Boletim Oficial Nº 2692 - Concordia, 23 de maio de 2016

La siguiente Ordenanza, Decretos y Resoluciones conforman el presente Boletín Oficial Municipal:

Ordenanza: 35.704.- Decretos: 526/2.016, 527/2.016, 528/2.016, 529/2.016, 530/2.016, 531/2.016, 532/2.016, 533/2.016, 534/2.016, 535/2.016, 536/2.016, 537/2.016, 538/2.016 y 539/2.016.- Resoluciones: 35.679 y 35702.

Ordenanza: 35.704.- Decretos: 540/2.016, 541/2.016, 542/2.016, 543/2.016, 544/2.016, 545/2.016, 547/2.016, 548/2.016, 550/2.016, 552/2.016, 553/2.016, 554/2.016, 555/2.016, 557/2.016, 558/2.016, 559/2.016 y 560/2.016.- Resoluciones: 35.679 y 35.702.-

Concordia, 16 de Mayo de 2.016
Expte. Nº 21.821-DE

ORDENANZA SOBRE CREACION INSTITUTO DE VIVIENDAS Y TIERRAS
AUTARQUICO MUNICIPAL.

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CONCORDIA
SANCIONA LA SIGUIENTE
ORDENANZA

CAPITULO I
DEL INSTITUTO de Viviendas y Tierras Autárquico Municipal
TITULO I

Artículo 1º.- Creáse el Instituto de Viviendas y Tierras Autárquico Municipal (In.V.y.T.A.M.) que funcionará como ente autárquico de la Administración Pública Municipal con los derechos y obligaciones que le confiere la presente y los decretos reglamentarios que en consecuencia se dicten.

Artículo 2º.- OBJETO: El In.V.y.T.A.M. tendrá como objetivos: a) generar políticas tendiente a la resolución de la problemática habitacional de los vecinos de la ciudad de Concordia; b) ejecutar las políticas habitacionales conforme a los planes que en su defecto se diseñen y c) realizar estudios y relevamientos a fin de mantener un análisis actual de la problemática habitacional existente en nuestra ciudad.

Artículo  3º.- El In.V.y.T.A.M. Tendrá personalidad jurídica pública, conforme lo estipula el artículo nº 146 inc. a del Código Civil y Comercial, teniendo las competencias dadas conforme a las leyes, a la presente y a las demás ordenanzas vigentes. Tendrá su domicilio legal en la Ciudad de Concordia.

Artículo  4º.- ATRIBUCIONES: El In.V.y.T.A.M. guiará su accionar en base a las  pautas y objetivos de su creación, siendo sus principales funciones:
1) Proyectar, dirigir y poner en funcionamiento los distintos planes de vivienda determinando sus modalidades y características.
2) Administrar los fondos recibidos de sus adherentes, organismos provinciales o nacionales y las demás entidades públicas o privadas que destinen fondos a la construcción de viviendas y a todas las demás obras y/o adquisiciones que sean necesarias para alcanzar los objetivos del Instituto, disponiendo de los mismos conforme a las normas de contabilidad para municipios y entes autárquicas, y procedimiento de contrataciones vigentes y /o las que remplacen las mismas.
3) Aprobar las solicitudes de inscripción, en función de los distintos planes, pudiendo rechazar las mismas por razones fundadas, aplicándose al efecto la Ordenanza de Procedimiento Administrativo Municipal.
4) Establecer el aporte mensual mínimo y obligatorio, sus modalidades y vencimientos conforme a cada plan que se establezca.
5) Autorizar las planillas de cómputos y presupuesto de las viviendas, sus ampliaciones y todas las demás obras y/o adquisiciones.
6) Aprobar las modificaciones a los proyectos originales de la obra para dar continuidad al plan de viviendas en el que se encuentre incluido.
7) Autorizar y/o disponer el cronograma de avance de las obras de conformidad a cada programa y al cumplimiento de pautas de integración de los aportes por parte de los adherentes.
8) Estudiar y determinar las prioridades a las que se ajustarán las adjudicaciones de viviendas, en consideración al objetivo primordial del instituto, y a la política de adjudicación que defina el mismo.
9) Fiscalizar el cumplimiento de los contratos de construcción o de cualquier otro tipo, y supervisar la ejecución de trabajos encomendados a terceros.
10) Efectuar las contrataciones necesarias para el asesoramiento técnico con personas físicas o jurídicas, organizaciones privadas y públicas, y en especial con entes, organismos no gubernamentales, o universitarios especializados.
11) Adjudicar los terrenos o viviendas, según  la política de adjudicación que establezca este Municipio.
12) Adquirir inmuebles del dominio privado para el cumplimiento de sus fines, o incorporarlos a su patrimonio, de conformidad a los procedimientos establecidos por la normativa vigente y/o la que se dicte oportunamente.
13) Escriturar, transferir, permutar, otorgar y recibir en comodato, efectuar cobros y en general realizar todas las acciones legales y contables que aseguren el correcto cumplimiento de su misión, acorde a esta ordenanza y a las leyes, decretos y reglamentaciones en vigor. Debiendo tomar conocimiento e intervención el Honorable Concejo Deliberante en los casos estipulados por la normativa vigente y/o la que se dictase oportunamente.
14) Solicitar y comprometer  empréstitos públicos o privados destinados al cumplimiento de sus fines, cumpliendo los requisitos legales y previa autorización del Honorable Concejo Deliberante.
15) Peticionar al Honorable Concejo Deliberante, por intermedio del Departamento Ejecutivo Municipal, la solicitud de declaración de utilidad pública sujeto a expropiación de inmuebles que se considere necesario.
16) Aceptar donaciones de inmuebles, dinero, y todo otro bien proveniente de organismos, instituciones privadas o donantes particulares, respetando los procedimientos establecidos al efecto, debidamente autorizado por  el Honorable Concejo Deliberante.
17) Gestionar la incorporación a su patrimonio de toda tierra sin afectación, al uso para vivienda.
18) Adquirir toda clase de bienes que sean necesarios para el cumplimiento de los fines del Instituto, conforme a los procedimientos establecidos por la normativa vigente.
19) Nombrar apoderados judiciales y los representantes o gestores necesarios, otorgando los poderes generales o especiales que fueren menester, y revocar los mandatos.
20) Celebrar y firmar contratos con terceros, y con adherentes relacionados con los objetivos del Instituto.
21) Reglamentar las transferencias y adjudicaciones de planes de los adherentes.
22) Definir el procedimiento a seguir en el caso de mora y establecer la modalidad de los planes de pagos a otorgar a los adherentes en este supuesto.
23) Exigir a los Adherentes las garantías necesarias y suficientes en resguardo del Instituto.
24)Gestionar, aceptar y administrar fondos provenientes de Jurisdicción Nacional, Provincial, Organismos Públicos o Entidades Privadas, Entes, Entidades Financieras Públicas o Privadas tanto nacionales como internacionales, de cualquier índole.
25) Mantener actualizado el Registro de Tierras Municipal y el Banco de Tierras que funcionarán dentro de su ámbito.
26) Gestionar programas ante organismos provinciales, nacionales e internacionales que permitan obtener financiación legítima para la implementación de políticas de suelo y vivienda.
27) Adquirir los terrenos necesarios para el cumplimiento de sus fines específicos. Asimismo utilizará los inmuebles municipales que le sean transferidos por ordenanza.
28) Transferir bienes muebles e inmuebles a título oneroso o constituir sobre ellos derechos reales; asimismo, permutar tierras o inmuebles con otros organismos públicos o privados previa autorización del Honorable Concejo Deliberante.
29)Transferir a empresas concesionarias o entes oficiales o privados que presten servicios públicos, educacionales, sanitarios, religiosos, comunitarios o de seguridad, todos aquellos bienes muebles o inmuebles, que como consecuencia de los planes o programas del Instituto resulten necesarios para la prestación de los servicios referidos, solicitando la previa autorización al Concejo Deliberante.
30) Estructurar y participar de fideicomisos, cuyo objetivo sea el financiamiento de planes de vivienda sociales, previa autorización del Honorable Concejo Deliberante.
31) Ejecutar un estudio permanente de las necesidades relacionadas a vivienda, localizando deficiencias cualitativas y cuantitativas.
32) Crear y mantener actualizado un Registro único de aspirantes a planes de vivienda que permita, no solo establecer las prioridades ante nuevos planes a ejecutar, sino que sea una base de datos que permita readjudicar en forma rápida y eficaz, viviendas construidas que se encuentren desocupadas ó se desocupen por cualquier motivo.
33) Asociarse con el sector privado para llevar adelante cualquiera de las operaciones para las cuales está facultado el Ente, previa intervención, comunicándose los objetivos y funcionamiento del mismo al Honorable Concejo Deliberante.
34) Promover y continuar Programas de Regularización Dominial y otros creados para el cumplimiento de sus objetivos.
35) Otras, que surjan de sus necesidades de funcionamiento, de acuerdo a las reglamentaciones que se dicten en consecuencia.
36) Cumplir y hacer cumplir esta ordenanza, sus modificatorias, reglamentos y las resoluciones que se dicten.

TITULO II
DE LOS ORGANOS
CAPITULO I
DEL DIRECTORIO

Artículo 5º.- Funcionará bajo la dirección inmediata de un Directorio integrado por un Presidente, un vicepresidente, un tesorero, y dos vocales, designados por el Poder Ejecutivo, durando dos (2) años en sus funciones, pudiendo ser reelectos. Todos los integrantes del directorio tendrán voz y voto en las reuniones que se celebren, computándose doble en caso de empate el voto del Presidente y ante la ausencia de este, lo reemplazará el vicepresidente. El Directorio funcionará válidamente con la presencia de tres de sus integrantes.

Artículo 6º.- Reglamento: El Directorio deberá dictar su propio reglamento orgánico dentro de los sesenta (60) días siguientes de la conformación, debiendo remitirlo al Departamento Ejecutivo para su aprobación mediante el acto administrativo correspondiente.-

Artículo 7º.- No podrán ser miembros del Directorio:

a) los inhabilitados según las normas aplicables en la Provincia;
b) los que se encuentren inhibidos judicialmente o en estado de quiebra o concursados civilmente, mientras no fueren rehabilitados;
c) los condenados por delitos contra la administración pública.
d) los que, en relación a otros directores, sean cónyuges, convivientes parientes por consanguinidad en línea recta  y colateral hasta el segundo grado de parentesco;
Si alguna de estas causas enumeradas sobreviniere  a la designación, el miembro del Directorio a quien afecte cesará en el cargo de pleno derecho.

Artículo 8º.- Son atribuciones del Directorio:
1) Dictar las normas, reglamentos y disposiciones necesarias para el debido cumplimiento de la presente ordenanza y las demás que le fueren aplicables;
2) Confeccionar su estructura orgánica, nombrar, promover y remover a su personal asignándole funciones conforme a las conveniencias del servicio e imponer sanciones disciplinarias mediante la formación de informaciones sumarias y sumarios de acuerdo a la normativa aplicable a estos casos para el personal de la Municipalidad de Concordia.
3) Realizar un relevamiento catastral de toda la jurisdicción en la que actúa y en relación con la materia de su objeto;
4) Asesorar en la materia de su incumbencia al Municipio y entidades gubernamentales y no gubernamentales de la Ciudad de Concordia;
5) Ejercer el Poder de Policía dentro de su jurisdicción y en la materia de su objeto;
6) Proyectar su plan de obras, presupuesto de gastos y cálculo de recursos que deberá elevar al Departamento Ejecutivo Municipal;
7) Disponer de sus recursos y efectuar todos los actos de administración inherentes al cumplimiento de las finalidades de la presente ordenanza;
8) Concertar con organismos de cualquier nivel gubernamental y/o instituciones privadas o públicas en general, convenios conducentes al cumplimiento de los fines de la institución;
9) Actuar en procedimientos administrativos, así como en juicio, confiriendo los poderes que estime corresponder.
10) Fiscalizar el cumplimiento de los contratos suscriptos en el marco específico de sus funciones;
11) Supervisar la ejecución de trabajos encomendados a terceros;
12) Todas las funciones que se deriven de las atribuciones determinadas en el art. 4º y las disposiciones  y reglamentaciones  que  se dicten, consecuentes con el objetivo de su creación.

Artículo 9º- obligaciones del Directorio:

a) Elevar al Departamento Ejecutivo Municipal en el primer cuatrimestre de cada ejercicio, el balance anual y la rendición completa y detallada de las cuentas para su aprobación por la Contaduría Municipal;
b) Elevar al Departamento Ejecutivo Municipal, antes del 31 de julio de cada año, el cálculo de recursos y su presupuesto de gastos para el año siguiente.
c)Organizar su contabilidad propia y llevar un inventario detallado de sus existencias, de acuerdo a las normas vigentes en la administración municipal, bajo el control de la Contaduría Municipal, la que se encuentra facultada para examinar los libros y documentos y ordenar los arqueos e inventarios que juzgue convenientes, pudiendo designar delegados-interventores para el permanente ejercicio de ese contralor.

