Boletim Oficial Nº 2703 - Concordia, 26 de julho de 2016

Las siguientes Ordenanzas y Decretos conforman el presente Boletín Oficial Municipal:

Ordenanza: 35.765, 35.772, 35.773 y 35.774.- Decretos: 754/2.016, 755/2.016, 756/2.016, 757/2.016, 758/2.016, 759/2.016, 760/2.016, 761/2.016, 762/2.016, 763/2.016, 764/2.016, 765/2.016, 766/2.016, 767/2.016, 768/2.016, 769/2.016, 770/2.016, 771/2.016, 774/2.016, 775/2.016, 777/2.016, 779/2.016, 780/2.016, 782/2.016, 783/2.016, 784/2.016, 785/2.016 y 786/2.016.- Resoluciones: 35.775, 35.776 y 35.777.-

Concordia, 30 de Junio de 2016
Expte. Nº 22.112-DE.

ORDENANZA SOBRE CREACION REGIMEN DE RECUPERO COSTO EN SALUD (RRCS).

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CONCORDIA
SANCIONA LA SIGUIENTE
ORDENANZA

ARTÍCULO 1°.- Crease el “Régimen de Recupero de Costo en Salud” (RRCS) en el ámbito de la Municipalidad de Concordia, Secretaria Desarrollo Humano, Salud y Ambiente (SDHSyA), Subsecretaria de Salud, que tiene como objeto recuperar el costo de la atención diaria a beneficiarios y adherentes a las obras sociales y que poseen seguro de salud en todos los servicios de salud ofrecidos por la Municipalidad de Concordia en sus diferentes dependencias como la Dirección de Especialidades Médicas, Centros de Salud Municipales, Fortalecimiento Social y Dirección de Discapacidad (PROMAR), creados o a crearse en el futuro, y en los brindados en la vía pública dentro y fuera del ejido de la ciudad de Concordia, atenciones domiciliarias, derivaciones por accidentes o inconvenientes sanitarios.

ARTÍCULO 2º.- Dejase establecido que aquellas personas que tuvieren cobertura social y que concurrieran a las dependencias de salud de la SDHSyA serán asistidos y recibirán todos los servicios asistenciales, sin perjuicio de la obligación de ésta de arancelar las prestaciones otorgadas de conformidad al nomenclador que corresponda, al igual que los traslados, derivaciones, y domicilios a las personas vivas o fallecidas.

ARTÍCULO 3º.- La Autoridad de Aplicación será la Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Ambiente, a través de la Subsecretaría de Salud, quien a través de sus áreas pertinentes arbitrará los medios para su administración e implementación.

ARTÍCULO 4°.- Dispónese que el Régimen de Recupero de Costo en Salud” (RRCS) por las prestaciones y servicios otorgados según lo dispuesto en el Art. 2° de la presente Ordenanza se ajustará a lo dispuesto en los Nomencladores en vigencia, según la Obra Social, mutual, prepaga, seguro, etc. de que se trate.

ARTÍCULO 5°.- Dispónese que la Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Ambiente, arbitrará los medios pertinentes para que CAPS, la Dirección de Especialidades Médicas, la Dirección de Discapacidad (PROMAR), la Dirección de Fortalecimiento Social o cualquier otro organismo creado o por crear dependiente de esta Secretaria extiendan la documentación necesaria que permita el recupero de costo.

ARTÍCULO 6°.- Los recursos que se deriven de la implementación del RRC serán depositados en una cuenta especial dispuesta a tal efecto.

ARTICULO 7.- Los recursos obtenidos se aplicarán, de acuerdo a lo dispuesto en al Art. 13 del Decreto Nacional 939/2000 con el objetivo allí establecidos y en la siguiente proporción: Un veinticinco por ciento (% 25) al Fondo de Redistribución Solidaria destinado al desarrollo de Acciones y/o programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad que tomen como referencia lo establecido en el Decreto N° 455/00.- b) Un veinticinco por Ciento (%25) al Fondo de Inversiones, Funcionamiento y mantenimiento del hospital administrado por la autoridad de aplicación, y c) Un cincuenta por ciento (%50) al Fondo para distribución mensual entre todo el personal del establecimiento sin distinción de categorías y funciones, de acuerdo con las pautas Y en los porcentajes que la autoridad determinen.

ARTÍCULO 8.- Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir los Decretos y Convenios que correspondan a fin de instrumentar lo dispuesto en la presente Ordenanza y toda aquella otra medida que estime conveniente en función de fortalecer y perfeccionar el sistema de recupero de costos de los centros asistenciales municipales.

ARTÍCULO 9°.- La presente se reglamentará en un término no menor a 90 días a partir de su promulgación.

ARTÍCULO 10°.-Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES “EVA PERON” 30 de Junio de 2016

Sr. ARMANDO LUIS GAY
Presidente
Dra. DELIA TALLARICO DE SOAGE
Secretaria

DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 14 de julio de 2016

ORDENANZA N° 35.765

Téngase por Ordenanza Municipal, comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Cr. NORBERTO MARTIN SANTANA
Secretario de Gobierno
a/c Depto. Ejecutivo Municipal
GUILLERMO ECHANAUSE
Secretario de Desarrollo Humano, Salud y Ambiente
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Concordia, 11 de Julio de 2016
Expte. Nº 22.132-DE

ORDENANZA SOBRE SISTEMA RECUPERACION DE MOTO VEHÍCULOS

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CONCORDIA
SANCIONA LA SIGUIENTE
ORDENANZA

ARTÍCULO 1°.- DISPONESE que los titulares del dominio o legítimos poseedores de moto-vehículos retenidos por infracciones a normas de tránsito, mal uso de la vía pública o que hayan merecido sanciones pecuniarias por parte del Juzgado de Faltas, podrán retirar los mismos previo pago al contado y en efectivo de las sumas que resultaren de la sanción impuesta, con la reducción en un cincuenta por ciento (50%) del total determinado al momento del acogimiento, más los gastos de traslado desde el lugar de la comisión de la falta hacia el depósito municipal o policial que determine, quedando eximidos del pago de los gastos que genere el depósito del moto-vehículo en los ámbitos municipal o policial.

ARTÍCULO 2º.- Quienes utilicen la presente Ordenanza se encuentran sujetos a la observancia y cumplimiento de la normativa vigente y aplicable por el Juzgado de Faltas, por el término de doce (12) meses a contar desde su acogimiento al sistema, produciendo en caso de inobservancia la caducidad del beneficio concedido y haciendo exigible la totalidad del monto pecuniario fijado como sanción en forma originaria, con mas los recargos legales.

ARTÍCULO 3º.- El Juzgado de Faltas será el órgano encargado de la aplicación el Sistema de Recuperación de moto-vehículos retenidos, respetando en su instrumentación las normas y disposiciones reglamentarias existentes y vigentes para la devolución de vehículos retenidos y lo dispuesto en la presente, quedando expresamente establecido que no podrá hacerse entrega de los mismos sin la autorización expresa y por escrito que expida el Juez de Faltas interviniente.

ARTÍCCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES “EVA PERON” 7 de Julio de 2016.

Sr. ARMANDO LUIS GAY
Presidente
Dra. DELIA TALLARICO DE SOAGE
Secretaria

DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 15 de julio de 2016

ORDENANZA N° 35.772

Téngase por Ordenanza Municipal, comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cr. NORBERTO MARTIN SANTANA
Secretario de Gobierno.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Concordia, 7 de Julio de 2016
Expte. Nº 21.983-SC

ORDENANZA SOBRE OBLIGATORIEDAD INSTALACION DE ASIENTOS
ESPECIALES PARA PERSONAS OBESAS.

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CONCORDIA
SANCIONA LA SIGUIENTE
ORDENANZA

ARTÍCULO 1°.- Dispóngase la obligatoriedad de la instalación de asientos especiales para personas obesas en todos los espacios de acceso público tales como cines, teatros, cafeterías, pubs, bares, estadios deportivos, salas de espera, etc.

ARTÍCULO 2º.- Los asientos especiales para personas obesas no tendrán que contar con insignias ni objetos que demarquen como diferentes. El ancho entre ejes de brazo no será inferior a 80 centímetros y la profundidad mínima del asiento será de 70 centímetros.

En espacios con pasillos interiores en fila de asientos o butacas se deberá proveer un ancho de separación de 90 centímetros como mínimo en los sectores dónde se ubiquen los mencionados asientos.

ARTÍCULO 3º.- El número de asientos especiales para personas obesas será en una proporción no menor al 5% de las plazas totales. En los distintos espacios de acceso público se deberá garantizar y facilitar la visibilidad y localización de los mismos.

ARTÍCULO 4°.- Para evitar situaciones de discriminación estos asientos además de las dimensiones especiales solicitadas, deberán tener las mismas características de construcción del tipo de asientos o similares al resto que se encuentren en ese espacio, con los refuerzos estructurales necesarios para contener mayores pesos.

ARTÍCULO 5°.- Designar al ENCOTUR y a Inspección General como autoridades de aplicación de la presente Ordenanza.

ARTÍCULO 6°.- Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar algún incentivo a quien cumpla la presente, o penalidad en caso de que no se implemente.

ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES “EVA PERON” 7 de Julio de 2016

Sr. ARMANDO LUIS GAY
Presidente
Dra. DELIA TALLARICO DE SOAGE
Secretaria

DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 19 de julio de 2016

ORDENANZA N° 35.773

Téngase por Ordenanza Municipal, comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
GUILLERMO ECHENAUSE
Secretario de Desarrollo Humano, Salud y Ambiente.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Concordia, 11 de Julio de 2016
Expte. Nº 22.164-DE

ORDENANZA SOBRE RATIF. DECRETO N° 670/2016 SOBRE AMPLIACION EN
180 DÍAS PLAZO ORDENANZA 35629.

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CONCORDIA
SANCIONA LA SIGUIENTE
ORDENANZA

ARTÍCULO 1°.- Ratificar en todos sus términos el Decreto N° 670/16 del Departamento Ejecutivo Municipal, por el cual se amplía el plazo de la suspensión de la puesta en vigencia de la Ordenanza N° 35.572.

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES “EVA PERON” 7 de Julio de 2016

Sr. ARMANDO LUIS GAY
Presidente
Dra. DELIA TALLARICO DE SOAGE
Secretaria

DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 19 de julio de 2016

ORDENANZA N° 35.774

Téngase por Ordenanza Municipal, comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Ing. CARLOS HORACIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DECRETO Nº 754/2.016
Concordia, 18 de julio de 2016

VISTO que por Expediente N° 1.180.206, se tramita factura B N° 0009.00002227 emitida por la razón social: DRI PRESTACIONES S.R.L., por un importe total de $ 14.520,00 y,

CONSIDERANDO:

Que dicho tramite corresponde al pago por el servicio de sepelio brindado a la extinta Romero Lidia B., MI N° 21.952.124, el día 11.09.15, por orden expresa de la entonces Secretaria de Desarrollo Social Gloria Warner.

