Este documento é extenso demais para traduzir automaticamente. O texto original em espanhol é exibido abaixo.
Concordia, 13 de Noviembre de 2015.
Expte. Nº 21.660-S.C.
ORDENANZA SOBRE INCORPORAR A EMPRESA DILFER S.A. EN BENEFIC.
DEC./147/2014 TASA COMERCIAL.-----------
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CONCORDIA
SANCIONA LA SIGUIENTE
ORDENANZA
ARTICULO 1º.- Ratificar en todos sus términos el Decreto Nº 944/2015 de fecha 23 de Septiembre de 2015, por el que se incorpora a la empresa Dilfer S.A. como beneficiaria del Decreto Nº 147/2014.
ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES “EVA PERON”, 12 de Noviembre de 2015.
Dr. R. MARIANO GIAMPAOLO
Vice-Pdte. 1º
a/c Presidencia
Dra. DELIA TALLARICO DE SOAGE
Secretaria
DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 13 de Noviembre de 2.015
ORDENANZA Nº 35.586
Téngase por Ordenanza Municipal, comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
Concordia, 15 de Noviembre de 2015.
Expte. Nº 21.661-S.C.
ORDENANZA RATIFIC. DECRETO 943 INC. EMPRESA CENTRO ELECTRICO EN
BENEFIC. DEC.147/2014 TASA COMERCIAL.----------------------
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CONCORDIA
SANCIONA LA SIGUIENTE
ORDENANZA
ARTICULO 1º.- Ratificar en todos sus términos el Decreto Nº 943 de fecha 23 de Septiembre de 2015, por el que se incorpora a la empresa Centro Eléctrico S.A. como beneficiaria del Decreto Nº 147/2014.
ARTICULO 2.-. Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES “EVA PERON”, 12 de Noviembre de 2015.
Dr. R. MARIANO GIAMPAOLO
Vice-Pdte. 1º
a/c Presidencia
Dra. DELIA TALLARICO DE SOAGE
Secretaria
DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 13 de Noviembre de 2.015
ORDENANZA Nº 35.587
Téngase por Ordenanza Municipal, comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
Concordia, 13 de Noviembre de 2015.
Expte. Nº 21.696-DE.
ORDENANZA SOBRE RATIFICAR DEC. Nº 1034/2015 ACLARATIVO DESIGNACIÓN CDOR. MPAL.--
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CONCORDIA
SANCIONA LA SIGUIENTE
ORDENANZA
ARTICULO 1º.- Ratificar en todos sus términos el Decreto Nº 1034/2015 de fecha 16 de Octubre de 2015, que es aclaratorio del Decreto 1167/2013.
ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES “EVA PERON”, 12 de Noviembre de 2015.
Dr. R. MARIANO GIAMPAOLO
Vice-Pdte. 1º
a/c Presidencia
Dra. DELIA TALLARICO DE SOAGE
Secretaria
DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 13 de Noviembre de 2.015
ORDENANZA Nº 35.588
Téngase por Ordenanza Municipal, comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
DECRETO N° 910/2.015
Concordia, 09 de Septiembre de 2.015
VISTO la necesidad de contar con personal idóneo en el Ente de Gestión de la Radio Pública de Concordia y,
CONSIDERANDO:
Que en ese sentido se hace necesario desafectar de la Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Dirección de Administración y Despacho, a la Agente Municipal, Laura Terenzano, Legajo N° 6.318 y afectarla al Ente de Gestión de la Radio Pública de Concordia, para el desarrollo de tareas y funciones inherentes al citado Ente.-
Que la Dirección de Presupuesto ha informado a que partida imputar dicho gasto.-
Que el Ente de Gestión de la Radio Pública de Concordia y la Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete, han prestado la conformidad para el traslado interesado.
Que la Dirección de Recursos Humanos procedió a informar sobre la situación de revista de la citada agente.
Que conforme a lo expresado y en virtud de la necesidad de la readecuación del recurso humano y contar con personal idóneo en el Ente de Gestión de la Radio Pública de Concordia, se estima pertinente dictar la presente disposición.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, incisos b), h), ñ), q) y u) de la Ley N° 10.027, modificada a través de la Ley N° 10.082-Réglmen de las Municipalidades de la Provincia de Entre Ríos.-
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1º.- Desafectar de la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Dirección de Administración y Despacho, a la Agente Municipal, Laura Terenzano, Documento Nacional de Identidad N° 27.168.579, Legajo N° 6.318, a partir del día de la fecha.-
ARTICULO 2°.- Afectar a la Agente Municipal, indicada en el Artículo 1° del presente Decreto, al Ente de Gestión de la Radio Pública de Concordia, para el desarrollo de tareas y funciones inherentes al citado Ente.-
ARTICULO 3°.- Establecer que los gastos de transferencia del citado agente se imputarán en la partida 0.1.90.01.01.01. Gobierno.-
ARTICULO 4°.- Remitir a la Dirección de Recursos Humanos a los fines de su conocimiento, toma de razón y notificación, cumplimentado dar conocimiento al Ente de Gestión de la Radio Pública de Concordia y a la Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Dirección de Administración y Despacho y oportunamente reservar como antecedente en el legajo personal de la citada agente.
ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
DECRETO N° 1.114/2.015
Concordia, 6 de Noviembre de 2.015
VISTO el Convenio suscripto entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA y la Señora JULIA CRISTINA MORALES D.N.I. N° 10.198.508, con domicilio en calle La Paz N° 985 de la ciudad de Concordia y,
CONSIDERANDO:
Que a través del citado Convenio la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA en carácter de Locataria, recibe de la Señora JULIA CRISTINA MORALES D.N.I. N° 10.198.508, en carácter de Locadora, el inmueble en locación ubicado en calle La Paz Nº 935, desde el 1° de noviembre de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015, conforme a las cláusulas iniciadas en el precitado Convenio.
Que el convenio mencionado precedentemente, consta de trece (13) cláusulas.
Que en consecuencia se hace necesario dictar la presente disposición, de conformidad con lo establecido en el marco normativo vigente.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, incisos ñ), q) y u) de la Ley 10.027, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Ratificar en todos sus términos el convenio el día 25 de septiembre de 2015, entre la Municipalidad de Concordia, representada en este acto por el Señor Presidente Municipal, Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET, asistido por la Señora Secretaria de Desarrollo Social Señora GLORIA SILVINA WARNER y la Señora JULIA CRISTINA MORALES, que consta de trece cláusulas, cuyo convenio forma parte integrante del presente Decreto como Anexo I.
ARTICULO 2°.- Facúltase a la Secretaria de Economía y Hacienda a instrumentar las medidas necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el Convenio ratificado a través del Artículo 1° del presente Decreto.
ARTICULO 3°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto a las partidas presupuestarias correspondiente al presupuesto de gastos Vigente de la Administración Pública Municipal para el Ejercicio Económico 2015.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
GLORIA SILVINA WARNER
Secretaria de Desarrollo Social
CONTRATO DE LOCACION INMUEBLE
En la ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos a los 25 días del mes de septiembre del año 2015, entre la Municipalidad de Concordia, representada en este acto por el Señor Presidente Municipal Cdor Gustavo Eduardo Bordet y la Señora Secretaria de Desarrollo Social Gloria Silvina Warner, constituyendo domicilio legal en calle Mitre N° 76 de la ciudad de Concordia, en adelante “LA LOCADORA” y considerando que la Municipalidad de Concordia atendiendo a la apreciable cantidad y diversidad de Talleres Barriales y Actividades Sociales en los distintos barrios periféricos de la ciudad y sectores dentro de los bulevares de la Planta Urbana, considera preciso disponer de un inmueble que reúna las condiciones para ser utilizado a tales fines, en el radio en el que se encuentra ubicado el mismo, por una parte, y la Señora JULIA CRISTINA MORALES; DNI N° 10.198.508, con domicilio en calle La Paz N° 985, de la ciudad de Concordia, en adelante “EL LOCADOR” convienen en celebrar el presente “Contrato de Locación de Inmuebles” en conformidad a las siguientes cláusulas y condiciones:
PRIMERA: “EL LOCADOR” cede en locación a la “LA LOCATARIA” y este en tal carácter recibe un inmueble ubicado en calle La Paz 985 de esta ciudad, con una superficie total de 8 x 4 m2 que comprende las siguientes comodidades: salón con baño instalado, todo lo cual se encuentra en buen estado de uso y conservación.
SEGUNDA: El plazo de duración del presente contrato es de dos (2) meses a contar desde el día 01 de noviembre de 2015, por lo que su vencimiento opera de pleno derecho el día 31 de diciembre de 2015, sin necesidad de notificación o requerimiento alguno por parte del LOCADOR.
TERCERA: Las cuotas por el pago del alquiler serán abonadas mensualmente por adelantado del 01 al 10 de cada mes en la Tesorería Municipal por medios usuales. El alquiler se pacta por período de mes entero aunque la LOCATARIA deje sin efecto el contrato antes de finalizar el mes, pagará íntegramente el alquiler correspondiente a ese mes.
CUARTA: El precio del alquiler se fija en la suma de pesos DOS MIL QUINIENTOS ($2.500,00) por mes.
QUINTA: La LOCATARIA se obliga a no subarrendar el todo o parte de la propiedad, a no transferir ni ceder este contrato so pena de rescindir el mismo.
SEXTA: El destino del inmueble Locado será para USO DE ACTIVIDADES DE INDOLE CULTURAL y SOCIAL, siendo el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Concordia quien dispondrá el uso del mismo.
SÉPTIMA: La LOCATARIA no puede hacer modificaciones de ninguna naturaleza en él propiedad sin el consentimiento previo y por escrito del LOCADOR, lo que se hiciere quedará a beneficio de la propiedad sin necesidad de indemnización alguna. Tampoco podrá la LOCATARIA tener en la propiedad cosas que pudieran afectar la seguridad de las personas, objetos, instalaciones, ni realizar actos que contraríen las normas municipales vigentes. La LOCATARIA declara conocer que serán por su cuenta los gastos de conservación y reparación de los desperfectos menores provocados en los muebles, artefactos y accesorios de la propiedad, sin derecho a cobrar indemnización alguna.
