Official Gazette No. 2856 - Concordia, December 21, 2018

DECRETO N° 1.646/2.018
Concordia, 7 de noviembre de 2018

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Interno N° 116 Letra “A”/17 y,

CONSIDERANDO:

Que mediante Planilla de Traslado la Agente Municipal CLAUDIA SOLEDAD ALMEIDA, Legajo N° 15045, solicita el traslado desde la Dirección de Atención Primaria de la Salud al Departamento Vehículos Livianos, ambas dependencias de la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud.

Que las áreas competentes no presentan objeciones a que se disponga el traslado de la agente, habiendo prestado su conformidad en la citada planilla.

Que asimismo, el Departamento Vehículos Livianos solicita se incluya a la citada agente en el beneficio previsto en el Convenio suscrito entre la Municipalidad de Concordia y el personal de la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud que se desempeña como choferes de ambulancia de puestos sanitarios externos, de puesto sanitario central, camilleros y/o enfermeros de puestos sanitarios, choferes de vehículos utilitarios y radioperadores.

Que, así mismo, procede disponer la exclusión de la referida agente del Convenio Secretaría de Salud.

Que este Departamento Ejecutivo en virtud de no existir objeciones que formular, estima pertinente la presente disposición.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo por el Artículo 107°) de la Ley N° 10.027 y modificatorias- Régimen de los Municipios de Entre Ríos-.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

DECRETA:

ARTICULO 1°.- Desafectase a la Agente Municipal CLAUDIA SOLEDAD ALMEIDA, Legajo N° 15045, DNI N° 23.613.249, de la Dirección de Atención Primaria de la Salud de la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud, en virtud de lo expresado en los considerandos del presente.

ARTICULO 2°.- Afectase a la agente indicada en el Artículo anterior al Departamento Vehículos Livianos de la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud, en base a lo expresado   los considerandos precedentes.

ARTICULO 3°.- Establecese que los gastos emergentes de la transferencia dispuesta en el presente serán imputados a la Partida 0.1.90.01.01.01 Secretaría de Desarrollo Humano y Salud.

ARTICULO 4°.- Incorpórase a la Agente Municipal CLAUDIA SOLEDAD ALMEIDA, Legajo 5045, en el beneficio previsto en el Convenio suscrito entre la Municipalidad de Concordia y el personal que se desempeña en el Departamento Vehículos Livianos de la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud, como choferes de ambulancia de puestos sanitarios externos, de puesto sanitario central, camilleros y/o enfermeros de puestos sanitarios, choferes de vehículos utilitarios y radioperadores; ratificado por Decreto N° 560/18, de conformidad con lo expresado en el Considerando.

ARTICULO 5°.- Establécese que lo dispuesto en el presente Decreto se efectúa como caso de excepción al Decreto N° 1.100/17 y 191/18.

ARTICULO 6°.- Dispónese la exclusión de la Agente Municipal CLAUDIA SOLEDAD ALMEIDA, Legajo N° 15045, del beneficios que percibe -Convenio Secretaría de Salud-, previsto en el Convenio suscripto el día 1° de noviembre de 2008, entre la Municipalidad de Concordia y el personal de la Dirección de Atención Primaria de la Salud y de la Dirección de Especialidades Medicas, ratificado por Decreto N° 1.603/08.

ARTICULO 7°.- Remítase a la Dirección de Recursos Humanos a los fines de su conocimiento, toma de rozón. Cumplimentado, envíese copia autenticada a la Dirección e Liquidación de Haberes de la Secretaría de Economía y Hacienda a los fines de su liquidación.

ARTICULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Secretaría de Gobierno y archívese.-

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO

Presidente Municipal

ALFREDO DANIEL FRANCOLINI

Secretario de Gobierno

Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ

Secretaria de Economía y Hacienda

MARCELO FABIAN SPINELLI

Secretario de Desarrollo Humano y Salud

Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS

Secretaria de Obras Públicas

JORGE ANTONIO MENDIETA

Secretario de Servicios Públicos

LEANDRO MARCELO CRESTO

Secretario de Deportes

LUIS ENRIQUE SANTANA

---

DECRETO N° 1.647/2.018
Concordia, 7 de noviembre de 2018

VISTO que el saldo de ciertas partidas del Presupuesto General de la Administración Pública Municipal del Ejercicio Económico 2.018, es insuficiente para atender distintas erogaciones y,

CONSIDERANDO:

Que a fin de dar solución a la situación descripta, la Dirección de Presupuesto ha aconsejado transferir de otras partidas a los fines de efectuar el refuerzo de las partidas a las que se hace mención en el Visto.

Que la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado la intervención de su competencia.

Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por los Artículos 107° incisos q) y u) y 155° de la ley N° 10.027- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

DECRETA:

ARTICULO 1°.- Refuércense los créditos presupuestarios de las partidas del Presupuesto General de Gastos de la Administración Pública Municipal correspondiente al Ejercicio Económico 2.018 en los importes que se detallan en el Anexo I, que forma parte integrante del presente Decreto, de acuerdo a lo expresado en el considerando precedente.

ARTICULO 2°.- Transfiéranse los créditos presupuestarios de la partida del Presupuesto General de Gastos de la Administración Pública Municipal correspondiente al Ejercicio Económico 2.018 en el importe detallado en el Anexo II que forma parte integrante del presente Decreto, para cubrir el refuerzo a que se refiere el Artículo 1°.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, por medio de la Secretaría de Economía y Hacienda al Honorable Concejo Deliberante.

ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO

Presidente Municipal

Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ

Secretaria de Economía y Hacienda

ANEXO I

0.1.90.01.01.02.21.05 Gobierno 400.000

0.1.90.01.01.02.21.05 Hacienda 250.000

0.1.90.01.01.02.21.05 obars Pcas. 300.000

0.1.90.01.01.02.21.05 Serv.Pcos. 600.000

0.4.40.01.01.02.21.05 Deportes 300.000

0.4.40.01.01.02.21.11 Deportes 100.000

0.1.90.01.01.02.21.05 Salud 100.000

0.1.90.01.01.02.21.05 Comunicación 100.000

TOTAL  2.150.000

ANEXO II

10.1.90.01.01.02.20.03 GOBIERNO 70.000

0.1.90.01.01.02.20.05  GOBIERNO 150.000

0.1.90.01.01.02.20.06  GOBIERNO 130.000

0.1.90.01.01.02.20.08  GOBIERNO 120.000

0.1.90.01.01.02.20.11  GOBIERNO 200.000

0.1.90.01.01.02.21.08  GOBIERNO 200.000

0.1.90.01.01.02.21.13  GOBIERNO 150.000

0.1.90.01.01.02.20.03  HACIENDA 70.000

0.1.90.01.01.02.21.08  HACIENDA 200.000

0.1.90.01.01.02.21.16  HACIENDA 100.000

0.1.90.01.01.02.20.03  OBRAS PCAS. 120.000

0.1.90.01.01.02.21.08  OBRAS PCAS. 440.000

0.1.90.01.01.02.21.10  OBRAS PCAS. 100.000

0.1.90.01.01.02.21.16  OBRAS PCAS. 100.000

TOTAL   2.150.000

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO

Presidente Municipal

Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ

---

DECRETO N° 1.648/2.018

Concordia, 7 de noviembre de 2018

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Interno N° 1089 "S"/18 y;

CONSIDERANDO:

Que a fojas 1 del presente Expediente, la Secretaría de Obras Públicas solicita se abone la DECIMA NOVENA 19° Cuota, del Convenio de Refinanciación de Deuda, ratificado por Decreto N° 343/17, correspondiente a la adquisición de TRES fracciones de terrenos que fueran propiedad de la FIRMA AGUAPATITO S.A., ubicados a ambos lados de calle Ingeniero Nogueira casi esquina Boulevard Yuquerí, de la ciudad de Concordia, los que cuentan con una superficie de TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES METROS CUADRADOS (380.833,00 m²) o sea 38 Has. 08 As. y 33 Cs., autorizada mediante Ordenanza N° 35.290, de fecha 18/07/2014 y efectivizada la misma, a través del Decreto N° 1399/14.

Que la adquisición del predio ascendió a la suma total de PESOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO ($ 20.945.925,00).

Que desde fojas 2 a 8, obra copia certificada del Decreto N° 343/17, por el cual se ratifica el Convenio de Remisión y Reestructuración de Deuda.

Que obra intervención de la Dirección de Presupuesto por lo que el presente gasto se debe imputar a las Partidas Presupuestarias N°:

2.8.10.04.10.14.96.03 de Gobierno $ 242.424,25

0.1.90.01.02.03.25.10 de Gobierno $ 32.575,75

Que obra intervención de la Contaduría Municipal.

Que en el Expediente N° 1135956, obran los informes técnicos referente al predio y las Factibilidades correspondientes.

Que en virtud de ello, es decisión de este Departamento Ejecutivo Municipal, aprobar y abonar la DECIMA NOVENA 19° Cuota, referente a la presente adquisición.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, Incisos q), ñ) y u) de la ley 10027 y su Modificatoria, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

DECRETA:

ARTICULO 1°.- Apruébese el presente gasto por la suma total de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL ($ 275.000,00), correspondiente al pago de la DECIMA NOVENA 19° Cuota, del Convenio de Refinanciación de Deuda, ratificado por Decreto N° 343/17, referido a la adquisición de de TRES fracciones de terrenos que fueran propiedad de la FIRMA AGUAPATITO S.A., ubicados a ambos lados de calle Ingeniero Nogueira casi esquina Boulevard Yuquerí, de la ciudad de Concordia, los que cuentan con una superficie de TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES METROS CUADRADOS (380.833,00 m2) o sea 38 Has. 08 As. y 33 Cs., cuyo destino será cinco(5) Planes de Actuación Urbanística (PAU): Área Productiva, Villa Deportiva, Ciudad Universitaria, los Arándanos (viviendas Sociales y Parque Jardín Botánico, conforme la autorización efectuada por Ordenanza N° 35.290, de fecha 18/07/2014 y efectivizada la misma, a través del Decreto N° 1399/14; y en consecuencia, declárese de legítimo abono dicha suma, a la FIRMA AGUAPATITO S.A., dado los informes precedentes.

ARTICULO 2°.- Dispónese que la Tesorería Municipal proceda a librar el pago respectivo.

ARTICULO 3.- Encuádrese la presente erogación en el Artículo N° 12, Punto 11 de la Ordenanza N° 34.698.

ARTÍCULO 4°.- Impútese el gasto aprobado en Artículo 1° del presente Decreto, a las Partidas Presupuestarias N°:

2.8.10.04.10.14.96.03 de Gobierno $ 242.424,25

0.1.90.01.02.03.25.10 de Gobierno $ 32.575,75

ARTICULO 5°.- Gírese a la Contaduría y a la Tesorería Municipal, a sus efectos.

ARTICULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete, cumplido, archívese.

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO

Presidente Municipal

Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS

---

DECRETO N° 1.649/2.018.
Concordia, 7 de noviembre de 2018

VISTO, el contenido del Decreto N° 1.100/2017, 191/2018 y 1248/18

CONSIDERANDO:

Que la Secretaria Gobierno tiene entre otras, por función la formulación, coordinación y ejecución de las políticas culturales y sociales orientadas al conjunto de los ciudadanos de Concordia, apuntando a la integración social aquellas personas que desarrollan su actividad dentro del ámbito cultural.

Que en cumplimiento de lo expuesto, entre las acciones llevadas a cabo por dicha Secretaria, quienes dictan esos cursos reciben una ayuda económica para traslado y gastos mínimos, encuadrándolo dentro del concepto de becas culturales solidarias.

Que el Articulo N° 13 del Decreto 1100/2017 establece un monto máximo a otorgar por solicitante de PESOS UN MIL QUINENTOS ($ 1.500,00.-).

Que considerando lo antes expuesto y teniendo en cuenta que dicha suma resulta insuficiente para atender los talleres brindados en distintos barrios y aéreas de la Municipalidad, resulta necesario establecer una norma que establezca un importe fijo a otorgarse desde la Secretaria de Gobierno y de sus aéreas dependientes y exceptuar a dichas gestiones de la aplicación de los Decretos N° 1.100/2017,191/2018 y 1248/18.

Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por la Ley N° 10.027 Régimen de las Municipalidades, sus modificatorias por la Ley Provincial N° 10.082, según T.O Decreto N° 4706/12 del Poder Ejecutivo Provincial.-

Por ello:

EL PRESIDENTE MUNCIPAL

DECRETA:

ARTICULO 1°.- Dispónese que el monto otorgado- en forma grupal, en concepto de ayuda económica, a partir del 1 de Octubre del 2018, encuadrándolo dentro del concepto de becas culturales solidarias, a personas quienes realizan tareas de aprendizaje y capacitación, a través de la SECRETARIA DE GOBIERNO y sus aéreas dependientes, quede fijado y de la manera precedentemente especificada, hasta el 31 de Diciembre del 2018. Dicho. monto estará conformado por las presentaciones individuales de los interesados, las cuales a los fines prácticos se unificaran en un único EXPEDIENTE mensual. El importe individual fijado será determinado de acuerdo a la necesidad del solicitante.

ARTICULO 2°.- Fíjese en un total de PESOS TREINTA Y DOS MIL ($ 32.000) el monto a otorgar en concepto de ayuda económica, encuadrándolo dentro del concepto de becas culturales solidarias, gestionadas a través de la COORDINACION DE MUSEOS, dependiente de la Secretaria de Gobierno.

ARTICULO 3°.- Fíjese en un total de PESOS DOSCIENTOS SETENTA MIL ($ 270,000.000), el monto a otorgar en concepto de ayuda económica, encuadrándolo dentro del concepto de becas culturales solidarias, gestionadas a través de la SUBSECRETARIA DE CULTURA, dependiente de la Secretaria de Gobierno.

ARTICULO 4°.- Establecese que en cada expediente se especificara mes tramitado y área al que corresponde.

ARTICULO 5°.- Exceptúese al presente de la aplicación de los DECRETOS N° 1.100/2017, 191/2018 y 1248/18.

ARTICULO 6°.- Agréguese en cada trámite iniciado, según el área mencionada en los artículos indicado anteriormente, copia certificada del presente.

ARTICULO 7°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO

Presidente Municipal

ALFREDO DANIEL FRANCOLINI

Secretario de Gobierno

Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ

Secretaria de Economía y Hacienda

MARCELO FABIAN SPINELLI

Secretario de Desarrollo Humano y Salud

Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS

Secretaria de Obras Públicas

JORGE ANTONIO MENDIETA

Secretario de Servicios Públicos

LEANDRO MARCELO CRESTO

Secretario de Deportes

LUIS ENRIQUE SANTANA

---

DECRETO N° 1.650/2.018.
Concordia, 7 de noviembre de 2018

VISTO el contenido del Expediente Interno N° 583 Letra “S”/2018; y,

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto N° 878/18 de fecha 10 de Julio de 2018 obrante a foja 70, y Decreto N° 1.226/18 de fecha 31 de Agosto de 2018 obrante a foja 145, se aprueba la documentación para el llamado a Licitación Pública N° 54/18 para la “PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL ACCESO A TERMAS TERAPEUTICAS”.

Que a foja 156, obra Decreto N° 1.398/2018 de fecha 26 de Septiembre de 2018 en el cual se declaró desierto el 2do llamado y se dispuso la aplicación del artículo 12° inciso d) 3) de la Ordenanza N° 34.698/11.

Que a foja 158, la Subsecretaría de Obras Públicas, de acuerdo a lo dispuesto en el Art 2° del Decreto N° 1.398/2018, y a los efectos de contratar la ejecución de la obra a través de una Compra Directa, procedió a realizar las consultas y pedidos de cotización a las empresas proveedoras que expresaron la imposibilidad de ejecutar la obra por precio establecido en el Presupuesto Oficial. Asimismo, de acuerdo a la normativa vigente, dicha Subsecretaría sugiere iniciar los procedimientos administrativos para realizar un 3er llamado a Licitación.

Que en el expediente de referencia se adjunta documentación: Proyecto de Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Memoria Descriptiva y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, y Planilla Nomencladora.

Que el costo aproximado asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 63/100 ($ 2.460.490,63), por lo que de acuerdo con las disposiciones vigentes, corresponde efectuar 3er llamado a Licitación Pública.

Que la Dirección de Planificación y Presupuesto efectúa la Imputación Preventiva del presente gasto, en la Partida Presupuestaria:

N° 0.7.90.02.05.08.61.08 O.P. $2.460.490,63.

Que la Secretaria de Economía y Hacienda toma la intervención de su competencia, autorizando el presente gasto.

Que teniendo en cuenta la urgencia que tiene el Municipio de realizar la presente obra, se deberá hacer uso de lo dispuesto en el Art. 25° de la Ordenanza sobre Contrataciones vigente.

Que por lo expuesto, este Departamento Ejecutivo estima conveniente derogar el Artículo 2° del Decreto N° 1.398/2018 de fecha 26 de Septiembre de 2018 y mantener firme el contenido restante, cuya copia obra a foja 156 y proceder a realizar 3er llamado a Licitación Pública N° 54/18.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, incisos ñ), q) y u), de la Ley N° 10.027 y su modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

DECRETA:

ARTICULO 1°.- Deróguese el Artículo 2° del Decreto N° 1.398/2018 de fecha 26 de Septiembre de 2018 y manténgase firme el contenido restante, obrante a foja 156, conforme lo considerado precedentemente.

ARTICULO 2°.- Apruébese la documentación correspondiente para efectuar el 3° llamado a Licitación Pública N° 54/18 para la “PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL ACCESO A TERMAS TERAPEUTICAS”, que fuera dispuesto mediante Decreto N° 878/18 de fecha 10 de Julio de 2018, obrante a foja 70, y Decreto N° 1.226/18 de fecha 31 de Agosto de 2018, obrante a foja 145, cuyos antecedentes obran en Expediente Interno N° 583 Letra “S” del año 2018.

ARTICULO 3°.- Apruébese el Presupuesto Oficial de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 63/100 ($ 2.460.490,63).

ARTICULO 4°.- Impútese en la Partida Presupuestaria:

N° 0.7.90.02.05.08.61.08 O.P. $2.460.490,63.

ARTICULO 5°.- Dispónese que la Dirección de Compras y Suministros efectúe las invitaciones a las firmas correspondientes para la presente licitación y fije la fecha de apertura de las propuestas, conforme a lo establecido en el Art. 25° de la Ordenanza sobre Contrataciones vigente.

ARTICULO 6°.- Realícese las publicaciones de Ley.

ARTICULO 7°.- Confórmese la Comisión Evaluadora de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado precedentemente.

ARTICULO 8°.- Gírese a la Dirección de Compras y Suministros a los efectos dispuestos, tome nota la Dirección de Contaduría, cumplido, remitir a conocimiento de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.