Que obra Decreto N° 1176/2015, el cual dispone la continuidad de dicho trámite.

Que la Dirección de Planificación y Presupuesto imputa preventivamente el gasto generado.

Que la Secretaria de Economía y hacienda autoriza la erogación en cuestión.

Que la Dirección de Compras y Suministros informa sobre las actuaciones generadas al respecto.

Que la Dirección de Contaduría realiza las observaciones de rigor.

Que los precios facturados son acordes a los de plaza vigente.

Que si bien la factura indicada en el VISTO, expresa “Suma de sus pagos” la misma corresponde a cuenta corriente, tal lo estipulado por esta Municipalidad según normativa vigente.

Que se toma conocimiento de las demás observaciones formulada.

Que no obstante lo observado por la Contaduría, corresponde dar curso favorable al presente tramite.

Que corresponde encuadrar dicha erogación en el Articulo 12º, Inciso d.2 de la Ordenanza Nº 34.698.

Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Articulo 107°), Incisos ñ), q) y u) de la Ley Provincial N° 10.027 y modificatorias - Régimen Municipal -

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTICULO 1°.- Rectifíquese el 1° párrafo del Considerando del Decreto N° 1176/2015, donde dice...21.958.124" debe expresarse" ...21.952.124".

ARTICULO 2°.- Téngase por válida la enmienda realizada en el Visto Decreto N° 1176/2015.

ARTICULO 3°.- Apruébese el gasto tramitado en el Expediente N° 1.180.206, por el importe total de PESOS CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTE. ($ 14.520,00.-) y declarar legítimo dicho pago a DRI PRESTACIONES S.R.L., conforme al artículo 113º de la Ordenanza N° 346.98, encuadrando dicho gasto en el Artículo 12°, Inciso d.2 de la Norma antes mencionada, en virtud de los Considerandos precedentes.

ARTICULO 4°.- Impútese el gasto reconocido y aprobado en el Artículo 3° a la partida presupuestaria N° 0.4.30.01.03.04.34.01 - DH.

ARTICULO 5°.- Girase a Contaduría y Tesorería a sus efectos.

ARTICULO 6°.- Comuníquese, Publíquese, Regístrese y Archívese.

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
GUILLERMO ECHANAUSE
Secretario de Desarrollo Humano, Salud y Ambiente.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DECRETO N° 755/2.016
Concordia, 18 Julio de 2.016

VISTO lo dispuesto en Decreto Nº 287/16 y;

CONSIDERANDO:

Que el citado Decreto surgió del acuerdo celebrado entre las Asociaciones Gremiales y el Departamento Ejecutivo Municipal.

Que el mismo dispone un incremento de sueldos del veintidós por ciento (22 %) en la escala salarial a partir de los haberes del mes de Marzo 2016, y un trece por ciento (13%) a partir de los haberes del mes de Julio 2016.

Que por tal motivo corresponde elaborar una nueva escala salarial que contemple los haberes a regir a partir del mes en curso con el incremento acordado oportunamente.-

Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º incisos b), ñ), q) y u) de la Ley 10.027 - Ley Orgánica de los Municipios de Entre Ríos;

Por ello:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Apruébase la nueva escala de sueldos del personal de la Administración Pública Municipal, la cual quedará redactada de la siguiente manera:

PRESIDENTE MUNICIPAL $ 1.375,00
VICEPRESIDENTE MUNICIPAL $ 12.841,91
SECRETARIO D.E. $ 11.301,78
SECRETARIO - H.C.D. $ 11.301,78
SUB-SECRETARIO D.E. $ 10.956,13
DIRECTOR POLITICO $10.091,09
24 $10.831,64
23 $ 9.981,24
22 $ 9.296,76
21 $ 8.888,82
20 $ 8.550,07
19 $ 8.308,09
18 $ 8.211,27
17 $ 8.142,16
14-15-16 $ 8.073,01
12 y 13 $ 7.990,04
10 y 11 $ 7.914,00
6-7-8-9 $ 7.837,92
1-2-3-4-5 $ 7.782,63

ARTICULO 2°.- Determínase que lo dispuesto los Artículos precedentes del presente Decreto se implemente a partir del 1º de Julio del año en curso.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Secretaría de Gobierno y remítase el presente ad-referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cr. ALVARO ENRIQUE SIERRA
Secretario de Economía y Hacienda.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DECRETO N° 756/2.016
Concordia, 18 de julio de 2016

VISTO la Ordenanza N° 35.401/14, de fecha 21/11/2014; y,

CONSIDERANDO:

Que mediante la mencionada Ordenanza, se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal, a disponer la donación de un inmueble de propiedad municipal, que forma parte de una mayor extensión, Matrícula N° 108833, Partida Provincial N° 60.391, cuyas medidas y superficies se encuentran especificadas en la misma, libre de ocupantes, y en buenas condiciones topográficas y de mantenimiento, a favor del Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, para la construcción de un Centro Provincial de Atención y Recuperación de Adicciones.

Que en virtud de ello, y conforme lo plasmado en la Ordenanza de marras, este Departamento Ejecutivo Municipal, estima atinente disponer la donación del inmueble de propiedad municipal, que forma parte de una mayor extensión, Matrícula N° 108833, Partida Provincial N° 60.391, a favor del Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, para la construcción de un Centro Provincial de Atención y Recuperación de Adicciones de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza N° 35.401/14.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, Inciso u) de la Ley N° 10027 y su Modificatoria ley N° 10.082 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTICULO 1°.- Dispónese la donación de un inmueble de propiedad municipal, que forma parte de una mayor extensión, Matrícula N° 108833, Partida Provincial N° 60.391, cuyas medidas y superficies se encuentran especificadas en la Ordenanza N° 35.401/14, de fecha 21/11/2014, libre de ocupantes, y en buenas condiciones topográficas y de mantenimiento, a favor del Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, para la construcción de un Centro Provincial de Atención y Recuperación de Adicciones, en un todo de acuerdo con lo establecido en dicha Ordenanza, y con los datos catastrales indicados al efecto.

ARTICULO 2°.- Autorizase a la Secretaria de Obras y Servicios Públicos para que arbitre las medidas pertinentes para el cumplimiento de la presente disposición.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Secretaría de Gobierno, y oportunamente, archívese.

DECRETO N° 757/2.016
Concordia, 18 de julio de 2016

VISTO la Ordenanza N° 35.415/14, de fecha 18/12/2014; y,

CONSIDERANDO:

Que mediante la mencionada Ordenanza, se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal, a disponer la donación de un inmueble de propiedad municipal, que forma parte de una mayor extensión, Matrícula N° 129184, Partida Provincial N° 60.300, cuyas medidas y superficies se encuentran especificadas en la misma, libre de ocupantes, y en buenas condiciones topográficas y de mantenimiento, a favor de, Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, para la construcción de la Escuela Primaria N° 78.

Que en virtud de ello, y conforme lo plasmado en la Ordenanza de marras, este Departamento Ejecutivo Municipal, estima atinente disponer la donación del inmueble de propiedad municipal, que forma parte de una mayor extensión Matrícula N° 129184, Partida Provincial N° 60.300, a favor del Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, para la construcción de la Escuela Primaria N° 78 de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza N° 35.415/14.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas a Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, inciso u) de la Ley N° 10027 y Modificatoria ley N° 10.082 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTICULO 1°.- Dispónese la donación de un inmueble de propiedad municipal, que forma parte de una mayor extensión, Matrícula N° 129184, Partida Provincial N° 60.300, cuyas medidas y superficies se encuentran especificadas en la Ordenanza N° 35.415/14, de fecha 18/12/2014, libre de ocupantes, y en buenas condiciones topográficas y de mantenimiento, a favor del Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, para la construcción de la Escuela Primaria N° 78, en un todo de acuerdo con lo establecido en dicha Ordenanza, y con los datos catastra es indicados al efecto.

ARTICULO 2°.- Autorízase a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos para que arbitre las medidas pertinentes para el cumplimiento de la presente disposición.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Secretaría de Gobierno, y oportunamente, archívese.

DECRETO N° 758/2.016
Concordia, 19 de julio de 2016

VISTO el Expediente Interno N° 179 Letra “C”/16, en el cual la Coordinador de Comisiones Vecinales presenta la documentación para el reconocimiento de las nuevas autoridades de la Comisión Vecinal del Barrio “SAN PANTALEON” y,

CONSIDERANDO:

Que en el acto eleccionario llevado a cabo el día 04/06/16, participaron las listas Azul N° 10, Amarillo N° 2 y Celeste N° 17, cuyo resultado favoreció como ganadora a la Lista Amarillo N° 2 por un total de CIENTO NUEVE (109) votos, habiendo obtenido la Lista Azul N° 10 un total de SETENTA Y DOS (72) votos.

Que en virtud de lo informado por la Coordinación de Comisiones Vecinales a fojas 136 y 138, la Lista Amarillo N° 2, ha cumplimentado los requisitos establecidos por la Ordenanza N° 21.470 y modificatorias, correspondiendo proceder a su reconocimiento con la asignación de la totalidad de los cargos, teniendo en cuenta que la lista que obtuviera la minoría no ha ejercido el derecho a ocupar los cargos que le correspondiera de acuerdo con el Artículo 5° de la Ordenanza N° 21.470, el que establece que del total de cargos que contemple el Reglamento para la Comisión Directiva, el treinta por ciento (30%), adjudicará a la primera minoría en caso de haberse presentado más de una lista en las elecciones respectivas, siempre que dicha lista haya obtenido más del veinticinco por ciento (25%) de votos emitidos Válidos.

Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°) de la Ley N° 10.027 y modificatorias - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Reconocese las nuevas autoridades de la Comisión Vecinal del Barrio “SAN PANTALEON”, con mandato de TRES (3) años, a partir del 04 de JUNIO de 2016, la que estará compuesta de la siguiente manera:

CARGO APELLIDO Y NOMBRES DNI
Presidente PARIS DANIEL ESTEBAN 24.696.605
Vicepresidente RAYA DARIO GERMAN 26.188.026
Secretario de Organización DIAZ MIGUEL ANGEL 27.739.774
Secretario de Acción Social SOSA ROMINA RAQUEL 32.410.833
Tesorero ADENTE DANIELA ORIANA 39.035.153
Vocal Titular MARZA VICTOR DANIEL 22.023.740
Vocal Titular AYALA RUBEN DARIO 13.519.454
Vocal Titular COSTABEL MARIANO JAVIER 27.739.789
Vocal Suplente TABORDA LEANDRO 29.170.188
Vocal Suplente ARCE JORGE ANTONIO 10.699.521
Revisor de Cuentas GONZALEZ JULIO CESAR 29.014.058
Revisor de Cuentas ROLDAN RODOLOFO ANTONIO 20.765.690
Apoderado IBAÑEZ JESUS GERDO MAURICIO 16.794.082
Apoderado CARDOZO JOSE HUGO 23.009.225

ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Secretaría de Gobierno y oportunamente archívese.

