en horas de la mañana y,

CONSIDERANDO:

Que se encontraba a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, el Señor Secretario de Gobierno, Cr. NORBERTO MARTIN SANTANA.

Que en consecuencia corresponde proceder a dictar la presente disposición.

Que el dictado de la presente medida se efectué en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, incisos b), h), ñ), q) de la Ley N° 10.027, modificada a través de la Ley N° 10.082 -Régimen de las Municipalidades de la Provincia de Entre Ríos.

Por ello.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Pónese en posesión de su cargo, al Señor Presidente Municipal, Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO, a partir del día de la fecha yen horas de la mañana.

ARTICULO 2º.- Reintégrese a sus funciones y cargo, al Señor Secretario de Gobierno, Cr. NORBERTO MARTIN SANTANA, a partir del día de la fecha y en horas de la mañana.

ARTICULO 3º.- Publíquese, regístrese y oportunamente archívese.-

Cr. NORBERTO MARTIN SANTANA
Secretario de Gobierno
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Cr. ALVARO ENRIQUE SIERRA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaria de Gobierno.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DECRETO N° 959/2.016
Concordia, 2 de septiembre de 2016

VISTO el contenido del Expediente Interno N° 534 Letra “S” del año 2016 y,

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto DEM N° 830/16, de fecha 04 de Agosto de 2016, se dispone el 2° llamado a Licitación Pública N° 21/16, para la “ADQUISICIÓN DE TRES CAMIONETAS OKM”.

Que desde fojas 34 a 113 constan actuaciones de la Dirección de Compras y Suministros referidas al presente llamado a licitación.

Que a fojas 115, obra Dictamen de la Comisión Evaluadora de fecha 30 de Agosto de 2016, informando que en Acta de Apertura, se presentó una única oferta correspondientes a:

HAIMOVICH HNOS y CIA S.R.L. cotizando tres camionetas Marca Volkswagen Modelo Amarok a un importe total de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA MIL ($1.290.000,00). Ofrecen un descuento especial sobre el total de la oferta del 8% en caso de adjudicación dentro de los siete (7) días corridos a contar desde la fecha de apertura y pago dentro de los siete (7) días de la entrega de las unidades.

Que analizando el aspecto formal la comisión verifica que la única oferta presentada cumple con la totalidad de la documentación solicitada en el Art. 5° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Que analizado el aspecto económico la Comisión verifica que lo ofertado supera en un 17,27% a la Imputación Preventiva. Si tenemos en consideración el descuento ofrecido, el importe total supera en un 7,89 a la preventiva.

Que por lo expuesto y teniendo en cuenta el informe presentado por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, la Comisión aconseja se adjudique a la firma HAIMOVICH HNOS y CIA S.R.L., aceptando el descuento especial ofrecido.

Por lo expuesto, se adjudica a un importe total de PESOS UN MILLON CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS ($1.186.800,00) de acuerdo con el siguiente detalle:

Ítem 1 - CAMIONETAS O KM. - Marca VOLKSWAGEN Modelo 2.0 L TDI 140 CV 4x2 STARLINE MY 16 Cabina simple.
Cantidad 3
Precio Unitario $ 395.600,00
Precio Total $ 1.186.800,00

TOTAL $ 1.186.800,00

Que es decisión de este Departamento Ejecutivo adjudicar lo Licitado a la firma HAIMOVICH HNOS y CIA S.R.L., por un importe Total de PESOS UN MILLON CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS ($1.186.800,00).

Que la Dirección de Planificación y Presupuesto ha tomado la intervención efectuando la imputación preventiva correspondiente y la Secretaría de Economía y Hacienda tomó la intervención de su competencia autorizando el gasto.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, incisos ñ), q) y u), de la Ley 10027 y su modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Apruébese el Procedimiento Licitatorio obrante en el Expediente Interno N° 534 Letra “S” del año 2016, correspondiente al 2° Llamado a Licitación Pública N° 21/16 “ADQUISICIÓN  DE TRES CAMIONETAS OKM”, dispuesto mediante Decreto DEM N° 830, de fecha 04 de Agosto de 2016.

ARTICULO 2°.- Adjudicase la totalidad de lo licitado a la firma HAIMOVICH HNOS y CIA S.R.L., por un importe total de PESOS UN MILLON CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS ($1.186.800,00) de acuerdo con el siguiente detalle:

Ítem 1 - CAMIONETAS O KM. - Marca VOLKSWAGEN Modelo 2.0 L TDI 140 CV 4x2 STARLINE MY 16 Cabina simple.

Cantidad 3
Precio Unitario $ 395.600,00
Precio Total $ 1.186.800,00

TOTAL $ 1.186.800,00

ARTICULO 3°.- Impútese la presente erogación a la Partida Presupuestaria:

0.7.90.02.05.08.61.02 Obras Públicas $ 1.186.800,00

ARTICULO 4°.- Disponese que a través de la Dirección de Compras y Suministros se de cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 64° PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA, de la Ordenanza N° 34.698/11.

ARTICULO 5°.- Dispónese que a través de la Dirección de Compras y Suministros se notifique a la firma que resultó adjudicataria del contenido del presente acto administrativo y procedan a iniciar los trámites de devolución de los Depósitos de Garantía que correspondieren.

ARTICULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése copia a la Secretaría de Gobierno y oportunamente archívese.

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Ing. CARLOS HORACIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Concordia, 18 de Agosto de 2016
N° 7.896

VISTO:

Que en este mes comenzaron los “JUEGOS DE LA CONCORDIA 2016”; y,

CONSIDERANDO:

Que el deporte es una herramienta de recreación, pasatiempo, placer, diversión y ejercicio físico para todos los hombres, mujeres y niños que se desarrollan en una sociedad.

Que desde una concepción humanística, se ve la necesidad de seguir formando a las generaciones venideras, desde una perspectiva integral, ven también la necesidad de4 actualizar, de jerarquizar, de reconsiderar, los fines y funciones del deporte, en el marco de nuestra realidad.

Que reactivar “LOS JUEGOS DE LA CONCORDIA”, que pretendemos que sea un éxito deportivo para todos aquellos chicos que no compiten en instituciones deportivas o en las ligas, sabiendo lo motivante que es una competencia e importante que es para el proceso de enseñanza y aprendizaje deportivo. Como también que exista la posibilidad de que todos aquellos chicos/as no  federado que practican deportes puedan competir en igualdad de condiciones con sus pares.

Que es una de las políticas de esta gestión el priorizar el Deporte como herramienta de inclusión, superación e igualdad.

Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CONCORDIA
SANCIONA LA SIGUIENTE
RESOLUCION

ARTICULO 1º.- Declárase de Interés Municipal y Deportivo los “JUEGOS  DE LA CONCORDIA  2016”.

ARTICULO 2º.-  El torneo denominado “JUEGOS DE LA CONCORDIA”  formará parte del calendario deportivo municipal de aquí a futuras generaciones.

ARTICULO 3º.-  Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES “EVA PERON” 18 de Agosto de 2016

Prof. IRMA INES BERGALIO
Vice-Pdte. 1º
a/c Presidencia
Dra. DELIA TALLARICO DE SOAGE
Secretaria

DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 31 de agosto de 2016

RESOLUCIÓN N° 35.811

Téngase por Resolución Municipal, comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cr. NORBERTO MARTIN SANTANA
Secretario de Gobierno.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

División de Compras y Suministros, 25 de agosto de 2016.-