ARTICULO 9°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO

Presidente Municipal

Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS

---

DECRETO N° 1.651/2.018.
Concordia, 7 de noviembre de 2018

VISTO el Expediente N° 1.264.729, en el cual la Dirección de Comisiones Vecinales presenta la documentación para el reconocimiento de las nuevas autoridades de la Comisión Vecinal del Barrio “SARGENTO CABRERA” y,

CONSIDERANDO:

Que en virtud de la solicitud de reconocimiento formulada por la Dirección de Comisiones Vecinales a fojas 54 del citado expediente, la Lista CELESTE Y BLANCA N° 19, siendo única lista presentada, ha cumplimentado los requisitos establecidos por las Ordenanzas N° 21.470 y modificatorias, por lo que corresponde proceder a su reconocimiento.

Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107°) de la Ley N° 10.027 y modificatorias - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Reconócense las nuevas autoridades de la Comisión Vecinal del Barrio "SARGENTO CABRERA", con mandato de TRES (3) años, a partir del 11 de Noviembre de 2018, la que estará compuesta de la siguiente manera:

Presidente: Mendez Dora Esther DNI 12.950.313

Viecepresidente: Meza Silvia Beatriz DNI 16.794.074

Secretario de Organización: Giachero Sandra Graciela DNI 22.660.058

Secretario de Acción Social: Fernandez María Amparo DNI  20.765.168

Tesorero: Merlo Nora Isabel DNI 13.198.639

VOCALES TITULARES

1° Perez Lindo Joaquin Ezequiel DNI 21.250.060

2° Loretto Sebastin Ines DNI 30.015.740

3° Villalba Juan Carlos DNI 93.077.110

VOCALES SUPLENTES

1° Gonzalez Betina Yanina DNI 27.181.667

2° Fenusquietto Marta Beatriz DNI 10.911.668

REVISORES DE CUENTAS

1° Agostini Monica Rosana DNI 14.998.550

2° Fenusquietto Isabel ramona DNI 6.067.476

Apoderado de Lista

Herrera rosa Carina DNI 23.433.420

Lejarreta Carlos tomas DNI 8.580.464

ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Secretaria de Gobierno y oportunamente archívese.-

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO

Presidente Municipal

MARCELO FABIAN SPINELLI

---

DECRETO N° 1.652/2.018
Concordia, 7 de noviembre de 2018

VISTO, los antecedentes obrantes en los Expedientes N° 639 “D”/2018 y N° 742 “D”/2018, y,

CONSIDERANDO:

Que a fojas 1 de los Expedientes N° 639 “D”/2018 y N° 742 “D”/2018, el Director de Mantenimiento de Calles Pavimentadas y Ejecución de Obras Públicas, comunica reiteradas inasistencias en los meses de Marzo y Abril de 2018, del Agente Mensual SERGIO GONZALO SCHULZE DEGRACIA, Legajo 5960, Documento Nacional de Identidad N° 34.042.574.

Que la Dirección de Recursos Humanos informa que el SERGIO GONZALO SCHULZE DEGRACIA, Legajo 5960, presta servicios en este municipio desde el 1° de Octubre de 2005. Revista como personal de planta permanente categoría 5°, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos - Dirección de Mantenimiento de Calles Pavimentadas y Ejecución de Obras Públicas y que no registra en su foja de servicios sanciones disciplinarias.

Que obra intervención de la Oficina de Control Horario adjuntando informe de entradas y salidas correspondiente al periodo 11/03/2018 al 10/04/2018, del citado Agente.

Que el Departamento de Higiene y Seguridad Laboral informa que el agente SERGIO GONZALO SCHULZE DEGRACIA, no ha presentado certificados médicos que justifiquen su inasistencia al lugar de trabajo, durante el periodo 11/03/2018 al 10/04/2018.

Que obra informe de la Dirección de Liquidaciones en lo referente a los descuentos realizados en el periodo de Enero de 2017 a Abril de 2018.

Que mediante Cedulas obrantes a fojas 7 y 12 del Expediente N° 742 “D”/2018, la Dirección de Recursos Humanos intima al agente SCHULZE DEGRACIA, en un plazo de 48 horas, realice el descargo correspondiente; no habiéndose efectuado descargo alguno.

Que a fojas 16 del Expediente N° 742 “D”/2018. la Dirección de Asuntos Jurídicos mediante Dictamen N°1511/18 de fecha 7 de Octubre de 2018, dictamina: “...Esta Dirección entiende que de la compulsa del presente expediente se desprende un posible incumplimiento de las obligación laborales, habiéndose ausentado el agente de su lugar de trabajo, generando incumplimiento de sus obligaciones laborales e inobservancia a las reglas de orden y conducta, se podría encuadrar “prima facie” la conducta del Agente referido ut-supra en los siguientes artículos de la Ordenanza de Escalafón N° 11.275: “ARTICULO 16°: Son obligaciones del personal de la Administración Municipal en cualquiera de las categorías: a) La prestación personal adecuada y eficaz del servido con sujeción a las reglamentaciones vigentes b) …c)...d) Observar buena conducta ... " y articulo 39 inciso f) de la Ordenanza N° 11.275. Por lo que esta Dirección aconseja disponer la instrucción de Sumario Administrativo al Agente Municipal Sergio Gonzalo Schulze Degracia Legajo N° 5960, a los efectos de determinar las responsabilidades que pudieran corresponder... designando Instructor Sumariante al Dr. Christian Carlos Mazariche.”

Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Articulo 107°, Inciso, b), q) y u) de la Ley Provincial N° 10.027/11 y su modificatoria Ley N° 10.082 Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

DECRETA:

ARTICULO 1°.- Dispónese la Instrucción de un Sumario Administrativo al Agente Mensual SERGIO GONZALO SCHULZE DEGRACIA, Legajo 5960, Documento Nacional de Identidad N° 34.042.574, dependiente de la Secretaria de Servicios Públicos, por las inasistencias comunicadas por el Director de Mantenimiento de Calles Pavimentadas y Ejecución de Obras Públicas. Que su conducta "prima facie" podría quedar comprendida y/o incursa dentro de lo normado en el Articulo 16° incisos a) y d) de la Ordenanza de Escalafón N° 11.275/49; y lo prescripto por las disposiciones del Articulo 39, inciso f) de la referida ordenanza y en memo a las atribuciones concedidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 40° del ordenamiento legal citado precedentemente.

ARTICULO 2°.- Designase Instructor Sumariante al Dr. Christian Carlos Mazariche, del Departamento Sumarios de la Dirección de Asuntos Jurídicos.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y oportunamente archívese.-

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO

Presidente Municipal

JORGE ANTONIO MENDIETA

---

DECRETO N° 1.653/2.018.
Concordia, 8 de noviembre de 2018

VISTO el informe técnico confeccionado por la Dirección de Obra de la Obra “40 Viviendas Etapa I B° Villa Cresto Norte II” - Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios Municipio de Concordia OBRA POR ADMINISTRACIÓN ACU N° 2082/14, según Convenio Particular firmado el 03 de Diciembre de 2014 entre la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, el Instituto Autárquico de Planificación y Vivienda de la Provincia de Entre Ríos y, la Municipalidad de Concordia, y;

CONSIDERANDO:

Que la obra se inició el 04 de Mayo de 2015 por un plazo original de obra de veinte (20) meses, venciendo el mismo el 31/12/2016 y, que dicho plazo fue ampliado según decreto 208/2.017 (15/03/2.017) en diez (10) meses corridos venciendo el 31 de Octubre de 2.017, que dicha ampliación de plazo fue ampliada en según decreto 088/2.018 (30/01/2.018) en doce (12) meses corridos venciendo el 31 de Octubre de 2.018, si bien la obra referenciada a la fecha de vencimiento de último plazo mencionado presenta un avance del 79,45% acorde al flujo de desembolsos destinados a la obra y, no obstante ello razones de variada índole como las importantes precipitaciones caídas en la ciudad en el último periodo, retraso en el pago de los porcentuales correspondientes a Nación, hacen que la misma presente un retraso de ejecución respecto al programa de obra.-

Que ha tomado intervención el Instituto de Viviendas y Tierras Autárquico Municipal en carácter de Dirección de Obra elaborando informe técnico pertinente en el cual se aconseja ampliar los plazos de obra en doce (12) meses.-

Que dicho plazo comenzaría a correr desde el 01 de Noviembre de 2.018.-

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, incisos ñ), q) y u), de la Ley N° 10.027 y su modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.-

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

DECRETA:

ARTICULO 1°.- Amplíase el plazo de ejecución de obra a DOCE (12) meses, Obra “40 Viviendas Etapa I B° Villa Cresto Norte II - ACU N° 2082/14”, por las razones invocadas en los Considerandos precedentes.-

ARTICULO 2°.- El plazo previsto en el Artículo 1° comenzará a regir a partir del día 01 de Noviembre de 2.018.-

ARTICULO 3°.- Notifíquese por el Instituto de Viviendas y Tierras Autárquico Municipal a las firmas contratistas.-

ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese copia a la Secretaría de Gobierno, Dirección de Compras y Suministros y Contaduría Municipal; oportunamente archívese.-

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO

Presidente Municipal

JORGE ANTONIO MENDIETA

Secretario de Servicios Públicos

Arq. MARINA A PEÑALOZA

---

DECRETO N° 1.654/2.018
Concordia, 8 de noviembre de 2018

VISTO el contenido de los Decretos N° 1100/2017,191/2018 y 1248/2018 y,

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 13° del Decreto N° 1100/2017, establece un monto máximo a otorgar por solicitante de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500,00.-).

Que considerando lo antes expuesto y teniendo en cuenta que dicha suma en ciertos casos resulta insuficiente para atender ciertas situaciones de gravedad social, resulta necesario establecer una norma que establezca un importe fijo a otorgarse. desde la Secretaria de Desarrollo Humano y Salud y de sus áreas dependientes y exceptuar a dichas gestiones de la aplicación de los Decretos N° 1100/2017,191/2018 y 1248/2018.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por la ley N° 10.027 y modificatorias - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos -

Por ello

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTICULO 1°.- Déjese sin efecto el Decreto N° 852/2.017.

ARTICULO 2°.- Fíjese en la suma total de PESOS CIENTO CUARENTA MIL ($ 140.000,00) monto otorgado - en forma grupal-, en concepto de asistencias económicas por subsistencia, a personas que requieran la atención de la Municipalidad de Concordia a través de la Secretaria de Desarrollo Humano y Salud y de sus áreas dependientes, a partir del día de la fecha y hasta el 31 de Diciembre de 2019. Dicho monto estará conformado por las presentaciones individuales de los interesados, las cuales a los fines prácticos se unificarán en un único Expediente mensual.

El importe individual fijado en cada caso será determinado de acuerdo a las necesidades del solicitante.

ARTICULO 3°.- Exceptúese al presente de la aplicación de los Decretos N° 1100/2017, 191/2018 y 1.248/2018.

ARTICULO 4°.- Agréguese, en cada trámite iniciado, copia certificada del presente.

ARTICULO 5°.- Comuníquese, Publíquese, regístrese y archívese.-

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO

Presidente Municipal

ALFREDO DANIEL FRANCOLINI

Secretario de Gobierno

Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ

Secretaria de Economía y Hacienda

MARCELO FABIAN SPINELLI

Secretario de Desarrollo Humano y Salud

Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS

Secretaria de Obras Públicas

JORGE ANTONIO MENDIETA

Secretario de Servicios Públicos

LEANDRO MARCELO CRESTO

Secretario de Deportes

LUIS ENRIQUE SANTANA

---

DECRETO N° 1.655/2.018
Concordia, 8 de noviembre de 2018

VISTO la Factura “C” N° 0001-00000019, representada por la firma de Carbonada Juan Pedro “Estudio Mas Creativo”, con domicilio en calle Pirovano 263, por un importe total de PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($ 5.900,00) y,

CONSIDERANDO:

Que la mencionada factura corresponde a la compra de dos (2) banners para diferentes eventos de la Municipalidad de Concordia.

Que los servicios facturados han sido recepcionados de conformidad

Que es pertinente proceder conforme a lo establecido en el Artículo 113° de la Ordenanza N° 34.698, encuadrándose dicha erogación en el Artículo 12° inciso 01 de la Norma antes mencionada.

Que por las razones antes expuestas y en virtud de la imperiosa necesidad de contar con dicho servicio, este Departamento Ejecutivo estima pertinente autorizar la continuidad.

Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, Incisos ñ), q) y u) de la Ley N° 10027 - Régimen Municipal - modificada a través de la Ley 10.082, según T.O Decreto N° 4706/12 del Poder Ejecutivo Provincial.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

DECRETA:

ARTICULO 1°.- Autorizar el procedimiento administrativo, tendiente al pago de la Factura “C” N° 0001-00000019, representada por la firma de Carbonada Juan Pedro “Estudio Mas Creativo”, por un importe total de PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS, CON 00/100 ($ 5.900,00).-

ARTICULO 2°.- Encuádrese la presente erogación en el Articulo 12°, inciso “D1” de la Ordenanza N° 34.698, por razones invocadas en los considerando presentes y como caso de excepción al Decreto N° 1.248/2.018.-

ARTICULO 3°.- Gírese a los efectos dispuestos por la Dirección Presupuesto, cumplido remítase a Ia Contaduría Municipal.

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO

Presidente Municipal

ALFREDO DANIEL FRANCOLINI

Secretario de Gobierno

Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ

Secretaria de Economía y Hacienda

MARCELO FABIAN SPINELLI

Secretario de Desarrollo Humano y Salud

Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS

Secretaria de Obras Públicas

JORGE ANTONIO MENDIETA

Secretario de Servicios Públicos

LEANDRO MARCELO CRESTO

Secretario de Deportes

LUIS ENRIQUE SANTANA

---

DECRETO N° 1.656/2.018
Concordia, 8 de noviembre de 2018

VISTO, el Convenio celebrado entre LA MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA y el COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RIOS con fecha 30 de octubre de 2018 y

CONSIDERANDO:

Que el mencionado Convenio tiene como objeto contribuir a la regularización del otorgamiento de las escrituras traslativas de dominio en el Marco del Programa de Regularización Dominial Mi Casa llevado a cabo por el Instituto de Viviendas y Tierras Autárquico Municipal.

Que por ordenanza N° 35.704 se crea el Instituto de Viviendas y Tierras Autárquico Municipal (InV.yT.A.M).

Que El Art.4° Inc. 13 de la precitada ordenanza faculta al lnV.y T.A.M a “Escriturar, transferir, permutar, otorgar y recibir en comodato, efectuar cobros, y en general realizar todas las acciones legales y contables que aseguren el correcto cumplimiento de su misión acorde a esta ordenanza y a las leyes, decretos y reglamentaciones en vigor.”

Que, por lo tanto, siendo el organismo encargado de la ejecución de políticas habitacionales, es pertinente que las obligaciones referidas a los gastos de escrituras que surgen del Convenio citado en el Visto, sean afrontadas con recursos del Fondo Especifico del InV.yT.A.M.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107°, Inciso n) y u) de la Ley 10.027 y sus modificatorias. - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.-

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTICULO 1°.- Ratifíquese en todos sus términos el convenio suscripto entre la Municipalidad de Concordia y el Colegio de Escribanos de Entre Ríos.

ARTICULO 2°.- Disponese que el Instituto de Viviendas y Tierras Autárquico Municipal sea la encargada de implementar el presente Convenio.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, archívese.

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO

Presidente Municipal

ALFREDO DANIEL FRANCOLINI

Secretario de Gobierno

Arq. MARINA A PEÑALOZA

Presidente Inst. Viviendas y Tierras Aut. Municipal

MUNICIPAUDAD DE CONCORDIA - COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RIOS

En la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, a los treinta días del mes de octubre del año dos mil dieciocho, entre la Municipalidad de la Ciudad de Concordia, representada por el Señor PRESIDENTE MUNICIPAL, Dr. Enrique Tomás Cresto, quien acredita personería mediante Acta. de Toma de Posesión conforme escritura N° 141 de fecha 10 de diciembre de 2015 confeccionada por la Escribana María del Lujan Orabona, asistido por el Señor SECRETARIO DE GOBIERNO, Alfredo Daniel Francolini, quien acredita personería mediante Decreto N° 1259/2017 de fecha de 11 de diciembre del 2017 y la PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE VIVIENDAS Y TIERRAS AUTÁRQUICO MUNICIPAL, Arq. Marina Anabella Peñaloza, quien acredita personería mediante Decreto N° 705 de fecha 06 de julio de 2016, quienes constituyen domicilio en el Palacio Municipal, sito en calle Bartolomé Mitre N° 76, de esta ciudad, por una parte y en delante denominada “LA MUNICIPALIDAD”, y por la otra, el COLEGJO DE ESCRIBANOS DE ENTRE Ríos, en adelante “EL COLEGIO”, representado por el Escribano Guillermo Sebastián Larrarte, Documento Nacional de Identidad Número 24.959.000, domiciliado legalmente en la sede de la institución sito en la calle Urquiza N° 1180 de la ciudad de Paraná, en su carácter de PRESIDENTE DE LA DELEGACIÓN NOTARIAL CONCORDIA, conforme autorización, que lo faculta expresamente para suscribir el presente CONVENIO, convienen en celebrar el presente convenio que se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones:

CONVENIO

PRIMERA: OBJETO: El presente convenio tiene por objeto contribuir a la regularización el otorgamiento de las escrituras traslativas de dominio que “LA MUNICIPALIDAD” tiene pendientes con los adjudicatarios de terrenos y viviendas de la Ciudad de Concordia que hayan saldado el precio de venta con anterioridad a la firma de la escritura. Están excluidos de este convenio aquellos inmuebles de los cuales “LA MUNICIPALIDAD” no sea titular del dominio. Todos los inmuebles objeto de este convenio responden a planes de vivienda de interés social, comprendidos dentro de los alcances de la Ley Provincial N° 8555.

SEGUNDA: Que a los efectos de materializar el objeto de este convenio, EL COLEGIO, por intermedio de los Escribanos con asiento en esta ciudad que adhieran al presente, se compromete a la instrumentación de las escrituras referidas en la cláusula Primera. Los Escribanos que adhieran al presente convenio se obligan a la realización de las escrituras aludidas de acuerdo al procedimiento que se detalla más adelante.

TERCERA: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD.LA MUNICIPALIDAD, por intermedio del Instituto de Tierras y Viviendas Municipal, Programa de Regularización Dominial Mi casa, suministrará al COLEGIO, a través de la Delegación Notarial, los expedientes y/o documentación necesaria para el otorgamiento de las respectivas escrituras a saber: a) Una ficha que contenga los datos personales completos y actualizados de los adjudicatarios y del cónyuge, en su caso, nombre y apellido, DNI, fecha de nacimiento, domicilio, teléfono y correo electrónico; b) fotocopia del DNI de la constancia de CUIL o CUIT actualizada; c) Decreto y/o Resolución de adjudicación; d) Titulo de propiedad del inmueble; e) Identificación y ficha catastral del inmueble o ficha de transferencia; f) Precio de venta y constancia de haber percibido el pago total. Es obligación de “LA MUNICIPALIDAD” informar la deuda de los certificados requeridos por los escribanos intervinientes, sin cargo alguno. La inscripción de los títulos de dominio será también libre de toda tasa o arancel, independientemente de las deudas que registre el inmueble.

CUARTA: LA MUNICIPAUDAD por intermedio del Instituto de Viviendas y Tierras Autárquico Municipal se compromete a noticiar en forma fehacientes a los adjudicatarios el nombre y dirección del escribano que intervendrá, así como el plazo para comparecer a la escribanía con la documentación personal.