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
GUILLERMO ECHANAUSE
Secretario de Desarrollo Salud y Ambiente.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DECRETO N° 759/2.016.
Concordia, 19 de julio de 2016

Visto,

La creación de la Unidad Vicepresidencia Municipal en el ámbito de la Presidencia Municipal y la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, y

CONSIDERANDO:

Que a los fines del cumplimiento de los objetivos, requerimientos y lineamientos establecidos por esta nueva gestión de gobierno municipal, se hace necesario contar con el personal idóneo y probo para desempeñar funciones y tareas especificas.

Que en ese sentido de los recursos humanos son importantes dentro de la Administración Pública Municipal en virtud de sus funciones administrativas propias de la Coordinación Administrativa de Recursos Humanos.

Que se estima atinado efectuar un reconocimiento por las tareas y funciones asignadas a agentes municipales, otorgándose una retribución especial, a los efectos de los objetivos técnicos y administrativos previstos para esta Administración Municipal.

Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo municipal por el artículo 107° incisos q) y u) de la Ley 10.027 modificada por la Ley 10.082- Régimen de los Municipios de Entre Ríos.

Por ello:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Disponer un adicional que será percibido por la agente contratada, Analia Verónica Micucci, legajo N° 6550, liquidado bajo el Código 102, a partir del 1º de Julio de 2016, por la suma de Pesos Cuatrocientos Ochenta con 00/100 ($ 480.00) mientras duren las funciones asignadas.-

ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Secretaría de Economía y Hacienda y Secretaria de Gobierno.

VISTO el CONVENIO firmados en su oportunidad, con el personal de la Dirección de Informática dependiente de la Secretaría de Economía y Hacienda, y;

CONSIDERANDO:

Que dicho convenio ha sido firmado con anterioridad y por un tiempo determinado y cuyos montos son fijos.

Que, este Departamento Ejecutivo Municipal, considera atinente autorizar un incremento del veintidós por ciento (22%), en las sumas consignadas en el convenio ADICIONAL INFORMATICA - Código 359, que establece montos fijos, a liquidar en los Agentes Municipales de la Dirección de Informática a partir del 1° de julio de 2016.

Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107, Incisos b, h, ñ, q y u de la Ley Nº 10,027, modificada a través de la Ley ° 10,082 - Régimen de las Municipalidades de la Provincia de Entre Ríos.

Por ello:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Increméntase los adicionales que actualmente perciben los agentes que cumplen funciones en la Dirección de Informática dependiente de la Secretaría de Economía y Hacienda, de acuerdo a los importes que obran en los Anexos I, que forman parte integrante del presente Decreto, en función de lo expresado en el considerando precedente.

ARTICULO 2°.- Establécese que lo dispuesto en el presente Decreto, tendrá vigencia a partir del 1° de julio de 2016.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Secretaría de Gobierno y archívese.

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cr. ALVARO ENRIQUE SIERRA
Secretario de Economía y Hacienda.

ANEXO 760/2.016

Legajo Apellido y Nombres Importe
9129 ALMUZARA, PABLO $ 4.381,26
3197 BERON, GUSTAVO LUIS $ 6.776,03
2651 CARRIZO, CESAR $ 2.331,05
9092 COLOMBANI, MARCELO $ 6.776,03
3334 CONTAVALLE, CORRADO $ 1.954,07
5445 CUEVA, GERMAN $ 3.626,72
9149 FORNAROLl, MAURO $ 4.015,26
8111 FRANCISCONI, MARTIN ANDRES $ 1.554,07
3295 FROY, HORACIO $ 2.331,05
2842 GONZALEZ, MARIANO $ 2.719,60
3494 MENENDEZ, ALEJANDRO $ 2.331,05
5439 NOVELLO PELAYO, IGNACIO $ 3.626,72
2361 POELMMAN, CARLOS $ 2.331,05
5008 TOLEDO, CÉSAR ANDRES $ 1.554,07
8100 URBANI, MARIA GUILLERMINA DEL LUJAN $ 1.554,07
3208 VIEYRA, DANIEL $1.716,93

DECRETO N° 761/2.016
Concordia, 19 de julio de 2016

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Interno N° 479 “S”/16 y;

CONSIDERANDO:

Que a fojas 1 del presente Expediente, el Secretario de Obras y Servicios Públicos solicita se abone la CUARTA 4° Cuota, del Convenio de Remisión y Reestructuración de Deuda, ratificado por Decreto N° 270/16, correspondiente a la adquisición de TRES fracciones de terrenos que fueran propiedad de la FIRMA AGUAPATITO S.A., ubicados a ambos lados de calle Ingeniero Nogueira casi esquina Boulevard Yuquerí, de la ciudad de Concordia, los que cuentan con una superficie de TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES METROS CUADRADOS (380.833,00 m²) o sea 38 Has. 08 As. y 33 Cs., autorizada mediante Ordenanza N° 35.290, de fecha 18/07/2014 y efectivizada la misma, a través del Decreto N° 1399/14.

Que la adquisición del predio ascendió a la suma total de PESOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO ($ 20.945.925,00).

Que a fojas 2, 3 y 4, obra copia certificada del Decreto N° 270/16, de fecha 14/03/2016, por el cual se ratifica el Convenio de Remisión y Reestructuración de Deuda.

Que obra intervención de la Dirección de Presupuesto por lo que el presente gasto se debe imputar a la Partida Presupuestaria N°: 0.1.90.02.06.09.65.01 de Gobierno $ 250.000,00.

Que obra intervención de la Contaduría Municipal.

Que en el Expediente N° 1135956, obran los informes técnicos referente al predio y las Factibilidades correspondientes.

Que en virtud de ello, es decisión de este Departamento Ejecutivo Municipal, aprobar y abonar la Cuarta 4° Cuota, referente a la presente adquisición.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, Incisos q), ñ) y u) de la ley 10027 y su Modificatoria, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos .

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Apruébese el presente gasto por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 250.000,00), correspondiente al pago de la CUARTA 4° Cuota, del Convenio de Remisión y Reestructuración de Deuda, ratificado por Decreto N° 270/16, referido a la adquisición de de TRES fracciones de terrenos que fueran propiedad de la FIRMA AGUAPATITO S.A., ubicados a ambos lados de calle Ingeniero Nogueira casi esquina Boulevard Yuquerí, de la ciudad de Concordia, los que cuentan con una superficie de TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES METROS CUADRADOS (380.833,00 m²) o sea 38 Has. 08 As. y 33 Cs., cuyo destino será cinco(5) Planes de Actuación Urbanística (PAU): Área Productiva, Villa Deportiva, Ciudad Universitaria, los Arándanos (viviendas sociales) y Parque Jardín Botánico, conforme la autorización efectuada por Ordenanza N° 35.290, de fecha 18/07/2014 y efectivizada la misma, a través del Decreto N° 1399/14; y en consecuencia, declárese de legítimo abono dicha suma, a la FIRMA AGUAPATITO S.A., dado los informes precedentes.

ARTICULO 2°.- Dispónese que la Tesorería Municipal proceda a librar el pago respectivo.

ARTICULO 3.- Encuádrese la presente erogación en el Artículo N° 12, Punto 11 de la Ordenanza N° 34.698.

ARTICULO 4°.- Impútese el gasto aprobado en Artículo 1° del presente Decreto, a la Partida Presupuestaria N°: 0.1.90.02.06.09.65.01. de Gobierno $ 250.000,00.

ARTICULO 5°.- Gírese a la Contaduría y a la Tesorería Municipal, a sus efectos.

ARTICULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete, cumplido, archívese.

DECRETO N° 762/2.016
Concordia, 20 de julio de 2016

VISTO: el Contrato de, Obra suscripto entre la Municipalidad de Concordia y el Sr Marcelo Alejandro López CUIT N° 20- 27939318-0, con domicilio en calle Hipólito Irigoyen N° 168 de Concordia, y

CONSIDERANDO:

Que el objeto del referido Contrato es la provisión de mano de obra para trabajos de pintura en general y colocación de mesadas, por un monto de PESOS CIENTO OCHENTA MIL ($180.000,00), conforme convenio Particular Federal de Mejoramiento de Viviendas “Mejor Vivir II” - Completamiento Vivienda 242 Mejoramientos en el Barrio Fátima II- ACU 03351/14.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107° Inciso n) y u) de la Ley 10.027 y sus modificatorias. - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTICULO 1°.- Téngase presente el Contrato de Obra, que como Anexo I forma parte integrante del presente Decreto, suscripto entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA y el Sr Marcelo Alejandro López CUIT N° 20- 27939318-0, conforme lo indicado en el Considerando precedente.

ARTICULO 2°.- Comuníquese y remítase a la Dirección de Compras y Suministros y Contaduría Municipal.