OCTAVA: El LOCADOR no se responsabiliza por los daños y perjuicios que pudiera producir a la LOCATARIA y/o terceros en sus personas o bienes por la utilización del inmueble para el objeto contractual, cualquier siniestro que derivaren de caso fortuito o fuerza mayor, aquellos perjuicios derivados de roturas, accidentes, incendios, cortocircuitos o cualquier otro siniestro, aún los mencionados en el Art. 157 del Código Civil.
NOVENA: La falta de cumplimiento a cualquiera de las cláusulas del presente contrato, dará opción al LOCADOR a exigir el inmediato desalojo de la propiedad locada, reservándose el derecho a reclamar daños y perjuicios.
DECIMA: La Tasa General Inmobiliaria Municipal, Impuesto Inmobiliario de ATER y Tasa de Servicios Sanitarios serán abonados por el LOCADOR. Los servicios de Energía Eléctrica que se utilicen en el Inmueble serán a cargo de la LOCATARIA, la que instalará el medidor correspondiente.
DECIMA PRIMERA: Por los Impuestos de Sello que corresponde al presente contrato, el LOCADOR abonará el cincuenta por ciento (50%), en tanto la LOCATARIA se encuentra exenta.
DÉCIMA SEGUNDA: Para todos los efectos legales, judiciales y extrajudiciales derivados del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos, renunciando a todo otro fuero o jurisdicción. Todas las notificaciones judiciales o extrajudiciales que tuvieran su origen en el presente contrato, serán de plena validez en los domicilios denunciados precedentemente por cada una de las partes.
DECIMA TERCERA: Quedan expresamente facultadas a percibir el importe del alquiler y extender recibo debidamente firmado la Sra. Julia Cristina Morales DNI N° 10.198.508, y/o Sarli Laura Estefania D.N.I. N° 32.795.086, en su carácter de LOCADOR.
En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Concordia a los 25 días del mes de septiembre de 2015.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
GLORIA SILVINA WARNER
Secretaria de Desarrollo Social.
DECRETO N° 1.115/2.015
Concordia, 10 de Noviembre de 2.015
VISTO que se ha reintegrado a sus funciones el Señor Secretario de Obras y Servicios Públicos Ingeniero LUIS ALBERTO BENEDETTO, Documento Nacional de Identidad N° 10.699.353, a partir del día 10/11/2015 y,
CONSIDERANDO:
Que durante su ausencia se encontraba a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, al Señor Sub-Secretario de Obras Públicas Ingeniero LUIS VICTOR COSTA, Documento Nacional de Identidad N° 12.126.623, sin perjuicio de sus funciones.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, inciso u), de la ley 10027, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Pónese en posesión de su cargo al Señor Secretario de Obras y Servicios Públicos Ingeniero LUIS ALBERTO BENEDETTO, Documento Nacional de Identidad N° 10.699.353, a partir del día 10/11/2015, de acuerdo a lo considerado precedentemente.
ARTICULO 2°.- Comuníquese, regístrese, publíquese, y oportunamente archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO Nº 1.116/2.015
Concordia, 10 de Noviembre de 2.015
VISTO los Contratos de Locación de Obra que como Anexos I a III forman parte integrante del presente Decreto y,
CONSIDERANDO:
Que dichos Contratos han sido firmados oportunamente entre la Municipalidad de Concordia y - Sr Gustavo Javier Paez CUIT N° 20-32410503-5, por la suma de Pesos Veintidós Mil Quinientos ($ 22.500,00).
Sra. Savan Tamara Beatriz CUIT N° 27-37272320-9, por la suma de Pesos Veintidós Mil Quinientos ($ 22.500,00).
Sr. Solis Alejandro Emmanuel CUIT N° 23-34806089-9, por la suma de Pesos Veintidós Mil Quinientos ($ 22.500,00).
Que los referidos contratos tienen por objeto que El/A LOCADOR/A desarrolle tareas de Servicios Complementarios a la Obra 56 viviendas Bº 8 de Diciembre para la administración de materiales y resguardo de los bienes municipales en la misma, que la Dirección Municipal de Viviendas le encomiende, en el ámbito de la Municipalidad de Concordia en el marco del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios Municipio de Concordia OBRA POR ADMINISTRACIÓN - ACU Nº 0597/14 - proyecto autorizado por Ordenanza Nº 35.355.
Que dichos contratos tienen, cada uno, una vigencia de Cinco (05) meses contados a partir del 01 de julio de 2015 venciendo el día 30 de noviembre de 2015 sin derecho a prorroga.
Que corresponde ratificar los referidos contratos de conformidad a lo previsto el marco normativo vigente.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107° Inciso n) y u) de la Ley 10.027 y sus modificatorias - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Ratificase en todos sus términos los Contratos de Locación de Obra que como Anexo I al III forman parte integrante del presente Decreto, suscriptos entre La Municipalidad de Concordia y los siguientes:
- Sr Gustavo Javier Paez CUIT N° 20-32410503-5
- Sra. Savan Tamara Beatriz CUIT N° 27-37272320-9
- Sr. Solis Alejandro Emmanuel CUIT N° 23-34806089-9
ARTICULO 2°.- Comuníquese y remítase a la Dirección Compras y Suministros y Contaduría Municipal.-
ÁRTICULO 3°.- Publíquese y oportunamente archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
GLORIA SILVINA WARNER
Secretaria de Desarrollo Social.