QUINTA: El Instituto de Viviendas y Tierras Autárquico Municipal atenderá toda consulta que presentaren los Notarios en relación con los expedientes y/o documentación que se hubiere entregado.

SEXTA: La MUNICIPALIDAD se obliga a abonar por cada Escritura la suma convenida con el COLEGIO, que figura en Anexo I del presente. Esta suma se actualizará cada seis meses de común acuerdo entre ambas partes. El pago al Escribano se realizará dentro de los quince días (15) hábiles, posteriores a la presentación de copia de la presentación ante el Registro Público de la Propiedad Inmueble local con constancia documentada de su ingreso.

SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL COLEGIO: “EL COLEGIO”    se obliga, independiente de lo acordado en la cláusula Segunda, último párrafo, a las tareas de supervisión en relación con el cumplimiento de los servicios encomendados a los Notarios que hubieren adherido al sistema, cuidando que se observe el cumplimiento de los plazos establecidos para el cometido encargado. EL COLEGIO y los Escribanos intervinientes no serán responsables por incumplimiento si el adjudicatario o comprador no abonare las sumas que adeude en concepto de Impuesto Inmobiliario Provincial, Tasas o Servicios.

OCTAVA: PLAZOS Y PROCEDIMIENTO: Una vez recibidos por la Delegación Notarial de Concordia los expedientes y/o documentación correspondiente por parte de la unidad de gestión correspondiente, se procederá a su distribución entre los escribanos adheridos, dentro de los cinco (5) días hábiles de recibidos, y comunicará por nota o correo electrónico a dicha unidad .de gestión la nómina de escribanos con detalle de los adjudicatarios. Dentro de los quince (15) días hábiles de cursada dicha nota, los adjudicatarios deberán concurrir a las respectivas escribanías, con la documentación personal. La fecha de escrituración será establecida por el notario dentro de los treinta días siguientes. Es responsabilidad de “LA MUNICIPALIDAD” la notificación en tiempo y forma a los adjudicatario. En caso de que el adjudicatario no se presente, el Escribano deberá comunicarlo a la Delegación Notarial del COLEGIO a los efectos que correspondan y procederá a la devolución de la documentación recibida, con nota explicativa de los motivos de la entrega sin escriturar.

NOVENA: Será de aplicación para el presente Convenio, lo dispuesto por las Leyes Provinciales N° 7.629, N° 8.555, y el Código Fiscal vigente.

DECIMA: El presente Convenio tendrá un plazo de vigencia de trescientos sesenta y cinco (365) días contados a partir de la firma que podrá ser prorrogado por acuerdo de las partes.

Las partes se reservan el derecho de denunciar el presente convenio, debiendo comunicar tal decisión a la otra parte con una anticipación no menor de sesenta (60) días corridos, en forma fehaciente. La resolución del presente convenio no afectará el cumplimiento de las respectivas obligaciones de las partes por las escrituras en curso de otorgamiento a la fecha de resolución.

De conformidad lo suscriben en tres ejemplares de igual tenor y efecto, en el lugar y fecha del encabezamiento.-

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO

Presidente Municipal

ALFREDO DANIEL FRANCOLINI

Secretario de Gobierno

Arq. MARINA A PEÑALOZA

Presidente Inst. Viviendas y Tierras Aut. Municipal

ANEXO I

La municipalidad se obliga al pago de $ 4.806,00 (Cuatro mil ochocientos seis pesos) sin IVA por cada escritura otorgada. Para el caso que corresponda abonar el I.V.A., el pago del mismo estará a cargo del adjudicatario. El pago se realizará al escribano autorizante.

2.- Para el supuesto que el adjudicatario o su cónyuge se registraren en A.T.E.R. como titulares de otro inmueble y sean sujetos obligados al pago del impuesto de sellos, la Municipalidad deberá abonar el monto correspondiente por la compraventa (cincuenta por ciento de la alícuota prevista), el cien por ciento de la tasa registral y todo otro impuesto o tasa que corresponda abonarse.-

3.- Los pagos estipulados en la cláusula sexta serán efectuado por la Municipalidad mediante cheque.-

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO

Presidente Municipal

ALFREDO DANIEL FRANCOLINI

Secretario de Gobierno

Arq. MARINA A PEÑALOZA

---

DECRETO N° 1.657/2.018
Concordia, 8 de noviembre de 2.018

VISTO el Contrato de Obra suscripto entre la Municipalidad de Concordia y el Sr CARLOS RICARDO BOURDIN ALVAREZ CUIT N° 20-93058987-0, domiciliada en calle Paula Albarracin de Sarmiento N° 2569 de Concordia Entre Ríos y;

CONSIDERANDO:

Que el contrato citado tiene por objeto la PROVISIÓN DE MANO DE OBRA para la ejecución hasta su finalización de las viviendas encomendadas en su momento a la Contratista "Coop de Trabajo Don Jorge Limitada", el que fuera rescindido por Decreto N° 496/18; obra que se ejecuta en los inmueble circunscriptos por las calles Los Benteveos, El Cabure, Las Palomas y Los Cardenales de esta ciudad de Concordia, en el marco del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios Municipio de Concordia OBRA POR ADMINISTRACION Cuarenta (40) Viviendas Etapa I ACU N° 2082/14.-

Que el contrato citado se ejecuta por un importe de de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE con CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 340.319,57), integrado de la siguiente manera:

-Monto a re contratar: PESOS DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SEIS con CUARENTA y TRES CENTAVOS ($219.806,43) correspondiente a la rescisión contractual según Decreto N° 496/18.

-Monto por Res 62 Nación: PESOS CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS TRECE con CATORCE CENTAVOS ($120.513,14).

Que el dictado del presente se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Articulo 107° Inciso n) y u) de la Ley 10.027 y sus modificatorias. - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

DECRETA:

ARTICULO 1°.- Tener presente en todos sus términos el Contrato de Obra que como Anexo I forma parte integrante del presente Decreto, suscripto entre La Municipalidad de Concordia y el Sr CARLOS RICARDO BOURDIN ALVAREZ CUIT N° 20-93058987-0

ARTICULO 2°.- Comuníquese y remítase a la Dirección de Compras y Suministros y Contaduría Municipal.-

ARTICULO 3°.- Publíquese y oportunamente archívese.-

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO

Presidente Municipal

ALFREDO DANIEL FRANCOLINI

Secretario de Gobierno

Arq. MARINA A PEÑALOZA

---

DECRETO N° 1.658/2.018
Concordia, 8 de noviembre de 2018

VISTO el Contrato de Obra suscripto entre la Municipalidad de Concordia y el Sr  CARLOS RICARDO BOURDIN ALVAREZ CUIT N° 20-93058987-0, domiciliada en calle Paula Albarracin de Sarmiento N° 2569 de Concordia E Ríos y;

CONSIDERANDO:

Que el contrato citado tiene por objeto la PROVISIÓN DE MANO DE OBRA para la ejecución hasta su finalización de las viviendas encomendadas en su momento a la Contratista “Coop. de Trabajo Don Jorge Limitada”, el que fuera rescindido por Decreto N° 496/18; obra que se ejecuta en los inmueble circunscriptos por las calles Los Benteveos, El Cabure, Las Palomas y Los Cardenales de esta ciudad de Concordia, en el marco del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios Municipio de Concordia OBRA POR ADMINISTRACION Cuarenta (40) Viviendas Etapa I ACU N° 2082/14.-

Que el contrato citado se ejecuta por un importe de PESOS CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SIETE con OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($196.907,85), integrado de la siguiente manera:

-Monto a recontratar: PESOS CIENTO VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO con CATORCE CENTAVOS ($ 127.228,14), correspondiente a la rescisión contractual por Decreto N° 496/18.

-Monto por Res 62 Nación: PESOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE con SETENTA Y UN CENTAVOS ($ 69.679,71).

Que el dictado del presente se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Articulo 107° Inciso n) y u) de la Ley 10.027 y sus modificatorias. - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

DECRETA:

ARTICULO 1°.- Tener presente en todos sus términos el Contrato de Obra que como Anexo I forma parte integrante del presente Decreto, suscripto entre La Municipalidad de Concordia y el Sr CARLOS RICARDO BOURDIN ALVAREZ CUIT N° 20-93058987-0.

ARTICULO 2°.- Comuníquese y remítase a la Dirección de Compras y Suministros y Contaduría Municipal.-

ARTICULO 3°.- Publíquese y oportunamente archívese.-

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO

Presidente Municipal

ALFREDO DANIEL FRANCOLINI

Secretario de Gobierno

Arq. MARINA A PEÑALOZA

---

DECRETO N° 1.659/2.018.
Concordia, 12 de noviembre de 2018

VISTO las Ordenanzas N° 36.478 y 36.479 por las cuales se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento Ejecutivo Municipal y,

CONSIDERANDO:

Que mediante Ordenanza N° 36.479 Capítulo VII, Articulo 64°, se crea la Dirección de Administración y Despacho, con ello la necesidad de asignar fondos fijos a fin de dar atención a erogaciones inherentes a la operatividad de dicha Dirección.

Que por Decreto N° 1588/2018 Artículo 4°, se designa a la Cra. Paoli Romina Natalia, como Directora de Administración y Despacho.

Que en virtud de las modificaciones realizadas, este Departamento Ejecutivo considera pertinente asignar a la Dirección de Administración y Despacho de la Secretaria de Comunicación y Modernización de la Gestión Pública, el importe de PESOS DIECIOCHO MIL ($18.000,00), en concepto de caja menor y designar como responsable de dichos fondos a la Cra. Paoli Romina Natalia D.N.I 29.341.815.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 107° incisos ñ), q) y u) de la Ley N° 10.027 y su modificatoria - Régimen Municipal - modificada a través de la Ley 10.082, según T.O. Decreto N° 4706/12 del Poder Ejecutivo Provincial.-

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

DECRETA:

ARTICULO 1°.- Disponese la habilitación de Fondos Fijos por un importe de PESOS DIECIOCHO MIL ($ 18.000,00) para la Dirección de Administración y Despacho de la Secretaria de Comunicación y Modernización de la Gestión Pública.

ARTICULO 2°.- Desígnese responsable de los fondos dispuestos en el Artículo anterior a la Directora de Administración y Despacho de la Secretaria de Comunicación y Modernización de la Gestión Pública, Cra. Paoli Romina Natalia, D.N.I. 29.341.815.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO

Presidente Municipal

Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ

Secretaria de Economía y Hacienda

LUIS ENRIQUE SANTANA

---

DECRETO N° 1.660/2.018
Concordia, 12 de noviembre de 2018

VISTO el adicional especial que percibe el personal del Departamento Automotores de la Municipalidad de Concordia, y,

CONSIDERANDO:

Que el Artículo N° 2, del Decreto N° 1235/2016, de fecha 11/11/2016, dispone la actualización del adicional especial Código 371 en función de las recomposiciones salariales que se establezcan.-

Que mediante Decreto del Departamento Ejecutivo Municipal N° 1.589/18 del 26/10/18 se aprobó la nueva escala salarial que rige a partir del mes de Octubre del año 2018.

Que la Secretaria de Economía y Hacienda ha tomado la intervención de su competencia.-

Que el dictado de la presente norma se efectúa en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley N° 10.027, Orgánicas de las Municipalidades de Entre Ríos.-

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTICULO 1°.- Dispónese que a partir del mes de Octubre de 2018, la liquidación del Adicional Especial Código 371 que percibe el personal del Departamento Automotores, incluido en el ANEXO I que forma parte del presente, sea actualizada hasta la suma de PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 90/100 ($977,90), en función de la actualización en la recomposición salarial otorgada por el Departamento Ejecutivo Municipal, Decreto N° 1.589/18 del 26/10/18 de acuerdo al Artículo N° 2 del Decreto N° 1235/2016.-

ARTICULO 2°.- lnstrúyase a las Direcciones de Recursos Humanos y Liquidaciones a los efectos pertinentes.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO

Presidente Municipal

Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ

Secretaria de Economía y Hacienda

ANEXO I

PERSONAL INCLUIDO EN EL CODIGO 371
APELLIDO Y NOMBRES LEGAJO N°

ARAYA, ROSALIA ALEJANDRA 2929
BIGLIA, MARIA ALEJANDRA 2467
LABEQUE, JORGE LUIS 1181
JORTOCK, MARIA CRISTINA 2006
ESTEVES, CARLOS 5071
GONZALEZ, GRACIELA BEATRIZ 1068

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO

Presidente Municipal

Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ

---

DECRETO N° 1.661/2.018
Concordia, 12 de noviembre de 2018

VISTO, el Expediente N° 331 “D”/2008, el Decreto N° 1.179/2017, y,

CONSIDERANDO:

Que la Cláusula CUARTA del Convenio de Productividad. Decreto N° 1.678/2008 de fecha 09/12/2008, prevé la actualización del los importes mínimos y máximo, en función de la recomposición salarial otorgada por el Departamento Ejecutivo.

Que mediante Decreto N° 1589/2018 se dispuso la actualización de la escala salarial del 4 % a partir de Octubre de 2018.

Que la Dirección de Rentas toma intervención de su competencia, realizando el cálculo del incremento del importe mínimo y máximo.-

Que el dictado de la presente medida en efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107° incisos II) y u) de la Ley 10.027.- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONFORME A LAS FACULTADES Y

ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR EL VOTO POPULAR Y LA LEY 10.027

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Autorizar al Departamento Tasa Comercial a actualizar los importes mínimo y máximo en función de la recomposición salarial otorgada por el Departamento Ejecutivo según Decreto N° 1589/2018, por el que se dispuso la actualización de los importes a percibir por productividad del 4 % a partir de Octubre de 2018, la que será de $ 4,530.40 (pesos cuatro mil quinientos treinta. con cuarenta centavos), para el importe mínimo y de $ 6,693.35 (pesos seis mil seiscientos noventa y tres, con treinta y cinco centavos), para el importe máximo, de acuerdo a los considerandos de la presente.

ARTICULO 2°.- tomen nota los Departamento, tasa Comercial, Automotor dirección de Inspección General y archívese.-

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO

Presidente Municipal

Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ

---

DECRETO N° 1.662/2.018
Concordia, 12 de noviembre de 2018

VISTO, el Decreto N° 712/2018, y,

CONSIDERANDO:

Que la Cláusula SEXTA del Convenio de Reparto Domiciliario de Boletas) Decreto N° 712/2018, de fecha 12106/2018, prevé la actualización del importe en función de la recomposición salarial otorgada por el Departamento Ejecutivo.-

Que mediante Decreto N° 1589/2018 se dispuso la actualización de la escala salarial del 4 % a partir de Octubre de 2018.

Que la Dirección de Rentas toma la intervención de su competencia, realizando el cálculo del incremento del importe.

Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107° incisos II) y u) de la Ley 10.027.- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONFORME A LAS FACULTADES Y

ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR EL VOTO POPULAR Y LA LEY 10027

DECRETA:

ARTICULO 1°.- Autorízase al Departamento Tasa General Inmobiliaria a actualizar el importe en función de la actualización en la recomposición salarial otorgada por el Departamento Ejecutivo Municipal, Decreto N° 1589/18 del 26/10/18, por un porcentaje del 4 %, que rige a partir del mes de Octubre del año 2018, de acuerdo a la Cláusula 6ta., del Convenio entre la Municipalidad de Concordia y agentes afectados al Reparto Domiciliario de Boletas, el nuevo valor será de Pesos Cuatro Con Ochenta y Siete Centavos ($4,87).

ARTICULO 2°.- Tomen Nota los Datos. Tasa Comercial, Tasa General Inmobiliaria y Otras Tasas y archívese.

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO

Presidente Municipal

Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ

---

DECRETO N° 1.663/2.018
Concordia, 12 de noviembre de 2018

VISTO el expediente N° 96 Letra “G”/2.018 mediante el cual el agente municipal JUAN CARLOS GALVARINI presenta su renuncia con motivo de acogerse a los beneficios de la Jubilación por Edad Avanzada otorgada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos y solicita se le abone las licencias adeudadas, el aguinaldo proporcional y el subsidio por jubilación y,

CONSIDERANDO:

Que obra Resolución N° 3373 de fecha 03/08/2.018 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos.

Que la Dirección de Liquidaciones de Haberes informa que al agente Juan Carlos Galvarini, Legajo N° 2563, no se le efectuaba descuentos en conceptos de embargos y no se registran embargos en espera.

Que la Encargada de Control de Deudas de Créditos Especiales toma intervención informando que el nombrado agente no posee deuda de créditos especiales (adelanto de sueldos).

Que la Dirección de Recursos Humanos informa que al agente mensual, Categoría 19°, Juan Carlos Galvarini, Legajo N° 2563, DNI N° 5.073.732 presta servicios en la Municipalidad de Concordia desde el 01 de enero de 1998, dependiente de la U.D.A.A.P.A. - Dirección de Saneamiento Ambiental.

Que informa además que al nombrado agente le corresponde el goce de VEINTICINCO (25) días de licencia proporcionales del año 2018, como así también le corresponde el sueldo anual complementario proporcional segundo semestre 2018 y asimismo el beneficio que prevé el Artículo 77° Bis de la Ordenanza N° 11.275/49.

Que corresponde aceptar la renuncia al cargo a partir del 01 de noviembre de 2018 y disponer el liquidar y abonar los conceptos mencionados en los considerandos precedentes.

Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, Incisos ñ), q) y u) de la Ley N° 10027 y modificatorias -Régimen Municipal.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

DECRETA:

ARTICULO 1°.- Acéptese la renuncia presentada por la agente JUAN CARLOS GALVARINI, DNI N° 5.073.732, Legajo N° 2563, dependiente de la U.D.A.A.P.A - Dirección de Saneamiento Ambiental, con motivo de acogerse a los beneficios de la Jubilación por Edad Avanzada otorgada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos a partir del 01 de noviembre de 2018.

ARTICULO 2°.- Dispónese que a través de la Dirección de Liquidaciones de Haberes se proceda a liquidar y abonar al agente mensual, Categoría 19°, JUAN CARLOS GALVARINI, DNI N° 5.073.732, Legajo N° 2563, dependiente de la U.D.A.A.P.A. - Dirección de Saneamiento Ambiental, el importe, comprendido en la categoría de revista del nombrado, de VEINTICINCO (25) días de licencia proporcionales del año 2018, como así también le corresponde el sueldo anual complementario segundo semestre 2018 proporcional al tiempo trabajado y asimismo el beneficio que prevé el Artículo 77° Bis de la Ordenanza N° 11.275/49, equivalente a TRES (3) sueldos básicos de la Categoría 20°, en virtud de lo expresado en el considerando precedente y los antecedentes obrantes en el Expediente Interno N° 96 Letra “G”/2.018.

ARTICULO 3°.- Gírese a la Dirección de Recursos Humanos de acuerdo a lo establecido en el Articulo 1°, a la Dirección de Liquidaciones de Haberes a los fines dispuestos en el Artículo 2°, a Dirección de Planificación y Presupuesto, Secretaría de Economía y Hacienda y Contaduría a sus efectos.

ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, notifíquese y oportunamente archívese.