ARTICULO 3º.- Publíquese, y oportunamente archívese.-

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Ing. CARLOS HORACIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicios Públicos

CONTRATO DE OBRA
OBRA: Completamiento Vivienda 242 Mejoramientos
Barrio Fátima II

En la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA, representada en este acto por el Presidente Municipal Dr Enrique Tomas Cresto y asistido por el Sr. Secretario de Obras y Servicios Públicos Ing Carlos Horacio Pasquet, en adelante denominado “LA MUNICIPALIDAD”, por una parte, y por otra el Sr. Marcelo Alejandro López CUIT Nº20- 27939318-0, denominada en lo sucesivo “LA CONTRATISTA”, convienen en celebrar el presente contrato, el que se regirá por las presentes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: OBJETO: el presente contrato tiene por objeto la PROVISION DE MANO DE OBRA para trabajos de pintura en general y colocación de mesadas conforme Convenio Particular Federal de Mejoramiento de Viviendas “Mejor Vivir II” – Completamiento Vivienda 242 Mejoramientos en el Barrio Fátima II. ACU 0335/14 LA MUNICIPALIDAD se hace cargo de la compra y entrega en obra de los materiales necesarios para la obra encomendada. - - - - - - -

SEGUNDA: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La obra encomendada, se efectúa por un monto único establecido en la clausula tercera hasta el completamiento de la encomienda. - - - - - - - - -

TERCERA: MONTO DEL CONTRATO: El monto total del presente contrato asciende a la suma de PESOS CIENTO OCHENTA |MIL ($180.000,00).- - - - - -

CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será de SESENTA (60) días corridos a partir de la fecha en que se suscriba el ACTA DE INICIO DE OBRA, la que se confeccionará dentro de los diez (10) días de la firma del Contrato ratificado por Decreto. Este plazo se podrá ampliar, si así lo solicita LA CONTRATISTA, para compensar los días por factores climáticos (lluvias o secuelas de lluvias), fuerza mayor, caso fortuito, etc. Este reconocimiento lo hará la Inspección de Obra, en base a lo registrado y constatado por ésta. LA CONTRATISTA deberá solicitar este reconocimiento en forma mensual. Transcurridos veinte (20) días de mora en la entrega dará derecho a la Municipalidad a resolver el contrato. - -- - -

QUINTA: MORA EN LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS. Si LA CONTRATISTA no iniciare los trabajos dentro de los diez (10) días de la fecha del ACTA DE INICIO, incurrirá en una multa equivalente al medio por mil (1/2 por mil) del importe del contrato por cada día de demora en iniciar las obras, considerándose que estas han dado comienzo a partir del Acta de Iniciación de los trabajos, dando derecho a LA MUNICIPALIDAD a resolver el contrato.

SEPTIMA: MEDICION DE LA OBRA: LA MUNICIPALIDAD certificara los trabajos cada treinta (30) días, conforme a las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la Inspección, que estará a cargo de la Dirección Municipal de Viviendas. El certificado será emitido dentro de los tres (3) días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de medición. - - - - - - - - - -

OCTAVA: FORMA DE PAGO El pago se efectuará dentro de los Treinta (30) días de emitido el Certificado de Obra. Los mismos se supeditan a los términos y condiciones del Convenio Particular suscripto con la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, organismo que asume el pago de la presente obra conforme a lo establecido en la clausula CUARTA Y ANEXOS I Y II, del mencionado Convenio, sujeto a las existencias de recursos presupuestarios disponibles suficientes. La inexistencia de recursos presupuestarios disponibles suficientes por parte de la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, no dará reclamo alguno a la Municipalidad de Concordia, por parte de la “CONTRATISTA”. - -

Del importe del Certificado de Obra se deducirá el cinco por ciento (5%) en concepto de Fondo de Reparo. Estos importes serán retenidos como garantía de la ejecución de obra y serán devueltos a LA CONTRATISTA una vez efectuada la Recepción Definitiva de la Obra. - -

El Fondo de Reparo podrá ser sustituido con Pólizas de Caución contratadas con el Instituto Autártico Provisional del Seguro de Entre Ríos. -

El certificado de Pago no implica la recepción definitiva de la obra a que el se refiere. - -- - - - -

LA MUNICIPALIDAD exigirá a “LA CONTRATISTA”, antes del pago del certificado el cumplimiento de las leyes previsionales, impositivas y de seguros

NOVENA: RECEPCION PROVISORIA Concluidos los trabajos encomendados por el presente contrato, y en tanto no hubiere observaciones de la Inspección, LA MUNICIPALIDAD, a través de la Inspección extenderá dentro de los treinta (30) días de solicitada por LA CONTRATISTA el Acta de Recepción Provisoria de las obras acto que se realizará por intermedio de la Inspección. - - - - -

Para el caso que las obras no estuvieran conforme a planos y especificaciones técnicas, se diferirá su recepción provisional hasta que se proceda a corregir los defectos enunciados por la Inspección. Si LA CONTRATISTA no procede a la corrección observada en los plazos que fije la Inspección de Obra, LA MUNICIPALIDAD podrá hacerlo por cuenta de aquella afectando el gasto a las sumas que estuvieren pendientes de pago. - - - - - - - - - - - - DÉCIMA: PLAZO DE GARANTIA: Se establece en treinta (30) días corridos, entre la RECEPCION PROVISORIA Y LA DEFINITIVA el plazo de conservación y garantía. Durante el cual el contratista es responsable de la conservación de de la obra y la reparación de los defectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos.- - - - - - - - - DECIMA PRIMERA: RECEPCION DEFINITIVA: Transcurrido el plazo fijado en la CLAUSULA DECIMA se procederá a la recepción definitiva que se formalizara de la misma manera que la prevista para la Recepción Provisoria (CLAUSULA NOVENA) previa verificación del buen estado de las obras y correcto funcionamiento de las mismas.- - - - - - - - - - - -

DECIMA SEGUNDA: RESCISION Será causal de rescisión el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente contrato por parte de LA CONTRATISTA, además de la perdida de garantía, mencionada en la CLAUSULA CUARTA Y DECIMA. - - - - - - - - - - - - -

Asimismo, será causal de rescisión el hecho de verificarse la existencia de atrasos injustificados que superen el veinte por ciento (20%) del avance físico acumulado, autorizando a LA MUNICIPALIDAD a disponer unilateralmente y de pleno derecho la resolución del contrato, reclamando daños y perjuicios que se produjeran.- - - - - - - - - - -

DECIMA TERCERA: DOMICILIOS LEGALES A todos los efectos legales que pudieren corresponder, LA MUNICIPALIDAD constituye domicilio en calle Bartolomé Mitre Nº 76 de la ciudad de Concordia y “LA CONTRATISTA en calle Hipólito Irigoyen Nº 168 de la ciudad de Concordia Provincia de Entre Ríos, sometiéndose de común acuerdo a los Tribunales que por fuero y jurisdicción corresponden al domicilio de la Municipalidad de Concordia y renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponder.- - - - - - -

En un todo de acuerdo con lo manifestado en las cláusulas del presente contrato, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en Concordia a los……… días del mes de…. del año dos mil dieciséis.-

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Ing. CARLOS HORACIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicios Públicos
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DECRETO N° 763/2.016
Concordia, 20 de julio de 2016

VISTO: el Contrato de Obra suscripto entre la Municipalidad de Concordia y el Sr Lucio Eduardo VALLEJOS CUIT N° 20- 16794276-9, con domicilio en calle Feliciano N° 1073 de Concordia, y

CONSIDERANDO:

Que el objeto del referido Contrato es la provisión de mano de obra y materiales para trabajos la colocación de mesadas y pintura en general, por un monto de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ($ 654.500,00), conforme Convenio Particular Federal de Mejoramiento de Viviendas “Mejor Vivir II” - Completamiento Vivienda 242 Mejoramientos en el Barrio Fátima II - ACU 0335/14 -

Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107° Inciso n) y u) de la Ley 10.027 y sus modificatorias. - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Téngase presente el Contrato de Obra, que como Anexo I forma parte integrante del presente Decreto, suscripto entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA y el Sr Lucio Eduardo VALLEJOS CUIT N° 20- 16794276-9 conforme lo indicado en el Considerando precedente.

ARTICULO 2°.- Comuníquese y remítase a la Dirección de Compras y Suministros y Contaduría Municipal.-

ARTICULO 3°.- Publíquese, y oportunamente archívese.-

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Ing. CARLOS HORACIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicios Públicos

CONTRATO DE OBRA
OBRA: Completamiento Vivienda 242 Mejoramientos
Barrio Fátima II

En la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA, representada en este acto por el Presidente Municipal Dr Enrique Tomas Cresto y asistido por el Sr. Secretario de Obras y Servicios Públicos Ing Carlos Horacio Pasquet, en adelante denominado “LA MUNICIPALIDAD”, por una parte, y por otra el Sr Lucio Eduardo VALLEJOS CUIT Nº 20- 16794276-9, denominada en lo sucesivo “LA CONTRATISTA”, convienen en celebrar el presente contrato, el que se regirá por las presentes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: OBJETO: el presente contrato tiene por objeto la PROVISION DE MATERIAL Y MANO DE OBRA para la colocación de mesadas y pintura en general conforme Convenio Particular Federal de Mejoramiento de Viviendas “Mejor Vivir II” – Completamiento Vivienda 242 Mejoramientos en el Barrio Fátima II. ACU 0335/14 – - - - - - - - - - -

SEGUNDA: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La obra encomendada, se efectúa por un monto único establecido en la clausula tercera hasta el completamiento de la encomienda. - - - - - - - - -

TERCERA: MONTO DEL CONTRATO: El monto total del presente contrato asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ($ 654.500,00).

CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será de NOVENTA (90) días corridos a partir de la fecha en que se suscriba el ACTA DE INICIO DE OBRA, la que se confeccionará dentro de los diez (10) días de la firma del Contrato ratificado por Decreto. Este plazo se podrá ampliar, si así lo solicita LA CONTRATISTA, para compensar los días por factores climáticos (lluvias o secuelas de lluvias), fuerza mayor, caso fortuito, etc. Este reconocimiento lo hará la Inspección de Obra, en base a lo registrado y constatado por ésta. LA CONTRATISTA deberá solicitar este reconocimiento en forma mensual. Transcurridos veinte (20) días de mora en la entrega dará derecho a la Municipalidad a resolver el contrato. - -- - -

SEXTA: MORA EN LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. Si LA CONTRATISTA no terminara los trabajos en la fecha, o no les diera total o correcta terminación dentro del plazo contractual, incurrirá en una multa equivalente al medio por mil (1/2 por mil) del importe del contrato por cada día de atraso en la terminación de la obra.- La multa que se aplique por demora en la iniciación no autoriza a LA CONTRATISTA a tener por prolongado el plazo de la obra en el número de días correspondientes a aquellas. Solo se incluirán en el computo del plazo contractual las prorrogas y ampliaciones concedidas.- SEPTIMA: MEDICION DE LA OBRA: LA MUNICIPALIDAD certificara los trabajos cada treinta (30) días, conforme a las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la Inspección, que estará a cargo de la Dirección Municipal de Viviendas. El certificado será emitido dentro de los tres (3) días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de medición. - - - - - - - - - -

El Fondo de Reparo podrá ser sustituido con Pólizas de Caución contratadas con el Instituto Autárquico Provincial del - -- - -

LA MUNICIPALIDAD exigirá a “LA CONTRATISTA”, antes del pago del certificado el cumplimiento de las leyes previsionales, impositivas y de seguros---------