DECRETO N° 1.117/2.015
Concordia, 10 de Noviembre de 2.015
VISTO, el Contrato de Ejecución de Obra complementaria no contempladas en el “PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL”, suscripto entre la Municipalidad de Concordia y, la Cooperativa de Trabajo Limitada “CORNER” y,
CONSIDERANDO:
Que dicho contrato tiene por objeto la realización de Obras complementarias no contempladas en el “Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas por Administración Municipal”.
Que el mencionado contrato, se firma en la localidad de Concordia, el cual se ejecutara de acuerdo al siguiente detalle:
Cooperativa de Trabajo “CORNER” Limitada representada por su Presidente GONZALEZ CHIRIRAN, JACQUELINE N° 38.545.324 en el inmueble NOMENCLATURA CATASTRAL: MANZANA N° 35362 MANZANA N° 1525/16 - PARTIDA PROVINCIAL N° 147158. El monto total del presente Contrato asciende a la suma de PESOS UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 1.637,76), los cuales se destinarán al pago de la mano de obra para la realización de Excavación y colocación de cañería cloacal de PVC Ø 110mm, Excavación y colocación de cañería pluvial PVC 110mm, insumiéndo mayor cantidad de mano de obra que la prevista por el programa, correspondiente a Beneficiario N° 33 del grupo B. que será liquidado en una única certificación.
Que se adjunta dicho Contrato como Anexo I.
Que este Departamento Ejecutivo Municipal, considera pertinente ratificar el contenido del Contrato suscripto.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, Inciso n) y u), de la Ley Nº 10.027 y sus modificaciones - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello.
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Ratificase el Contenido del Contrato de Ejecución de Obra, firmado entre la Municipalidad de Concordia y la Cooperativa de Trabajo Limitada “CORNER”, de obras complementarias no contempladas en el marco del “PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL” conforme a lo expresado en el considerando precedente, y que como Anexo I se adjuntan al presente Decreto.
ARTICULO 2º.- Comuníquese, al Honorable Concejo Deliberante, publíquese regístrese y archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de obras y Servicios Públicos.
DECRETO Nº 1.118/2.015
Concordia, 10 de Noviembre de 2.015
VISTO el Contrato de Ejecución de Obra suscripto entre la Municipalidad de Concordia y el Sr Gerardo Vicente De leo CUIT N° 20-24267857- 6; y,
CONSIDERANDO:
Que dicho contrato tiene por objeto la Provisión de Trescientas (300) Horas maquinas y fletes a cubrir en la obra Cuarenta 40 Viviendas Etapa I en el denominado Bº Villa Cresto Norte II Obra por Administración por un monto PESOS CIENTO CUARENTA Y SIETE Mil ($ 147.000,°°), obra que se ejecuta en el marco del “Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios Municipio de Concordia OBRA POR ADMINISTRACION ACU N° 2082/14.
Que en virtud de ello, este Departamento Ejecutivo Municipal considera atinente dictar el presente Decreto, que se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107° Inciso n) y u) de la ley 10027 y sus modif. - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Téngase presente el Contrato de Ejecución de Obra, que como Anexo I forma parte integrante del presente Decreto, suscripto entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA y el Sr Gerardo Vicente De Leo 20-24267857-6, conforme a lo indicado en el considerando precedente.
ARTICULO 2°.- Dese intervención a la Dirección de Contaduría y Tesorería Municipal.-
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, y oportunamente, archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de obras y Servicios Públicos.
DECRETO Nº 1.119/2.015
Concordia, 10 de Noviembre de 2.015
VISTO, el Contrato de Ejecución de Obra complementaria no contempladas en el “PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL”, suscripto entre la Municipalidad de Concordia y la Cooperativa de Trabajo “CORNER” Limitada y,
CONSIDERANDO:
Que dicho contrato tiene por objeto la realización de Obras complementarias no contempladas en el “Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas por Administración Municipal”.
Que el mencionado contrato, se firma en la localidad de Concordia, el cual se ejecutara de acuerdo al siguiente detalle: Cooperativa de Trabajo “CORNER” Limitada representada por su Presidente GONZALEZ CHIRIRAN, JACQUELlNE N° 38.545.324 en el inmueble NOMENCLATURA CATASTRAL: MANZANA N° 62565 MANZANA N° 7590/18 - PARTIDA PROVINCIAL N° 153262. El monto total del presente Contrato asciende a la suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 2.428,54) los cuales se destinarán al pago de la mano de obra para la realización de distribución de agua fría incluye zanjeo, tendido, compactación y materiales de PP Ø 13 mm Boca de desagüé, insumiendo mayor cantidad de mano de obra que la prevista por el programa., correspondiente a Beneficiario N° 20 del grupo B. que será liquidado en una única certificación.
Que se adjunta dicho Contrato como Anexo I.