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO

Presidente Municipal

MARTIN DARIO ARMANAZQUI

---

DECRETO N° 1.664/2.018
Concordia, 12 de noviembre de 2018

VISTO la nota presentada por el agente Gustavo Enrique TARABINI agregada a fojas 1 del Expediente Interno N° 119 “T”/18, y,

CONSIDERANDO:

Que el referido agente presenta su renuncia al cargo a partir del 1° de Noviembre de 2018, con motivo de acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria común que otorga la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Entre Ríos.

Que a fojas 2 se agrega la Resolución N° 3487 del 15/08/18 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos.

Que a fojas 4 la Dirección de Liquidaciones informa que el agente Tarabini no posee embargos activos ni en espera.

Que a fojas 5 la Encargada del Control de Deudas Créditos Especiales informa que el agente Tarabini no posee deuda por este concepto.

Que a fojas 6 ha tomado intervención la Dirección de Recursos Humanos informando que al agente no tiene licencias pendientes y le corresponde el pago del aguinaldo proporcional 2° semestre 2018 y el subsidio por jubilación establecido en el Artículo 77° bis de la Ordenanza N° 11.275 de tres sueldos básicos de la categoría 20°.

Que a fojas 7 obra dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos N° 1608/18 que expresa “... esta Dirección no tiene objeción que formular a la aceptación de la Renuncia...” “…esta Dirección entiende que corresponde hacer lugar al pago de aguinaldo proporcional por el segundo semestre…”.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de la Ley N° 10.027 y modificatorias-Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTICULO 1°.- Aceptar la renuncia presentada por el agente Gustavo Enrique TARABINI, D.N.I. N° 12.755.670, Legajo N° 1114, a partir del 1° de Noviembre de 2018, por acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria Común otorgada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos.

ARTICULO 2°.- Disponer liquidar y abonar al agente Gustavo Enrique Tarabini, el importe resultante de los siguientes conceptos: aguinaldo proporcional 2° semestre 2018 y el subsidio por jubilación establecido en el Artículo 77° bis de la Ordenanza N° 11.275 de tres sueldos básicos de la categoría 20°.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, notifíquese, al referido agente, tome nota la Dirección de Recursos Humanos  y Dirección de liquidaciones y oportunamente archívese.-

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO

Presidente Municipal

Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ

---

DECRETO N° 1. 665/2.018
Concordia, 12 de noviembre de 2018

VISTO el Expediente N° 1.263.339, en el cual la Dirección de Comisiones Vecinales presenta la documentación para el reconocimiento de las nuevas autoridades de la Comisión Vecinal del Barrio “NUESTRA SEÑORA DE POMPEYA” y,

CONSIDERANDO:

Que en virtud de la solicitud de reconocimiento formulada por la Dirección de Comisiones Vecinales a fojas 28 del citado expediente, la Lista BLANCA N° 2, siendo única lista presentada, ha cumplimentado los requisitos establecidos por las Ordenanzas N° 21.470 y modificatorias, por lo que corresponde proceder a su reconocimiento.

Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°) de la Ley N° 10.027 y modificatorias - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Reconócense las nuevas autoridades de la Comisión Vecinal del Barrio “NUESTRA SEÑORA DE POMPEYA”, con mandato de TRES (3) años, a partir del 27 de Octubre de 2018, la que estará compuesta de la siguiente manera:

Presidente: BARRIOS HORACIO ALBERTO DNI N° 24.054.168

Vicepresidente: BONOMO JORGE ALEJANDRO DNI N° 29.595.750

Secretario de Organización: PERALTA PABLO MARCELO DNI N° 26.628.502

Secretario de Acción Social: DIAZ SERGIO MARCELO DNI N° 20.457.784

Tesorero: MORILLO SOLEDAD ANDREA DNI N° 30.783.639

VOCALES TITULARES:

1° CABRERA JULIAN ALEJANDRO MARCELO: DNI N° 22.660.583

2° COMAS MARTA GRACIELA DNI N° 14.307.660

3° SARLI GABRIEL IGNACIO DNI N° 28.502.720

VOCALES TITULARES:

1° FERNANDEZ ROMULO MATIAS DNI N° 16.360.589

2° CHAMORRO MARCOS TADEO DNI N° 23.143.606

REVISORES DE CUENTAS:

DIAZ MATIAS EXEQUIEL DNI N° 34.164.294

CASTILLO GERMAN DANIEL DNI N° 31.211.189

APODERADOS DE LISTA

QUIROGA JUAN MANUEL FACUNDO DNI N° 25.872.293

BENITEZ MIGUEL ANGEL DNI N° 10.198.960

ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Secretaría de Gobierno y archívese.-

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO

Presidente Municipal

MARCELO FABIAN SPINELLI

---

DECRETO Nº 1.666/2.018
Concordia, 12 de noviembre de 2018

VISTO, la Factura Tipo “C” N° 0001-00000103 de la firma Samuel José García con domicilio en Cerrito Esq. Las Azucenas, Benito Legerén, por un importe total de PESOS SESENTA Y SESIS MIL ($ 66.000.00, y;

CONSIDERANDO:

Que la mencionada factura corresponde a servicios de alquiler de camioneta Kia Patente AIA 538 y camioneta marca IVECO, patente CAQ 735.

Que la misma deberá encuadrarse en el Artículo 12° inciso “D” punto 2 de la Ordenanza N° 34.698/11, como excepción a los Decretos N° 1.100/17 y Decreto 191/2018 del DEM, Prorrogado por el 1248/2018

Que teniendo en cuenta el cumplimiento de efectivo de las tareas que este municipio debe cumplir y los servicios que debe brindar en distintas zonas de la ciudad, es necesario contar con el alquiler de este proveedor para el normal desempeño de las tareas encomendadas en esta gestión de gobierno, no solo por razones operativas sino por razones de seguridad, salubridad e higiene.

Que el alquiler mencionado no se encuentra comprendido en servicios detallados en ninguna Licitación Pública O Privada vigente.

Que al no poder interrumpirse el servicio por la razones arriba mencionada, este Departamento Ejecutivo, aprueba la continuidad del presente tramite.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107º de la Ley Provincial N° 10.027/11 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

DECRETA:

ARTICULO 1°.- Dispóngase dar continuidad de trámite de compra directa, a la Factura Tipo “C”, 0001-00000103 de la firma, Samuel José García, con domicilio en Cerrito Esq. Las Azucenas, Benito Legerén por un importe total, de PESOS SESENTA Y SEIS MIL ($ 66.000.00), por servicios alquiler de Camioneta Kía Patente AIA 538 y camioneta marca IVECO, patente CAQ 735, según lo considerado precedentemente.

ARTICULO 2°.- Encuádrese la misma en el Artículo 12 inciso “D” punto 2 de la Ordenanza 34.698/11, a los Decretos N° 1.100/17 y Decreto 191/2018 del DEM, Prorrogado por el 1248/2018

ARTICULO 3°.- Gírese a la Dirección de Presupuesto y Contaduría a sus efectos.

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO

Presidente Municipal

ALFREDO DANIEL FRANCOLINI

Secretario de Gobierno

Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ

Secretaria de Economía y Hacienda

MARCELO FABIAN SPINELLI

Secretario de Desarrollo Humano y Salud

Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS

Secretaria de Obras Públicas

JORGE ANTONIO MENDIETA

Secretario de Servicios Públicos

LEANDRO MARCELO CRESTO

Secretario de Deportes

LUIS ENRIQUE SANTANA

---

DECRETO N° 1.667/2.018.
Concordia, 12 de noviembre de 2018

VISTO que el saldo de ciertas partidas del Presupuesto General de la Administración Pública Municipal del Ejercicio Económico 2.018, es insuficiente para atender distintas erogaciones y,

CONSIDERANDO:

Que a fin de dar solución a la situación descripta, la Dirección de Presupuesto ha aconsejado transferir de otras partidas a los fines de efectuar el refuerzo de las partidas a las que se hace mención en el Visto.

Que la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado la intervención de su competencia.

Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por los Artículos 107° incisos q) y u) y 155° de la ley N° 10.027- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

DECRETA:

ARTICULO 1°.- Refuércense los créditos presupuestarios de las partidas del Presupuesto General de Gastos de la Administración Pública Municipal correspondiente al Ejercicio Económico 2.018 en los importes que se detallan en el Anexo I, que forma parte integrante del presente Decreto, de acuerdo a lo expresado en el considerando precedente.

ARTICULO 2°.- Transfiéranse los créditos presupuestarios de la partida del Presupuesto General de Gastos de la Administración Pública Municipal correspondiente al Ejercicio Económico 2.018 en el importe detallado en el Anexo II que forma parte integrante del presente Decreto, para cubrir el refuerzo a que se refiere el Artículo 1°.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, por medio de la Secretaría de Economía y Hacienda al Honorable Concejo Deliberante.

ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO

Presidente Municipal

Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ

Secretaria de Economía y Hacienda

ANEXO I

0.3.10.01.01.02.20.06 SALUD 260.000

0.2.90.01.01.02.20.02 SERV.PCOS. 7.000.000

0.1.60.01.01.02.21.04 HACIENDA 500.000

0.1.90.01.01.02.21.07 HACIENDA 50.000

0.1.90.01.01.02.21.08 SERV.PCOS 300.000

TOTAL  8.110.000

ANEXO II

0.3.20.01.01.02.20.03 DES.AMBIENTAL 50.000

0.3.20.01.01.02.20.06 DES.AMBIENTAL 300.000

0.1.90.01.01.02.20.05 DES.AMBIENTAL 50.000

0.1.90.01.01.02.20.11 DES.AMBIENTAL 100.000

0.1.90.01.01.02.20.03 PRODUCCION 50.000

0.1.90.01.01.02.20.11 PRODUCCION 50.000

0.1.90.01.01.02.21.10 PRODUCCION 60.000

0.1.90.01.01.02.21.16 PRODUCCION 50.000

0.1.20.01.01.02.21.05 COMUNICACIÓN 700.000

0.1.20.01.01.02.21.06 COMUNICACIÓN 950.000

0.1.90.01.01.02.21.11 COMUNICACIÓN 200.000

0.4.30.01.01.02.20.02 SALUD 150.000

0.4.30.01.01.02.20.01 SALUD 150.000

0.4.30.01.01.02.20.03 SALUD 100.000

0.4.30.01.01.02.20.11 SALUD 150.000

0.4.30.01.01.02.21.05 SALUD 430.000

0.1.90.01.01.02.20.03 SALUD 100.000

0.3.10.01.01.02.21.16 SALUD 50.000

0.3.10.01.01.02.20.02 SALUD 50.000

0.1.90.01.01.02.21.08 SALUD 150.000

0.1.90.01.01.02.21.10 SALUD 50.000

0.4.40.01.01.02.20.01 DEPORTES 50.000

0.4.40.01.01.02.20.03 DEPORTES 160.000

0.4.40.01.01.02.20.05 DEPORTES 50.000

0.1.90.01.01.02.20.03 GOBIERNO 420.000

0.1.90.01.01.02.20.08 GOBIERNO 270.000

0.1.90.01.01.02.20.11 GOBIERNO 100.000                   

0.1.90.01.01.02.21.11 GOBIERNO 100.000

0.1.90.01.01.02.21.16 GOBIERNO 300.000

0.5.90.01.01.02.21.16 GOBIERNO 50.000

0.7.40.01.01.02.20.05 GOBIERNO 50.000

0.1.90.01.01.02.20.11 JUZG.FALTAS 100.000

0.1.90.01.01.02.20.05 HACIENDA 350.000

0.1.90.01.01.02.20.11 HACIENDA 100.000

0.1.90.01.01.02.21.08 HACIENDA 50.000

0.1.90.01.01.02.21.16 HACIENDA 50.000

0.1.90.01.01.02.20:05 OBRAS PCAS. 120.000

0.1.90.01.01.02.20.08 OBRAS PCAS. 130.000

0.1.90.01.01.02.20.10 OBRAS PCAS. 100.000

0.1.90.01.01.02.20.03 SERV.PCOS. 320.000

0.1.90.01.01.02.20.10 SERV.PCOS. 50.000

0.1.90.01.01.02.20.11 SERV.PCOS. 100.000

0.1.90.01.01.02.21.04 SERV.PCOS. 100.000

0.1.90.01.01.02.21.16 SERV.PCOS. 50.000

0.2.30.01.01.02.20.03 SERV.PCOS. 270.000

0.2.30.01.01.02.20.08 SERV.PCOS. 250.000

0.2.30.01.01.02.21.16 SERV.PCOS. 50.000

0.2.40.01.01.02.21.16 SERV.PCOS. 50.000

0.2.70.01.01.02.20.03 SERV.PCOS. 150.000

0.2.70.01.01.02.20.08 SERV.PCOS. 50.000

0.2.70.01.01.02.20.11 SERV.PCOS. 180.000                

TOTAL   8.110.000                

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO

Presidente Municipal

Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ

Secretaria de Economía y Hacienda

---

DECRETO N° 1.668/2.018
Concordia, 12 de noviembre de 2018

VISTO el contenido del Expediente Interno N° 507 Letra “S”/2018; y,

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto N° 973/18 de fecha 20 de Julio de 2018 obrante a fs. 76 y 76 vuelta, y Decreto N° 1.223/18 de fecha 31 de Agosto de 2018 obrante a fs. 98 y 98 vuelta, se aprueba la documentación y dispone el 2° llamado a Licitación Pública N° 52/18 para la “PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA, PAVIMENTO ASFALTICO, DESAGUES PLUVIALES y REGULARIZACION INFRAESTRUCTURA SANITARIA CALLE SARA NEIRA ENTRE AVDA EVA PERON y MÑOR TAVELLA - CIUDAD DE CONCORDIA”.

Que a fojas 106 a 120, constan actuaciones de la Dirección de Compras y Suministros referidas a entregas y remisiones de Pliegos de Bases y Condiciones Particulares efectuadas para el 2do llamado a la Licitación antes mencionada.

Que a foja 121, obra Acta de Apertura de fecha 14 de Septiembre de 2018, donde consta que la Dirección de Compras y Suministros procedió a la apertura de la mencionada Licitación, informando que se presentó un oferente.

• VECCHIO S.R.L cotizando lo solicitado a un importe total de PESOS DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON 79/100 ($ 18.689.233,79).

Que a foja 202, obra informe de la Subsecretaría de Obras Públicas, informando que, a los efectos de evitar un 3er llamado a Licitación, sugiere solicitar a la empresa oferente analice la posibilidad de realizar y presentar una mejora en el precio ofertado para la obra de referencia.

Que a foja 203, obra Dictamen de la Comisión Evaluadora de fecha 11 de Octubre de 2018, donde, analizado el aspecto formal, se verifica que la oferta presentada cumple con la totalidad de la documentación solicitada en el Artículo 5° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Analizada la oferta en su aspecto económico, se observa que lo cotizado resulta ser un 47,65% superior a la Imputación Preventiva. Asimismo, se informa que, de acuerdo con el informe del área técnica, la oferta cumple con los requisitos técnicos solicitados, por lo que se decide solicitar al oferente analice la posibilidad de realizar una mejora en el precio.

Que desde fojas 205 a fs. 207, obra nueva presentación de oferta por parte de la firma VECCHIO S.R.L.

Que a fojas 208 y 209, la Subsecretaría de Obras Públicas procedió a efectuar una actualización de precios, para la obra, en el período comprendido entre el mes de elaboración del Presupuesto Oficial y el mes Base, para el cual se confeccionó la oferta. Con esta actualización, el Presupuesto Oficial alcanzaría un monto de $17.175.357,44. El nuevo precio ofertado por la empresa excede al monto actualizado en aproximadamente un 5,80%. Esta diferencia puede considerarse como normal para este tipo de proceso licitatorio. Por lo que sugiere, se acepte la última oferta presentada y se adjudique la obra a la empresa VECCHIO S.R.L.

Que a foja 218, obra nuevo Dictamen de la Comisión Evaluadora de fecha 5 de Noviembre de 2018, donde informa que el proveedor presenta una nueva oferta que fue analizada por el área técnica. Esta Comisión, procede a realizar un análisis de esta nueva oferta en su aspecto económico, donde se observa que lo cotizado resulta ser un 43,48% superior a la Imputación Preventiva. De acuerdo a lo informado, la diferencia de precios se debe a los aumentos que sufrieron los distintos rubros que forman parte de la obra en estos últimos meses. No obstante lo observado, dicha Comisión, teniendo en cuenta lo informado por el área técnica, aconseja adjudicar la presente licitación, a la firma VECCHIO S.R.L, por un importe total de PESOS DIECIOCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON 91/100 ($ 18.161371,91), conforme Anexo del presente Decreto.

Que, la Dirección Planificación y Presupuesto, realiza la Imputación Preventiva.

Que la Secretaria de Economía y Hacienda autorizó el gasto.

Que obra nueva intervención de la Dirección Planificación y Presupuesto.

Que debido al cierre del Ejercicio Económico 2018, corresponde imputar $ 5.063.153,88 hasta el 31 de Diciembre de 2018.

Que el saldo restante se deberá imputar en el Ejercicio Económico 2019.

Que por lo expuesto, es decisión de este Departamento Ejecutivo adjudicar la presente licitación, a la firma VECCHIO S.R.L, por un importe total de PESOS DIECIOCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y uN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON 91/100 ($ 18.161.371,91), conforme Anexo del presente Decreto.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, Incisos ñ), q) y u) de la Ley N° 10.027 y su modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

DECRETA:

ARTICULO 1°.- Apruébese el procedimiento licitatorio obrante en Expediente Interno N° 507 Letra “S”/2018, correspondiente al 2° llamado a Licitación Pública N° 52/18 para la “PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA, PAVIMENTO ASFALTICO, DESAGUES PLUVIALES y REGULARIZACION INFRAESTRUCTURA SANITARIA CALLE SARA NEIRA ENTRE AVDA EVA PERON y MÑOR TAVELLA - CIUDAD DE CONCORDIA”, conforme a lo dispuesto mediante Decreto N° 973/18 de fecha 20 de Julio de 2018 obrante a fs. 76 y 76 vuelta, y Decreto N° 1.223/18 de fecha 31 de Agosto de 2018 obrante a fs. 98 y 98 vuelta.

ARTICULO 2°.- Adjudicase la presente Licitación, a la firma VECCHIO S.R.L. por un importe total de PESOS DIECIOCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON 91/100 ($ 18.161.371,91) , conforme a lo descripto en el Anexo I adjunto, la cual forma parte del presente Decreto, en virtud de lo considerado precedentemente.

ARTICULO 3°.- Impútese el gasto conforme Imputación Preventiva N° 3946/18, en la Partida Presupuestaria: N° 0.7.40.02.05.08.61.01.01 O.P. $ 5.063.153,88 - Ordenanza N° 36.174; debido al cierre del ejercicio económico 2018.

ARTICULO 4°.- Dispónese que el saldo restante se deberá imputar en el ejercicio económico 2019.

ARTICULO 5°.- Disponese que a través de la Dirección de Compras y Suministros se proceda a dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 10° PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del Estado Municipal y demás obligaciones establecidas.