DÉCIMA: PLAZO DE GARANTIA: Se establece en treinta (30) días corridos, entre la RECEPCION PROVISORIA Y LA DEFINITIVA el plazo de conservación y garantía. Durante el cual el contratista es responsable de la conservación de de la obra y la reparación de los defectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos.- - - - - - - - - DECIMA PRIMERA: RECEPCION DEFINITIVA: Transcurrido el plazo fijado en la CLAUSULA DECIMA se procederá a la recepción definitiva que se formalizara de la misma manera que la prevista para la Recepción Provisoria (CLAUSULA NOVENA) previa verificación del buen estado de las obras y correcto funcionamiento de las mismas.- - - - - - - - - - -DECIMA SEGUNDA: RESCISION Será causal de rescisión el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente contrato por parte de LA CONTRATISTA, además de la perdida de garantía, mencionada en la CLAUSULA CUARTA Y DECIMA. - - - - - - - - - - - -

DECIMA TERCERA: DOMICILIOS LEGALES A todos los efectos legales que pudieren corresponder, LA MUNICIPALIDAD constituye domicilio en calle Bartolomé Mitre Nº 76 de la ciudad de Concordia y “LA CONTRATISTA en calle Feliciano N° 1073 de la ciudad de Concordia Provincia de Entre Ríos, sometiéndose de común acuerdo a los Tribunales que por fuero y jurisdicción corresponden al domicilio de la Municipalidad de Concordia y renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponder.- - - - - - - - - - - - -

DECRETO N° 764/2.016
Concordia, 20 de julio de 2016

VISTO que el saldo de ciertas partidas del Presupuesto General de la Administración Pública Municipal del Ejercicio Económico 2.016, es insuficiente para atender distintas erogaciones y,

CONSIDERANDO:

Que a fin de dar solución a la situación descripta, el Dirección Presupuesto ha aconsejado transferir de otra partida a los fines de efectuar el refuerzo de la partida a las que se hace mención en el Visto.

Que la presente transferencia se efectúa de conformidad a lo previsto en el Artículo 6° de la Ordenanza N° 35.400.

Que la Secretaría de Hacienda y la Dirección de Asuntos Jurídicos han tomado la intervención de su competencia.

Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por los Artículos 107° incisos q) y u) y 155° de la Ley N° 10.027- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Refuércense los créditos presupuestarios de las partidas del Presupuesto General de Gastos de la Administración Pública Municipal correspondiente al Ejercicio Económico 2.016 en los importes que se detallan en el Anexo I, que forma parte integrante del presente Decreto, de acuerdo a lo expresado en el considerando precedente.

ARTICULO 2°.- Transfiéranse los créditos presupuestarios de la partida del Presupuesto General de Gastos de la Administración Pública Municipal correspondiente al Ejercicio Económico 2.016 en el importe detallado en el Anexo II que forma parte integrante del presente Decreto, para cubrir el refuerzo a que se refiere el Artículo 1°.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, por-medio de la Secretaría de Economía y Hacienda al Honorable oncejo Deliberante.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cr. ALVARO ENRIQUE SIERRA
Secretario de Economía y Hacienda
Ing. CARLOS HORACIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicios Públicos.

ANEXO I

0.1.90.02.05.08.61.01 Obras Pcas 2.100.000
TOTAL 2.100.000

ANEXO II

0.7.30.02.05.08.61.02 Obras Pcas. 1.200.000
0.4.90.02.05.08.61.03 Obras Pcas. 300.000
0.2.90.02.05.08.61.01 Obras Pcas. 300.000
0.2.90.02.05.08.61.02 Obras Pcas. 300.000
TOTAL 2.100.000

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cr. ALVARO ENRIQUE SIERRA
Secretario de Economía y Hacienda
Ing. CARLOS HORACIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DECRETO N° 765/2016
Concordia, 21 de julio de 2016

VISTO que en el día de la fecha en horas de la mañana ha regresado a la ciudad el Señor Secretario de Gobierno Cr. Norberto Martín Santana y;

CONSIDERANDO:

Que corresponde reintegrar a sus funciones a partir de la fecha al Señor Secretario de Gobierno.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 104º de la Ley 10.027 y su modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Reintégrase a sus funciones al Señor Secretario de Gobierno Cr. Norberto Martín Santana a partir del día de la fecha en horas de la mañana de acuerdo a lo expresado precedentemente.

ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

DECRETO N° 766/2.016
Concordia, 21 de julio de 2016

Visto,

La creación de la Unidad Vicepresidencia Municipal en el ámbito de la Presidencia Municipal y la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, y

CONSIDERANDO:

Por ello:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Increméntese el adicional percibido por el agente adscripto, SERGIO PAIVA, legajo N° 7008, liquidado bajo el Código 102, a partir del 1° de Julio de 2016, por la suma de Pesos Mil Setecientos con 00/100 ($1700.00), adicionándose a la suma que percibe actualmente, mientras duren las funciones asignadas.-

ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Secretaria de Economía y Hacienda y Secretaria de Gobierno.-

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
LUIS ARMANDO GAY
Vicepresidente Municipal.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DECRETO Nº 767/2.016
Concordia, 21 de julio de 2016

VISTO: El Decreto 1351/2013 de reconocimiento del Consorcio de Gestión para la Construcción de Viviendas y

CONSIDERANDO:

Que se hace necesario completar la designación de las autoridades del dicho Consorcio con todas las acciones inherentes que surgen del Convenio suscripto oportunamente.

Que a fin de propiciar la participación del órgano legislativo en el control de las acciones del mismo, se entiende indispensable nombrar en el cargo de Tesorero del Consorcio a quien actualmente se desempeña como Concejal del Bloque Cambiemos en esta Municipalidad, Magdalena Reta de Urquiza.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por la Ley N° 10.027 y su modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Designase a la Concejal Magdalena Reta de Urquiza DNI 11.255.477 como Tesorera con todas las acciones inherentes al funcionamiento del Consorcio para la Construcción de Viviendas de Interés Social a partir del dictado del presente, quien deberá dar cuenta del funcionamiento y accionar del Consorcio ante el Ejecutivo Municipal y la Unidad Ejecutora de Programas Especiales de la Provincia de Entre Ríos.

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

DECRETO Nº 768/2.016
Concordia, 21 de julio de 2016

El Convenio celebrado entre la Municipalidad de Concordia, y el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda de Entre Ríos, mediante el cual se cede, en Comodato o préstamo de uso gratuito un inmueble cuyo destino será el funcionamiento de un “Cajero Automático”, y

CONSIDERANDO:

Que lo cedido, es una fracción de inmueble de Superficie aproximadamente 43,56 m², en un cuadrado de 6,60m x 6,60m, y que según croquis presentado por el Municipio, el que forma parte del Convenio celebrado, y se ubica en los siguientes límites: Norte: Recta (1-2) S 77° OO' E a 6,60m que linda con Rte. I.A.P.V. Este: Recta (2-3) S 13° 00' a 6,60 que linda con Rte. I.A.P.V. Sur: Recta (3-4) N 77° O 6,60m que linda con Obispado de Concordia. Oeste: Recta (4-1) N 13° 00' E a 6,60m que linda con Avda. Eva Perón. El ángulo Noreste dista 18,60m de calle Antártida Argentina.- Inmueble que se desglosará de un inmueble de mayor Superficie propiedad de este Instituto el cual se encuentra inscripto a Matrícula N° 114.934, Plano 41.579, Partida Provincial N° 128.514, ubicado en la Provincia de Entre Ríos, Departamento Concordia, Municipio de Concordia.

Que el comodato antes referido se realiza hasta que los inmuebles, comprometidos, se encuentren en condiciones legales de ser transferidos en Propiedad a favor de la municipalidad de Concordia y con el Cargo de que en el mismo funcione un “Cajero Automático”.

Que el comodato fue ratificado por el Directorio del I.A.P.V. Resolución N° 1459 del 19 de julio de 2016.

Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el artículo 107°incisos q) y u) de la ley 10.027 - Régimen de los Municipios de Entre Ríos.

Por ello:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Ratificar en todos sus términos el Convenio del 7 de julio de 2016, entre la Municipalidad de Concordia, representada en ese acto por el Presidente Municipal Dr. Enrique Tomas Cresto y el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda, representado por su presidente el Señor Alfredo Francolini, que forma parte del presente como Anexo I, mediante el cual se cede, en Comodato o préstamo de uso gratuito un inmueble cuyo destino será el funcionamiento de un “Cajero Automático” , y se ubica en los siguientes límites: Norte: Recta (1-2) S 77° 00' E a 6,60m que linda con Rte. I.A.P.V. Este:

Recta (2-3) S 13° 00' a 6,6.0 que linda con Rte. I.A.P.V. Sur: Recta (3-4) N 77° 0 6,60m que linda con Obispado de Concordia. Oeste: Recta (4-1) N 13° 00' E a 6,60m que linda con Avda Eva Perón. El ángulo Noreste dista 18,60m de calla Antártida Argentina.- Inmueble que se desglosará de un inmueble de mayor Superficie propiedad de este Instituto el cual se encuentra inscripto a Matrícula N° 114.934, Plano 41.579, Partida Provincial N° 128.514, ubicado en la Provincia de Entre Ríos, Departamento Concordia, Municipio de Concordia.

ARTICULO 2°.- Remitir el presente Convenio “Ad-Referéndum”, al Honorable Concejo Deliberante, a los fines de su conocimiento, toma de razón, ratificación y demás efectos.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, y oportunamente archívese.

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cr. NORBERTO MARTIN SANTANA
Secretario de Gobierno

Entre el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda de Entre Ríos, representado en este acto por su Presidente, Alfredo Francolini, constituyendo domicilio especial en calle Laprida N° 351 de la ciudad de Paraná, en adelante “EL COMODANTE”, por una parte; y por la otra la Municipalidad de Concordia, representada en este acto por el Presidente Municipal Enrique Tomas Cresto, con domicilio especial en calle Bartolomé Mitre 76 de la Ciudad de Concordia, en adelante “EL COMODATARIO”, convienen en celebrar el presente CONTRATO DE COMODATO, sujeto a las siguientes cláusulas:-

PRIMERA: “EL COMODANTE” da a “EL COMODATARIO” y este acepta en COMODATO O PRESTAMO DE USO GRATUITO, CON DESTINO AL FUNCIONAMIENTO DE UN “CAJERO AUTOMATICO”, una fracción de inmueble de Superficie aproximada 43,56 m2, en un cuadrado de 6,60m x 6,60m, y que según croquis presentado por el Municipio, el que formará parte de este contrato, se ubica en los siguientes límites: NORTE: Recta (1-2) S 77° 00' E a 6,60 m. que linda con Rte. I.A.P.V. ESTE: Recta (2-3) S 13° 00' 0 a 6,60 m que linda con Rte. I.A.P.V. SUR: Recta (3-4) N 77° O 6,60 m que linda con Obispado de Concordia. OESTE: Recta (4-1) N 13° 00' E a 6,60 m que linda con Avda. Eva Perón. El ángulo Noreste dista 18,60 m. de calle Antártida Argentina. -, Inmueble que se desglosará de un inmueble de mayor Superficie propiedad de este Instituto el cual se encuentra inscripto a Matricula N° 114.934, Plano 41.579, Partida Provincial N° 128.514, ubicado en la Provincia de Entre Ríos, Departamento Concordia, Municipio de Concordia.-------

SEGUNDA: El presente “COMODATO” se realiza hasta que los inmueble, comprometidos en este acto, se encuentren en condiciones legales de ser transferidos en Propiedad a favor de la Municipalidad de Concordia y con el Cargo de que en el mismo funcione un “Cajero Automático” No obstante lo expuesto, las partes podrán en cualquier momento, y sin expresión de causa, rescindir el presente contrato, notificando por escrito a la contraparte con una antelación no menor a sesenta (60) días, sin que ello genere responsabilidad de ninguna índole.--------------

TERCERA: “EL COMODATARIO” libera al “COMODANTE”, de todas las obligaciones, y/o responsabilidades que pudieran emerger como consecuencia del uso del inmueble, específicamente de los daños que se puedan producir en bienes o personas dentro del predio.