Artículo 10º.- Son atribuciones del Presidente del Directorio:
a) Representar legalmente al Instituto;
b) Conocer y resolver originariamente en asuntos de índole administrativa que se susciten en el organismo;
c)Intervenir en los contratos que el organismo celebre en la forma dispuesta por las normas aplicables, fiscalizar su cumplimiento y disponer su rescisión cuando así correspondiere;
d) Expedir órdenes de pago de conformidad al presupuesto y a las ordenanzas vigentes;
e) Ejercer todas las funciones que le sean conferidas por el Directorio administrativos, contables y legales.

CAPITULO II
ORGANO DE FISCALIZACIÓN

Artículo 11º.- EL Honorable Concejo Deliberante designara  un revisor de cuentas que durara dos años en sus funciones.

Articulo12º -  El Revisor de cuenta será designado de una terna propuesta por el Departamento Ejecutivo Municipal quien acompañara los antecedentes de cada uno.

Artículo 13º.- Son Deberes y Atribuciones del Revisor de Cuentas fiscalizar la administración del In.V.y.T.A.M examinando los libros y documentos con una periodisidad no mayor a 6 meses, elevando informes al Directorio y al Honorable Concejo Deliberante a).- Examinar los libros
b).- Verificar el estado de caja y el inventario cuando lo considere conveniente el  Concejo Deliberante
c).-Dictaminar sobre la memoria y balance general previamente a la consideración del Directorio.

TITULO III
FONDO ESPECÍFICO

Artículo 14º.- Crease el Fondo Especifico destinado al In.V.y.T.A.M, el cual estará integrado por donaciones, el cobro de las cuotas de ventas de terrenos y casas, hipotecas por el saldo del precio, servicios que preste, derechos, aranceles, como también aportes provenientes de subvenciones, subsidios, legados y de  convenios nacionales, provinciales y/o privados. Tomando conocimiento e intervención el Honorable Concejo Deliberante en los supuestos que correspondiere.

TITULO IV
DE LOS RECURSOS

Artículo 15º.- Los recursos del In.V.y.T.A.M. estarán constituidos por el fondo específico creado a tal efecto más los aportes que se establezcan según las ordenanzas respectivas y el Presupuesto General de la Municipalidad.

Artículo 16º.- Será requisito para la disposición de fondos depositados en cuentas a nombre del In.V.y.T.A.M., contar con la firma del Presidente y Tesorero de la entidad, en forma conjunta. Los mismos podrán ser suplantados en caso de ausencia, por los reemplazantes legales establecidos en el Reglamento del Organismo.

Artículo 17º.- Se transfiere al  In.V.y.T.A.M.  todo el personal en la situación en que revista actualmente en la administración municipal, inmuebles, créditos, muebles y útiles afectados hasta el momento a la Dirección de Viviendas y Departamento Tierras dependientes de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos y los que en el futuro se incorporasen por medios legales y las normas específicas que así lo determinen, lo cual será  aprobado previo conocimiento y autorización del Honorable Concejo Deliberante. Debiéndose realizar la transferencia correspondiente de recursos.

Artículo 18º- Deróguense las Ordenanzas Nº 22.141 /85 y  Nº 21.673/84 y toda otra norma que se oponga a la presente.

Artículo 19º.- La presente será reglamentada en un término que no exceda los noventa (90) días a partir de su promulgación.

Artículo 20º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES “EVA PERON” 13 de mayo de 2016

Sr. ARMANDO LUIS GAY
Presidente
Dra. DELIA TALLARICO DE SOAGE
Secretaria

DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 23 de mayo de 2.016.

ORDENANZA N° 35.704

Téngase por Ordenanza Municipal, comuníquese, publíquese, regístrese y regístrese

ARMANDO LUIS GAY
Vicepresidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Ing. CARLOS HORACIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicios Públicos.

---

DECRETO N° 526/2.016.
Concordia, 19 de mayo de 2.016

VISTO el Expediente N° 224/S/2016 y,

CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones se tramita el reintegro de fondos propios a favor del titular de la Secretaria de Desarrollo Humano, Salud y Ambiente.
Que el impone reclamado asciende a un total de PESOS DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO ($ 12.645,00.-), el cual ha sido utilizado para solventar gastos para asegurar el normal funcionamiento del área a su cargo.
Que obran comprobantes y formulario de rendición de gastos.
Que obra informe de la Dirección de Contaduría.
Que debe destacarse que el Artículo 33.1 de la Ley N° 11.683 y el Decreto (PEN) N° 477/2007 no obligan al Municipio a constatar que las facturas que reciban por sus compras o locaciones se hallen autorizadas por la A.F.I.P.
Que los comprobantes rendidos, corresponden a bienes y servicios efectivamente entregados y/o prestados, por lo que no existe perjuicio patrimonial al erario Municipal, generándose en contrapartida la pertinente obligación de pago.
Que por razones de equidad tributaria y por un principio de colaboración lógica que debe existir entre los Organismos recaudadores estatales, corresponde informar a los entes de control, presuntas inobservancias a la normativa vigente.
Que en virtud a lo expuesto y conforme a las aclaraciones formuladas, corresponde dar curso favorable a las presentes actuaciones.
Que la presente erogación debe encuadrarse en el Artículo 12° Inciso d.1 conforme lo dispuesto en el Articulo 113º de la Ordenanza N° 34.698.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, Incisos ñ), d) y u) de la Ley Provincial N° 10.027 y modificatorias - Régimen Municipal.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTICULO 1°.- Dispónese la Continuidad administrativa de las actuaciones obrantes en el Expediente N° 224/S/2016, conforme lo dispuesto en el Articulo 113° de la Ordenanza N° 34.698, como caso del excepción al Decreto N° 29.708.

ARTICULO 2°.- Reconózcase y reintégrese la presente rendición de gastos, por el importe total de PESOS DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO ($,12.645,00.-), al titular de la Secretaria de Desarrollo Humano, Salud y Ambiente ELBIO GUILLERMO ECHENAUSE, encuadrándose el gasto en el Articulo 12°, Inciso d.1 de la Ordenanza N° 34.698, en virtud de los Considerandos precedentes.

ARTICULO 3°.- Impútese el gasto aprobado en el Artículo 2° en las siguientes partidas presupuestaria por el importe especificado en cada caso:
N° 0.1.90.01.01.02.21.05 - $ 3.800,00 - SYA.
N° 0.1.90.01.01.02.21.08 - $ 8.845,00 - SYA.

ARTICULO 4°.- Estese a lo dispuesto en el Artículo 33.1 de la Ley 11.683 y el Decreto (PEN) N° 477/2.007, de acuerdo con las observaciones vertidas por la Contaduría Municipal y pese a que no existe legislación que la obligue, ése área deberá proceder a informar ante la AFIP - DGI - Distrito Concordia- el contribuyente observado que presuntamente incumple con la legislación tributaria pertinente.

ARTICULO 5°.- Gírese a Contaduría y Tesorería a sus efectos.

ARTICULO 6°.- Comuníquese, Publíquese, Regístrese y Archívese.

Dr.  ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
GUILLERMO ECHENAUSE
Secretario de Desarrollo Humano, Salud y Ambiente.

---

DECRETO N° 527/2.016
Concordia, 19 de mayo de 2.016

VISTO el Expediente N° 1.196.251, en el cual obran actuaciones tendientes al pago del alquiler del inmueble cito en calle San Luis 789 de esta Ciudad y,

CONSIDERANDO:
Que en dicho lugar, funciona actualmente la Dirección de Gestión Preventiva y Promoción dependiente de la Secretaria de Desarrollo Humano, Salud y Ambiente, según contrato de locación suscripto entre RICARDO HORACIO ANCAROLA y esta Municipalidad.
Que obra intervención de la Dirección de Planificación y Presupuesto.
Que el periodo tramitado en las presentes actuaciones corresponde al periodo ENERO/FEBRERO y MARZO DE 2016.
Que la Dirección de Contaduría formula las observaciones de rigor.
Que obra informe de la titular de Dirección de Gestión Preventiva y Promoción.
Que evaluadas las condiciones antes referenciadas corresponde encuadrar el presente en el Articulo 12°, Inciso d.2 de la Ordenanza N° 34.698.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°), Incisos ñ), q) y u) de la Ley Provincial N° 10.027 y modificatorias –

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTICULO 1º.- Dispónese la continuidad de las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1.196251, conforme lo dispuesto en el Artículo 113º de la Ordenanza Nº 34.698.

ARTICULO 2°.- Ratificase en todos sus términos, el Contrato de Locación suscrito entre la Municipalidad de Concordia, representada por su Presidente Municipal, Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO, asistido por el Señor Secretario Desarrollo Humano, Salud y Ambiente, GUILLERMO ECHENAUSE, y el Sr. RICARDO HORACIO ANCAROLA, cuya copia debidamente certificada forma parte integrante del presente Expediente.

ARTICULO 3°.- Apruébese el gasto tramitado en el Expediente N° 1.196.251, por el importe total de PESOS TREINTA Y TRES MIL
($ 33.000,00.-) y declarar de legítimo abono dicho pago a RICARDO HORACIO ANCAROLA, encuadrando el mismo en el Artículo 12°, Inciso d.2 de la Ordenanza N° 34.698, en virtud de los Considerandos precedentes.

ARTICULO 4°.- Imputase el gasto reconocido y aprobado en el Articulo 3° en la partida presupuestaria N° 0.1.90.01.01.02.21.08 - SyA.

ARTICULO 5°.- Téngase por notificada a la titular de Dirección de Gestión Preventiva y Promoción de lo expresado por la Dirección de Rentas a fojas 16 y de lo establecido en el Art. 4º del Anexo I de la Ordenanza N° 34.698.

ARTICULO 6°.- Gírese a la Dirección de Contaduría a sus efectos.

ARTICULO 7º.- Comuníquese, Publíquese, Regístrese y Archívese.

Dr.  ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
GUILLERMO ECHENAUSE
Secretario de Desarrollo Humano, Salud y Ambiente.

---

DECRETO N° 528/2.016.-
Concordia, 19 de mayo de 2.016

VISTO que mediante las Ordenanzas Nros. 35.596/15 y 35.597/15, se aprobaron las estructuras orgánicas y funcionales del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Concordia y,

CONSIDERANDO:
Que a los fines del cumplimiento de los objetivos, requerimientos y lineamientos establecidos por esta nueva gestión de gobierno municipal, se hace necesario contar con personal idóneo y probo para desempeñar funciones y tareas específicas en áreas críticas de la Administración Municipal.
Que se estima atinado efectuar un reconocimiento por las tareas y funciones asignadas a agentes municipales, otorgándose una retribución especial, a los efectos de los objetivos políticos y administrativos previstos por esta Administración Municipal.
Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, inciso u) de la ley N° 10.027, modificada por la ley N° 10.082- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.-

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Disponer otorgar la suma de Pesos Tres Mil ($ 3.000.-) mensual, que deberá ser liquidado en el Código 175, al Agente Municipal, Señor, Leonardo Federico Tito, legajo N° 2.075, en función de las tareas y funciones específicas asignadas y previstas en las Ordenanzas Nros. 35.596/15 y 35.597/15 en la Municipalidad de Concordia, a partir del día 1° de Abril de 2.016.-

ARTICULO 2°.- Dispónese que los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto serán imputados a las partidas correspondientes al Presupuesto General de la Administración Municipal para el Ejercicio Económico 2016.-

ARTICULO 3°.- Remitir a la Dirección de Recursos Humanos para su conocimiento, toma de razón e intervención, cumplimentado girar a la Dirección de Liquidaciones dependiente de la Secretaría de Economía y Hacienda a los fines indicados y oportunamente archivar como antecedente en el legajo personal del citado agente.-

ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Ing. CARLOS HORACIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicios Públicos.