ARTICULO 6.- Dispónese que a través de la Dirección de Compras y Suministros se notifique a la firma que resultó adjudicataria, del contenido del presente acto administrativo y procedan a iniciar los trámites a los efectos de realizar la devolución de Depósitos de Garantía que correspondieren.

ARTICULO 7°.- Gírese a la Dirección de Compras y Suministros a los efectos dispuestos.

ARTICULO 8°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO

Presidente Municipal

Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS

---

DECRETO N° 1.671/2.018
Concordia, 12 de noviembre de 2018

VISTO la Factura “C” N° 0001-00000153 del proveedor, GAITAN CARLOS OSVALDO, por un valor de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000,00), y;

CONSIDERANDO:

Que la mencionada factura corresponde a servicio de limpieza y desmalezado en el Barro Toronjal.

Que la misma deberá encuadrarse en el Articulo 12° inciso “D” punto 1 de la Ordenanza N° 34.698/11, como excepción al Decreto N° 1.100/17 del DEM, prorrogado por el Decreto N° 191/2018.

Que teniendo en cuenta el cumplimiento efectivo de las tareas que este municipio debe cumplir y los servicios que debe brinda es necesario contar con el servicio de este proveedor para el normal  desempeño de las tareas encomendadas en esta gestión de gobierno por razones operativas.

Que los servicios mencionados no se encuentran comprendidos e ninguna Licitación Pública o Privada vigente.

Que al no poder interrumpirse los trabajos y los servicios por las razones arriba mencionadas este Departamento Ejecutivo, la continuidad del presente tramite.

Que el distado de la medida se efectúe en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107°, de la Ley Provincial N° 10.027/11 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTICULO 1°.- Dispóngase dar continuidad de trámite de compra directa, a la Factura “C” N° 0001-00000153 del proveedor, GAITAN CARLOS OSVALDO, por un valor de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000,00) corresponde a servicios de limpieza y desmalazado en el Barrio Toronjal, según lo considerado precedentemente.

ARTICULO 2°.- Encuádrese la misma en el Articulo 12° inciso “D” punto 1 de la Ordenanza N° 34.698/11, como excepción al Decreto N° 1.100/17 del DEM, prorrogado por el Decreto N° 191/2018.

ARTICULO 3°.- Gírese a la Dirección de Presupuesto y Cenaduría a sus efectos.

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO

Presidente Municipal

ALFREDO DANIEL FRANCOLINI

Secretario de Gobierno

Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ

Secretaria de Economía y Hacienda

MARCELO FABIAN SPINELLI

Secretario de Desarrollo Humano y Salud

Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS

Secretaria de Obras Públicas

JORGE ANTONIO MENDIETA

Secretario de Servicios Públicos

LEANDRO MARCELO CRESTO

Secretario de Deportes

LUIS ENRIQUE SANTANA

---

DECRETO N° 1.670/2.018
Concordia, 12 de noviembre de 2018

VISTO, la Factura “B” N° 0002-00000096 del proveedor, COOPERATIVA DE TRABAJO LA PRECURSORA LIMITADA, por un valor de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL ($ 55.000,00-), y;

CONSIDERANDO:

Que la mencionada factura correspondiente a servicio de limpieza y desmalezado Barrios Simón Bolívar, Cabildo, Ntra. Señora de Pompeya y la Cantera a excepción de la Av. San Lorenzo y calle Las Heras.

Que la misma deberá encuadrarse en el Articulo 12° inciso “D” punto 2 de la Ordenanza N° 34.698/11, como excepción al Decreto N° 1.100 prorrogado por el Decreto N° 191/2018 y 1248/2018.

Que teniendo en cuenta el cumplimiento de efectivo de las tareas que este municipio debe cumplir y los servicios que debe brindar en distintas zonas de la ciudad, es necesario contar con los trabajos de este proveedor para el normal desempeño de las tareas encomendadas en esta gestión de - gobierno, no solo por razones operativas sino por razones de seguridad, salubridad e higiene.

Que los servicios mencionados no se encuentran comprendidos en los servicios detallados en ninguna Licitación Pública o Privada vigente.

Que al no poder interrumpirse el servicio por la razones arriba mencionada, este Departamento Ejecutivo, aprueba la continuidad del presente tramite.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107° de la Ley Provincial N° 10.027/11 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

DECRETA:

ARTICULO 1°.- Dispóngase dar continuidad de trámite de compra directa, a la Factura “B” N° 0002-00000096 del proveedor COOPERATIVA DE TRABAJO LA PRECURSORA LIMITADA, por un valor de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL ($ 55.000,00-), correspondiente a servicio de limpieza y desmalezado Barrios Simón Bolívar, Cabildo, Ntra. Señora de Pompeya y la Cantera a excepción de la Av. San Lorenzo y calle Las Heras, según lo considerado precedentemente.

ARTICULO 2°.- Encuádrese la misma en el Artículo 12 inciso “D” punto 1 de la Ordenanza 34.698/11, como excepción al Decreto N° 1.100 prorrogado por los Decretos N° 191/2018 y 1248/2018.

ARTICULO 3°.- Gírese a la Dirección de Presupuesto y contaduría a sus efectos.

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO

Presidente Municipal

ALFREDO DANIEL FRANCOLINI

Secretario de Gobierno

Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ

Secretaria de Economía y Hacienda

MARCELO FABIAN SPINELLI

Secretario de Desarrollo Humano y Salud

Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS

Secretaria de Obras Públicas

JORGE ANTONIO MENDIETA

Secretario de Servicios Públicos

LEANDRO MARCELO CRESTO

Secretario de Deportes

LUIS ENRIQUE SANTANA

---

DECRETO N° 1.671/2.018
Concordia, 12 de noviembre de 2018

VISTO la Factura “C” N° 0001-00000154 del proveedor, GAITAN CARLOS ENRIQUE TOMAS, por un valor de PESOS DIECIOVCHO MIL ($ 18.000,00), y;

CONSIDERANDO:

Que la mencionada factura corresponde a servicio de limpieza y desmalezado en el Barro 6 de Febrero.

Que la misma deberá encuadrarse en el Articulo 12° inciso “D” punto 1 de la Ordenanza N° 34.698/11, como excepción al Decreto N° 1.100/17 del DEM, prorrogado por el Decreto N° 191/2018.

Que teniendo en cuenta el cumplimiento efectivo de las tareas que este municipio debe cumplir y los servicios que debe brinda es necesario contar con el servicio de este proveedor para el normal  desempeño de las tareas encomendadas en esta gestión de gobierno por razones operativas.

Que los servicios mencionados no se encuentran comprendidos e ninguna Licitación Pública o Privada vigente.

Que al no poder interrumpirse los trabajos y los servicios por las razones arriba mencionadas este Departamento Ejecutivo, la continuidad del presente tramite.

Que el distado de la medida se efectúe en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107°, de la Ley Provincial N° 10.027/11 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTICULO 1°.- Dispóngase dar continuidad de trámite de compra directa, a la Factura “C” N° 0001-00000154 del proveedor, GAITAN CARLOS ENRIQUE TOMAS, por un valor de PESOS DIECIOCHO MIL ($ 18.000,00),  corresponde a servicios de limpieza y desmalazado en el Barrio 6 de Febrero, según lo considerado precedentemente.

ARTICULO 2°.- Encuádrese la misma en el Articulo 12° inciso “D” punto 1 de la Ordenanza N° 34.698/11, como excepción al Decreto N° 1.100/17 del DEM, prorrogado por el Decreto N° 191/2018.

ARTICULO 3°.- Gírese a la Dirección de Presupuesto y Cenaduría a sus efectos.

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO

Presidente Municipal

ALFREDO DANIEL FRANCOLINI

Secretario de Gobierno

Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ

Secretaria de Economía y Hacienda

MARCELO FABIAN SPINELLI

Secretario de Desarrollo Humano y Salud

Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS

Secretaria de Obras Públicas

JORGE ANTONIO MENDIETA

Secretario de Servicios Públicos

LEANDRO MARCELO CRESTO

Secretario de Deportes

LUIS ENRIQUE SANTANA

---

DECRETO N° 1.672/2.018
Concordia, 12 de noviembre de 2018

VISTO que por las tramitaciones obrantes en Expediente N° 1137 “S”/2018, se tramitan facturas por servicios operativos prestados en el ámbito de la Secretaría de Deportes, según el siguiente detalle:

Item Descripción Importe

01 Yoly Omar Enrique según Factura tipo C N° 0001-00000108 (Septiembre 2018) $ 14.000,00

02 Soler Carolina del Carmen según Factura tipo C N° 0003-00000001 (Septiembre 2018) $ 20.000,00

03 CURBELO RUBEN ARMANDO según Factura tipo C N° 0003-00000001-00000058 (Septiembre 2018) $ 9.000,00

04 PATRONE RICARDO ESTEBAN según Factura tipo C N° 0002-00000005 (Septiembre 2018) $ 12.000,00

05 BLANC LEANDRO JOSE según Factura tipo C N° 0001-00000105 $ 10.000,00 (Septiembre 2018)

06 SENDRÓS MARIANA ELlZABETH según Factura tipo C N° 0001-00000115 (Septiembre 2018) $ 10.000,00

07 CHAMORRO RAMON DANIEL según Factura tipo C N° 0001-00000103 $ 8.000,00 (Septiembre 2018)

08 RODRIGUEZ MARIA GABRIELA según Factura tipo C N° 0001-0000154 $ 9.000,00

09 BRAVO CARLOS BONIFACIO según Factura tipo C N° 0001-00000106 (Septiembre 2018) $ 7.000,00

10 BRILLA JORGE ANDRES (JB PRODUCCIONES) según Factura tipo C N° 0001-00000399 (Septiembre 2018) $ 14.000,00

11 JARA BRUNO AUGUSTO según Factura tipo C N° 0001-00000154 (Septiembre 2018) $ 11.000,00

12 NAVARRO MENA LUCAS J. MARCELO según Factura tipo C N° 0001-00000060 (Septiembre 2018) $ 12.000,00

13 ECHEGOYEN JUAN ANDRES según Recibo tipo C N° 0001-000000105 (Septiembre 2018) $ 8.000,00

14 ORTIZ DI EGO según Factura C N° 0001-00000062 (Septiembre 2018) $ 8.000,00

15 HAMM ALDANA AILEN según Recibo C N° 0001-00000051 (Septiembre2018) $ 10.000,00

16 ECHAVARRIA IVAN CESAR RAMON según Factura C N° 0001-0000007 (septiembre 2018) $ 10.000,00 y,

CONSIDERANDO:

Que la Dirección de Planificación y Presupuesto y la Secretaría de Hacienda toman la intervención de su competencia.

Que la Dirección de Contaduría realiza las observaciones pertinentes.

Que el precio facturado corresponde a los actualmente vigentes en plaza.

Que se ha cumplido con las observaciones indicadas por la Contaduría Municipal

Que corresponde proceder como excepción al Decreto N° 1100/2017 del Poder Ejecutivo Municipal, prorrogado por el Decreto N° 191/18 y 1248/18, en virtud de lo expuesto

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107° de la ley 10.027, modificada por la ley 10.082, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

DECRETA:

ARTICULO 1°.- Aprobar y disponer el pago por la suma total de PESOS CIENTO SETENTA Y DOS Mil ($ 172.00,00), correspondiendo abonar a cada una de las personas detalladas a continuación, el importe especificado en cada caso:

Item Descripción Importe

01 VOL y OMAR ENRIQUE $ 14.000,00

02 SOLER CAROLINA DEL CARMEN $ 20.000,00

03 CURBELO RUBEN ARMANDO $ 9.000,00

04 PATRONE RICARDO ESTEBAN $ 12.000,00

05 BLANC LEANDRO JOSE $ 10.000,00

06 SENDR S MARIANA ELIZABETH $ 10.000,00

07 CHAMORRO RAMON DANIEL $ 8.000,00

08 RODRIGUEZ MARIA GABRIELA $ 9.000,00

09 BRAVO CARLOS BONIFACIO   $ 7.000,00

10 BRILLA JORGE ANDRES (JB PRODUCCIONES) $ 14.000,00

11 JARA BRUNO AUGUSTO $ 10.000,00

12 NAVARRO MENA LUCAS J. MARCELO $12.000,00

13 ECHEGOYEN JUAN ANDRES $ 8.000,00

14 ORTIZ DIEGO $ 8.000,00

16 HAMM ALDANA AILEN $ 10.000,00

17 ECHEVARRIA IVAN CESAR RAMON $ 10.000,00

Conforme a los antecedentes mencionados en el Considerando de la presente

ARTICULO 2°.- Encuadrar el presente trámite en el Artículo 12°, inciso d1 de la Ordenanza N° 34.698 y procédase como excepción al Decreto N° 1100/17 prorrogado por los Decretos N° 191/18 y 1248/18, en virtud de lo expuesto.

ARTICULO 3°.- Imputar el gasto indicado en el Artículo 1° a la partida presupuestaria

0.4.40.01.01.02.21.05 (DEPORTES) $ 172.000,00

ARTICULO 4°.- Girar a Contaduría y Tesorería a sus efectos.

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO

Presidente Municipal

ALFREDO DANIEL FRANCOLINI

Secretario de Gobierno

Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ

Secretaria de Economía y Hacienda

MARCELO FABIAN SPINELLI

Secretario de Desarrollo Humano y Salud

Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS

Secretaria de Obras Públicas

JORGE ANTONIO MENDIETA

Secretario de Servicios Públicos

LEANDRO MARCELO CRESTO

Secretario de Deportes

LUIS ENRIQUE SANTANA

---

DECRETO N° 1.673/2.018
Concordia, 12 de noviembre de 2018

VISTO, la Factura “B” N° 0002-00000063 del Proveedor, COOPERATIVA DE TRABAJO SIL LTDA, por un valor de PESOS CUATROCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS ($ 411.400,00), y;

CONSIDERANDO:

Que la mencionada factura corresponde a servicios realizados en el mes de Septiembre de 2018, de limpieza y desmalezado en Boulevard San Lorenzo desde su inicio Playa Nebel hasta Avda Frondizi, Avda Frondizi desde San Lorenzo hasta el empalme Avda. Presidente Perón, por esta hasta Vélez Sarsfield y por Vélez Sarsfield hasta Alvear. Zona comprendida por Gob. Cresto, La Rioja, Rocamora, Moulins y Avda. San Lorenzo. Eva Perón desde Avda. San Lorenzo hasta Boulevard Ayuí; B° Pompeya Sur y Barrio Parque Ferre hasta calle H. Primero, B° 9 de Julio y Parque Ferré (espacio Público).

Que es pertinente proceder conforme a lo establecido en el Articulo 113° de la Ordenanza N° 34.698, encuadrándose dicha erogación en el Artículo 12° inciso “D” 2) de la norma antes mencionada, como excepción al Artículo 6° del Decreto 1.100/2017 del DEM, prorrogado por el Decrete N° 191/2018.

Que teniendo en cuenta el cumplimiento efectivo de las tareas, que este municipio cebe cumplir y los servicios que debe brindar, en distintas zonas de la ciudad, es necesario contar con los trabajos de este proveedor para el normal desempeño de las tareas encomendadas por esta gestión de gobierno, no solo por razones operativas sino por razones de seguridad, salubridad e higiene.

Que los servicios mencionados no se encuentran comprendidos en los servicios detallados en ninguna licitación Pública o Privada vigente.

Que al no poder interrumpirse el servicio por las razones arriba mencionada, este Departamento Ejecutivo, aprueba la continuidad del presente trámite.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107° de la Ley Provincial N° 10.027/11 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

DECRETA:

APTICULO 1°.- Dispóngase dar continuidad al trámite de compra directa, a la Factura “B” N° 0002-00000063 del Proveedor COOPERATIVA DE TRABAJO SIL LTDA, por un valor de PESOS CUATROCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS ($ 411.400,00), por el servicio de limpieza y desmalezado, según lo considerando precedentemente.

ARTICULO 2°.- Encuádrese la misma en el Artículo 12 inciso “D” 2) de la Ordenanza N° 34.698/11,  como excepción al Artículo 6° del Decreto 1.100/2017 del DEM,  prorrogado por el Decreto N° 191/2.018.

ARTICULO 3°.- Gírese a la Dirección de Presupuesto, Contaduría a sus efectos.

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO

Presidente Municipal

ALFREDO DANIEL FRANCOLINI

Secretario de Gobierno

Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ

Secretaria de Economía y Hacienda

MARCELO FABIAN SPINELLI

Secretario de Desarrollo Humano y Salud

Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS

Secretaria de Obras Públicas

JORGE ANTONIO MENDIETA

Secretario de Servicios Públicos

LEANDRO MARCELO CRESTO

Secretario de Deportes

LUIS ENRIQUE SANTANA

---

DECRETO N° 1.675/2.018
Concordia, 12 de noviembre de 2018

VISTO el Contrato de Obra suscripto entre la Municipalidad de Concordia y el Sr  CARLOS. RICARDO BOURDIN ALVAREZ CUIT N° 20-93058987-0, domiciliada en calle Paula Albarracin de Sarmiento N° 2569 de Concordia E Ríos y;

CONSIDERANDO:

Que el contrato citado tiene por objeto la PROVISIÓN DE MANO DE OBRA para la ejecución hasta su finalización de las viviendas encomendadas en su momento a la Contratista “Coop de Trabajo Don Jorge Limitada”, el que fuera rescindido por Decreto N° 496/18; obra que se ejecuta en los inmueble circunscriptos por las calles Los Benteveos, El Cabure, Las Palomas y Los Cardenales de esta ciudad de Concordia, en el marco del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios Municipio de Concordia OBRA POR ADMINISTRACION Cuarenta (40) Viviendas Etapa I ACU N° 2082/14.-

Que el contrato citado se ejecuta por un importe de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTI TRES con CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 246.923,54), integrado de la siguiente manera:

-Monto a recontratar: PESOS CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES con CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($159.483,59) correspondiente a la rescisión contractual según Decreto N° 496/18.

-Monto por Res 62 Nación: PESOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE con NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($87.439,95).

Que el dictado del presente se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Articulo 107° Inciso n) y u) de la Ley 10.027 y sus modificatorias. - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

DECRETA:

ARTICULO 1°.- Tener presente en todos sus términos el Contrato de Obra que como Anexo I forma parte integrante del presente Decreto, suscripto entre La Municipalidad de Concordia y el Sr CARLOS RICARDO BOURDIN ALVAREZ CUIT N° 20-93058987-0.

ARTICULO 2°.- Comuníquese y remítase a la Dirección de Compras y Suministros y Contaduría Municipal.-

ARTICULO 3°.- Publíquese y oportunamente archívese.-

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO

Presidente Municipal

Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS

Secretaria de Obras Públicas

Arq. MARINA A PEÑALOZA

---

DECRETO N° 1.676/2.018
Concordia, 12 de noviembre de 2018

VISTO la Nota presentada por el Sr. ESCOBAR JUAN MARTA, DNI N° 16.028.935, relacionada con una ayuda económica formulada ante el Departamento Ejecutivo, cuyas constancias obran en el Expediente N° 1.263.753 y,

CONSIDERANDO:

Que a fojas 1 obra solicitud de ayuda económica formulada por el Sr. ESCOBAR JUAN MARIO, DNI N° 16.028.935, ante el Departamento Ejecutivo a efectos de afrontar gastos del tratamiento de su hijo BRUNO ESCOBAR, el cual sigue generando gastos y no los puede afrontar sin ayuda el cual atraviesa una difícil situación económica.