CUARTA: “El presente Comodato” será Ratificado por Resolución de Directorio y Ordenanza Municipal. -------------

En prueba de conformidad de las partes, se firman dos (2) ejemplares, de un mismo tenor y efecto, en la Ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos, a los 07 días del mes de Julio de Dos Mil Dieciséis

ALFREDO FRANCOLINI
Presidente Instituto Autárquico Planeamiento y Viviendas
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipa
Cr. NORBERTO MARTIN SANTANA
Secretario de Gobierno.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DECRETO N° 769/2.016
Concordia, 21 de julio de 2.016.

VISTO

CONSIDERANDO:

Que lo cedido, es una fracción de inmueble de Superficie aproximadamente 43,56 m², en un cuadrado de 6,60m x 6,60m, y que según croquis presentado por el Municipio, el que forma parte del Convenio celebrado, y se ubica en los siguientes límites: Norte: Recta (1-2) S 77° OO'E a 6,60m que linda con Rte. I.A.PV. Este: Recta (2-3) S 13° 00' a 6,60 que linda con Rte. I.A.P.V. Sur: Recta (3-4) N 77° O 6,60m que linda con Obispado de Concordia. Oeste: Recta (4-1) N 13° 00' E a 6,60m que linda con Avda. Eva Perón. El ángulo Noreste dista 18,60m de calla Antártida Argentina.- Inmueble que se desglosará de un inmueble de mayor Superficie propiedad de este Instituto el cual se encuentra inscripto a Matrícula N° 114.934, Plano 41.579, Partida Provincial N° 128.514, ubicado en la Provincia de Entre Ríos, Departamento Concordia, Municipio de Concordia.

Que el comodato fue ratificado por el Directorio del IAPV. Resolución N° 1459 del 19 de julio de 2016.

Que se han llevado a cabo diligencias para que el Nuevo Banco de Entre Ríos Sociedad Anónima sea quien instale en el inmueble en cuestión un “cajero automático” que redundará en beneficio de toda la ciudadanía, en especial quienes residen en la zona donde estará ubicado el mismo.

Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el artículo 107° incisos q) y u) de la ley 10.027 - Régimen de los Municipios de Entre Ríos.

Por ello:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Dispónese celebrar un convenio con el Nuevo Banco de entre Ríos Sociedad Anónima, a los fines de ceder en Comodato gratuito el inmueble cedido por el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda, ratificado mediante Resolución N° 1459 del 19 de julio de 2016 del Directorio del I.A.P.V. en beneficio de la Municipalidad de Concordia, y se ubica en los siguientes límites: Norte: Recta (1-2) S 77° 00' E a 6,60m que linda con Rte. I.A.P.V. Este: Recta (2-3) S 13° 00' a 6,60 que linda con Rte. I.A.P.V. Sur: Recta (3-4) N 77° 0 6,60m que, linda con Obispado de Concordia. Oeste: Recta (4-1) N 13° 00' E a 6,60m que linda con Avda. Eva Perón. El ángulo Noreste dista 18,60m de calla Antártida Argentina.- Inmueble que se desglosará de un inmueble de mayor Superficie propiedad de este Instituto el cual se encuentra inscripto a Matrícula N° 114.934, Plano 41.579, Partida Provincial N° 128.514, ubicado en la Provincia de Entre Ríos, Departamento Concordia, Municipio de Concordia.

ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, y oportunamente archívese.

DECRETO N° 770/2.016
Concordia, 21 de julio de 2016

VISTO, que en el Artículo 27 del Decreto N° 1415/2015 se dispuso a competencia de la División de Administración y Despacho de la Dirección de Tránsito y

CONSIDERANDO:

Que dentro de las mismas se establecía que tendría a su cargo la percepción de todos los ingresos pecuniarios correspondientes a la Dirección (licencia de conducir grúa, sellados, desinfección, croquis, certificados y todo otro canon o imposición previstos en el Código Tributario Municipal, Ordenanza Tributaria Anual u Ordenanzas Especiales).

Que a los efectos de incrementar la eficiencia y el control de tales ingresos es conveniente enmarcar esa área dentro un rango de funcionalidad específica.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, incisos ñ), q) y u) de la Ley 10.027 y su modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Créase el Área Caja de la Dirección de Tránsito, la que dependerá orgánicamente y funcionalmente de la División de Administración y Despacho de dicha Dirección, tendrá Rango de División Nivel 2.

ARTICULO 2°.- Establécese que el Área creada en el Artículo anterior tendrá las siguientes funciones y obligaciones:

a- Responsabilidad sobre todos los Ingresos que se recauden en concepto de licencia de conducir, grúa, sellados, desinfección, croquis, certificados y todo otro canon o imposición previstos en el Código Tributario Municipal, Ordenanza Tributaria Anual u Ordenanzas Especiales.
b- Apertura y Cierre de Caja en forma diaria en el Horario de 07:00 a 12:30 horas.
c- Rendición de la recaudación en forma diaria en la Dirección de Rentas Municipal, avalados por el Superior inmediato.
d-Realizar arqueos de caja.
e- Confeccionar informes y estadísticas de los ingresos.
f- Mantener en orden equipo y sitio de trabajo.

ARTICULO 3°.- Designase Jefe del Área Caja de la Dirección de Tránsito al Agente Municipal Márquez Julio Arturo DNI 26,188.270 Legajo N° 3106 a partir de la fecha del presente decreto.

ARTICULO 4°.- Confírmese al Agente Municipal, Morini Gustavo Leonardo DNI 23,143.746 Legajo N° 2435 como Cajero, del Área creada en el Artículo 1º.

ARTICULO 5°.- Establécese que los agentes designados en los Artículos 3° y 4º del presente Decreto perciban como remuneración el importe correspondiente al Código Diferencia de Caja, mientras duren en sus funciones. (Código 166).

ARTICULO 6°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

DECRETO N° 771 /2016
Concordia, 22 de julio de 2016

VISTO:

El Decreto N° 1392/15, por el que se establece la Estructura Orgánica de la Secretaría de Economía y Hacienda, y

CONSIDERANDO:

Que en su Artículo 16° se instituyen la misión y funciones del Sub-Tesorero Municipal.

Que de conformidad con importancia que revisten las mismas, se ha considerado que resulta justo y equitativo asignarle la jerarquía de Jefe de Dirección Nivel 1.

Que a esos efectos corresponde la modificación del contenido del susodicho artículo.

Que la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se efectúa en ejercicio de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por la Ley N° 10027, Régimen de los Municipios de Entre Ríos,

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Derógase el Artículo 16° del Decreto N° 1392/15, y sustitúyese por el siguiente texto:

“ARTICULO 16°. Sub-Tesorero. Será el subrogante del Tesorero Municipal en los despachos y obligaciones que la Ley N° 10.027 y la Ordenanza N° 33.369 y sus modificatorias le acuerdan a aquél, en
caso de ausencias o impedimentos del mismo. Tendrá jerarquía de Jefe de Dirección Nivel 1. Se relacionará con la Subsecretaría de Hacienda a través de la Tesorería Municipal”.

ARTICULO 2°.- Instrúyese a las Direcciones de Personal y de Liquidaciones, a los efectos.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cr. ALVARO ENRIQUE SIERRA
Secretario de Gobierno
Cr. NORBERTO MARTIN SANTANA
Secretario de Gobierno.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DECRETO N° 774/2.016
Concordia, 22 de julio de 2016

VISTO:

Los informes de la Dirección de Presupuesto y de la Secretaria de Economía y Hacienda sobre la existencia de partidas presupuestarias con saldos que merecen depurarse y,

CONSIDERANDO:

Que esta depuración debe realizarse a efectos de evitar que se mantengan reservas innecesarias, debido a la existencia de imputaciones preventivas que en muchos casos datan de un tiempo considerable.

Que esta situación implica que la información económico-financiera del Municipio presenta distorsiones importantes en los saldos presupuestarios disponibles.

Que a fin de dar solución a la situación planteada y procurar que las partidas del presupuesto de gastos arrojen información fidedigna, es conveniente que se establezca un límite de tiempo para la tramitación de las autorizaciones de gastos de Sesenta (60) días, y que superado el mismo sin haberse concretado las mismas, estas queden sin efecto, anulándose las reservas presupuestarias pertinentes.

Que esta medida se implementa por única vez debido al cierre del Ejercicio 2.016 y,

Que la Secretaria de Economía y Hacienda ha tomado la intervención de su competencia.

Que el dictado de la presente medida se efectúa en ejercicio de las atribuciones conferidas el Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, Incisos b) de la Ley Provincial N° 10.027.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Dispónese la anulación de las reservas presupuestarias cuya tramitación se prolongue por más de Sesenta (60) días corridos.

ARTICULO 2°.- Autorizase a la Dirección de Presupuesto a: Anular la imputación Preventiva en los que se ha cumplido el plazo estipulado en el Articulo N° 1 de esta norma sin que exista compromiso del gasto.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Secretaria de Gobierno, y notifíquese a las restantes Secretarias, así como a la Contaduría Municipal, Departamento de Presupuesto y Dirección de Compras y Suministros.