Que este Departamento Ejecutivo Municipal, considera pertinente ratifica el contenido del Contrato suscripto.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, Inciso n) y u), de la Ley Nº 10.027 y sus modificaciones - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Ratificase el Contenido del Contrato de Ejecución de Obra, firmado entre la Municipalidad de Concordia y la Cooperativa de Trabajo Limitada “CORNER”, de obras complementarias no contempladas en el marco del “PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL” conforme a lo expresado en el considerando precedente, y que como Anexo I se adjuntan al presente Decreto.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Honorable Concejo Deliberante, publíquese, regístrese y archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 1.121/2.015
Concordia, 10 de Noviembre de 2.015
VISTO, el Contrato de Ejecución de Obra complementaria no contempladas en el “PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL”, suscripto entre la Municipalidad de Concordia y la Cooperativa de Trabajo “LOS CEIBOS” Limitada y,
CONSIDERANDO:
Que dicho contrato tiene por objeto la realización de Obras complementarias no contempladas en el “Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas por Administración Municipal”.
Que el mencionado contrato, se firma en la localidad de Concordia, el cual se ejecutará de acuerdo al siguiente detalle:
Cooperativa de Trabajo “LOS CEIBOS” Limitada representada por su Presidente LOPEZ ALEJANDRO SEBASTIAN, DNI N° 34.042.661 en el inmueble NOMENCLATURA CATASTRAL: MANZANA N° 62.559: MANZANA N° 1590/34 - PARTIDA PROVINCIAL N° 153269. El monto total del presente Contrato asciende a la suma de PESOS DOS MIL TREINTA Y TRES CON QUINCE CENTAVOS ($ 2.033,15) los cuales se destinarán al pago de la mano para la realización de excavación y colocación de cañería cloacal PVC Ø 110mm, ejecución de C.I. Hº Aº de 60x60 con caño de ventilación de PVC Ø 0.63, insumiendo mayor cantidad de mano de obra que la prevista por el programa., correspondiente a Beneficiario N° 32 del grupo B. que será liquidado en una única certificación.
Que se adjunta dicho Contrato como Anexo I.
Que este Departamento Ejecutivo Municipal, considera pertinente ratificar el contenido del Contrato suscripto.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, Inciso n) y u), de la Ley N° 10.027 sus modificaciones - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Ratificase el Contenido del Contrato de Ejecución de Obra, firmado entre la Municipalidad de Concordia y la Cooperativa de Trabajo “LOS CEIBOS” Limitada, de obras complementarias no contempladas en el marco del “PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL” conforme a lo expresado en el considerando precedente, y que como Anexo I se adjuntan al presente Decreto.
ARTICULO 2º.- Comuníquese, al Honorable Concejo Deliberante, publíquese, regístrese y archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 1.122/2.015
Concordia, 10 de Noviembre de 2.015
VISTO, el Contrato de Ejecución de Obra complementaria no contempladas en el “PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL”, suscripto entre la Municipalidad de Concordia y la Cooperativa de Trabajo Limitada “CORNER” y,
CONSIDERANDO:
Que dicho contrato tiene por objeto la realización de Obras complementarias no contempladas en el “Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas por Administración Municipal”.
Que el mencionado contrato, se firma en la localidad de Concordia, el cual se ejecutara de acuerdo al siguiente detalle:
Cooperativa de Trabajo “CORNER” Limitada representada por su Presidente GONZALEZ CHIRIRAN, JACQUELlNE N° 38.545.324 en el inmueble NOMENCLATURA CATASTRAL: MANZANA N° 35.355 MANZANA Nº 1525/09 - PARTIDA PROVINCIAL N° 147.151. El monto total del presente Contrato asciende a la suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON DIEZ CENTAVOS ($ 2.456,10), los cuales se destinarán al pago de la mano de obra para la realización de excavación y colocación de cañería PVC Ø 110mm y distribución de agua fría, tendido y materiales de PP Ø 13mm, insumiendo mayor cantidad de mano de obra que la prevista por el programa, correspondiente a Beneficiario N° 38 del grupo C, que será liquidado en una única certificación.
Que se adjunta dicho Contrato como Anexo I.
Que este Departamento Ejecutivo Municipal, considera pertinente ratificar el contenido del Contrato suscripto.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107, Inciso n) y u), de la Ley N° 10.027 y sus modificaciones - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Ratificase el Contenido del Contrato de Ejecución de Obra, firmado entre la Municipalidad de Concordia y la Cooperativa de Trabajo Limitada “CORNER”, de obras complementarias no contempladas en el marco del “PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL” conforme a lo expresado en el considerando precedente, y que como Anexo I se adjuntan al presente Decreto.
ARTICULO 2º.- Comuníquese, al Honorable Concejo Deliberante, publíquese, regístrese y archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 1.123/2.015
Concordia, 10 de Noviembre de 2.015
VISTO, el Contrato de Ejecución de Obra complementaria no contempladas en el “PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL”, suscripto entre la Municipalidad de Concordia y -la Cooperativa de Trabajo Limitada “AL SUR DEL EX AEROCLUB” y,
CONSIDERANDO:
Que dicho contrato tiene por objeto la realización de Obras complementarias no contempladas en el “Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas por Administración Municipal”.