Que el Departamento Presupuesto ha tomado conocimiento e informado a que partidas se deberán imputar dichos gastos.

Que la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado la intervención de su competencia.

Que Contaduría ha realizado el informe respecto a los presentes gastos y dimos cumplimiento a los mismos.

Que sin perjuicio de lo informado y las observaciones formuladas por la Contaduría, es decisión de éste Departamento Ejecutivo Municipal, proceder a dar lugar a la ayuda económica peticionada obrantes en las presentes actuaciones.

Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por la Ley Provincial N° 10.027 - Régimen Municipal - modificada por la Ley Provincial N° 10.082; según T.O Decreto N° 4706/12 del Poder Ejecutivo Provincial.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

DECRETA:

ARTICULO 1°.- Disponer otorgar un subsidio con cargo de oportuna rendición de cuenta, por la suma Total de Pesos TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 35.000,00.-), al Sr. ESCOBAR JUAN MARIO, DNI N° 16.028.935, a efectos de afrontar gastos del tratamiento de su hijo BRUNO ESCOBAR, el cual sigue generando gastos y no los puede afrontar sin ayuda, el cual atraviesa una difícil situación económica, conforme a las constancias obrantes en el Expediente N° 1.263.753/18 y como excepción a lo dispuesto en el Decreto 1.248/18.-.

ARTICULO 2°.- Imputar el gasto aprobado en el Artículo 1° en la partida:

0.4.90.01.03.04.34.02 Gobierno $ 35.000,00

ARTICULO 3°.- Girar a Contaduría y a la Tesorería a sus efectos.

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO

Presidente Municipal

ALFREDO DANIEL FRANCOLINI

Secretario de Gobierno

Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ

Secretaria de Economía y Hacienda

MARCELO FABIAN SPINELLI

Secretario de Desarrollo Humano y Salud

Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS

Secretaria de Obras Públicas

JORGE ANTONIO MENDIETA

Secretario de Servicios Públicos

LEANDRO MARCELO CRESTO

Secretario de Deportes

LUIS ENRIQUE SANTANA

---

DECRETON° 1.677/2.018.
Concordia, 12 de noviembre de 2018

VISTO el Decreto N° 1486/18 de fecha 11 de Octubre de 2.018, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto N° 1486/18, de fecha 11 de Octubre de 2.018, por error de tipeo en su Artículo 4° se dispuso:

"ARTICULO 4°.- Créase una Partida Presupuestaria en el Presupuesto General de Gastos de la Administración Municipal para el Ejercicio 2018, en la Partida que se denominará “Proyecto HACEMOS FUTURO - TALLERES FORMATIVOS: bajo el Código 0.1.90.01.01.02.21.23 OP”.

El que quedará redactado de la siguiente manera:

ARTICULO 4°.- Créase una Partida Presupuestaria en el Presupuesto General de Gastos de la Administración Municipal para el Ejercicio 2018, en la Partida que se denominará “Proyecto HACEMOS FUTURO - TALLERES FORMATIVOS”, bajo el Código 0.1.90.01.01.02.21.24 OP.

Que este Departamento Ejecutivo' Municipal considera atinado rectificar el ARTICULO 4° del Decreto N° 1486/18, de fecha 11 de Octubre de 2.018, y mantener firme el contenido restante del mismo.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, incisos ñ), q) y u), de la Ley 10.027 Y su modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

DECRETA:

ARTICULO 1°.- Rectifíquese el ARTICULO 4° del Decreto N° 1486/18 de fecha 11 de Octubre de 2.018, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“...ARTICULO 4°.- Créase una Partida Presupuestaria en el Presupuesto General de Gastos de la Administración Municipal para el Ejercicio 2018, en la Partida que se denominará “Proyecto HACEMOS FUTURO - TALLERES FORMATIVOS”, bajo el Código 0.1.90.01.01.02.21.24 OP”.

ARTICULO 2°.- Manténgase firme ~J contenido restante, del Decreto N° 1486/18 de fecha 11 de Octubre de 2.018.

ARTICULO 3°.- Gírese a la Contaduría y a la Tesorería a sus efectos.

ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y oportunamente archívese.-

Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS

Secretaria de Obras Públicas

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO

---

DECRETO N° 1.678/2.018
Concordia, 13 de noviembre de 2018

VISTO, las actuaciones obrantes en Expediente N° 3 Letra “K”/2018, y;

CONSIDERANDO:

Que a fojas 1 el Agente Mensual HILARIO ALBERTO KIPPES M.I. N° 12.426.640, Legajo 1451, presenta la renuncia al cargo a partir del 1° de Noviembre de 2018, para acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria Común, otorgada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.

Que a fojas 2 obra copia de la Resolución N°3583 de fecha 23/08/2018 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, otorgando el beneficio de la Jubilación Ordinaria Común al Agente HILARIO ALBERTO KIPPES.

Que a fojas 4 la Dirección de Liquidaciones informa que el agente antes mencionado no tiene embargos activos ni en espera.

Que a fojas 5, la Encargada de Control de Deudas de Créditos Especiales comunica que el agente KIPPES no registra deudas en concepto de Créditos Especiales (adelanto de sueldo).

Que a fojas 6, la Dirección de Recursos Humanos informa que el Agente HILARIO ALBERTO KIPPES M.I. N° 12.426.640, Legajo 1451 presta servicios en este Municipio desde el 16 de abril de 1980. Revista como personal mensual en la categoría 240 del Escalafón Municipal. Dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos - Dirección de Higiene Urbana. Además, comunica que a dicho agente le corresponde el pago de diez (10) días restantes de la licencia del año 2017 y veinticinco (25) días proporcionales al corriente año, aguinaldo proporcional por el segundo semestre-te, de acuerdo al tiempo trabajado y el subsidio por jubilación establecido en el Artículo 77° Bis de la Ordenanza N° 11.275/49 de tres sueldos básicos de la categoría 20.

Que a fojas 7 mediante Dictamen N° 1603/18 de fecha 29/10/18 la Dirección de Asuntos Jurídicos comunica: "... esta Dirección entiende que corresponde hacer lugar al pago de las licencias pendientes diez (10) días restantes de la licencia año 2017, y veinticinco días proporcional del corriente año, aguinaldo proporcional por el segundo semestre del corriente de acuerdo al tiempo trabajado y el subsidio por jubilación establecido en el artículo 77° Bis de la Ordenanza N° 11.275-49 correspondiente a tres sueldos básicos de la categoría 20°.”

Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Articulo 107°, Inciso, q) y u) de la Ley Provincial N° 10.027/11 y su modificatoria Ley 10.082 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

DECRETA:

ARTICULO 1°.- Aceptase a partir del 1° de Noviembre de 2.018 la renuncia presentada por el Agente Mensual HILARIO ALBERTO KIPPES M.I. N° 12.426.640, Legajo 1451, para acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria común, otorgada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.

ARTICULO 2°.- Dispónese el pago de diez (10) días restantes de la licencia año 2017, veinticinco (25) días de la licencia proporcional al año 2018, aguinaldo proporcional por el segundo semestre-18, de acuerdo al tiempo trabajado y el subsidio por jubilación establecido en el Artículo 77° Bis de la Ordenanza N° 11.275/49 de tres sueldos básicos de la categoría 20°, a favor del Agente Mensual HILARIO ALBERTO KIPPES M.I. N° 12.426.640, Legajo 1451.

ARTICULO 3°.- Notifíquese, tome nota la Dirección de Recursos Humanos, luego pase a la Dirección de Liquidaciones a sus efectos.

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO

Presidente Municipal

JORGE ANTONIO MENDIETA

---

DECRETO N° 1.679/2.018
Concordia, 13 de noviembre de 2018

VISTO la renuncia presentada al cargo de Revisor de Cuentas dentro del Directorio del Ente de Gestión de la Radio Pública Concordia y

CONSIDERANDO:

Que el Articulo 8° de la Ordenanza N° 35.454/15 se establece que el Ente de Gestión de la Radio Pública de Concordia deberá contar con Directorio integrado por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Secretario Suplente un Tesorero, un Tesorero Suplente y un Revisor de cuentas.

Que en el Decreto N° 659/2.016, se designo como Revisor de Cuentas al Sr. Rodolfo Marcelo Franco.

Que el mediante la renuncia presentada por Rodolfo Marcelo Franco y su reciente fallecimiento, se debe realizar la designación de un nuevo Revisor de Cuentas en el Directorio del Ente de Gestión de la Radio Pública Concordia, para no interrumpir el funcionamiento normal de la misma.

Que mediante Resolución Interna N° 14/2.018, se propuso designar come Revisor de Cuentas a la Sra. De León Mariana María Del Pilar, por lo tanto reúne las condiciones de probidad, responsabilidad y experiencia para desempeñar las funciones asignadas, en representación del Departamento Ejecutivo en el Directorio del Ente de Gestión de la Radio Pública Concordia, creado a través de la Ordenanza N° 35 454/15.

Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, inciso e), h), I), II) y u) de la ley N° 10.027 modificada por la ley N° 10.082 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

DECRETA:

ARTICULO 1°.- Acéptese la renuncia presentada por el Señor Rodolfo Marcelo Franco, D.N.I. N° 12.781.944, al cargo de Revisor de Cuentas del Ente de Gestión de la Radio Pública Concordia.

ARTICULO 2°.- Agradécese al Señor Rodolfo Marcelo Franco, por el desempeño y dedicación a las funciones que le fueran asignadas oportunamente.

ARTICULO 3°.- Desígnese Revisor de Cuentas del Ente de Gestión de la Radio Pública Concordia a la Señora De León Mariana María Del Pilar, D.N.I N° 28.333.376, creado a través de la Ordenanza N° 35.454/15, quien tendrá las funciones y tareas que al efecto se indican conforme a lo previsto en los Artículos 8° de la Citada norma.

ARTICULO 4°.- Disponese que tendrá las siguientes funciones: a) Tendrá atribuciones para observar las documentaciones que considere menester. b) Deberá revisar y refrendar las Rendiciones que el Ente realice a la Municipalidad de Concordia, el Balance Anual y emitir al Directorio el informe correspondiente.

ARTICULO 5°.- El presente Decreto será refrendado por los Señores Secretarios de Comunicación y Modernización de la Gestión Pública y de Gobierno.

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO

Presidente Municipal

LUIS ENRIQUE SANTANA

Secretario de Comunicación y Desarrollo Cultural

CARLOS R.GASTALDI

---

DECRETO N° 1.681/2.018
Concordia, 13 de noviembre de 218

VISTO que el día viernes 23 de Noviembre de 2018 se llevará a cabo la Asamblea General Ordinaria de la Caja Municipal de Préstamos, Sociedad de Economía Mixta y,

CONSIDERANDO:

Que en dicha Asamblea General Ordinaria se tratará el aumento de Capital Social, procediéndose y adecuándose a lo previsto en las disposiciones legales y estatutarias vigentes.

Que debe procederse en consecuencia a designar el representante de la Municipalidad de Concordia para concurrir a la Asamblea General Ordinaria convocada al efecto.

Que la Señora Secretaria de Economía y Hacienda, Contadora Mónica Liliana Lifschitz, ha sido designado por éste Departamento Ejecutivo Municipal para concurrir a la misma.

Que en consecuencia corresponde el-dictado del presente acto administrativo.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 107° incisos ñ), q) y u) de la Ley N° 10.027 y su modificatoria - Régimen Municipal - modificada a través de la Ley 10.082, según T.O. Decreto N° 4706/12 del Poder Ejecutivo Provincial.-

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

DECRETA:

ARTICULO 1°.- Designar a la Señora Secretaria de Economía y Hacienda, Cra. Mónica Liliana Lifschitz para que concurra a la Asamblea General Ordinaria, a llevarse a cabo el día viernes 23 de Noviembre de 2018 en representación de la Municipalidad de Concordia, a los fines de tratar el Orden del Día establecido en la convocatoria formulada oportunamente, en un todo de acuerdo a lo previsto en las disposiciones legales y estructura vigentes.

ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO

Presidente Municipal

ALFREDO DANIEL FRANCOLINI

---

DECRETO N° 1.682/2.018
Concordia, 13 de noviembre de 2018

VISTO lo manifestado en el Decreto N° 1.616/18 de fecha 31/10/2018 y,

CONSIDERANDO:

Que según lo manifestado en el Decreto N° 1.616/18 de fecha 31/10/2018, se deberá rectificar el Articulo N° 1 del mencionado, el que quedará redactado de la siguiente forma: disponer se abone a los cajeros del Juzgado de falta el adicional por cajero correspondiente al 90 % de la Categoría N° 15°, en virtud de lo expresado en el considerando precedente y como excepción a lo dispuesto en el Decreto N° 1.248/18.

Que es necesario autorizar al Departamento de Liquidaciones dependiente de la Secretaria de Economía y Hacienda a crear el código a efectos dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior.

Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por la Ley Provincial N° 10.027 - Régimen Municipal - modificada por la Ley Provincial N° 10.082; según T.O Decreto N° 4706/12 del Poder Ejecutivo Provincial.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

DECRETA:

ARTICULO 1°.- Rectifíquese lo dispuesto en el Art. N° 1 del Decreto N° 1.616/18 de fecha 31/10/2018, el que quedará redactado de la siguiente forma: “disponer se abone a los cajeros del Juzgado de Falta el adicional por cajero correspondiente al 90 % de la Categoría N° 15°, en virtud de lo expresado en el considerando precedente y como excepción a lo dispuesto en el Decreto N° 1.248/18.

ARTICULO 2°.- Autorizase al Departamento de Liquidaciones dependiente de la Secretaria de Economía y Hacienda a crear el códigos necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art N° 1 del presente Decreto, a partir del la fecha del Decreto N° 1.616/18.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, notifíquese, al Departamento de Liquidación Juzgado de Falta y Dirección de Recursos Humanos y oportunamente archívese.-

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO

Presidente Municipal

ALFREDO DANIEL FRANCOLINI

---

DECRETO N° 1.683/2.018
Concordia, 13 de noviembre de 2018

VISTO, que mediante Decreto N° 335/2017 se crean y se reasignan nuevas tareas a la Administración General Aeropuerto Concordia, dentro del ámbito del departamento Ejecutivo de La Municipalidad de Concordia y;

CONSIDERANDO:

Que a fin de cumplir con los objetivos previstos y a los efectos de lograr un normal desenvolvimiento de las tareas asignadas, es necesario disponer de recursos económicos diarios que permitan afrontar los gastos que demanda la efectiva ejecución de tales tareas.

Que en consecuencia es necesario disponer de un monto fijo para esa dependencia.

Que la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado la intervención de su competencia.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por él Artículo 107°, incisos ñ), q) y u) de la Ley N° 10.027 y su modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

DECRETA:

ARTICULO 1°.- Dispónese la creación de un Fondo Fijo de pesos ocho mil ($ 8.000); destinado a la Administración General del Aeropuerto; el mismo estará a cargo del Administrador del aeropuerto Sr. Di Lauro Mariano Gabriel DNI N° 28.333.35. Debiendo dar cumplimiento a las exigencias dispuestas en el Decreto N° 29708/97.

ARTICULO 2°.- Dése conocimiento de la presente disposición a la Contaduría y Tesorería Municipal.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO

Presidente Municipal

ALFREDO DANIEL FRANCOLINI

---

DECRETO N° 1.684/2.018
Concordia, 13 de noviembre de 2018

VISTO las asignaciones de Fondos Fijos y/o habilitaciones de Caja Menor otorgadas por el Departamento Ejecutivo Municipal a los fines de posibilitar el cumplimiento de las funciones inherentes a la administración municipal, y

CONSIDERANDO:

Que es decisión de esta gestión municipal, asignar fondos fijos a las distintas dependencias del municipio conforme al marco normativo vigente, para el cumplimiento de los objetivos asignados.

Que la presente disposición se dicta a los efectos de otorgar al Coordinador Económico, Tributario, Administrativo y Contable de Presidencia HCD, Contador Roque Guillermo Benedetto, una habilitación de fondo fijo a los fines de proceder a afrontar los gastos menores que demande el normal funcionamiento de su área.

Que en ese sentido y orden de consideraciones es decisión y voluntad de este Departamento Ejecutivo Municipal, proceder a dictar la presente disposición.

Que el dictado de la presente norma se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo municipal por el articulo 107° incisos, a), II), n), q), r) y u) de la Ley N° 10.027, modificada por la Ley N° 10.082 -. Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTICULO 1°.- Disponer otorgar la suma de PESOS DIEZ MIL CON 00/100 ($10.000,00) mensuales, en concepto de habilitación de Caja Menor o Fondo Fijo al Coordinador Económico, Tributario, Administrativo y Contable de Presidencia HCD, Contador Roque Guillermo Benedetto, a los fines de posibilitar el cumplimiento de las funciones y tareas asignadas, a partir del día de la fecha conforme a los considerandos precedentes.-

ARTICULO 2°.- Disponer que el Cr. Roque Guillermo Benedetto, DNI 21.060.253 será el responsable y deberá arbitrar las medidas pertinentes a los efectos de dar uso adecuado a la utilización de los fondos otorgados en el artículo 1° del presente Decreto.

ARTICULO 3°.- Las rendiciones respectivas estarán sujetas a las disposiciones vigentes en la materia, como asimismo a los controles que al afecto realice la Contaduría Municipal.-

ARTICULO 4°.- Facúltese a la Contaduría Municipal a realizar los trámites para el cumplimiento de lo establecido en el presente decreto.-

ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO

Presidente Municipal

ALFREDO DANIEL FRANCOLINI

Secretario de Gobierno

Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ

---

DECRETO N° 1.685/2.018.
Concordia, 13 de noviembre de 2018

VISTO, el contenido del Decreto N° 1.100/2017, 191/2018 y 1248/18

CONSIDERANDO:

Que la Secretaria de Deportes tiene entre otras, por función la formulación, coordinación y ejecución de las políticas culturales y sociales orientadas al conjunto de los ciudadanos de Concordia, apuntando a la integración social aquellas personas que desarrollan su actividad dentro del ámbito cultural.

Que en cumplimiento de lo expuesto, entre las acciones llevadas a cabo por dicha Secretaria, quienes dictan esos cursos reciben una ayuda económica para traslado y gastos mínimos, encuadrándolo dentro del concepto de becas culturales solidarias.

Que el Articulo N° 13 del Decreto 1100/2017 establece un monto máximo a otorgar por solicitante de PESOS UN MIL QUINENTOS ($ 1.500,00.-).

Que considerando lo antes expuesto y teniendo en cuenta que dicha suma resulta insuficiente para atender los talleres brindados en distintos barrios y aéreas de la Municipalidad, resulta necesario establecer una norma que establezca un importe fijo a otorgarse desde la Secretaria de Deportes y de sus aéreas dependientes y exceptuar a dichas gestiones de la aplicación de los Decretos N° 1.100/2017,191/2018 y 1248/18.

Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por la Ley N° 10.027 Régimen de las Municipalidades, sus modificatorias por la Ley Provincial N° 10.082, según T.O Decreto N° 4706/12 del Poder Ejecutivo Provincial.-

Por ello:

EL PRESIDENTE MUNCIPAL

DECRETA:

ARTICULO 1°.- Dispónese que el monto otorgado en forma grupal en concepto de ayuda económica, a partir del 1 de Octubre del 2018, encuadrándolo dentro del concepto de becas culturales solidarias, a personas quienes realizan tareas de aprendizaje y capacitación, a través de la SECRETARIA DE DEPORTES y sus aéreas dependientes, quede fijado y de la manera precedentemente especificada, hasta el 31 de Diciembre del 2018. Dicho monto estará conformado por las presentaciones individuales de los interesados, las cuales a los fines prácticos se unificaran en un único EXPEDIENTE mensual. El importe individual fijado será determinado de acuerdo a la necesidad del solicitante.

ARTICULO 3°.- Fíjese en un total de PESOS TRESCIENTOS VEINTO MIL ($ 320,000.000), el monto a otorgar en concepto de ayuda económica, encuadrándolo dentro del concepto de becas culturales solidarias, gestionadas a través de la COORDINACIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y TALLERES  BARRIALES, dependiente de la Secretaria de Deportes.

ARTICULO 4°.- Establecese que en cada expediente se especificara mes tramitado y área al que corresponde.

ARTICULO 5°.- Exceptúese al presente de la .aplicación de los DECRETOS N° 1.100/2017,191/2018 y 1248/18.

ARTICULO 6°.- Agréguese en cada trámite iniciado, según el área mencionada en los artículos indicado anteriormente, copia certificada del presente.

ARTICULO 7°.- Comuníquese, Publíquese, Regístrese y Archívese.

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO

Presidente Municipal

ALFREDO DANIEL FRANCOLINI

Secretario de Gobierno

Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ

Secretaria de Economía y Hacienda

MARCELO FABIAN SPINELLI

Secretario de Desarrollo Humano y Salud

Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS

Secretaria de Obras Públicas

JORGE ANTONIO MENDIETA

Secretario de Servicios Públicos

LEANDRO MARCELO CRESTO

Secretario de Deportes

LUIS ENRIQUE SANTANA

---

DECRETO N° 1.686/2.018
Concordia, 13 de noviembre de 2018

VISTO la necesidad de contar con personal idóneo en la Tesorería de la Municipalidad de Concordia, y,

CONSIDERANDO:

Que la Agente Mensual Caballero Mariel Andrea, Legajo 15.001, D.N.I. N° 22.660.095, dependiente del Ente Descentralizado de Obras Sanitarias, cuenta con la capacidad para el desempeño de las funciones inherentes a la Tesorería Municipal.

Que el Ente Descentralizado de Obras Sanitarias, ha expresado que no existen objeciones al traslado de la interesada.

Que por tal motivo el Departamento Ejecutivo estima conveniente autorizar el traslado de la mencionada agente.

Que lo dispuesto en el presente Decreto se dicta como excepción al Decreto N° 1.100/2017, ratificado mediante Decreto N° 191/2018 y 1248/2018.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 107° incisos ñ), q) y u) de la Ley N° 10.027 y su modificatoria - Régimen Municipal - modificada a través de la Ley 10.082, según T.O. Decreto N° 4706/12 del Poder Ejecutivo Municipal.-

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

DECRETA:

ARTICULO 1°.- Desaféctese del Ente Descentralizado de Obras Sanitarias a la Agente Mensual Caballero Mariel Andrea, Legajo 15.001, D.N.I. N° 22.660.095 y aféctese a la Tesorería Municipal dependiente de la Secretaría de Economía y Hacienda, a partir del 01 de Noviembre de 2018, por los motivos invocados en los considerandos del presente.

ARTICULO 2°.- Dispónese, que se abone a la agente antes mencionada en el Adicional de Cajero de Tesorería que se liquida bajo el código 367.

ARTICULO 3°.- Dispónese otorgar a la Agente Caballero Mariel Andrea, Legajo 15.001, D.N.I. N° 22.660.095 la suma de PESOS TRES MIL ($3.000,00), que deberá ser liquidado en el código 175, en función de las tareas asignadas.

ARTICULO 4°.- Exceptuase lo dispuesto en el presente Decreto, a lo establecido en el Decreto N° 1.100/2017, ratificado mediante Decreto N° 191/2018 y 1248/2018.

ARTICULO 5°.- Impútese lo aprobado en las presentes actuaciones en presupuestaria:

0.1.90.01.01.01/ Sec. De Economía y Hacienda.

ARTICULO 6°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y oportunamente archívese.-

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO

Presidente Municipal

ALFREDO DANIEL FRANCOLINI

Secretario de Gobierno

Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ

Secretaria de Economía y Hacienda

MARCELO FABIAN SPINELLI

Secretario de Desarrollo Humano y Salud

Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS

Secretaria de Obras Públicas

JORGE ANTONIO MENDIETA

Secretario de Servicios Públicos

LEANDRO MARCELO CRESTO

Secretario de Deportes

LUIS ENRIQUE SANTANA

---

DECRETON° 1.687/2.018
Concordia, 13 de noviembre de 2018

VISTO el CONVENIO FIRMADO ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION y LA MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO "REFUNCIONALIZACION DE PISCINA Y CERRAMIENTO INTEGRAL DEL CENTRO INTEGRADOR COMUNITARIO VICTOR OPPEL" - CIUDAD DE CONCORDIA, y

CONSIDERANDO:

Que el mencionado Convenio tiene por objeto el otorgamiento de un subsidio institucional para la implementación del proyecto que consiste en la refuncionalizacion de la piscina y el cerramiento perimetral del predio del Centro Integrador Comunitario (CIC) “Víctor Oppel”.

Que el Monto del Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 60/100 ($2.627.434,60). De dicho presupuesto “EL MINISTERIO” aportara el 100% del importe total.

Que este Departamento Ejecutivo Municipal, estima oportuno ratificar el mencionado Convenio, que forma parte integrante del presente Decreto como ANEXO I.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, incisos n y u, de la Ley 10.027 y su modificatoria- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

DECRETA:

ARTICULO 1°.- Ratificase en todos sus términos el Convenio, celebrado entre el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, con domicilio en Av. 9 de Julio 1925 Piso 16 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el Señor Secretario de Articulación de Política Social, Sr. Carlos María PEDRINI, y LA MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA, representada por el SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL, Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO, domiciliado legalmente en la Municipalidad de Concordia, el que como Anexo I forma parte integrante del presente Decreto.

ARTICULO 2°.- Dispónese que la Secretaría de Economía y Hacienda, la Contaduría Municipal, y la Secretaría de Obras y Servicios Públicos tomen debida nota.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese, dése a la Secretaria de Gobierno oportunamente, archívese.

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO

Presidente Municipal

Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS

Secretaria de Obras Públicas

CONVENIO
Proyecto

Refuncionalización de piscina y cerramiento integral del Centro Integrador Comunitario Víctor Oppel Entre el MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION, con domicilio en Avenida 9 de Julio 1925 - Piso 16 - de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en este acto por el Señor Secretario de Articulación de Política Social, Sr. Carlos María PEDRINI, en adelante “EL MINISTERIO”; y la “MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA”, con domicilio en la calle Mitra N° 76, localidad de Concordia, provincia de Entre Ríos, representada en este acto por Sr. Presidente Municipal Sr. Enrique Tomás CRESTO (DNI N° 25.288.016), en adelante “LA MUNICIPALIDAD” convienen en celebrar el presente, el que se regirá por las siguientes cláusulas:

OBJETO

CLAUSULA PRIMERA: El presente convenio tiene por objeto el otorgamiento de un subsidio institucional para la implementación de un Proyecto “Refuncionalización de piscina y cerramiento integral del Centro Integrador Comunitario Victar Oppel”.

El proyecto consiste en la refuncionalización de la piscina y el cerramiento perimetral del predio del Centro integrador Comunitario (CIC) “Victor Oppel”, lo cual permitirá fomentar la integración social entre niños y jóvenes a través de prácticas deportivas, colonia de vacaciones y talleres culturales, brindando un espacio de contención, inclusión y desarrollo.

Con ese propósito se financiara la adquisición de materiales de construcción y mano de obra para refaccionar Centro Integrador Comunitario (CIC) “Victor Oppel”, que se encuentra ubicado en la intersección de las calles Moullins y María López, localidad de Concordia provincia de Entre Ríos Inscripto a nombre de la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA, bajo matricula N° 11.064, nomenclatura catastral Sección 56 - Manzana 0- Parcela 9.

Todos aquellos aspectos que pudieren no estar específicamente contemplados en el presente Acuerdo, se regirán supletoriamente con arreglo a los términos consignados en las actuaciones obrantes en el Expediente MDS N° EX-2018-35187877-APN-DAI#MDS, y el/los informe/s Técnico/a allí junto/s, que “LA MUNICIPALIDAD” declara conocer y aceptar; sin perjuicio de indicaciones y sugerencias eventuales que “EL MINISTERIO” formule a dicho afecto.

FINANCIAMIENTO y FORMA DE PAGO

CLAUSULA SEGUNDA: Con dicho objeto, “EL MINISTERIO” se compromete a transferir a “LA MUNICIPALIDAD” aportes financieros por un importe total de PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS

VEINTICIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 60/100 ($ 2.627.434,6)), en concepto de subsidio no reintegrable sujeto a rendición de cuentas, a girar con arreglo a la forma de pago que “EL MINISTERIO” estime procedente, y en oportunidad que el mismo fije todo ello, de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias y financieras.

CLAUSULA TERCERA: Los fondos serán girados a la Cuenta Bancaria abierta a tal efecto por “LA MUNICIPALIDAD” en la sucursal N° 1560 Concordia” del Banco de la Nación Argentina, que permita su uso inmediato para el cumplimiento de la finalidad del subsidio, y desde la cual se administrarán con carácter exclusivo los recursos afectados al Proyecto, Dicha cuenta deberá operar como receptora y pagadora de las acciones financiadas en el presente Convenio.

DESTINO DE LOS FONDOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

CLAUSULA CUARTA: El monto acordado en cláusula Segunda será transferido por “EL MINISTERIO” a partir de la protocolización del presente convenio y conforme a las disponibilidades presupuestarias existentes. Se establece que “EL MINISTERIO” reconocerá únicamente los valores y/o montos presupuestados oportunamente, quedando a cargo de “LA MUNICIPALIDAD” cualquier modificación o variación de los precios que pudieran surgir al momento de la adquisición de los bienes o servicios necesarios para el cumplimiento del objeto social del Proyecto

CLAUSULA QUINTA: “LA MUNICIPALIDAD” se compromete a invertir la totalidad de los fondos referidos en la cláusula segunda, de acuerdo a las especificaciones técnicas y manteniendo la calidad y particularidades de los bienes aprobados en el expediente N° EX-2018-35187877-APN-DAI#MDS, en financiar la adquisición de materiales de construcción y mano de obra para ejecutar el proyecto de refuncionalización de piscina y cerramiento Integral del Centro Integrador Comunitario (CIC) “Victor OppeL”. La obra consiste en:

a) Trabajos preliminares por un monto de PESOS DOSCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 53/100 ($208.755,53);

b) Procedimientos y cumplimientos por un monto de PESOS CINCO MIL VEINTIDOS CON 99)/100 (5.022,99);

c) Movimiento de tierra por un monto de PESOS CATORCE MIL CIENTO OCHENTA CON 99/100 ($14.180,99);

d) Estructura por un monto de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 39/,100 ($233.481,39);

e) Cercado metálico por un monto de PESOS UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 65/1 00 ($1.533.50.65);

f) Mampostería por un monto de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 57/100 ($ 150.835,57);

g) Pinturas por un monto de PESOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA y SEIS CON 35/100 ($78.586.35);

h) Aberturas por un monto de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS ($105.952):

i) Limpieza de obra por un monto de PESOS VEINTISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON 75/100 ($27,143.75):

J) Instalación sanitaria por un monto de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL TREINTA Y UNO CON 50/100 ($46.031,50);

k) Instalación eléctrica por un monto de PESOS DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON 88/100 ($224.193,88).

CLAUSULA SEXTA: “LA MUNICIPALIDAD” deberá asignar los fondos con arreglo al destino citado en la cláusula quinta no pudiendo alterar dicha finalidad sin la previa y expresa conformidad de “EL MINISTERIO” garantizando asimismo la intangibilidad de los fondos transferidos. Quedando prohibida la utilización de todo tipo de Identificación política vinculada con el uso de los recursos.

CLAUSULA SEPTIMA: “LA MUNICIPALIDAD” arbitrará los medios necesarios para el resguardo de la propiedad de los elementos adquiridos y garantiza la sustentabilidad de las inversiones a realizar, en relación al destino asignado y fines establecidos en el presente Convenio, como así también su utilización en beneficio de la comunidad.

CLAUSULA OCTAVA: “EL MINISTERIO” podrá monitorear y evaluar el proceso de implementación del proyecto, mediante las correspondientes visitas al territorio.

CLAUSULA NOVENA: “EL MINISTERIO” podrá solicitar a “LA MUNICIPALIDAD” cuando lo estime necesario, informes sobre el desarrollo y evolución del proyecto financiado, él los efectos del cumplimiento del presente convenio, debiendo “LA MUNICIPALIDAD” dar respuesta en un plazo no mayor a 10 días corridos.

PLAZO DE VIGENCIA

CLAUSULA DECIMA: El plazo de vigencia del presente convenio es de CIENTO OCHENTA (180) días, a partir de la recepción de los fondos en la cuenta prevista en la cláusula tercera. Correspondiendo los primeros CIENTO CINCUENTA (150) días a la ejecución del proyecto y los TREINTA (30) días posteriores para la presentación de la rendición documentada de los fondos.

CLAUSULA DECIMOPRIMERA: En caso de que “LA MUNICIPALIDAD” requiera un plazo mayor al estipulado, este deberá solicitarse con antelación suficiente al vencimiento del plazo original mediante nota debidamente fundada, La concesión o no de la prórroga quedará a criterio de “EL MINISTERIO” RENDICION DE CUENTAS FINANCIERA E INFORMACION DE GESTION SOCIAL.

CLAUSULA DECIMOSEGUNDA: A los efectos de la demostración del cumplimiento de la finalidad que tiene en mira el apoyo económico previsto en éste convenio, “LA MUNICIPALIDAD” deberá efectuar una rendición de cuentas documentada de la aplicación de los fondos, dentro del plazo de Vigencia establecido en la cláusula decima de conformidad a lo establecido en la Ley 24.156 y Resolución MDS N° 2458/04 y sus Anexos I y II, cuyos términos declara conocer y aceptar. A tal fin, se le hace entrega de una copia de dicho acto administrativo, recibiéndolos “LA MUNICIPALIDAD· de conformidad, sirviendo el presente de eficaz recibo.

La documentación respaldatoria para rendir cuentas de la inversión de los fondos deberá cumplir indefectiblemente los requisitos establecidos en la Resolución General N°  1415/2003 de la AFIP. Los comprobantes podrán ser facturas “B” o “C” según corresponda y emitidas a nombre de “LA MUNICIPALIDAD” y/o ticket emitidos por Controladora Fiscal homologada en AFIP con la debida observancia de los montos a rendir de conformidad con lo expuesto.

Toda la documentación respaldatoria, cualquiera sea al rubro del gasto, debe estar firmada por las autoridades habilitadas a tal efecto y en cuyos originales deberán hacer constar una leyenda que dé cuenta de la imposibilidad de reutilización de esos comprobantes. Dicha leyenda no deberá impedir el correcto análisis y lectura del documento en cuestión.

CLAUSULA DECIMOTERCERA: “LA MUNICIPALIDAD” deberá, además, remitir a “EL MINISTERIO”, junto a la rendición documentada referida.

1) Nota con carácter de declaración jurada donde se indique que se dio cumplimiento al objetivo social referido en la cláusula primera.

2) Certificación final de obra, suscripta por el responsable técnico.

3) Fotografías que den cuenta del cumplimiento del objeto descripto en la cláusula primera.

CONTROL DE GESTION

CLAUSULA DECIMOCUARTA: Las partes convienen que “EL MINISTERIO” tendrá amplias facultades de supervisión y control de las actividades, de las obligaciones asumidas y de la inversión de los fondos, todos ellos atinentes al presente Convenio, comprometiéndose “LA MUNICIPALIDAD” a exhibir y/o remitir oportunamente todos los registros y archivos de información relacionados con este Convenio y/o documentación e información complementaria, cuando le sean solicitados.

A tales efectos, podrán intervenir la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION y la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION (SIGEN), como así también otros organismos de Control habilitados por Ley.

Las tareas de supervisión y control podrán ser efectuadas directamente por el personal del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION, o bien a través de los organismos públicos o privados que este determine, resultando de aplicación lo establecido en el artículo 8° “in fine” de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

CADUCIDAD

CLAUSULA DECIMOQUINTA: En caso de incumplimiento por parte de “LA MUNICIPALIDAD” de las obligaciones prescriptas en este Convenio, como así también la comprobación de falsedad u ocultamiento en la información proporcionada o que proporcione en lo sucesivo, o bien la falta de cumplimiento del objetivo social programado. “EL MINISTERIO” se reserva el derecho a adoptar cualquiera de las siguientes acciones: a) Declarar unilateralmente la caducidad del subsidio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos y solicitar la devolución total o parcial de los fondos transferidos; y b) Fijar plazos para corregir alteraciones en la ejecución del programa. “LA MUNICIPALIDAD” queda obligada a entregar, a requerimiento de “EL MINISTERIO”, la totalidad de la documentación correspondiente a la gestión efectuada.

INDEMNIDAD

CLAUSULA DECIMOSEXTA: “LA MUNICIPALIDAD” se compromete y acuerda en forma irrevocable a mantener indemne a “EL MINISTERIO” por cualquier reclamo, acción judicial, demanda, daño o responsabilidad de cualquier tipo o naturaleza que sea entablada por cualquier persona pública o privada, física o jurídica, o dependientes de “LA MUNICIPALIDAD”, cualquiera fuera la causa del reclamo, responsabilidad que se mantendrá aun terminado el plazo de vigencia del presente Convenio por cualquier causa. La responsabilidad se extenderá a indemnización, gastos y costas, sin que la enunciación sea limitativa.

“LA MUNICIPALIDAD” asume íntegramente la responsabilidad respecto de las consecuencias directas e indirectas que pudieren ocasionar las obligaciones asumidas en relación con el presente Convenio y respecto del bien adquirido y/o servicios prestados con el mismo, como así también de todo efecto inherente a la ejecución del proyecto.

Se deja aclarado que, en ningún caso, las contrataciones realizadas en virtud del presente Acuerdo. se realizarán “por cuenta y orden” de “EL MINISTERIO”.

A tal efecto, “EL MINISTERIO” queda eximido de responder frente a reclamo alguno relacionado con ello.