---

DECRETO N° 529/2.016.
Concordia, 19 de mayo de 2.016

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Interno N° 295 “S”/16 y;

CONSIDERANDO:
Que a fojas 1 del presente Expediente, el Secretario de Obras y Servicios Públicos solicita se abone la SEGUNDA 2° Cuota, del Convenio de Remisión y Reestructuración de Deuda, ratificado por Decreto N° 270/16, correspondiente a la adquisición de TRES fracciones de terrenos que fueran propiedad de la FIRMA AGUAPATITO S.A., ubicados a ambos lados de calle Ingeniero Nogueira casi esquina Boulevard Yuquerí de la ciudad de Concordia, los que cuentan con una superficie de TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES METROS CUADRADOS (380.833,00 m2) o sea 38 Has. 08 As. y 33 Cs., autorizada mediante Ordenanza N° 35.290, de fecha 18/07/2014 y efectivizada la misma, a través del Decreto N° 1399/14.
Que la adquisición del predio ascendió a la suma total de PESOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO ($ 20.945.925,00).
Que a fojas 2, 3 y 4, obra copia certificada del Decreto N° 270/16, de fecha 14/03/2016, por el cual se ratifica el Convenio de Remisión y Reestructuración de Deuda.
Que obra intervención de la Dirección de Presupuesto por lo que el presenté gasto se debe imputar a la Partida Presupuestaria N°: 0.1.90.02.06.09.65.01. de Gobierno $ 250.000,00.
Que obra intervención de la Contaduría Municipal.
Que en el Expediente N° 1135956, obran los informes técnicos referente al predio y las Factibilidades correspondientes.
Que en virtud de ello, es decisión de este Departamento Ejecutivo Municipal, aprobar y abonar la Segunda 2° Cuota, referente a la presente adquisición.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, Incisos q), ñ) y u) de la ley 10027 y su Modificatoria, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Apruébese el presente gasto por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Mil ($ 250.000,00), correspondiente al pago de la SEGUNDA 2° Cuota, del Convenio de Remisión y Reestructuración de Deuda, ratificado por Decreto N° 270/16, referido a la adquisición de de TRES fracciones de terrenos que fueran propiedad de la FIRMA AGUAPATITO S.A., ubicados a ambos lados de calle Ingeniero Nogueira casi esquina Boulevard Yuquerí, de la ciudad de Concordia, los que cuentan con una superficie de TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES METROS CUADRADOS (380.833,00 m2) o sea 38 Has. 08 As. y 33 Cs., cuyo destino será cinco (5) Planes de Actuación Urbanística ((PAU); Área Productiva, Villa Deportiva, Ciudad Universitaria, los Arándanos (viviendas sociales) y Parque Jardín Botánico, conforme la autorización efectuada por Ordenanza N° 35.290, de fecha 18/07/2014 y efectivizada la misma, a través del Decreto N° 1399/14; y en consecuencia, declárese de legítimo abono dicha suma, a la FIRMA AGUAPATITO S.A., dado los informes precedentes.

ARTICULO 2°.- Dispónese que la Tesorería Municipal proceda a librar el pago respectivo.

ARTICULO 3.- Encuádrese la presente erogación en el Artículo N° 12, Punto 11 de la Ordenanza N° 34.698.

ARTÍCULO 4°.- Impútese el gasto aprobado en Artículo 1° del presente Decreto, a la Partida Presupuestaria N°: 0.1.90.02.06.09.65.01. de Gobierno $ 250.000,00.

ARTICULO 5°.- Gírese a la Contaduría y a la Tesorería Municipal, a sus efectos.

ARTICULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Secretaría de Gobierno, cumplido, archívese.

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Ing. CARLOS HORACIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicios Públicos.

---

DECRETON° 530/2.016.
Concordia, 19 de mayo de 2.016

VISTO el Expediente Interno N° 377 Letra “C”/14, relacionado con las inasistencias injustificadas de la Agente Municipal LILIANA ESTER ALVAREZ, Legajo N° 3024, DNI N° 18.241.516 y,

CONSIDERANDO:
Que a fojas 1 la Coordinación Administrativa de Recursos Humanos realiza informe sobre la agente Liliana Ester Álvarez respecto a los días 13, 14 y 15 del mes de Junio de 2.014 - Sin firmar planilla.
Que a fojas 3 la Dirección de Recursos Humanos - Equipo Control Horario, informa que a la agente, mensual LILIANA ESTER ALVAREZ, Legajo N° 3024 se le efectuó descuento de TRES (3) días y presentismo en los haberes del mes de Julio/14 por los días 13/06, 14/06 y 15/06/2014 - Sin firmar, adjuntando copia de Informe de la Unidad de Control sobre los días mencionados.
Que a fojas 8 la Dirección de Liquidaciones informa que a la agente de referencia, en el mes de Julio/2014 se le descontó TRES (3) días, presentismo, asistencia y puntualidad.
Que a fojas 14 la Dirección de Asuntos Jurídicos toma intervención mediante Dictamen N° 2.243/14, e informa que teniendo en el incumplimiento a las obligaciones impuestas por el Artículo 16°, de la de la Ordenanza N° 11.275/49, que establece: “Son obligaciones del personal de la administración municipal en cualquiera de las categorías: a) La prestación personal adecuada y eficaz del servicio con sujeción a las reglamentaciones vigentes...”, en el sentido expuesto el Artículo 39° del cuerpo normativo precitado dice “Sin perjuicio de la responsabilidad emergente de las leyes comunes, la violación de sus deberes hará pasible al agente de las siguientes sanciones. a)…; b) Suspensión menor hasta cinco días.” y considerando la situación fáctica con fundamento jurídico en lo expuesto, se aconseja aplicar a la Agente Municipal mencionada, una sanción que puede constituir desde un apercibimiento hasta una suspensión menor de CINCO (5) días, de conformidad a lo prescripto por el Artículo 40° de la Ordenanza Escalafón que reza “El apercibimiento y la suspensión menor serán aplicadas directamente por el Departamento Ejecutivo sin el requisito del sumario”.
Que la Dirección de Recursos Humanos toma nueva intervención a fojas 22, informando que la agente LILIANA ESTER ALVAREZ, Legajo 3024, en su legajo personal presenta una sanción disciplinaria por Decreto N° 384 de fecha 31/03/2006, por el Incumplimiento Servicios, CUATRO (4) días de Suspensión.
Que, surge de las actuaciones obrantes en el citado expediente, pese a haberse notificado a la agente Liliana Ester Alvarez, la misma no ha presentado descargo alguno en relación a los hechos referidos en el Expediente N° 377 “C”/14.
Que en el dictamen emitido por el Tribunal de Disciplina obrante a fojas 23 sugiere se aplique a la agente Liliana Ester Alvarez, una sanción de suspensión por el plazo de UN (1) día, conforme a lo establecido en el Artículo 39°, Inciso b) de la Ordenanza Escalafón.
Que el Artículo 41° de la Ordenanza N° 11.275/49 establece que “Al aplicarse una sanción deberán tenerse en cuenta los antecedentes obrantes en la foja del servicios del agente, las circunstancias del caso y la vida pública y privada”.
Que a fojas 25 vuelta la Dirección de Atención Primaria de la Salud solicita se de fiel cumplimiento al dictamen del Tribunal de Disciplina de fojas 23 que sugiere la aplicación de UN (1) día de suspensión.
Que este Departamento Ejecutivo habiendo analizado el caso planteado, y atento a las sanciones disciplinarias que la nombrada registra en su foja de servicios, entiende que corresponde aplicar a la agente LILIANA ESTER ALVAREZ, una sanción disciplinaria consistente en UN (1) día de suspensión sin goce de haberes, todo ello con fundamento en los Artículos 39°, 40° y 41 ° de la Ordenanza de Escalafón y ante las causas detalladas.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso a las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, Incisos b) y u) de la Ley N° 10.027 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Aplícase a la Agente Municipal LILIANA ESTER ALVAREZ, Legajo N° 3024, DNI N° 18.241.516, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Ambiente, una sanción de UN (1) día de suspensión sin goce de haberes, en base a lo establecido en el Artículo 39°), Inciso b) de la Ordenanza N° 11.275/49, como consecuencia de la falta de registración de asistencia los días 13, 14 y 15 del mes de Junio de 2.014 - Sin firmar-, lo cual amerita la no prestación de servicios, conducta que se encuentra incursa en el incumplimiento de las obligaciones del personal municipal prevista en el Artículo 16° Inciso a) de la Ordenanza N° 11.275/49, que textualmente dice: “Son obligaciones del personal de la administración municipal en cualquiera de las categorías: a) La prestación personal adecuada y eficaz del servicio con sujeción a las reglamentaciones vigentes...”, todo ello con fundamento en el Artículo 39°, Inciso b) y Artículos 40° y 41° de la Ordenanza 1.275/49 y ante las causas señaladas en los Considerandos que integran y forman parte del presente Decreto y los antecedentes obrantes en el Expediente Interno N° 377 Letra “C”/14, la que se hará efectiva al término de cinco (5) días desde la fecha de notificación del presente.

ARTICULO 2°.- Remítase a la Dirección de Recursos Humanos a los fines precedentemente dispuestos, toma de razón y notificación. Cumplimentado, envíese copia autenticada a la Dirección de Liquidaciones de la Secretaría de Economía y Hacienda, dar intervención y conocimiento a la Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Ambiente.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Secretaría de Gobierno y archívese.

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
GUILLERMO ECHENAUSE
Secretario de Desarrollo Humano, Salud y Ambiente.

---

DECRETO N° 531/2.016.
Concordia, 19 de mayo de 2.016

VISTO el Expediente N° 681/D/2016 y,

CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones se tramita el reintegro de fondos propios a favor del Director de Políticas para la Niñez, Adolescencia y Familia, MIGUEL GALLO.
Que el importe reclamado asciende a un total de PESOS CINCO MIL CIENTO NUEVE CON 84/100 ($ 5.109,84.-), el cual ha sido utilizado para solventar gastos de funcionamiento de la citada Dirección.
Que obran comprobantes y formulario de rendición de gastos.
Que obra informe de la Dirección de Contaduría.
Que se atendieron las observaciones formuladas.
Que la presente erogación debe encuadrarse en el Artículo 12°, Inciso d.1 conforme lo dispuesto en el Articulo 113° de la Ordenanza N° 34.698, como caso de excepción al Decreto N° 29.708.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, Incisos ñ), q) y u) de la Ley Provincial N° 10.027 y modificatorias - Régimen Municipal.

Por ello,

PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTICULO 1°.- Dispónese la Continuidad administrativa de las actuaciones obrantes en el Expediente N° 681/D/2016, conforme lo dispuesto en el Articulo 113° de la Ordenanza N° 34.698. ARTICULO 2°.- Reconózcase, apruébese y reintégrese la presente rendición de gastos, por el importe total de PESOS CINCO MIL CIENTO NUEVE CON 84/100 ($ 5.109,84.-), al Director de Políticas para la Niñez, Adolescencia y Familia, MIGUEL GALLO, encuadrándose el gasto en el Articulo 12°, Inciso d.1 de la Ordenanza N° 34.698, como caso de excepción al Decreto N° 29.708, en virtud de los Considerandos precedentes.

ARTÍCULO 3°.- Impútese el gasto aprobado en el Artículo 2° en las partidas presupuestarias siguientes por el importe especificado en cada caso:
N° 0.4.30.01.01.02.20.02 - $ 280,19 - SYA.
N° 0.4.30.01.01.02.20.11 - $ 4.829,65 - SYA.

ARTICULO 4°.-Gírese a Contaduría y Tesorería a sus efectos.

ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
GUILLERMO ECHENAUSE
Secretario de Desarrollo Humano, Salud y Ambiente.

---

DECRETO N° 532/2.016
Concordia, 19 de mayo de 2.016

VISTO el informe técnico de fecha 12 de mayo de 2015 presentado por la Dirección de Obra respecto de la Obra “Construcción 56 Viviendas e Infraestructura B° 8 de Diciembre” ACU N° 597/2014, y;

CONSIDERANDO:
Que la referida obra se inicio en fecha 12 de septiembre de 2014 con un, plazo previsto de Veinte (20) meses según Acta de inicio celebrada oportunamente.
Que se ha requerido a INTA informe meteorológico en relación a las lluvias acaecidas en la ciudad desde el inicio de la obra.
Que el informe elaborado y presentado por la Dirección de Obra aconseja ampliar en seis (06) meses el plazo de obra de la mencionada construcción, teniendo presente, que si bien la misma se encuentra en un estado de avance acorde al flujo de desembolsos destinados, presenta un retraso de ejecución respecto al, programa previsto.
Que el referido informe fundamenta la solicitud en diversas razones de orden técnico, climático e inclusive cuestiones financieras relacionadas con los pagos provenientes de Nación los cuales se encuentras retrasados en 90 días a la fecha para lo cual es necesario ampliar el plazo de obra.
Que la ampliación de plazo aconsejada por la Dirección de Obra, se encuentra prevista en los contratos suscriptos con las firmas contratistas.
Que dicho plazo comienza a correr desde el 13 de mayo de 2016.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107° Inciso n) y u) de la Ley 10.027 y sus modificatorias - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Ampliase en SEIS (06) meses, el plazo de la Obra 56 Viviendas e Infraestructura – Bº 8 de diciembre ACU 597/2014, plazo que comenzara a correr desde el día 13 de mayo de 2016.

ARTICULO 2°.- Notifíquese por Dirección Municipal de Viviendas a las firmas contratitas.

ARTICULO 3º.- Gírese a la Dirección de Compras y Suministros, y Contaduría Municipal.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Ing. CARLOS HORACIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicios Públicos.