Que el mencionado contrato, se firma en la localidad de Concordia, el cual se ejecutara de acuerdo al siguiente detalle:
Cooperativa dé Trabajo “AL SUR DEL EX AEROCLUB” Limitada representada por su Presidente SUAREZ NESTOR JOSE, DNI N° 29.766.070 en el inmueble NOMENCLATURA CATASTRAL: MANZANA N° 35367 MANZANA N° 1525/22 - PARTIDA PROVINCIAL N° 147,164, El monto total del presente Contrato asciende a la suma de PESOS DOS MIL CUARENTA Y SEIS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($2.046,75), los cuales se destinarán al pago de la mano de obra para la realización de distribución de agua fría incluye zanjeo, tendido, compactación y materiales de PP Ø 13mm, insumiendo mayor cantidad de mano de obra que la prevista por el programa, correspondiente a Beneficiario N° 36 del grupo C, que será liquidado en una única certificación.
Que se adjunta dicho Contrato como Anexo I.
Que este Departamento Ejecutivo Municipal, considera pertinente ratificar el contenido del Contrato suscripto.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, Inciso n) y u), de la Ley Nº 10,027 y sus modificaciones - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos,
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Ratificase el Contenido del Contrato de Ejecución de Obra, firmado entre la Municipalidad de Concordia y la Cooperativa de Trabajo limitada “CORNER”, de obras complementarias no contempladas en el marco del “PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL” conforme a lo expresado en el considerando precedente, y que como Anexo I se adjuntan al presente Decreto.
ARTICULO 2º.- Comuníquese, al honorable Concejo Deliberante, comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 1.124/2.015
Concordia, 10 de Noviembre de 2.015
VISTO el Contrato de Ejecución de Obra suscripto entre la Municipalidad de Concordia y la Cooperativa de Trabajo Sol Naciente Matricula INAES N° 26866 CUIT Nº 30-70899654-4, con domicilio en calle los Eucaliptus N° 77 Bº Pampa Soler de esta ciudad; y,
CONSIDERANDO:
Que dicho contrato tiene por objeto la Provisión de Mano de obra y materiales para el tendido de Red de agua y cloaca; ejecución de bocas de registro y conexiones domiciliarias de agua y cloaca Obra Parcial de los rubros Nexo Red de Cloacal y Nexo Red de Agua.
Que dicha obra, por un monto PESOS TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL VEINTE ($ 319.020.00), se ejecuta en el marco del “Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios Municipio de Concordia OBRA POR ADMINISTRACION - Infraestructura y Obras Complementarias ACU N° 2082/14.
Que en virtud de ello, este Departamento Ejecutivo Municipal considera atinente dictar el presente Decreto, que se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107° Inciso n) y u) de la Ley 10.027 y sus modif. - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Téngase presente el Contrato de Ejecución de Obra, que come Anexo I forma parte integrante del presente Decreto, suscripto entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA y la Cooperativa de Trabajo Sol Naciente Matricula INAES N° 26.866 CUIT N° 30-70899654-4, conforme a lo indicado en el considerando precedente.
ARTICULO 2º.- Dese intervención a la dirección de Contaduría y Tesorería Municipal
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, y oportunamente archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de obras y Servicios Públicos.
DECRETO Nº 1.125/2.015
Concordia, 10 de Noviembre de 2.015
VISTO, las actuaciones obrantes en Expediente N° 23 Letra “F”/2014 y 24 “F”/2.015, y;
CONSIDERANDO:
Que a fojas 1 del expediente Nº 23 “F”/2015 el Agente Mensual ORLANDO ERNESTO FERNANDEZ M.I. N° 11.352.664, Legajo 1541, presenta la renuncia al cargo a partir del 01 de Octubre de 2015, para acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria Común, otorgada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.
Que a fojas 2 obra Resolución Nº 3324 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, otorgando el beneficio de la Jubilación Ordinaria Común al Agente ORLANDO ERNESTO FERNANDEZ.
Que a fojas 5 la Dirección de Recursos Humanos informa que el Agente ORLANDO ERNESTO FERNANDEZ M.I. N° 11.352.664, Legajo 1541, presta servicios en este Municipio desde el 04 de junio de 1980. Revista como personal mensual en la categoría 23° del Escalafón Municipal. Dependiente de la Dirección de Parques y Jardines de la Subsecretaría de Servicios Públicos, Secretaría de Obras y Servidos Públicos.
Que a fojas 6 vta obra intervención de la Dirección de Asuntos Jurídicos.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107°, Inciso, q) y u) de la Ley Provincial N° 10.027/11 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Aceptase a partir del 01 de Octubre de 2015 la renuncia presentada por el Agente Mensual ORLANDO ERNESTO FERNANDEZ M.I. N° 11.352.664, Legajo 1541, para acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria Común, otorgada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.
ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, notifíquese y oportunamente archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 1.126/2.015
Concordia, 10 de Noviembre de 2.015
VISTO el Convenio suscripto entre la Municipalidad de Concordia y la Caja Municipal de préstamos Sociedad de Economía Mixta, el día 10 de noviembre de 2015 y,
CONSIDERANDO:
Que a través de citado convenio la Municipalidad de Concordia, se compromete a entregar en depósito a la Caja Municipal de Préstamos Sociedad de Economía Mixta-, la suma de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($ 15.000,00) para implementar una línea de préstamos personales, conforme a las cláusulas iniciadas en el precitado Convenio.
Que el presente Convenio consta de diez (10) cláusulas.