CONTROVERSIAS

CLAUSULA DECIMOSEPTIMA: En caso de controversia en la interpretación o implementación del presente Convenio, las partes acuerdan someterse a la competencia de los Tribunales Federales con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

DOMICILIOS

CLAUSULA DECIMOCTAVA: Los respectivos domicilios de las partes, indicados en el encabezamiento se consideran constituidos para todos los efectos legales judiciales o extrajudiciales de este Convenio, mientras no se comunique su modificación expresamente y por medio fehaciente.

En prueba de conformidad y aceptación de las clausulas presente instrumento, las partes enunciadas en el encabezamiento suscriben el presente acuerdo en la Ciudad Autónoma de buenos Aires, en dos (2) ejemplares de igual tenor y a un solo efecto, siendo ambos textos igualmente fehacientes. A los………..días del mes de……….de 2018

CARLOS MARIA PEDRINI

Secretario de Articulación de Política Social

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO

---

DECRETO N° 1.688/2.018
Concordia, 13 de noviembre de 2018

VISTO el CONVENIO FIRMADO ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION Y LA MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO “REFUNCIONALIZACION DE PISCINA Y CERRAMIENTO INTEGRAL DEL CENTRO INTEGRADOR COMUNITARIO VICTOR OPPEL – CIUDAD DE CONCORDIA, y

CONSIDERANDO:

Que el mencionado Convenio tiene por objeto el otorgamiento de un subsidio institucional para la implementación del proyecto que consiste en la refuncionalizacion de la piscina y el cerramiento perimetral del predio del Centro Integrador Comunitario (CIC) “Víctor Oppel”.

Que el Monto del Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 60/100 ($2.627.434,60), según convenio que forma parte integrante del presente Decreto como ANEXO I. De dicho presupuesto “EL MINISTERIO” aportara el 100% del mismo.

Que la presente medida se dicta de conformidad a lo dispuesto en el Artículo N° 8 de la Ordenanza N° 36.298, que faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a ampliar el Presupuesto de Gastos y el Cálculo de Recursos del Ejercicio 2018 por nuevos y mayores ingresos con' afectación especifica originado por Leyes, Decretos, Ordenanzas o Convenios con terceros, en el marco de legislaciones especiales, con la condición de la comunicación previa de la decisión de realizar tales ampliaciones al Honorable Concejo Deliberante, y a las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por los Artículos 107°, de la Ley N° 10.027

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

DECRETA:

ARTICULO 1°.- Apruébese la modificación del Presupuesto General de la Administración Municipal, conforme se dispone en los Artículos siguientes.

ARTICULO 2°.- Amplíese en la suma de PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 60/100 ($2.627.434.60) el Cálculo de Recursos de la Administración Municipal destinados a atender los gastos fijados en el Artículo N° 4 del presente Decreto.

APORTES NO REINTEGRABLES   $2.627.434,60.

ARTICULO 3°.- Amplíese en la suma de PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTSIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 60/100 ($2.627.434,60), el Presupuesto de Gastos de la Administración Municipal, para el Ejercicio 2018.

ARTICULO 4°.- Imputar el importe en el Presupuesto General de Gastos de la Administración Municipal para el Ejercicio 2018, en la Partida Presupuestaria que se denomina “REFUNCIONALIZACION PISCINA VICTOR OPPEL”, bajo el Código 0.4.40.02.05.08.61.02 OP.

ARTICULO 5°.- Comuníquese al Honorable Concejo Deliberante, a través de Nota de Estilo con copia del presente Decreto, la utilización de la facultad del Artículo N° 8 de la Ordenanza N° 36.298/2017.

ARTICULO 6°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO

Presidente Municipal

Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS

---

DECRETO N° 1.689/2.018.
Concordia, 13 de noviembre de 2018

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente N° 2295 Letra “D”/18, y

CONSIDERANDO:

Que a tojas 1, la Dirección de Catastro eleva Acta de donación y ficha para la transferencia, correspondiente a los planos de Mensura N° 76352, N° 76360, N° 76353 y N° 76359 Matrícula 140590 año 2014, espacios destinados para calles públicas y equipamiento público, respectivamente, solicitando la inscripción de los inmuebles a favor del Municipio en el Registro Público de la Propiedad, dando cumplimiento a las funciones establecidas en el Título 3 Punto 3.2.2. del Código de Ordenamiento Urbano y Territorial TRANSFERENCIA DE DOMINIO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS.

Que a fojas 2 y 3; obra Acta de Donación, mediante la cual el Señor HÉCTOR HUGO ANDRINI, D.N.I. N° 17.851.505 efectúa la donación de las superficies a inscribir, según documentación adjunta al presente, de los inmuebles de referencia.

Que a fojas 6, obra Ficha para la Transferencia del espacio donado, destinado a calle, Plano de Mensura N° 763521, sito en DEPARTAMENTO CONCORDIA - MUNICIPIO DE CONCORDIA - EJIDO DE CONCORDIA - ZONAS DE CHACRAS - CHACRA N° 2 (Parte) B y O, Partida Provincial N° 110133, Partida Municipal N° 49752, constando con una superficie total de CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS METROS CUADRADOS CON SESENTA DECIMETROS CUADRADOS (4.786,60 m²), cuyas medidas, límites y linderos son las siguientes:

NORTE: Línea amojonada (1-2) al rumbo S 80 ° 03' E de 217,83 m., que linda con calle Los Cerros.

ESTE: Línea amojonada 2-3 al rumbo S 09° 38' O de 201,90 m. que linda con Avenida Monseñor Rosch.

SUR: Línea amojonada 3'-4 al rumbo N 79° 19' O de 12,00 m. que linda con calle Cabo 1° J. A. Sendros; 4-24 al rumbo N 09° 38'E de 191,84 m. que linda con los lotes: 8 y 7 de Unión de Estudiantes y Egresados Terciarios; calle Sargento A.L. Cabrera; y lote 6 de Unión de Estudiantes y Egresados Terciarios; 24-13 al rumbo N 79° 06'0 de 193,83 m. que linda con los lotes 6, 9, 5, 9 , 4, 3 y 2 de Unión de Estudiantes y Egresados Terciarios; 13-11 al rumbo S 10° 20'0 de 54,60 m. que linda con Unión de Estudiantes y Egresados Terciarios; y 11-12 al rumbo N 77° 01'0 de 12,12 m. que linda con Roque Senise .

OESTE: Línea 12-1 al rumbo N 10° 20'E de 60,70 m. que linda con calle Chile.

Que a fojas 7, obra Ficha para la Transferencia del espacio donado, destinado a calle, Plano de Mensura N° 76360, sito en DEPARTAMENTO CONCORDIA - MUNICIPIO DE CONCORDIA - EJIDO DE CONCORDIA - ZONAS DE CHACRAS - CHACRA N° 2 (Parte) B y D, Partida Provincial N° 110133, Partida Municipal N° 49752, constando con una superficie total de TRES MIL SETECIENTOS VEINTITRES METROS CUADRADOS CON OCHENTA DECIMETROS CUADRADOS (3.723,80 m²), cuyas medidas, límites y linderos son las siguientes:

NORTE: Líneas amojonadas (16-19) al rumbo S 79° 06' E de 10,00 m. que linda con el lote 1 de Unión de Estudiantes y Egresados Terciarios; 19-22 al rumbo S 12° 19'0 de 70,66 m., 22-21 al rumbo S 77° 39'E de 60,95 m., 21-20 al rumbo N 09° 46'E de 72,19 m. que lindan con el lote 5 de Unión de Estudiantes y Egresados Terciarios; 20-23 al rumbo S 79° 06'E de 10,00 m. que linda con lote 1 de Unión de Estudiantes y Egresados Terciarios; 23-26 al rumbo S 09° 46'0 de 89,04 m. y 26-25 al rumbo S 79° 19 E de 58,06 m. que lindan con el lote 6 e Unión de Estudiantes y Egresados Terciarios.

ESTE: Líneas amojonadas 25-28 al rumbo S 09° 38'0 de 12,12 m. que linda con el lote 1 de Unión de Estudiantes y Egresados Terciarios, destinado a calle pública.

SUR: Líneas amojonadas 28-27 al rumbo N 79° 19'0 de 58,09 m.; 27-5 al rumbo S 09°46'0 de 90,90 m. que linda con los lotes 7 y 8 de Unión de Estudiantes y Egresados Terciarios; 5-6 al rumbo N 790 19'0 de 7,00 m. que linda con calle Cabo 1° J.A. Sendros; 6- 7 al rumbo N 09° 46'E de 109,80 m. y 7-8 al rumbo N 77° 39'0 de 74,40 m. que lindan con Roque Senise .

OESTE; Línea amojonada 8-16 al rumbo N 12° 19'E de 80,40 m. que linda con Roque Seníse: y el lote 4 de Unión de Estudiantes y Egresados Terciarios.

Que a fojas 8, obra Ficha para la Transferencia del espacio donado, destinado a equipamiento público, Plano de Mensura N° 76353, sito en DEPARTAMENTO CONCORDIA - MUNICIPIO DE CONCORDIA - EJIDO DE CONCORDIA - ZONA DE CHACRAS - CHACRA 2 (Parte) Grupo B y D - Partida Provincial N° 110133, Partida Municipal N° 49752, constando con una superficie total de TRESCIENTOS TRES METROS CUADRADOS CON NOVENTA Y NUEVE DECIMETROS CUADRADOS (303,99 m2), cuyas medidas, límites y linderos son las siguientes:

NORTE: Línea amojonada (13-14) al rumbo S 79° 06' E de 10,00 m. que linda con el lote 1 de Unión de Estudiantes y Egresados Terciarios, destinado a calle pública.

ESTE: Líneas amojonadas (14-17) al rumbo S 10° 20'0 de 30,40 m. que linda con el lote 3 de Unión de Estudiantes y Egresados Terciarios.

SUR: Línea amojonada (17-18) al rumbo N 79° 06' O de 10,00 m. que linda con el lote 3 de Unión de Estudiantes y Egresados Terciarias.

OESTE; Línea amojonada (18-13) al rumbo N 10° 20' E de 30,40 m. que linda con el lote 1 de Unión de Estudiantes y Egresados Terciarios.

Que a fojas 9, obra Ficha para la Transferencia del espacio donado, destinado a espacio verde, Plano de Mensura N° 76359, sito en DEPARTAMENTO CONCORDIA - MUNICIPIO DE CONCORDIA - EJIDO DE CONCORDIA - ZONA DE CHACRAS - CHACRA 2 (Parte) Grupo B y D - Partida Provincial N° 110133, Partida Municipal N° 49752, constando con una superficie total de DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN METROS

CUADRADOS CON SESENTA Y OCHO DECIMETROS CUADRADOS (2.421,68m²), cuyas medidas, límites y linderos son las siguientes:

NORTE: Línea amojonada (30-29) al rumbo S 790 19' E de 58,20 m. que linda con el lote 7 de Unión de Estudiantes y Egresados Terciarios, destinado a calle pública.

ESTE: Línea amojonada (29-4) al rumbo S 09° 38'0 de 41,58 m. que linda con el lote 1 de Unión de Estudiantes y Egresados Terciarios.

SUR: Línea amojonada (4-5) al rumbo N 79° 19' O de 58,30 m. que linda con calle Cabo 1° J. A. Sendros.

OESTE; Línea amojonada (5-30) al rumbo N 09046' E de 41,58 m. que linda con el lote 9 de Unión de Estudiantes y Egresados Terciarios, destinado a calle pública.

Que a fojas 13 y 25, obra dictamen 'del Departamento Asesoría Legal y Técnica de la Secretaría de Obras Públicas.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107° inciso u), de la Ley 10027, régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Acéptase la donación efectuada por el Señor HÉCTOR HUGO ANDRINI, D.N.I. N° 17.851.505, según documentación adjunta al presente, a la Municipalidad de Concordia, de los siguientes espacios:

INMUEBLE 1: destinado a calle, Plano de Mensura N° 763521, sito en DEPARTAMENTO CONCORDIA - MUNICIPIO DE CONCORDIA - EJIDO DE CONCORDIA - ZONAS DE CHACRAS - CHACRA N° 2 (Parte) B y D, Partida Provincial N° 110133, Partida Municipal N° 49752, constando con una superficie total de CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS METROS CUADRADOS CON SESENTA DECIMETROS CUADRADOS (4.786,60 m²), cuyas medidas, límites y linderos son las siguientes:

NORTE: Línea amojonada (1-2) al rumbo S 80° 03' E de 217,83 m., que linda con calle los Cerros.

ESTE: Línea amojonada 2-3 al rumbo S 09° 38' O de 201,90 m. que linda con Avenida Monseñor Rbsch.

SUR: Línea amojonada 3-4 al rumbo N 79° 19' O de 12,00 m. que linda con calle Cabo 1° J.A Sendros; 4-24 al rumbo N 09° 38 'E de 191,84 m. que linda con los lotes: 8 y 7 de Unión de Estudiantes y Egresados Terciarios; calle Sargento A. Cabrera; y lote 6 de Unión de Estudiantes y egresados y Egresados Terciarios; 24-13 al rumbo N 79° 06'0 de 193,83 m. que linda con los lotes 6, 9, 5, 9, 4, 3 y 2 de Unión de Estudiantes y Egresados Terciarios; 13-11 al rumbo S 10° 20'0 de 54,B° m. que linda con Unión de Estudiantes y Egresados Terciarios; y 11-12 al rumbo N 77° 01 'O de 12,12 m. que linda con Roque Senise.

OESTE: Línea 12-1 al rumbo N 10° 20'E de 60,70 m. que linda con calle Chile.

INMUEBLE II: destinado a calle, Plano de Mensura N° 76360, sito en DEPARTAMENTO CONCORDIA - MUNICIPIO DE CONCORDIA - EJIDO DE CONCORDIA - ZONAS DE CHACRAS - CHACRA N° 2 (Parte) B y D, Partida Provincial N° 110133, Partida Municipal N° 49752, constando con una superficie total de TRES MIL SETECIENTOS VEINTITRES METROS CUADRADOS CON OCHENTA DECIMETROS

CUADRADOS (3.723,80 m2), cuyas medidas, límites y linderos son las siguientes:

NORTE: Líneas amojonadas (16-19) al rumbo S 79° 06' E de 10,00 m. que linda con el lote 1 de Unión de Estudiantes y Egresados Terciarios; 19-22'al rumbo S 12° 19'0 de 70,66 m., 22-21 al rumbo S 77° 39'E de 60,95 m., 21-20 al rumbo N 09° 46'E de 72,19 m. que lindan con el lote 5 de Unión de Estudiantes y Egresados Terciarios; 20-23 al rumbo S

79° 06'E de 10,00 m. que linda con lote 1. de Unión de Estudiantes y Egresados Terciarios;

23-26 al rumbo S 09° 46'0 de 89,04 m. y 26·25 al rumbo S 79° 19 E de 58,06 m. que lindan con el lote 6 de Unión de Estudiantes y Egresados Terciarios.

ESTE: Líneas amojonadas 25-28 al rumbo S 09° 38'0 de 12,12 m. que linda con el lote 1 de Unión de Estudiantes y Egresados Terciarios, destinado a calle pública.

SUR: Líneas amojonadas 28-27 al rumbo N 79° 19'0 de 58,09 m.; 27-5 al rumbo S 09° 46'0 de 90,90 m. que linda con los lotes 7 y 8 de Unión de Estudiantes y Egresados Terciarios; 5-6 al rumbo N 79° 19' 0 de 7,00 m. que linda con calle Cabo 1° J.A Sendros; 6- 7 al rumbo N 09° 46' E de 109,80 m. y 7-8 al rumbo N 77° 39'0 de 74,40 m. que lindan con Roque Senise.

OESTE; Línea amojonada 8-16 al rumbo N 12° 19'E de 80,40 m. que linda con Roque Senise; y el lote 4 de Unión de Estudiantes y Egresados Terciarios.

INMUEBLE III: destinado a equipamiento público, Plano de Mensura N° 76353, sito en DEPARTAMENTO CONCORDIA - MUNICIPIO DE CONCORDIA - EJIDO DE CONCORDIA - ZONA DE CHACRAS - CHACRA 2 (Parte) Grupo B y D - Partida Provincial N° 110133, Partida Municipal N° 49752, constando con una superficie total de DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO METROS CUADRADOS CON SESENTA Y OCHO DECIMETROS CUADRADOS (2.421 ,68m2), cuyas medidas, límites y linderos son las siguientes:

NORTE: Línea amojonada (13-14) al rumbo S 79° 06' E de 10,00 m. que linda con el lote 1 de Unión de Estudiantes y Egresados Terciarios, destinado a calle pública.

ESTE: Líneas amojonadas (14-17) al rumbo S 10° 20'0 de 30,40 m. que linda con el lote 3 de Unión de Estudiantes y Egresados Terciarios.

SUR: Línea amojonada (17-18) al rumbo N 79° 06' O de 10,00 m. que linda con el lote 3 de Unión de Estudiantes y Egresados Terciarios.

OESTE; Línea amojonada (18-13) al rumbo N 10° 20' E de 30,40 m. que linda con el lote 1 de Unión de Estudiantes y Egresados Terciarios.

INMUEBLE IV: destinado a espacio verde, Plano de Mensura N° 76353, sito en DEPARTAMENTO CONCORDIA - MUNICIPIO DE CONCORDIA - EJIDO DE CONCORDIA - ZONA DE CHACRAS - CHACRA 2 (Parte) Grupo B y D - Partida Provincial N° 110133, Partida Municipal N° 49752, constando con una superficie total de DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO METROS CUADRADOS CON SESENTA Y OCHO DECIMETROS CUADRADOS (2.421 ,68m²), cuyas medidas, límites y linderos son las siguientes: 

NORTE: Línea amojonada (30-29) al rumbo S 79° 19' E de 58,20 m. que linda con el lote 7 de Unión de Estudiantes y Egresados Terciarios, destinado a calle pública.

ESTE: Línea amojonada (29-4) al rumbo S 09° 38'0 de 41,58 m. que linda con el lote 1 de Unión de Estudiantes y Egresados Terciarios, destinado a calle pública.

SUR: Línea amojonada (4-5) al rumbo N 79° 19' O de 58,30 m. que linda con calle Cabo 1° J. A. Sendros.

OESTE; Línea amojonada (5-30) al rumbo N 09° 46' E de 41,58 m. que linda con el lote 9 de Unión de Estudiantes y Egresados Terciarios, destinado a calle pública.

ARTICULO 2°.- Establécese que los gastos resultantes de la presente tramitación sean a cargo de la Municipalidad de Concordia.

ARTICULO 3°.- Facúltase al Asesor legal y Técnico, Dr. DIEGO LUIS LABEQUE DREWANZ, Matrícula N° 7697 F° 209 TI, de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, a efectuar las gestiones administrativas y/o judiciales, tendientes a cumplimentar las inscripciones de dominio de los inmuebles en cuestión.

ARTICULO 4°.- Gírese a conocimiento del. Departamento Asesoría legal y Técnica de la Secretaría de Obras Públicas, debiéndose dar intervención a la Dirección de Catastro y en su oportunidad, a la Dirección de Rentas, dependientes de la Secretaría de Economía y Hacienda.

ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, regístrese, dése a la Secretaría de Gobierno y oportunamente, archívese.

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO

Presidente Municipal

Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS

Secretaria de Obras Públicas.