---

DECRETO N° 533/2.016
Concordia, 19 de mayo de 2.016

VISTO: el Contrato de Obra suscripto entre la Municipalidad de Concordia y la firma unipersonal de la Sra. ANTONIA DAIANA SOLIS CUIT N° 27-37702514-3, con, domicilio en calle Padres Capuchinos N° 504 Dpto. 40 de Concordia y;

CONSIDERANDO:
Que dicho Contrato tiene por objeto la provisión de mano de obra para la construcción: de DOS (02) viviendas de Dos (02) dormitorios cada una, obra que se ejecutara en los inmuebles circunscriptos por las calles Los Benteveos, Los Cardenales, Las Palomas y Los Jilgueros de nuestra ciudad de Concordia., por un monto de PESOS TRESCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS CUATRO CON VEINTISEIS CENTAVOS ($306.904,26).- en el marco del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios correspondiente a la obra 40 Viviendas Etapa II - Barrio Villa Cresto Norte II Obra por Administración ACU N° 2081/14.
Que en virtud de ello, este Departamento Ejecutivo Municipal considera pertinente el dictado del presente Decreto en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107° Inciso n) y u) de la Ley 10.027 y sus modificatorias. - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Téngase presente el Contrato de Obra, que como Anexo I forma parte integrante del presente Decreto, suscripto entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA Y la firma unipersonal de la Sra. ANTONIA DAIANA SOLIS CUIT N° 27-37702514-3, conforme a lo indicado en el considerando precedente.

ARTICULO 2°.- Comuníquese y remítase a la Dirección de Compras y Suministros y Contaduría Municipal.

ARTICULO 3º.- Publíquese, y oportunamente archívese.-

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Ing. CARLOS HORACIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicios Públicos.

CONTRATO DE OBRA
Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios
Municipalidad de Concordia
OBRA: 40 VIVIENDAS – ETAPA II  - VILLA CRESTO NORTE II - ACU 2081/14
OBRA POR ADMINISTRACIÓN

En la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, entre la MUNICIPALIDAD  DE CONCORDIA, representada en este acto por el  Señor Presidente Municipal Dr  Enrique Tomas Cresto y asistido por el Señor Secretario de Obras y Servicios Públicos Ing Carlos Horacio Pasquet, en adelante denominado “LA MUNICIPALIDAD” por una parte, y por la otra, la firma  unipersonal de la Sra. ANTONIA DAIANA SOLIS CUIT Nº 27-37702514-3, denominada   en lo sucesivo “LA CONTRATISTA”, en el marco del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, Municipio de Concordia OBRA POR ADMINISTRACIÓN - Cuarenta (40) Viviendas  Etapa II ACU N° 2081/14, convienen en celebrar el presente contrato, en el marco de la Ordenanza N° 35.452,  el que se regirá por las presentes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: OBJETO: el presente contrato tiene por objeto la PROVISIÓN DE MANO DE OBRA para la construcción de  DOS (02) viviendas  de Dos (02) dormitorios  cada una, en los inmuebles sito en esta ciudad de Concordia, circunscriptos por las calles Los Benteveos, Los Cardenales, Las Palomas y Los Jilgueros de esta ciudad de Concordia, conforme Convenio Particular suscripto entre la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda  dependiente de la Secretaria de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda de Entre Ríos y La Municipalidad de Concordia ACU Nº 2081/14- OBRA POR ADMINISTRACIÓN.- 

SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: La obra de referencia mencionada en la Cláusula Primera, se ejecutará en un todo de acuerdo al Proyecto aprobado por la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda y administrado por la Municipalidad de Concordia. La documentación necesaria se encuentra a disposición de LA CONTRATISTA  a través de la Dirección de Obra.-----------------

TERCERA: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La contratación de la presente obra se efectúa por el sistema de “AJUSTE ALZADO” obra total consumada por la cantidad de dinero establecida en la Cláusula Cuarta, a excepción de las redeterminaciones de precio que reconozca la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda conforme el mecanismo previsto en la  CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA del presente.------------------

CUARTA: MONTO DEL CONTRATO: El monto total del presente contrato asciende a la suma total de PESOS TRESCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS CUATRO CON VEINTISEIS CENTAVOS ($306.904,26).------------

QUINTA:PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será de  CATORCE (14) meses  a partir de la fecha en que se suscriba el ACTA DE INICIO DE OBRA, la que se confeccionará dentro de los diez (10) días de la firma del Contrato. Este plazo se podrá ampliar, si así lo solicita LA CONTRATISTA, para compensar los días por factores climáticos (lluvias o secuelas de lluvias), fuerza mayor, caso fortuito, etc. Este reconocimiento lo hará la Inspección de Obra, en base a lo registrado y constatado por ésta. LA CONTRATISTA deberá solicitar este reconocimiento mediante libro de Nota de Pedidos.----------------------------
En caso de resultar aceptada la justificación se prorrogará el plazo de ejecución. De no mediar causas justificada “LA CONTRATISTA” será pasible de aplicación de las sanciones previstas en el presente contrato. Transcurridos veinte (20) días  de mora en la entrega dará derecho a la Municipalidad a resolver el contrato.

SEXTA: MORA EN LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS. Si LA CONTRATISTA no iniciare los trabajos dentro de los diez (10) días de la fecha del Acta de  Replanteo o Iniciación, incurrirá en una multa equivalente al medio por mil (1/2 por mil) del importe del contrato por cada día de demora en iniciar las obras, considerándose que estas han dado comienzo a partir del Acta de Iniciación de los trabajos, dando derecho a LA MUNICIPALIDAD a resolver el contrato.-----------

SEPTIMA: MORA EN LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. Si LA CONTRATISTA no terminara los trabajos en el plazo  convenido en la CLAUSULA QUINTA, o no les diera total o correcta terminación dentro del plazo contractual, incurrirá en una multa equivalente al medio por mil (1/2 por mil) del importe del contrato por cada día de atraso en la terminación de la obra. La multa que se aplique por demora en la iniciación no autoriza  a LA CONTRATISTA a tener por prolongado el plazo de la obra en el número de días correspondientes a aquellas. Solo se incluirán en el computo del plazo contractual las prorrogas y ampliaciones concedidas.--------------

OCTAVA: MEDICION DE LA OBR. LA MUNICIPALIDAD certificara los trabajos en períodos calendarios, al final de cada mes, conforme a las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la Inspección,  que estará a cargo de la Dirección  Municipal de Viviendas,  suscribiendo  dicho certificado en forma conjunta con el Representante Técnico  de LA CONTRATISTA.-----------------
Según lo establecido en el Convenio  Particular,  la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda se reserva la facultad de verificar el estado de la obra por medio de la persona que designe para tal fin.----------------------
El certificado será emitido dentro de los tres (3) días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de medición------

NOVENA: FORMA DE PAGO El pago se efectuará dentro de los Treinta (30) días de emitido el Certificado de Obra. Los mismos se supeditan a los términos y condiciones del Convenio suscripto con la  Subsecretaria  de Desarrollo Urbano y Vivienda  dependiente de la Secretaria de Obras Publicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión  Pública y Servicios.------------------------
La mencionada Subsecretaría asume exclusivamente el pago de la presente obra sujeto a la existencia de recursos presupuestarios disponibles suficientes. La inexistencia de recursos presupuestarios disponibles suficientes por parte de dicha Subsecretaría, no dará lugar a reclamo alguno a la Municipalidad de Concordia,  por parte de  LA CONTRATISTA-----
Del importe del  Certificado de  Obra se deducirá el cinco por ciento (5%)  en concepto de Fondo de Reparo., importes que serán retenidos como garantía de la ejecución de obra y serán devueltos  a LA CONTRATISTA una vez efectuada la Recepción  Definitiva de la Obra.---
El fondo de Reparo podrá ser sustituido por Pólizas de Caución contratadas con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Rios (IAPSER).----------
En toda ampliación de obra o en los adicionales y/o imprevistos que se autoricen,  se deberán reajustar las garantías correspondientes.----------
El Certificado de  pago no implica la recepción de la obra a que él se refiere.-----------
LA MUNICIPALIDAD exigirá a LA CONTRATISTA, antes del pago del Certificado pertinente, la presentación de los comprobantes que acrediten el pago de los salarios del personal que emplee en la obra y el cumplimiento de las leyes previsionales, impositivas y de seguros.--------------------

DECIMA: DESIGNACION DE REPRESENTANTE TECNICO. LA CONTRATISTA designara un representante técnico para que lo asista específicamente en esta obra. El mismo será, ingeniero civil o en construcciones, arquitecto o maestro mayor de obra  matriculado en su respectivo colegio de profesionales y habilitado por el mismo Tal designación deberá ser comunicada a LA MUNICIPALIDAD mediante nota de estilo.--------

DECIMAPRIMERA: REDETERMINACION DE PRECIOS Será de aplicación al presente Contrato el mecanismo de redeterminación de precios dispuesto por Decreto Nacional N°1295/2002 y sus Normas Complementarias y Modificaciones, teniendo como  fecha base el mes de la  firma del Convenio Particular   mencionado en la Cláusula Primera del Presente.----

DECIMASEGUNDA: CUMPLIMIENTO DE LEYES IMPOSITIVAS, PREVISIONALES, LABORALES Y DE SEGUROS: LA CONTRATISTA está obligada a cumplir con las disposiciones vigentes en lo referente a leyes laborales, impositivas y de seguros. - - Deberá contar y presentar  previo al inicio de los trabajos la contratación del personal afectado a la obra, de los  siguientes seguros: Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART), conforme lo establecido las normas vigentes en materia de Higiene y Seguridad en el trabajo  y  las resoluciones de la Superintendencia de Riesgos en el trabajo, como así también toda otra Norma legal que resulte vigente durante el desarrollo de la obra. El incumplimiento de la obligación precedente será causal de rescisión del presente contrato.

DECIMATERCERA: MATERIALES: La Municipalidad proveerá los materiales necesarios  para la obra. LA CONTRATISTA deberá disponer de espacio de acopio, asegurar el resguardo de los mismos, su correcta utilización. Bajo ningún concepto LA CONTRATISTA podrá retirar materiales de la obra, salvo autorización  por escrito de la Inspección.------------

DECIMACUARTA: RECEPCION PROVISORIA. Concluidos los trabajos encomendados por presente, y en tanto no hubiere observaciones de la Inspección, LA MUNICIPALIDAD, a través de la Inspección extenderá  dentro de los treinta (30) días de solicitada por LA CONTRATISTA el Acta de Recepción Provisoria de las obras  acto que se realizará por intermedio de la Inspección.------------
Para el caso que las obras no estuvieran conforme a planos, especificaciones  técnicas,  se diferirá su recepción provisional hasta  que se proceda a corregir los defectos enunciados por la Inspección. Si LA CONTRATISTA no procede a la corrección observada en los plazos que fije la Inspección de Obra, LA MUNICIPALIDAD podrá hacerlo por cuenta de aquella afectando el gasto a las sumas que estuvieren pendiente de pago, o se descontara del depósito de garantía.--------------

DECIMAQUINTA: PLAZO DE GARANTIA: Se establece en SEIS (06) meses. Entre la recepción provisoria y la definitiva  regirá este plazo de  conservación y garantía durante el cual el contratista es responsable de la conservación de desperfectos y de aquellos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos.------------

DECIMASEXTA: RECEPCION DEFINITIVA. Transcurrido el plazo fijado en la CLAUSULA DECIMA QUINTA se procederá a la recepción definitiva que se formalizara de la misma manera que la prevista para la Recepción Provisoria  (CLAUSULA DECIMA CUARTA) previa verificación del buen estado de las obras y   correcto funcionamiento de las mismas.--------

DECIMASEPTIMA: RESCISION. Será causal de rescisión el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente contrato por parte de LA CONTRATISTA. Asimismo,  será causal de rescisión el hecho de verificarse la existencia de atrasos injustificados que superen  el veinte por ciento (20%) del avance físico acumulado,  autorizando a  LA MUNICIPALIDAD a disponer unilateralmente y de pleno derecho la resolución del contrato, reclamando daños y perjuicios que se produjeran.-------------------------

DECIMAOCTAVA: COORDINACION DE TAREAS. La inspección técnica de “LA MUNICIPALIDAD” y el representante técnico mencionado en la CLAUSULA  DECIMA del presente Contrato, coordinarán las tareas y los rubros de obra de manera tal que los proyectos (sectores) avancen simultáneamente, sin interferencia ni superposición y la construcción progrese, culmine y funcione como unidad  de proyecto.---------------------
DECIMANOVENA: “LA MUNICIPALIDAD” entregará el terreno limpio, nivelado a cota replanteo, con provisión de luz y agua de construcción.-------------
Asimismo, proveerá de un depósito para acopio de materiales y los medios  para su traslado  a obra. También proveerá un cartel de obra donde se consignará el nombre del proyecto, el monto y fuente de inversión.---------
Por su parte, “LA CONTRATISTA” cubrirá, en coordinación con las restantes firmas constructoras participantes en la Obra, los turnos de sereno que fueran necesarios para la efectiva custodia de materiales y herramientas en obra, siendo todas ellas solidariamente responsables por los faltantes que se produzcan.------

VIGESIMA Cualquier divergencia que pudiera surgir, tanto  en la ejecución  de la obra  encomendada  como en la interpretación del presente contrato,  que no estuviera previsto en el mismo, se resolverá   teniendo en cuenta  la normativa que se detalla a continuación y en el siguiente orden de prelación:1.- Ordenanza Nº 22715  de Obras Publicas Municipalidad de Concordia.2.- Ley Provincial Nº  6351 de  Obras  Publicas.----------

DOMICILIOS LEGALES: A todos los efectos legales que  pudieren  corresponder, LA MUNICIPALIDAD constituye domicilio en  calle Bartolomé Mitre Nº 76 de Concordia y “LA CONTRATISTA en calle Padres Capuchinos N° 504 Dpto 40 de  esta ciudad de Concordia Provincia de Entre Ríos, sometiéndose de común acuerdo a los Tribunales que por fuero y jurisdicción corresponden al domicilio de la Municipalidad de Concordia y renunciando a cualquier otro fuero que pudiera  corresponder.- En un todo de acuerdo con lo manifestado  en las cláusulas del presente contrato, se firman tres  (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en Concordia  a los--------días del mes de--------del año dos mil dieciséis.