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cr. ALVARO ENRIQUE SIERRA
Secretario de Gobierno.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DECRETO N° 777/2.016
Concordia, 25 de julio de 2016

VISTO, que el próximo 2 de Setiembre de 2016 en el marco de una Convocatoria Apostólica y Profética, disertará en nuestra ciudad, el Dr. Rony Chaves, junto con una importante comitiva de autoridades eclesiásticas y visitantes de diferentes países de Latinoamérica, evento este que se realiza en el Centro de Convenciones Concordia y,

CONSIDERANDO:

Que obran en los Expedientes 1203176/16 y 1203179/16 las solicitudes de colaboración por parte de la Iglesia del Millón de Almas, dependiente del Ap. Héctor Aníbal Giménez.

Que es miembro de la comitiva, el Licenciado Pavlo Chaves, Ministro Asociado a la Red de Ministerios Cristianos Unidos (RAMCU), que el 08 de Junio de 2016 fue declarado Huésped de Honor de la ciudad de Concordia mediante Decreto 598/16.

Que la Ciudad de Concordia es una plaza estratégica no solo en cuanto al comercio, turismo y administración pública, sino también en cuanto al fomento de la fe la solidaridad y los valores positivos para nuestra sociedad.

Que el Dr. Rony Chaves, es una autoridad internacional de reconocimiento mundial en el ámbito de la fé cristiana, habiéndosele distinguido en diferentes naciones y reconocido en Universidades por su prolífica labor.

Que posee un Doctorado en Teología en Ministerio Pastoral otorgado por L.U.T. Universidad Americana.

Que en Julio del año 2003 recibió el Doctorado Honoris Causa en Divinidades otorgado por la Universidad Latina en Teología de California en los Estados Unidos de Norteamérica.

Que la Academia Mundial de Educación le otorgó el “Doctorado Honoris Causa Summa Cum Laude a la Alta Calidad Educativa”.

Que el Área de Cultos Municipal, dependiente de la Secretaria de Gobierno, es autoridad de aplicación de la Ordenanza 33459/07 y en virtud del Artículo 44º del Decreto 1415/2016 ha tomado la intervención de su competencia siendo la responsable de supervisar la realización de dichas actividades.

Que la presente disposición se enmarca en el Programa de Apoyo a las Instituciones de Culto desarrollado por la gestión a través de la Secretaria de Gobierno.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, inciso u), de la ley N° 10027 modificada por la ley N° 10.082,-Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1º.- Declarase de Interés Municipal al evento que se realizará el 2 Setiembre de 2016 en el Centro de Convenciones Concordia denominado Convocatoria Apostólica Profética, organizada por la Iglesia del Millón de Almas, Iglesia Casa de Israel, Comunidad Apostólica Kyrios, conjuntamente con los Pastores Unidos de la Ciudad de Concordia, según lo expresado en los considerandos precedentes.

ARTICULO 2º.- Comuníquese, regístrese publíquese, dese a la Secretaría de Gobierno y archívese.-

DECRETO N° 779/2.016
Concordia, 25 de julio de 2016

VISTO que se ha reintegrado a sus funciones, el Señor Secretario de Deportes, Dn. Leandro Marcelo CRESTO, en el día de la fecha en horas de la mañana y,

CONSIDERANDO:

Que se encontraba a cargo de la atención de la Secretaría de Deportes el Prof. Alberto BARROS, Director de Deporte Social, y la Dirección de Deporte Social el Prof. Ramiro Javier ALVAREZ, Jefe del Departamento Programa Deportivo de la Dirección de Deporte Social.-

Que en consecuencia corresponde proceder a dictar la presente disposición.-

Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal, por el Artículo 107º, de la ley 10.027, modificada a través de la ley N° 10.082-Régimen de las Municipalidades de la Provincia de Entre Ríos.-

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Reintégranse a sus funciones y cargo, el Señor Secretario de Deportes, Dn. Leandro Marcelo CRESTO y el Señor Director de Deporte Social, Prof. Alberto BARROS, a partir del día de la fecha y en horas de la mañana.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese, dese a la Secretaria de Gobierno y oportunamente archívese.-

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Prof. ALBERTO BARROS
Director de Deportes
a/c Secretaria de Deportes.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DECRETO N° 780/2.016.
Concordia, 25 de julio de 2016

VISTO, las actuaciones obrantes en Expediente N° 47 Letra “G”/2016, y;

CONSIDERANDO:

Que a fojas 1 el Agente Mensual ALFREDO RAUL GOMEZ M.I. N° 8.421.282, Legajo 3090, presenta la renuncia al cargo a partir del 01 de agosto de 2016, para acogerse a los beneficios de la Jubilación por Invalidez, otorgada por la Caja de Jubilaciones y. Pensiones de Entre Ríos.

Que a fojas 2 obra Resolución N°1209 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, otorgando el beneficio de la Jubilación por Invalidez al Agente ALFREDO RAUL GOMEZ.

Que a fojas 4, la Dirección de Liquidaciones informa que al agente antes mencionado no se le practica descuento alguno en concepto de embargo y no tiene embargos pendientes a descontar en el sistema de sueldos.

Que a fojas 5, la Encargada de Control de Deudas de Créditos Especiales comunica que el agente ALFREDO RAUL GOMEZ posee deuda de Créditos Especiales (adelanto de sueldo) por $ 225,07.

Que a fojas 6, la Dirección de Recursos Humanos informa que el Agente ALFREDO RAUL GOMEZ M.I N° 8.421.282, Legajo 3090, presta servicios en este Municipio desde el 1º de junio de 1999. Revista como personal mensual en la categoría 20° del Escalafón Municipal. Dependiente de la Dirección de Talleres y Depósitos de la Subsecretaría de Servicios Públicos, Secretaría de Obras y Servicios Públicos. Además le restan siete (7) días de la licencia año 2014, veinticinco (25) días del año 2015 y quince (15) días proporcionales de la licencia del corriente año, sueldo anual complementario segundo semestre-16, de acuerdo al tiempo trabajado y el subsidio por jubilación establecido en el Artículo 77° Bis de la Ordenanza N°11.275/49 de tres sueldos básicos de la categoría 20°.

Que a fojas 8 mediante Dictamen N°1083/16 de fecha 11/07/2016, la Dirección de Asuntos Jurídicos dictamina: “esta Dirección no tiene objeción que formular respecto a la aceptación de la renuncia que corresponde hacer lugar al pago de las licenciéis- siete- (07)- días- del año 2014; veinticinco (25)- del año 2015 y Quince (15) días proporcionales del corriente año, aguinaldo por el segundo semestre del corriente de acuerdo al tiempo trabajado y el subsidio por jubilación establecido en el artículo 77º, Bis de la Ordenanza Nº 11.275-49 correspondiente a tres sueldos básicos de la categoría 20º, corresponde retener la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTICINCO CON SIETE CENTAVOS (225,07) de Créditos Especiales (Adelanto de sueldos) de los haberes pendientes”.

Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Articulo 107º, Inciso, q) y u) de la Ley Provincial N° 10.027/11 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1º.- Aceptase a partir del 01 de agosto de 2016 la renuncia presentada por el Agente Mensual ALFREDO RAUL GOMEZ M.I. N° 8.421.282, Legajo 3090, para acogerse a los beneficios de la Jubilación por Invalidez, otorgada por la Caja de Jubilaciones y. Pensiones de Entre Ríos.

ARTICULO 2°.- Dispónese el pago de siete (7) días restantes de la licencia año 2014, veinticinco (25) días del año 2015 y quince (15) días proporcionales del corriente año, aguinaldo proporcional por el segundo semestre del corriente de acuerdo al tiempo trabajado y el subsidio por jubilación establecido en el Artículo 77°, Bis de la Ordenanza N° 11.275-49 equivalente a tres sueldos básicos de la categoría 20°, a favor del Agente Mensual ALFREDO RAUL GOMEZ M.I Nº 8.421.282, Legajo· 3090, con domicilio en calle Rivoli N° 2621.-

ARTICULO 3°.- Téngase en cuenta, al momento de proceder a la liquidación final, que se deberá realizar el descuento de la suma de Pesos Doscientos Veinticinco con siete/100 ($ 225,07) de los haberes del Agente ALFREDO RAUL GOMEZ, de acuerdo a lo informado a fojas 5 del expediente N°47 “G”/16.

ARTICULO 4º.- Notifíquese a través de la Dirección de Recursos Humanos, torne nota esta y pase a la Dirección de Liquidaciones a sus efectos.

DECRETO N° 782/2016
Concordia, 25 de julio de 2016

VISTO la Ordenanza N° 35.597 de fecha 26/11/2015, se crea dentro de la estructura orgánica de la Municipalidad de Concordia, la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana la que se encuentra emplazada dentro del ámbito de la Secretaria de Gobierno y,

CONSIDERANDO:

Que mediante la Creación de la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana, el Departamento Ejecutivo le asigna un rol preponderante a las políticas de seguridad, generando un ámbito exclusivo para coordinar y organizar las actividades necesarias para el cumplimiento de la política municipal en lo referente a la gestión de la seguridad ciudadana, fijando criterios comunes con otros organismos el orden público y privado, provincial y nacional, Fuerzas de Seguridad, Policías Provincial y Federal y la Justicia para la prevención del delito como la utilización de cámaras de seguridad ciudadana - Sistema 911 u otros -, botones antipático, control urbano con distintos grados de intervención, alarmas comunitarias, senderos seguros, policía local y todos aquellos programas que se consideren y sean compatibles con su objetivo principal Representar al Presidente Municipal, conjuntamente con la Secretaría de Gobierno en el Consejo Municipal de Seguridad Local Preventiva.

Que en el desarrollo de esta tarea es determinante la conformación de equipos de trabajo para llevar adelante estrategias frente a la problemática criminal de nuestra ciudad como así también en todo lo relacionado al Consejo de Seguridad donde ocupa un lugar preponderante.

Que se han realizado gestiones ante la Policía de la Provincia de Entre Ríos para incorporar al Oficial Principal Passarello, Diego Iván - L.P. 25.494 - DNI. 27.531.525 - al equipo de la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana y a la Dirección de Seguridad Ciudadana para que la asista con su experiencia y formación profesional.

Que en relación a esta gestión la Resolución O.P. N° 370 de fecha 02 de Febrero de 2016, refrendada por el Crio. Gral. Gustavo Horacio Maslein - Jefe de la Policía de la Provincia de Entre Ríos - en su Art. 1° afecta a la Municipalidad de Concordia al mencionado funcionario policial en carácter de “Comisión de Servicio”.-

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, inciso u) de la Ley N° 10.027, modificada por la Ley N° 10.082- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.-

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTICULO 1°.- Dejar sin efecto el Decreto N° 323/2016 de fecha 29/03/2016.