Que, en consecuencia, se hace necesario dictar la presente disposición, de conformidad con lo establecido en el marco normativo vigente.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.-
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Ratificar en todos sus términos el Convenio del día 10 de noviembre de 2015, entre la Municipalidad de Concordia, representada en este acto por el Señor Presidente Municipal, Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET, asistido por el Señor Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Cr. JUAN DOMINGO ORABONA y el Señor Secretario de Economía y Hacienda, Gr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA y el Señor Presidente de la Caja Municipal de Préstamos Sociedad de Economía Mixta, Cr. RUBÉN DARIO BRAU, que consta de diez (10), Cláusulas, cuyo Anexo forma parte integrante del presente Decreto como Anexo I.
ARTICULO 2°.- Facúltase al Secretario de Economía y Hacienda a instrumentar las medidas necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el Convenio ratificado a través del Artículo 1º del presente Decreto.
ARTICULO 3°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto, a las partidas presupuestarias correspondientes al Presupuesto de Gastos vigente de la Administración Pública Municipal para el Ejercicio Económico 2015.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
ANEXO DECRETO N° 1.126/2.015
CONVENIO
En la ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos, a los diez (10) días del mes de noviembre del año dos mil quince, entre la Municipalidad de Concordia, representada en este acto por el Señor Presidente Municipal, Cr GUSTAVO EDUARDO BORDET, asistido por el Señor Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Cr. JUAN DOMINGO ORABONA y el Señor Secretario de Economía y Hacienda, Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA en adelante “LA MUNICIPALIDAD”, por una parte y por la otra parte, la Caja Municipal de Préstamos, Sociedad de Economía Mixta, con domicilio en calle San Luis N° 548 de esta ciudad, representada en este acto por su Presidente, el Cr. RUBEN DARIO BRAU, conforme a la designación formulada oportunamente, en adelante llamado “LA CAJA”, todos con domicilio legal en la ciudad de Concordia, convienen en celebrar el presente Convenio, de conformidad con las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD se compromete a entregar en depósito a LA CAJA la suma de Pesos QUINCE MIL CON 00/100 ($ 15.000,00.-), que será abonado en una (1) cuota, destinado al otorgamiento de préstamos personales al personal municipal, en las condiciones que se establecen en las cláusulas subsiguientes.-----------
SEGUNDA: LA CAJA se compromete destinar la suma objeto del presente a préstamos personales al personal de planta permanente, jornalizados funcionarios y eventualmente contratados, cuidando de verificar en el caso de los contratados, que el plazo de cancelación del crédito no exceda la duración del contrato.-------
TERCERA: En el presente caso, no se establece tope para el otorgamiento de los préstamos, tomándose si en consideración el monto de los haberes y la capacidad de endeudamiento del o los solicitantes de préstamos estableciendo plazo de devolución de acuerdo a lo señalado en la presente cláusula.--
CUARTA: Los préstamos se destinarán a casos especiales y se canalizarán conforme a la normativa y requisitos que LA CAJA actualmente exige para la operatoria normal y habitual de la misma, con la excepción de que no se requerirá garantía normal, pero si se deberá contar con la autorización pertinente por parte del Departamento Ejecutivo Municipal. -----
QUINTA: LA MUNICIPALIDAD reconocerá a LA CAJA en concepto de comisión por el servicio prestado en el marco de este Convenio, el 1 % (uno por ciento) que se aplicará mensualmente a cada operatoria, por sistema de amortización francés (interés sobre saldo).---------------------
SEXTA: En, el momento de hacer efectiva la liquidación del préstamo LA CAJA procederá a descontar del mismo el valor de los sellados 1% (uno por ciento) del monto del crédito, y los gastos administrativos 2% (dos por ciento) del monto del crédito. -------------------
SEPTIMA: Los préstamos que LA CAJA efectúe dentro de la operatoria fijada por este Convenio se abonarán mediante descuento de los haberes, conforme a la comunicación formulada por ésta a la Dirección de Recursos Humanos de LA MUNICIPALIDAD, en la que deberá constar datos del beneficiario del crédito, monto prestado y el importe de la cuota a retener para la amortización de la deuda.--------------------------
OCTAVA: Una vez efectivizados los descuentos por parte de LA MUNICIPALIDAD, ésta procederá a depositarios en LA CAJA con el fin de mantener el capital prestado.------------
NOVENA: Las partes podrán disponer en cualquier momento la rescisión unilateral del presente Convenio, lo que deberá ser comunicado con una antelación no menor a treinta (30) días corridos.-------------
DECIMA: En el caso de rescisión del presente LA CAJA deberá proceder al reintegro inmediato de los fondos que resulte depositaria en el marco de este Convenio.----------------
En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, recibiendo en éste acto cada parte el suyo.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda.
DECRETO N° 1.127/2.015
Concordia, 10 de Noviembre de 2.015
VISTO que se debe ausentar en horas de la mañana de la ciudad, el Señor Presidente Municipal, Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET, par temas relacionados con la Administración Municipal y,
CONSIDERANDO:
Qué se, estima pertinente poner a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, al Señor Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Cr. JUAN DOMINGO ORABONA y encargar la atención de la Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete, el Se lar Secretario de Economía y Hacienda, Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA sin perjuicio de sus funciones especificas.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal, por el Articulo 104° de la ley Nº 10.027 modificada a través de la ley N° 10.082-Régimen de las Municipalidades de la Provincia de Entre Ríos.-
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Poner a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, al Señor Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Cr. JUAN DOMINGO ORABONA, a partir del día de la fecha y en horas de la mañana.