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Ing. CARLOS HORACIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicios Públicos.

---

DECREO N° 534/2.016
Concordia, 19 de mayo de 2.016

VISTO: el Contrato de Obra suscripto entre la Municipalidad de Concordia y la firma unipersonal del Sr CARLOS OSVALDO GAITAN CUIT N° 20-10886373-1, con domicilio en calle Capitan Rojas s/N° de Concordia y;

CONSIDERANDO:
Que dicho Contrato tiene por objeto la provisión de mano de obra para la construcción: de DOS (02) viviendas: Una (01) de tres (03) dormitorios, y Una (01) de Dos (02) dormitorios para personas con capacidades diferentes, obra que se ejecutara en los inmuebles circunscriptos por las calles Los Benteveos, Los Cardenales, Las Palomas y Los Jilgueros de nuestra ciudad de Concordia., por un monto de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO con SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($358.938,.99 ), en el marco del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios correspondiente a la obra 40 Viviendas Etapa II - Barrio Villa Cresto Norte II Obra por Administración ACU N° 2081/14.
Que en virtud de ello, este Departamento Ejecutivo Municipal considera pertinente el dictado del presente Decreto en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107º Inciso n) y u) de la Ley 10.027 y sus modificatorias. - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Téngase presente el Contrato de Obra, que como Anexo I forma parte integrante del presente Decreto, suscripto entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA Y la firma unipersonal del Sr CARLOS OSVALDO GAITAN CUIT N° 20-10886373-1, conforme a lo indicado en el considerando precedente.

ARTICULO 2°.- Comuníquese y remítase a la Dirección de Compras y Suministros y Contaduría Municipal.

ARTICULO 3°.- Publíquese, y oportunamente archívese.

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Ing. CARLOS HORACIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicios Públicos

CONTRATO DE OBRA
Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios
Municipalidad de Concordia
OBRA: 40 VIVIENDAS – ETAPA II  - VILLA CRESTO NORTE II - ACU N°2081/14
OBRA POR ADMINISTRACIÓN

En la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, entre la MUNICIPALIDAD  DE CONCORDIA, representada en este acto por el  Señor Presidente Municipal Dr.  Enrique Tomas Cresto y asistido por el Señor Secretario de Obras y Servicios Públicos Ing Carlos Horacio Pasquet, en adelante denominado “LA MUNICIPALIDAD” por una parte, y por la otra, la firma  unipersonal del Sr. CARLOS OSVALDO GAITAN CUIT Nº 20-10886373-1, denominada   en lo sucesivo “LA CONTRATISTA”, en el marco del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, Municipio de Concordia OBRA POR ADMINISTRACIÓN - Cuarenta (40) Viviendas  Etapa II ACU N° 2081/14, convienen en celebrar el presente contrato, en el marco de la Ordenanza N° 35.452,  el que se regirá por las presentes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: OBJETO: el presente contrato tiene por objeto la PROVISIÓN DE MANO DE OBRA para la construcción de  DOS (02) viviendas: Una (01) de tres (03) dormitorios, y Una (01) de Dos (02) dormitorios para personas con capacidades diferentes, en los inmuebles sito en esta ciudad de Concordia, circunscriptos por las calles Los Benteveos, Los Cardenales, Las Palomas y Los Jilgueros de esta ciudad de Concordia, conforme Convenio Particular suscripto entre la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda  dependiente de la Secretaria de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda de Entre Ríos y La Municipalidad de Concordia ACU Nº 2081/14- OBRA POR ADMINISTRACIÓN.- 

SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: La obra de referencia mencionada en la Cláusula Primera, se ejecutará en un todo de acuerdo al Proyecto aprobado por la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda y administrado por la Municipalidad de Concordia. La documentación necesaria se encuentra a disposición de LA CONTRATISTA  a través de la Dirección de Obra.-------------

TERCERA: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La contratación de la presente obra se efectúa por el sistema de “AJUSTE ALZADO” obra total consumada por la cantidad de dinero establecida en la Cláusula Cuarta, a excepción de las redeterminaciones de precio que reconozca la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda conforme el mecanismo previsto en la  CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA del presente.---------------------

CUARTA:MONTO DEL CONTRATO: El monto total del presente contrato asciende a la suma  total de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO con SESENTA Y NUEVE  CENTAVOS ($358.938,69 ).-----------------
QUINTA:PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será de  CATORCE (14) meses a partir de la fecha en que se suscriba el ACTA DE INICIO DE OBRA, la que se confeccionará dentro de los diez (10) días de la firma del Contrato. Este plazo se podrá ampliar, si así lo solicita LA CONTRATISTA, para compensar los días por factores climáticos (lluvias o secuelas de lluvias), fuerza mayor, caso fortuito, etc. Este reconocimiento lo hará la Inspección de Obra, en base a lo registrado y constatado por ésta. LA CONTRATISTA deberá solicitar este reconocimiento mediante libro de Nota de Pedidos.---------------------

En caso de resultar aceptada la justificación se prorrogará el plazo de ejecución. De no mediar causas justificada “LA CONTRATISTA” será pasible de aplicación de las sanciones previstas en el presente contrato. Transcurridos veinte (20) días  de mora en la entrega dará derecho a la Municipalidad a resolver el contrato.---

SEXTA: MORA EN LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS. Si LA CONTRATISTA no iniciare los trabajos dentro de los diez (10) días de la fecha del Acta de  Replanteo o Iniciación, incurrirá en una multa equivalente al medio por mil (1/2 por mil) del importe del contrato por cada día de demora en iniciar las obras, considerándose que estas han dado comienzo a partir del Acta de Iniciación de los trabajos, dando derecho a LA MUNICIPALIDAD a resolver el contrato.------------

SEPTIMA: MORA EN LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. Si LA CONTRATISTA no terminara los trabajos en el plazo  convenido en la CLAUSULA QUINTA, o no les diera total o correcta terminación dentro del plazo contractual, incurrirá en una multa equivalente al medio por mil (1/2 por mil) del importe del contrato por cada día de atraso en la terminación de la obra. La multa que se aplique por demora en la iniciación no autoriza  a LA CONTRATISTA a tener por prolongado el plazo de la obra en el número de días correspondientes a aquellas. Solo se incluirán en el computo del plazo contractual las prorrogas y ampliaciones concedidas.--------------

OCTAVA: MEDICION DE LA OBR. LA MUNICIPALIDAD certificara los trabajos en períodos calendarios, al final de cada mes, conforme a las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la Inspección,  que estará a cargo de la Dirección  Municipal de Viviendas,  suscribiendo  dicho certificado en forma conjunta con el Representante Técnico  de LA CONTRATISTA.------------------
Según lo establecido en el Convenio  Particular,  la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda se reserva la facultad de verificar el estado de la obra por medio de la persona que designe para tal fin.---------------
El certificado será emitido dentro de los tres (3) días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de medición.--------

NOVENA: FORMA DE PAGO El pago se efectuará dentro de los Treinta (30) días de emitido el Certificado de Obra. Los mismos se supeditan a los términos y condiciones del Convenio suscripto con la  Subsecretaria  de Desarrollo Urbano y Vivienda  dependiente de la Secretaria de Obras Publicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión  Publica y Servicios.------------------------
La mencionada Subsecretaría asume exclusivamente el pago de la presente obra sujeto a la existencia de recursos presupuestarios disponibles suficientes. La inexistencia de recursos presupuestarios disponibles suficientes por parte de dicha Subsecretaría, no dará lugar a reclamo alguno a la Municipalidad de Concordia,  por parte de  LA CONTRATISTA.-----
Del importe del  Certificado de  Obra se deducirá el cinco por ciento (5%)  en concepto de Fondo de Reparo., importes que serán retenidos como garantía de la ejecución de obra y serán devueltos  a LA CONTRATISTA una vez efectuada la Recepción  Definitiva de la Obra.---
El fondo de Reparo podrá ser sustituido por Pólizas de Caución contratadas con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER).--------------
En toda ampliación de obra o en los adicionales y/o imprevistos que se autoricen,  se deberán reajustar las garantías correspondientes.----------
El Certificado de  pago no implica la recepción de la obra a que él se refiere.------------------
LA MUNICIPALIDAD exigirá a LA CONTRATISTA, antes del pago del Certificado pertinente, la presentación de los comprobantes que acrediten el pago de los salarios del personal que emplee en la obra y el cumplimiento de las leyes previsionales, impositivas y de seguros.------------------

DECIMA: DESIGNACION DE REPRESENTANTE TECNICO. LA CONTRATISTA designara un representante técnico para que lo asista específicamente en esta obra. El mismo será, ingeniero civil o en construcciones, arquitecto o maestro mayor de obra  matriculado en su respectivo colegio de profesionales y habilitado por el mismo Tal designación deberá ser comunicada a LA MUNICIPALIDAD mediante nota de estilo.--------

DECIMAPRIMERA: REDETERMINACION DE PRECIOS Será de aplicación al presente Contrato el mecanismo de redeterminación de precios dispuesto por Decreto Nacional N°1295/2002 y sus Normas Complementarias y Modificaciones, teniendo como  fecha base el mes de la  firma del Convenio Particular   mencionado en la Cláusula Primera del Presente.----

DECIMASEGUNDA: CUMPLIMIENTO DE LEYES IMPOSITIVAS, PREVISIONALES, LABORALES Y DE SEGUROS: LA CONTRATISTA está obligada a cumplir con las disposiciones vigentes en lo referente a leyes laborales, impositivas y de seguros. - - Deberá contar y presentar  previo al inicio de los trabajos la contratación del personal afectado a la obra, de los  siguientes seguros: Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART), conforme lo establecido las normas vigentes en materia de Higiene y Seguridad en el trabajo  y  las resoluciones de la Superintendencia de Riesgos en el trabajo, como así también toda otra Norma legal que resulte vigente durante el desarrollo de la obra. El incumplimiento de la obligación precedente será causal de rescisión del presente contrato.--------

DECIMATERCERA: MATERIALES: La Municipalidad proveerá los materiales necesarios  para la obra. LA CONTRATISTA deberá disponer de espacio de acopio, asegurar el resguardo de los mismos, su correcta utilización. Bajo ningún concepto LA CONTRATISTA podrá retirar materiales de la obra, salvo autorización  por escrito de la Inspección.-------------------
DECIMACUARTA:RECEPCION PROVISORIA. Concluidos los trabajos encomendados por presente, y en tanto no hubiere observaciones de la Inspección, LA MUNICIPALIDAD, a través de la Inspección extenderá  dentro de los treinta (30) días de solicitada por LA CONTRATISTA el Acta de Recepción Provisoria de las obras  acto que se realizará por intermedio de la Inspección.-------------------
Para el caso que las obras no estuvieran conforme a planos, especificaciones  técnicas,  se diferirá su recepción provisional hasta  que se proceda a corregir los defectos enunciados por la Inspección. Si LA CONTRATISTA no procede a la corrección observada en los plazos que fije la Inspección de Obra, LA MUNICIPALIDAD podrá hacerlo por cuenta de aquella afectando el gasto a las sumas que estuvieren pendiente de pago, o se descontara del depósito de garantía.--------------

DECIMAQUINTA: PLAZO DE GARANTIA: Se establece en SEIS (06) meses. Entre la recepción provisoria y la definitiva  regirá este plazo de  conservación y garantía durante el cual el contratista es responsable de la conservación de desperfectos y de aquellos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos.--------

DECIMASEXTA: RECEPCION DEFINITIVA. Transcurrido el plazo fijado en la CLAUSULA DECIMA QUINTA se procederá a la recepción definitiva que se formalizara de la misma manera que la prevista para la Recepción Provisoria  (CLAUSULA DECIMA CUARTA) previa verificación del buen estado de las obras y   correcto funcionamiento de las mismas.--------

DECIMASEPTIMA: RESCISION. Será causal de rescisión el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente contrato por parte de LA CONTRATISTA. Asimismo,  será causal de rescisión el hecho de verificarse la existencia de atrasos injustificados que superen  el veinte por ciento (20%) del avance físico acumulado,  autorizando a LA MUNICIPALIDAD a disponer unilateralmente y de pleno derecho la resolución del contrato, reclamando daños y perjuicios que se produjeran.--------------------