ARTICULO 2°.- Designase Director Político de Seguridad Ciudadana al Oficial Principal de la Policía de la Provincia de Entre Ríos PASSARELLO, DIEGO IVAN - DNI. 27.531.525 - L.P. 25.494 - L.C. 145.434 - Clase 1979 - en comisión de servicio. Legajo Municipal N° 9373 a los efectos de dar cumplimiento en lo dispuesto en el Artículo 4º de la Ordenanza Nº 35597/15 a partir del 07 de Julio de 2016.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y oportunamente archívese.

DECRETO Nº 783/2016
Concordia, 25 de julio de 2016

VISTO la solicitud del Rabino Israel Soriano de la Asociación Israelita de Concordia requiriendo la declaración de “Interés Municipal” del evento denominado “Construyendo Beit Hamikdash" y;

CONSIDERANDO:

Que se trata de la exhibición de una maqueta a escala, réplica del Gran Templo de Jerusalén, conjuntamente con una presentación audiovisual en tres dimensiones que puede transportar imaginariamente al maravilloso lugar.

Que las actividades se realizarán en Entre Ríos Nº 478 de nuestra ciudad en el horario de 14: 30 a 21 Hs

Que no existen antecedentes de algún evento de estas características en la ciudad de Concordia

Que la Dirección de Cultos Municipal, dependiente de la Secretaria de Gobierno es la autoridad de aplicación de la Ordenanza 33459/07 ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente disposición se enmarca en el programa de apoyo a Instituciones de Culto desarrollado por la gestión a través de la Secretaría de Gobierno y el Registro Municipal de Cultos.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º inciso u) de la Ley 10027, modificada por la Ley Nº 10.082,-Réglmen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello

EL PRESIDNETE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Municipal a la expresión denominada “Construyendo Beit Hamikdash celebrando nuestra herencia”, referente al Gran Templo de Jerusalén, que se llevará a cabo el día 25 de julio de 2016, en Entre Ríos Nº 487, en horario de 14:30 a 21:00Hs.

ARTÍCULO 1º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, dese a la Secretaría de Gobierno, otórguese copia al Área de Cultos Municipal y archívese.-

DECRETO Nº 784/2.016
Concordia, 25 de julio de 2016

VISTO: Los festejos que se programan en los diferentes barrios de la ciudad para el Día del Niño y

CONSIDERANDO:

Que durante el mes de agosto se realizan diferentes eventos destinados a brindar a los niños de la ciudad, alegría y entretenimiento.

Que esos eventos se organizan en cada barrio, club, plaza, organización que desea, de este modo sumarse a ese día tan especial.

Que ante la expectativa y los innumerables pedidos de ayuda, este Departamento Ejecutivo entiende es necesario concentrar la organización de los actos de festejo y al mismo tiempo propiciar la participación de ongs e instituciones vecinales.

Que la experiencia de haber conformado oportunamente la Comisión del Bicentenario, cuyas funciones continúan durante todo este año 2016, ha sido exitosa desde el punto de optimización de recursos y coordinación de actividades, por lo que la impronta de trabajo será replicada en esta nueva comisión de trabajo coordinado.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Declarase el mes de agosto de cada año, como el “Mes de Todos los Niños”. Durante ese mes, se programaran y realizaran diversas actividades, lúdicas, deportivas, recreativas y educativas, organizadas y coordinadas por el Departamento Ejecutivo Municipal.

ARTÍCULO 2°.- Para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, conformase una Comisión de Organización y Coordinación de Eventos del Mes de Todos los Niños, la que compuesta por representantes de las distintas áreas municipales, auspiciará la participación activa de toda la comunidad.

ARTÍCULO 3°.- Invitase al Honorable Concejo Deliberante a participar con sus miembros de la mencionada Comisión.

ARTICULO 4°.- El presente es dictado ad-referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

ARTICULO 5°.- De forma.

DECRETO N° 785/2016
Concordia, 26 de julio de 2016

VISTO que el Señor Presidente Municipal Dr. Enrique Tomás Cresto debe ausentarse de la Ciudad a partir del 26/07/2016 en horas de la mañana por temas relacionados con la Administración Pública Municipal y:

CONSIDERANDO:

Que se estima pertinente poner a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal al Señor Secretario de Gobierno Cr Norberto Martin Santana y encargar la atención de la Secretaría de Gobierno al Señor Secretario de Economía y Hacienda Cr. Álvaro Enrique Sierra, sin perjuicio de sus funciones específicas mientras dure la ausencia de sus titulares.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 104º de la Ley 10027 y su modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Poner a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal al Señor Secretario de Gobierno Cr. Norberto Martin Santana y encargar la atención de la Secretaría de Gobierno al Señor Secretario de Economía y Hacienda Cr. Álvaro Enrique Sierra, sin perjuicio de sus funciones específicas mientras dure a ausencia de sus titulares a partir del día 26/07/2016 y en horas de la mañana.

ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

DECRETO N° 786/2.016
Concordia, 26 de julio de 2016

VISTO que la partida 0.4.90.01.03.04.34.02 Gobierno del Presupuesto General de la Administración Pública Municipal del Ejercicio Económico 2.016 no cuenta con saldo suficiente para atender distintas erogaciones y,

CONSIDERANDO:

Que a fin de dar solución a la situación descripta, la Dirección de Presupuesto ha aconsejado transferir de otra partida a los fines de efectuar el refuerzo de la partida a la que se hace mención en el Visto.

Que la Secretaria de Economía y Hacienda ha tomado la intervención de su competencia.

Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por los Artículos 107° incisos q) y u) y 155° de la Ley 10.027- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Dispónese la transferencia de la partida 0.4.90.01.03.04.34.02 Salud en la suma de Pesos Tres Millones ($ 3.000.000) a la partida 0.4.90.01.03.04.34.02 Gobierno del Presupuesto General de la Administración Pública Municipal correspondiente al ejercicio económico 2.016, de acuerdo a lo expresado en el considerando precedente.

ARTICULO 2°.- Comuníquese, por medio de la Secretaria de Economía y Hacienda al Honorable Concejo Deliberante.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Cr. NORBERTO MARTIN SANTANA
Secretario de Gobierno
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Cr. ALVARO ENRIQUE SIERRA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Concordia, 11 de Julio de 2016
N° 7.867

VISTO:

Que el solicitante pide la autorización para instalar un Carrito Gastronómico móvil “Carribar” que se ubicará sobre Avenida Pueblos Originarios, 1ero. de Mayo y Avenida Julio A. Roca registrado a nombre del Sr. Maschio; y,

CONSIDERANDO:

Que dicho terreno esta: declarado de utilidad Pública por Ordenanza N° 28.848/96, donde se expresa la intención que dicho perímetro se transformará en zona recreativa; y por Ordenanza 26.473/93 la designación del nombre “parque Italia” a este predio cuyo objetivo es dotar al mismo de todo lo necesario para su transformación en un lugar atractivo por su aporte paisajístico para la comunidad de Concordia.

Que en la actualidad se está trabajando en un plan maestro de la Costanera de nuestra ciudad donde se contempla un lugar para dichos carros gastronómicos.

Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CONCORDIA
SANCIONA LA SIGUIENTE
RESOLUCION

ARTÍCULO 1º.- Denegar lo solicitado por el Sr. Sebastián Benítez, ya que el terreno está declarado de utilidad Pública por Ordenanza N° 28.848/96, y por Ordenanza 26.473/93 designado con el nombre “Parque Italia”.

ARTÍCULO 2°.- Este Cuerpo propone como alternativa la ubicación provisoria en la intersección de las calles Scattini y Pueblos originarios, según consta en Plano Catastral adjunto a foja 25, Expediente adj. N° 21694 P ó el lugar que el Departamento Ejecutivo considere oportuno dentro de la costanera de nuestra ciudad, hasta se ponga en funcionamiento el “Plan Maestro Costanera”.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES “EVA PERON” 7 de Julio de 2016

Sr. ARMANDO LUIS GAY
Presidente
Dra. DELIA TALLARICO DE SOAGE
Secretaria

DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 19 de julio de 2016

RESOLUCION N° 35.775

Téngase por Resolución Municipal, comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Concordia, 11 de Julio de 2016
N° 7.868

VISTO:

La solicitud realizada por la Sra. Crispina Mabel Gómez de un plan de pago, explicando los motivos por no poder pagar la deuda de la tasa general Inmobiliaria (TGI) que posee, por su condición de jubilada con un haber mínimo ya que el monto de la deuda es muy elevada; y,

CONSIDERANDO:

Lo peticionado por la interesada quien acompaña copias de documental, y habiéndose solicitado informes previos a los fines de tener mayor ilustración sobre lo requerido por el contribuyente.

Que a foja 11 del Expediente adjunto N° 1200977 obra informe socioeconómico en el cual resalta la composición del grupo familiar, la situación de jubilada del peticionante, estado y situación de la vivienda.

Seguidamente a fojas 9/10 obra Detalle de Cuenta Corriente correspondiente a TGI figurando como contribuyente el peticionante. Especificando monto de totales de la deuda que asciende a $ 8667,36.

Que el peticionante es jubilada de la mínima y no están en condiciones de saldar la deuda total por ser un monto que supera sus ingresos.

Que el peticionante cumple con las previsiones de la Ordenanza N° 33.323 y 32.874 (texto modificado por Ordenanza N° 33.183) (jubilado, vivienda única, haber mínimo).

Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CONCORDIA
RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Acéptese la solicitud de Plan Especial de Pago de la Sra. GÓMEZ CRISPINA MABEL, DNI: N° 4.501.832, domiciliado en calle Bdo. De Irigoyen N° 412 de nuestra ciudad, Cuenta de Tasa Inmobiliaria N° 2668-07 Partida Municipal N° 22.120, inscripta a nombre de la contribuyente , computando el capital original adeudado sin quita de intereses, en cuarenta y ocho (48) cuotas.

ARTÍCULO 2°.- Infórmese al contribuyente de la presente Resolución y comuníquesele que, deberá mantener, a partir de la promulgación de la presente el tributo mencionado en el artículo 1° al día, caso contrario y habiéndose atrasado en un (1) período en el pago del mismo el plan de pagos otorgado por la presente resolución quedará sin efecto y podrá el Departamento Ejecutivo reclamar la cancelación total de la deuda con más los intereses y gastos correspondientes.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES “EVA PERON” 7 de Julio de 2016

Sr. ARMANDO LUIS GAY
Presidente
Dra. DELIA TALLARICO DE SOAGE
Secretaria

DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 19 de julio de 2016

RESOLUCION N° 35.777

Téngase por Resolución Municipal, comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cr. ALVARO ENRIQUE SIERRA
Secretario de Economía y Hacienda.