DECIMAOCTAVA: COORDINACION DE TAREAS. La inspección técnica de “LA MUNICIPALIDAD” y el representante técnico mencionado en la CLAUSULA  DECIMA del presente Contrato, coordinarán las tareas y los rubros de obra de manera tal que los proyectos (sectores) avancen simultáneamente, sin interferencia ni superposición y la construcción progrese, culmine y funcione como unidad  de proyecto.-----------------

DECIMANOVENA: “LA MUNICIPALIDAD” entregará el terreno limpio, nivelado a cota replanteo, con provisión de luz y agua de construcción.-----------------
Asimismo, proveerá de un depósito para acopio de materiales y los medios  para su traslado  a obra. También proveerá un cartel de obra donde se consignará el nombre del proyecto, el monto y fuente de inversión.---------
Por su parte, “LA CONTRATISTA” cubrirá, en coordinación con las restantes firmas constructoras participantes en la Obra, los turnos de sereno que fueran necesarios para la efectiva custodia de materiales y herramientas en obra, siendo todas ellas solidariamente responsables por los faltantes que se produzcan.------

VIGESIMA Cualquier divergencia que pudiera surgir, tanto  en la ejecución  de la obra  encomendada  como en la interpretación del presente contrato,  que no estuviera previsto en el mismo, se resolverá   teniendo en cuenta  la normativa que se detalla a continuación y en el siguiente orden de prelación: 1.- Ordenanza Nº 22715  de Obras Publicas Municipalidad de Concordia.2.- Ley Provincial Nº  6351 de  Obras  Publicas.----------

DOMICILIOS LEGALES: A todos los efectos legales que  pudieren  corresponder, LA MUNICIPALIDAD constituye domicilio en  calle Bartolomé Mitre Nº 76 de Concordia y “LA CONTRATISTA en calle Capitan Rojas  S/N° de  esta ciudad de Concordia Provincia de Entre Ríos, sometiéndose de común acuerdo a los Tribunales que por fuero y jurisdicción corresponden al domicilio de la Municipalidad de Concordia y renunciando a cualquier otro fuero que pudiera  corresponder.-

En un todo de acuerdo con lo manifestado  en las cláusulas del presente contrato, se firman tres  (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en Concordia  a los------------días del mes de------------del año dos mil dieciséis –

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Ing. CARLOS HORACIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicios Públicos.

---

DECRETO N° 535/2.016
Concordia, 19 de mayo de 2.016

VISTO: el Contrato de Obra suscripto entre la Municipalidad de Concordia y la firma unipersonal del Sr SERGIO DARIO VIERA CUIT N° 20-18099724-6 con domicilio en calle Corrientes N° 584 de Concordia y;

CONSIDERANDO:
Que dicho Contrato tiene por objeto la provisión de mano de obra para la construcción: DOS (02) VIVIENDAS Una (01) de tres dormitorios, y Una (01) de Dos (02) dormitorios para personas con capacidades diferentes, obra que se ejecutara en los inmuebles circunscriptos por las calles Los Benteveos, Los Cardenales, Las Palomas y Los Jilgueros de nuestra ciudad de Concordia., por un monto de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO con SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($358.938,69), en el marco del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios correspondiente a la obra 40 Viviendas Etapa II- Barrio Villa Cresto Norte II Obra por Administración ACU N° 2081/14.
Que en virtud de ello, este Departamento Ejecutivo Municipal considera pertinente el dictado del presente Decreto en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107º Inciso n) y u) de la Ley 10.027 y sus modificatorias. - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Téngase presente el Contrato de Obra, que como Anexo I forma parte integrante del presente Decreto, suscripto entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA y la firma unipersonal del Sr SERGIO DARIO VIERA CUIT N° 20- 18099724- conforme a lo indicado en el considerando precedente.

ARTICULO 2°.-Comuníquese y remítase a la Dirección de Compras y Suministros y Contaduría Municipal.

ARTICULO 3°.- Publíquese, y oportunamente archívese.

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Ing. CARLOS HORACIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicios Públicos

CONTRATO DE OBRA
Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios
Municipalidad de Concordia
OBRA: 40 VIVIENDAS – ETAPA II  - VILLA CRESTO NORTE II - ACU 2081/14
OBRA POR ADMINISTRACIÓN

En la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, entre la MUNICIPALIDAD  DE CONCORDIA, representada en este acto por el  Señor Presidente Municipal Dr  Enrique Tomas Cresto y asistido por el Señor Secretario de Obras y Servicios Públicos Ing Carlos Horacio Pasquet, en adelante denominado “LA MUNICIPALIDAD” por una parte, y por la otra, la firma  unipersonal del Sr. SERGIO DARIO VIERA CUIT Nº 20-18099724-6-, denominada   en lo sucesivo “LA CONTRATISTA”, en el marco del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, Municipio de Concordia OBRA POR ADMINISTRACIÓN - Cuarenta (40) Viviendas  Etapa II ACU N° 2081/14, convienen en celebrar el presente contrato, en el marco de la Ordenanza N° 35.452,  el que se regirá por las presentes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: OBJETO: el presente contrato tiene por objeto la PROVISIÓN DE MANO DE OBRA para la construcción de  DOS (02) viviendas: Una (01) de tres (03) dormitorios, y Una (01) de Dos (02) dormitorios para  personas con capacidades diferentes, en los inmuebles sito en esta ciudad de Concordia, circunscriptos por las calles Los Benteveos, Los Cardenales, Las Palomas y Los Jilgueros de esta ciudad de Concordia, conforme Convenio Particular suscripto entre la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda  dependiente de la Secretaria de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda de Entre Ríos y La Municipalidad de Concordia ACU Nº 2081/14- OBRA POR ADMINISTRACIÓN.------------ 

SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: La obra de referencia mencionada en la Cláusula Primera, se ejecutará en un todo de acuerdo al Proyecto aprobado por la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda y administrado por la Municipalidad de Concordia. La documentación necesaria se encuentra a disposición de LA CONTRATISTA  a través de la Dirección de Obra.

TERCERA: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La contratación de la presente obra se efectúa por el sistema de “AJUSTE ALZADO” obra total consumada por la cantidad de dinero establecida en la Cláusula Cuarta, a excepción de las redeterminaciones de precio que reconozca la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda conforme el mecanismo previsto en la  CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA del presente.-------------

CUARTA:MONTO DEL CONTRATO: El monto total del presente contrato asciende a la suma  total de PESOS  TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO con SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($358.938, 69).------------

QUINTA:PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será de  CATORCE (14) meses a partir de la fecha en que se suscriba el ACTA DE INICIO DE OBRA, la que se confeccionará dentro de los diez (10) días de la firma del Contrato. Este plazo se podrá ampliar, si así lo solicita LA CONTRATISTA, para compensar los días por factores climáticos (lluvias o secuelas de lluvias), fuerza mayor, caso fortuito, etc. Este reconocimiento lo hará la Inspección de Obra, en base a lo registrado y constatado por ésta. LA CONTRATISTA deberá solicitar este reconocimiento mediante libro de Nota de Pedidos.---------------------
En caso de resultar aceptada la justificación se prorrogará el plazo de ejecución. De no mediar causas justificada “LA CONTRATISTA” será pasible de aplicación de las sanciones previstas en el presente contrato. Transcurridos veinte (20) días  de mora en la entrega dará derecho a la Municipalidad a resolver el contrato.---

SEXTA: MORA EN LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS. Si LA CONTRATISTA no iniciare los trabajos dentro de los diez (10) días de la fecha del Acta de  Replanteo o Iniciación, incurrirá en una multa equivalente al medio por mil (1/2 por mil) del importe del contrato por cada día de demora en iniciar las obras, considerándose que estas han dado comienzo a partir del Acta de Iniciación de los trabajos, dando derecho a LA MUNICIPALIDAD a resolver el contrato.----------------

SEPTIMA: MORA EN LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. Si LA CONTRATISTA no terminara los trabajos en el plazo  convenido en la CLAUSULA QUINTA, o no les diera total o correcta terminación dentro del plazo contractual, incurrirá en una multa equivalente al medio por mil (1/2 por mil) del importe del contrato por cada día de atraso en la terminación de la obra. La multa que se aplique por demora en la iniciación no autoriza  a LA CONTRATISTA a tener por prolongado el plazo de la obra en el número de días correspondientes a aquellas. Solo se incluirán en el computo del plazo contractual las prorrogas y ampliaciones concedidas.--------------

OCTAVA: MEDICION DE LA OBR. LA MUNICIPALIDAD certificara los trabajos en períodos calendarios, al final de cada mes, conforme a las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la Inspección,  que estará a cargo de la Dirección  Municipal de Viviendas,  suscribiendo  dicho certificado en forma conjunta con el Representante Técnico  de LA CONTRATISTA.--------------------
Según lo establecido en el Convenio  Particular,  la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda se reserva la facultad de verificar el estado de la obra por medio de la persona que designe para tal fin.-----------------
El certificado será emitido dentro de los tres (3) días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de medición.-------

NOVENA: FORMA DE PAGO El pago se efectuará dentro de los Treinta (30) días de emitido el Certificado de Obra. Los mismos se supeditan a los términos y condiciones del Convenio suscripto con la  Subsecretaria  de Desarrollo Urbano y Vivienda  dependiente de la Secretaria de Obras Publicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión  Publica y Servicios.------------------
La mencionada Subsecretaría asume exclusivamente el pago de la presente obra sujeto a la existencia de recursos presupuestarios disponibles suficientes. La inexistencia de recursos presupuestarios disponibles suficientes por parte de dicha Subsecretaría, no dará lugar a reclamo alguno a la Municipalidad de Concordia,  por parte de  LA CONTRATISTA.-----
Del importe del  Certificado de  Obra se deducirá el cinco por ciento (5%)  en concepto de Fondo de Reparo., importes que serán retenidos como garantía de la ejecución de obra y serán devueltos  a LA CONTRATISTA una vez efectuada la Recepción  Definitiva de la Obra.---
El fondo de Reparo podrá ser sustituido por Pólizas de Caución contratadas con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Rios (IAPSER).-----------
En toda ampliación de obra o en los adicionales y/o imprevistos que se autoricen,  se deberán reajustar las garantías correspondientes.----------
El Certificado de  pago no implica la recepción de la obra a que él se refiere.--------------
LA MUNICIPALIDAD exigirá a LA CONTRATISTA, antes del pago del Certificado pertinente, la presentación de los comprobantes que acrediten el pago de los salarios del personal que emplee en la obra y el cumplimiento de las leyes previsionales, impositivas y de seguros.----------------

DECIMA: DESIGNACION DE REPRESENTANTE TECNICO. LA CONTRATISTA designara un representante técnico para que lo asista específicamente en esta obra. El mismo será, ingeniero civil o en construcciones, arquitecto o maestro mayor de obra  matriculado en su respectivo colegio de profesionales y habilitado por el mismo Tal designación deberá ser comunicada a LA MUNICIPALIDAD mediante nota de estilo.--------

DECIMAPRIMERA: REDETERMINACION DE PRECIOS Será de aplicación al presente Contrato el mecanismo de redeterminación de precios dispuesto por Decreto Nacional N°1295/2002 y sus Normas Complementarias y Modificaciones, teniendo como  fecha base el mes de la  firma del Convenio Particular   mencionado en la Cláusula Primera del Presente.---

DECIMASEGUNDA: CUMPLIMIENTO DE LEYES IMPOSITIVAS, PREVISIONALES, LABORALES Y DE SEGUROS: LA CONTRATISTA está obligada a cumplir con las disposiciones vigentes en lo referente a leyes laborales, impositivas y de seguros.-----------
Deberá contar y presentar  previo al inicio de los trabajos la contratación del personal afectado a la obra, de los  siguientes seguros: Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART), conforme lo establecido las normas vigentes en materia de Higiene y Seguridad en el trabajo  y  las resoluciones de la Superintendencia de Riesgos en el trabajo, como así también toda otra Norma legal que resulte vigente durante el desarrollo de la obra. El incumplimiento de la obligación precedente será causal de rescisión del presente contrato.

DECIMATERCERA: MATERIALES: La Municipalidad proveerá los materiales necesarios  para la obra. LA CONTRATISTA deberá disponer de espacio de acopio, asegurar el resguardo de los mismos, su correcta utilización. Bajo ningún concepto LA CONTRATISTA podrá retirar materiales de la obra, salvo autorización  por escrito de la Inspección.-----------

DECIMACUARTA: RECEPCION PROVISORIA. Concluidos los trabajos encomendados por presente, y en tanto no hubiere observaciones de la Inspección, LA MUNICIPALIDAD, a través de la Inspección extenderá  dentro de los treinta (30) días de solicitada por LA CONTRATISTA el Acta de Recepción Provisoria de las obras  acto que se realizará por intermedio de la Inspección.--------------
Para el caso que las obras no estuvieran conforme a planos, especificaciones  técnicas,  se diferirá su recepción provisional hasta  que se proceda a corregir los defectos enunciados por la Inspección. Si LA CONTRATISTA no procede a la corrección observada en los plazos que fije la Inspección de Obra, LA MUNICIPALIDAD podrá hacerlo por cuenta de aquella afectando el gasto a las sumas que estuvieren pendiente de pago, o se descontara del depósito de garantía.----------

DECIMAQUINTA: PLAZO DE GARANTIA: Se establece en SEIS (06) meses. Entre la recepción provisoria y la definitiva  regirá este plazo de  conservación y garantía durante el cual el contratista es responsable de la conservación de desperfectos y de aquellos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos.---------

DECIMASEXTA: RECEPCION DEFINITIVA. Transcurrido el plazo fijado en la CLAUSULA DECIMA QUINTA se procederá a la recepción definitiva que se formalizara de la misma manera que la prevista para la Recepción Provisoria  (CLAUSULA DECIMA CUARTA) previa verificación del buen estado de las obras y   correcto funcionamiento de las mismas.--------

DECIMASEPTIMA: RESCISION. Será causal de rescisión el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente contrato por parte de LA CONTRATISTA. Asimismo,  será causal de rescisión el hecho de verificarse la existencia de atrasos injustificados que superen  el veinte por ciento (20%) del avance físico acumulado,  autorizando a  LA MUNICIPALIDAD a disponer unilateralmente y de pleno derecho la resolución del contrato, reclamando daños y perjuicios que se produjeran.------------------

DECIMAOCTAVA: COORDINACION DE TAREAS. La inspección técnica de “LA MUNICIPALIDAD” y el representante técnico mencionado en la CLAUSULA  DECIMA del presente Contrato, coordinarán las tareas y los rubros de obra de manera tal que los proyectos (sectores) avancen simultáneamente, sin interferencia ni superposición y la construcción progrese, culmine y funcione como unidad  de proyecto.----------------

DECIMANOVENA: “LA MUNICIPALIDAD” entregará el terreno limpio, nivelado a cota replanteo, con provisión de luz y agua de construcción.-----------
Asimismo, proveerá de un depósito para acopio de materiales y los medios  para su traslado  a obra. También proveerá un cartel de obra donde se consignará el nombre del proyecto, el monto y fuente de inversión.---------
Por su parte, “LA CONTRATISTA” cubrirá, en coordinación con las restantes firmas constructoras participantes en la Obra, los turnos de sereno que fueran necesarios para la efectiva custodia de materiales y herramientas en obra, siendo todas ellas solidariamente responsables por los faltantes que se produzcan.------

VIGESIMA Cualquier divergencia que pudiera surgir, tanto  en la ejecución  de la obra  encomendada  como en la interpretación del presente contrato,  que no estuviera previsto en el mismo, se resolverá   teniendo en cuenta  la normativa que se detalla a continuación y en el siguiente orden de prelación: 1.- Ordenanza Nº 22715  de Obras Publicas Municipalidad de Concordia 2.- Ley Provincial Nº  6351 de  Obras  Publicas.----------

DOMICILIOS LEGALES: A todos los efectos legales que  pudieren  corresponder, LA MUNICIPALIDAD constituye domicilio en  calle Bartolomé Mitre Nº 76 de Concordia y “LA CONTRATISTA en calle Corrientes N° 584 de  esta ciudad de Concordia Provincia de Entre Ríos, sometiéndose de común acuerdo a los Tribunales que por fuero y jurisdicción corresponden al domicilio de la Municipalidad de Concordia y renunciando a cualquier otro fuero que pudiera  corresponder.------------
En un todo de acuerdo con lo manifestado  en las cláusulas del presente contrato, se firman tres  (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en Concordia  a los-------días del mes de----------del año dos mil dieciséis -

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Ing. CARLOS HORACIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicios Públicos.

---

DECRETO N° 536/2.016.
Concordia, 19 de mayo de 2.016

VISTO el Expediente Interno N° 46 Letra “C”/15, relacionado con el Agente Municipal MARCELO FABIAN MARTINEZ, Legajo N° 2414, DNI N° 13.704.716 y,

CONSIDERANDO:
Que a fojas 1 la Coordinación Administrativa de Recursos Humanos realiza presentación sobre el agente Marcelo Fabián Martínez, solicitando se informe motivo por el cual se descontó al nombrado TRES (3) días, presentismo y puntualidad, en el mes de Enero/15.
Que a fojas 3 la Dirección de Recursos Humanos - Equipo Control Horario informa que al agente mensual MARCELO FABIAN MARTINEZ, Legajo N° 2414, se le efectuó descuento de TRES (3) días y presentismo en los haberes del mes de Enero/15 por los días 21/11 -Sin firmar- y 29/12 y 30/12/2014 - Sin firmar la salida, adjuntando copia de Informe de la Unidad de Control sobre los días mencionados.
Que a fojas 7 la Dirección de Liquidaciones informa que al agente de referencia, en el mes de Enero/2015, se le descontó TRES (3) días, asistencia y puntualidad.
Que a fojas 9 la Dirección de Recursos Humanos informa que el agente MARCELO FABIAN MARTINEZ, Legajo N° 2414, DNI N° 13.704.716, presta servicios en este Municipio desde el 01/12/95, revista como personal mensual, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Ambiente, en su legajo personal presenta las siguientes sanciones disciplinarias:
Res. N° 6834 del 14/08/2003: Inasistencias Injustificadas, TRES (3) días de suspensión.
Res. N° 6832 del 14/08/2003: Inasistencia Injustificada, Severo llamado de atención Dto. N° 1190 del 10/10/2006, Falta de prestación de servicios, TRES (3) días de suspensión.
Dto. N° N° 891 del 04/06/2009, Presunto incumplimiento obligaciones. Sumario Administrativo.
Que a fojas 18 la Dirección de Asuntos Jurídicos toma intervención mediante Dictamen N° 1.391/15, indicando que respecto a la situación planteada, el Agente Marcelo Fabián Martínez, Legajo N° 2414, no concurrió a efectuar descargo que considere menester, pese a estar divamente notificado.
Que, continúa el Dictamen, la actitud revelada en la omisión de haber observado y presentado el descargo requerido, deja a la parte empleadora sin los fundamentos, razones y/o circunstancias que hubieren motivado el hecho planteado, y que pudieran ser estimadas al tiempo del dictado del Acto Administrativo que juzgue y resuelva la conducta observada por el Agente Martínez; por lo que la Municipalidad de Concordia se encuentra en la obligación inexorable de hacer operativa las normas que regulan su organización administrativa y la interrelación con quienes se desempeñan como sus dependientes.
Que, informa además la Dirección de Asuntos Jurídicos, cabe encuadrar la conducta descripta por el Agente Municipal, en el incumplimiento a las obligaciones impuestas por el Artículo 16°, de la de la Ordenanza N° 11.275/49, que establece “Son obligaciones del personal de la administración municipal en cualquiera de las categorías: ...d) Observar buena conducta.”, en el sentido expuesto el Artículo 39° del cuerpo normativo precitado dice: “Sin perjuicio de la responsabilidad emergente de las leyes comunes, la violación de sus deberes hará pasible al agente de las siguientes sanciones: a) ... ;b) Suspensión menor hasta cinco días.”.
Que, concluye el Dictamen, considerando la situación fáctica con fundamento jurídico en lo expuesto precedentemente, se aconseja aplicar al Agente Municipal ya mencionado, una sanción que puede consistir en una suspensión menor de hasta CINCO (5) días, de conformidad a lo prescripto por el Artículo 40° de la Ordenanza Escalafón que reza: “El apercibimiento y la suspensión menor serán aplicadas directamente por el Departamento Ejecutivo sin el requisito del sumario”.
Que en el dictamen emitido por el Tribunal de Disciplina obrante a fojas 20 sugiere se aplique al agente Marcelo Fabián Martínez, Legajo N° 2414, una sanción de suspensión por el plazo de UN (1) día, conforme a lo establecido en el Artículo 39°, Inciso b) de la Ordenanza Escalafón.
Que el Artículo 41° de la Ordenanza N° 11.275/49 establece que “Al aplicarse una sanción deberán tenerse en cuenta los antecedentes obrantes en la foja del servicios del agente, las circunstancias del caso y la vida pública y privada”.
Que este Departamento Ejecutivo habiendo analizado el caso planteado, entiende que corresponde aplicar al Agente Municipal MARCELO FABIAN MARTINEZ, Legajo N° 2414, una sanción disciplinaria consistente en UN (1) día de suspensión sin goce de haberes, todo ello con fundamento en los Artículos 39°, 40° y 41 ° de la Ordenanza de Escalafón y ante las causas detalladas.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso a las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, Incisos b) y u) de la Ley N° 10.027 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Aplicase al Agente Municipal MARCELO FABIAN MARTINEZ, Legajo Nº 2414, DNI N° 13.704.716, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Ambiente, una sanción de UN (1) día de suspensión sin goce de haberes, en base a lo establecido en el Artículo 39°), Inciso b) de la Ordenanza Nº 11.275/49, como consecuencia de la falta de registración, los días 21/11 -Sin firmar- y 29/12. Y 30/12/2.014 -Sin firmar la salida-, y la omisión de haber observado y presentado el descargo requerido pese a estar notificado para ello, conducta que se encuentra incursa en el incumplimiento de las obligaciones del personal municipal prevista en el Artículo 16° de la Ordenanza N° 11.275/49, que textualmente dice: “Son obligaciones del personal de la administración municipal en cualquiera de las categorías: ... d) Observar buena conducta.” todo ello con fundamento en el Artículo 39°, Inciso b) y Artículos 40° y 41° de la Ordenanza N° 11.275/49 y ante las causas señaladas en los Considerandos que integran y forman parte del presente Decreto y los antecedentes obrantes en el Expediente Interno N° 46 Letra “C”/15, la que se hará efectiva al término de cinco (5) días desde la fecha de notificación del presente.

ARTICULO 2°.- Remítase a la Dirección de Recursos Humanos a los fines precedentemente dispuestos, toma de razón y notificación. Cumplimentado, envíese copia autenticada a la Dirección de Liquidaciones de la Secretaría de Economía y Hacienda, dar intervención y conocimiento a la Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Ambiente.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Secretaría de Gobierno y archívese.

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
GUILLERMO ECHANAUSE
Secretario de Desarrollo Humano, Salud y Ambiente.

---

DECRETO N° 537/2.016
Concordia, 19 de mayo de 2.016

VISTO, los antecedentes obrantes en Expedientes N° 113 “C”/2015 y 10 “C”/2015, y,

CONSIDERANDO:
Que la Coordinación Administrativa de Recursos Humanos, comunica reiteradas inasistencias del Agente Mensual HUGO ONOFRE DIAZ, Legajo 1343, Documento Nacional de Identidad N° 13.198.574.
Que la Dirección de Recursos Humanos informa que el Agente Mensual HUGO ONOFRE DIAZ, Legajo 1343, Documento Nacional de Identidad Nº 13.198.574 presta servicios en este municipio desde el 21 de Enero de 1976.
Revista como personal de planta permanente, dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, Departamento Ingeniería. Además comunica que en su foja de servicios registra sanciones disciplinarias.
Que mediante Cedulas, obrantes a fojas 9 del Expediente N° 113 “C” 115 y fojas 9 del Expediente 10 “C”/2015, la Coordinación Administrativa de Recursos Humanos intima al agente DIAZ, en un plazo de 48 horas, realice el descargo correspondiente; no habiéndose efectuado descargo alguno.
Que a fojas 16 del Expediente 10 “C”/2015, el Tribunal de Disciplina Considera: “…Visto el estado y constancia obrantes en el expediente referenciado, considerando el hecho denunciado e imputando al agente municipal Hugo Onofre Díaz - Legajo Nº 1343 -y demás informes anexados; atento a lo normado en el Artículo 16º, inciso a), b) y d) de la Ordenanza Nº 11.275/49, podría su conducta ser encuadrada dentro de las previsiones del Artículo 31º, incisos a), c), d) y h) de la referida Ordenanza.”
Que a fojas 15 del Expediente Nº 10 “C”/2015; la Dirección de Asuntos Jurídicos mediante Dictamen Nº 832/15, de fecha 03 de Junio de 2015, dictamina: “... el incumplimiento a las obligaciones impuestas por el artículo 16º de la Ordenanza de Escalafón, “Son obligaciones del personal de la Administración Municipal en cualquiera de las categorías: a) La prestación personal adecuada y eficaz del Servicio con sujeción a las reglamentaciones vigentes”.
Que,  atento a lo normado en dicho artículo 16º, inciso a), b), y d) de la Ordenanza Nº.11.275/49; podría la conducta ser encuadrada dentro de las previsiones del Articulo 31º incisos c), d) y h) de la misma, es opinión  de esta Dirección de Asuntos Jurídicos que correspondería el dictado del acto administrativo que disponga la instrucción de Sumario Administrativo.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas Ejecutivo, Municipal, por el Artículo 107º, Incisos, b), q) y u) de la ley Provincial N° 10.027 – Régimen en de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1º.- Disponese la Instrucción de un Sumario Administrativo al Agente Mensual HUGO ONOFRE DIAZ, Legajo 1343, Documento Nacional de Identidad N° 13.198.574, dependiente de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, por las inasistencias comunicadas por la Coordinación- Administrativa de Recursos Humanos. Que su conducta “prima facie” podría quedar comprendida y/o incurso dentro de lo normado en el Articulo 16° incisos a), c), d) y h) de la Ordenanza de Escalafón Nº 11.275/49; y  lo prescripto por las disposiciones del Articule 31, inciso a), c) y h) de la referida ordenanza y en merito a las atribuciones concedidas al departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 40° del ordenamiento legal citado precedentemente.

ARTICULO 2º.- Designase Instructora Sumariante a la Dra. Gisela Trentin, del Departamento Sumarías de la Dirección de Asuntos Jurídicos.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y oportunamente archívese.

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Ing. CARLOS HORACIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicios Públicos.

---

DECRETO Nº 538/2.016
Concordia, 19 de mayo de 2.016

VISTO, los antecedentes obrantes en Expedientes Nº 374 “C”/14 – 602 “C”/14- 68 “C”/15 – 1490“D”/14 y 1622 “D”/14, y,

CONSIDERANDO:
Que la Coordinación Administrativa de Recursos Humanos y el Jefe del Departamento Albañilería señor Néstor Orlando Mancinelli, comunican reiteradas, inasistencias del Agente Mensual JUAN RAMÓN DIAZ, Legajo 5050, Documento Nacional de Identidad Nº 20. 553. 034.
Que, la Dirección de Recursos Humanos informa que el Agente JUAN RAMON DIAZ, Legajo 5050, Documento Nacional de Identidad Nº 20.553.034 presta servicios en este municipio desde el 1º de  Junio de 2007. Revista como personal de planta permanente, dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, Departamento Albañilería. Además comunica que, no registra en su foja de servicios sanciones disciplinarias.
Que mediante Cedulas, obrantes a fojas 9 del expediente 374 “C”/2014, a fojas 10 del Expediente Nº 602 “C”/14, y fojas 8 del Expediente Nº 68 “C”/2014, a fojas 10 la Coordinación Administrativa de Recursos Humanos intima al agente DIAZ, en un plazo de 48 horas, realice el descargo correspondiente; no habiéndose efectuado descargo alguno.
Que a fojas 16, del Expediente 1622 “D”/2014, el Tribunal de Disciplina considera; “… Visto el estado y Constancia obrantes en el expediente referenciado, considerando el hecho denunciado e imputado al agente municipal Juan Ramón Díaz - Legajo N° 5050 -y demás informes anexados; atento a lo normado en el Articulo 16º, inciso a), b) y d) de la Ordenanza Nº 11.275/49-; podría su conducta ser encuadrada dentro de las previsiones del Artículo 31º incisos a), c), d) y h) de la referida- Ordenanza”.
Que a fojas del Expediente Nº 68 “C”/2015; la Dirección de Asuntos Jurídicos mediante Dictamen N° 311/15 de fecha 12 de Marzo de 2015, dictamina: “...eI incumplimiento a las obligaciones impuestas por el artículo 16° de la Ordenanza de Escalafón; “Son obligaciones del personal de la Administración Municipal en cualquiera de las categorías: a) La prestación personal adecuada y eficaz del Servicio con sujeción a las reglamentaciones vigentes.”Que, atento a lo normado en dicho artículo 16º, incisos a), b) y d) de la Ordenanza Nº 11.275/49, poddía su conducta ser encuadrada dentro de las previsiones del Articulo 31° incisos c), d) y h) de la misma, es opinión de esta Dirección de Asuntos Jurídicos correspondería el dictado del acto administrativo que disponga la instrucción de Sumario Administrativo”.
Que el dietado de la medida se, efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, Incisos, b), q) y u) de la Ley Provincial N° 10.027/11 – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1º.- Dispónese la Instrucción de un Sumario Administrativo al Agente Mensual JUAN RAMÓN DIAZ, Legajo 5050,  Documento Nacional de Identidad Nº 20.553.034, dependiente de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, por las inasistencias comunicadas por la Coordinación  Administrativa de Recursos Humanos y el Jefe del Departamento Albañilería. Que su conducta “prima facie” podría quedar comprendida y/o incursa dentro de lo normado en el Articulo 16° incisos a), c) y h) de la referida Ordenanza y en merito a las atribuciones concedidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 31º, inciso a), c) y h) de la referida ordenanza y en merito a las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 40º del ordenamiento legal citado precedentemente.

ARTICULO 2º.- Designase Instructora Sumariante a la Dra. Gisela Trantin, del Departamento Sumarios Departamento Sumarios de la Dirección de Asuntos Jurídicos.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y oportunamente archívese.

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Ing. CARLOS HORACIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicios Públicos.

---

DECRETO Nº 539/2.016
Concordia, 19 de mayo de 2.016

VISTO que mediante Ordenanza Nº 35.703/16, el Señor Presidente Municipal, Dr ENRIQUE TOMAS CRESTO, ha sido autorizado a ausentarse de la ciudad de Concordia, a partir del día Lunes 23 de Mayo y hasta el Lunes 30 de Mayo de 2016 y,

CONSIDERANDO:
Que del día lunes 23 de Mayo y hasta el lunes 30 de Mayo de 2016 inclusive, el Señor Presidente Municipal, Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO, ha solicitado hacer uso de licencia en ejercicio de sus funciones, solicitando autorización al Honorable Concejo Deliberante.-
Que el Honorable Cuerpo Legislativo, ha prestado la conformidad pertinente, de acuerde a la normativa vigente.
Que el Artículo 96° de la Ley Nº 10.027 modificada por la Ley Nº 10.082 establece lo siguiente: “…ARTICULO 96º.- Son atribuciones y deberes del Presidente del Concejo Deliberante: b) Reemplazar al Presidente Municipal en las situaciones previstas en el Artículo 234° de la Constitución...” Que el Artículo 104 de la Ley Nº 10.027 modificada por la Ley Nº 10.082 establece lo siguiente: “…ARTICULO 104º.- El Vicepresidente Municipal tendrá la función de presidir el Concejo Deliberante y en caso de ausencia del Presidente Municipal, cuando ésta sea por un periodo que exceda los cinco (5) días hábiles o por ausencia definitiva, se hará cargo de las funciones de este último. Cuando la ausencia del Presidente Municipal no exceda los cinco (5) días hábiles, será reemplazado mientras dure la misma, por uno de los secretarios del Departamento Ejecutivo.
Que el Artículo 108° inciso i) de la Ley Nº 10 027 modificada por la Ley N° 10082 establece lo siguiente: “…i) Solicitar autorización al Concejo Deliberante para ausentarse del Municipio por más de cinco (5) días hábiles”.
Que el Artículo 234° in fine de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos establece lo siguiente “... Cuando el impedimento sea temporal y no exceda de cinco días hábiles, será reemplazado mientras dure el mismo, por un secretario municipal. Cuando el impedimento exceda el plazo precedentemente señalado, ejercerá sus funciones el vicepresidente municipal”.-
Que en consecuencia cabe el dictado del presente acto administrativo.
Que la presente medida se dicta de conformidad a las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo por el Artículo 107º, inciso u) de la Ley Nº 10.027 - modifica a través de la Ley Nº 10.082 -Régimen de las Municipalidades de la Provincia de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Pónese a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, al Señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante y Vice-Presidente Municipal, Dn, ARMANDO LUIS GAY a partir del día Lunes 23 de mayo de 2.016, en horas de la mañana.
ARTICULO 2°.- Remitir copia de presente Decreto, al Honorable Concejo Deliberante, para su conocimiento, toma de razón y demás efectos.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cr. NORBERTO MARTIN SANTANA
Secretario de Gobierno.

---

Concordia, 21 de Abril de 2016
N° 7.784

VISTO:
La presentación realizada por el Sr. Labella por al cual solicita la revisión del ajuste tarifario realizado por la Ordenanza N° 33.805, solicitando asimismo un plan  de pago con quita de capital e intereses para poder cumplir con su deuda; y,

CONSIDERANDO:
Lo peticionado por el interesado quién acompaña copias de documental, y habiéndose solicitado informes previos a los fines de tener mayor ilustración sobre lo requerido por el contribuyente.
Que a fojas 8/15 obra informe socio económico en el cual resalta la composición del grupo familiar, la situación de desocupado del peticionante, estado y situación de la vivienda, agregando copia de los documentos de los menores.
Asimismo, a fojas 16/17 obra constancias del ANSES en la cual se informa que el peticionante no registra actividad ni prestación asistencia alguna.
Seguidamente a fojas 18/21 obra Detalle de cuenta Corriente correspondiente a Tasa servicio sanitario como contribuyente el peticionante en la nota de la División  Comercial de EDOS en el cual se informa que el inmueble es único, y que acusa deuda por  T.S.S. por los períodos no prescriptos 05/2014 más “Servicios Medidos” desde el 06/2008 al 06/2011.
Que toda la información referida se encuentra agregada en el expediente N° 01110121.
A foja 20 se solicita la actualización de la deuda del peticionarte.
Que respecto a la petición de revisión de la Ordenanza N° 33985 por la cual se modificó la anterior escala tributaria se entiende que no existen argumentos serios y objetivos que justifiquen la misma, además de que actualmente se precedió a su modificación en varias oportunidades.

Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CONCORDIA
SANCIONA LA SIGUIENTE
RESOLUCION

ARTÍCULO 1º.- Concédase plan especial de pago al Sr. José Luis Labella, D.N.I. N° 20.457.039, domicilio en calle san Lorenzo “E” N° 824 de nuestra ciudad, Cuenta O.S.M: N° 19981/801, registro 38438, inscripta a nombre de Labella, José y Alsogaray, computando únicamente capital original adeudado, sin intereses de financiación en hasta un máximo de sesenta (60) cuotas. 

ARTICULO 2°.- Infórmese al contribuyente de la presente resolución comuníquesele que, deberá mantener, a partir  de la promulgación de la presente el tributo mencionado en el artículo 1° al día, caso contrario y habiéndose atrasado en un (1) período en el pago del mismo el plan de pagos otorgado por la presente resolución quedará sin efecto y podrá el Departamento Ejecutivo reclamar la cancelación total de la deuda con más los interese y gastos correspondientes.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES “EVA PERON” 21 de Abril de 2016

Sr. ARMANDO LUIS GAY
Presidente
Dra. DELIA TALLARICO DE SOAGE
Secretaria

DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 29 de abril de 2.016.

RESOLUCIÓN N° 35.679

Téngase por Resolución Municipal, comuníquese, publíquese, regístrese y regístrese.

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cr. NORBERTO MARTIN SANTANA
Secretario de Gobierno.

---

Concordia, 16 de Mayo de 2016
N° 7.810 bis

VISTO:
La necesidad  de reconocer a la deportista  Olivia Scattini, joven tenista concordiense, por el esfuerzo y compromiso dedicado al deporte y por la representación a nivel nacional de nuestra  ciudad y a nivel internacional a nuestro país; y,

CONSIDERANDO:
Que a muy corta edad Olivia inicia sus actividades tenísticas en el Club Salto Grande para luego a la edad de nueve años incorporarse a la escuela de tenis Victoria Park bajo el entretenimiento de Martín Guillermo Labella, donde comienza a destacarse entre las mejores jugadoras de la Provincia DE Entre Ríos.
Que en la categoría Sub. doce jugó todos los torneos Nacionales Grado 1, los más  importantes del país, donde tuvo su gran año adjudicándose todas las fechas disputadas, seis torneos nacionales ganados, y para conformar fue N° 1 en el Ranking Nacional, además se adjudicó el Máster anual 2014, que reúne las mejores ocho jugadores del año.
Que en este 2016 participa en la gira inferior del circuito COSAT. En lo que va de este año su mejor performance la logra en el primer Nacional Grado 1 de Sub. 14 llegando a la final y siendo Campeona en dobles.
Que fue convocada por Daniel Orsanic (Director y Capitán Copa Davis de la AAT y está representado nuestro país en el Sudamericano en Asunción (Paraguay) con muchas chances de clasificar que se jugara en Republica Checa.
Que este Honorable Cuerpo considera apropiado, reconocer a jóvenes que por su dedicación, esfuerzo y compromiso, no hacen otra cosa que erigirse como modelos a seguir por todos, fortaleciendo con el deporte la formación integral del individuo.

Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CONCORDIA
SANCIONA LA SIGUIENTE
RESOLUCION

ARTÍCULO 1º.- RECONOCER  a la tenista OLIVIA SCATTINI, por ser un “Ejemplo de superación, disciplina, compromiso, honestidad, y compañerismo”, para niños, adolescentes, jóvenes y adultos de nuestra ciudad.

ARTICULO 2°.- Expresar dicho reconocimiento, mediante la entrega de una Plaqueta alusiva.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES “EVA PERON” 13 de mayo de 2016

Sr. ARMANDO LUIS GAY
Presidente
Dra. DELIA TALLARICO DE SOAGE
Secretaria

DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 13 de mayo de 2.016.

RESOLUCIÓN N° 35.702

Téngase por Resolución Municipal, comuníquese, publíquese, regístrese y regístrese

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
MARCELO CRESTO
Secretario de Deportes.