ARTICULO 2°.- Encargar la atención de la Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete, al Señor Secretario de Economía y Hacienda, Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA, sin perjuicio de sus funciones especificas, a partir del día de la fecha y en horas de la mañana.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda.
DECRETO N° 1.128/2.015
Concordia, 10 de Noviembre de 2.015
Visto la licencia otorgada al Contador Municipal a cargo, Cr. Matías Oscar Rodríguez, Legajo 3575, el día 11 de noviembre de 2015 y,
CONSIDERANDO:
Que a fin de no resentir el normal funcionamiento de la Oficina resulta conveniente y necesario cubrir el cargo de Contador Municipal mediante la designación de la Sub-contadora municipal Cra. Salomón María Vanesa DNI: 26.188.244, Legajo 8004, el día 11 de noviembre de 2015.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por la Ley Provincial N° 10.027- Régimen Municipal- modificada por Ley 10.082.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°.- Encargase la atención del cargo de Contador Municipal, a la Cra. Salomón María Vanesa DNI: 26.188.244, Legajo 8004, el día 11 de noviembre de 2015.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
DECRETO N° 1.129/2.015
Concordia, 10 de Noviembre de 2.015
VISTO la solicitud de licencia formulada por el Señor, Dn. Héctor Daniel Yacob, legajo N° 1.069, Jefe del Departamento Mayordomía dependiente de la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete y,
CONSIDERANDO:
Que atento a los motivos invocados por el citado funcionario, es decisión de este Departamento Ejecutivo Municipal proceder a poner a cargo del Departamento Mayordomía, mientras dure la ausencia de su titular al Agente Municipal, Señor, Diego Fernández, legajo N° 3.291.
Que en virtud de expresado precedentemente, es decisión de este Departamento Ejecutivo Municipal proceder a dictar la presente disposición.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, u) de la ley 10027 y su modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos,
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Conceder licencia al Señor, Dn. Héctor Daniel Yacob, legajo N° 1.069, Jefe Departamento Mayordomía dependiente de la Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete, a partir del día 11 de Noviembre de 2.015.
ARTICULO 2º.- Poner a cargo a cargo del Departamento Mayordomía dependiente de la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete, mientras dure la ausencia de su titular, al Agente Municipal, Señor, Diego Fernández, legajo N° 3.291, a partir del día 11 de Noviembre de 2015, conforme a lo expresado en el considerando precedente.
ARTICULO 3º.- Remitir a la Dirección de Recursos Humanos, a los fines de su conocimiento, toma de razón y notificación, cumplimento dar intervención y conocimiento al Departamento Mayordomía, Contaduría y Tesorería y oportunamente archivar como antecedente.
ARTICULO 4º.- Comuníquese, regístrese, publíquese y oportunamente archívese.
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
DECRETO N° 1.130/2.015
Concordia, 11 de Noviembre de 2.015
VISTO la presentación efectuada por la Agente Municipal, Graciela Aida Artal, obrante a fs. 1 del Expediente N° 121 Letra “A”/15, por la que eleva su renuncia a efectos de acogerse a la Jubilación Ordinaria Común otorgada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos y,
CONSIBERANDO:
Que la Dirección de Recursos Humanos informa que la agente mensual Categoría 24°, GRACIELA AIDA ARTAL, presta servicios en la Municipalidad desde el 13 de Diciembre de 1983, dependiente del Honorable Concejo Deliberante.
Que por Resolución N° 4377 del 16 de Setiembre de 2015 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos concedió el beneficio de la Jubilación Ordinaria Común.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del Artículo 107° inciso b) de la Ley N° 10027 -Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Aceptase a partir del 1° de Diciembre de 2015 la renuncia presentada por la agente mensual Categoría 24°, Graciela Aida ARTAL, DNI N° 5.658.373, Legajo N° 1139, con motivo de haberse acogido a los beneficios de la Jubilación Ordinaria Común otorgada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.
ARTICULO 2°.- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
DECRETO N° 1.131/2.015
Concordia, 11 de Noviembre de 2.015
VISTO, la necesidad de efectuar un incremento a partir del mes de Octubre de 2015, a los Profesionales Contratados Sin Aportes de la Secretaria de Desarrollo Social y,
CONSIDERANDO:
Que este incremento, responde a un reajuste dados los aumentos efectuados a los empleados municipales en el transcurso de año, y dadas las funciones específicas que se encuentran desempeñando estos profesionales, en los diferentes Programas que se desarrollan en el Centro de Fortalecimiento Social.
Que evaluadas las condiciones antes referenciadas, corresponde dar curso favorable a las presentes tramitaciones.
Que mediante Decreto N° 780/2015, de fecha 5/08/2015, se efectuó un incremento de Julio a Diciembre, por lo que correspondería modificar el mismo.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, Inciso u) de la ley 10.027 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Modificase el Decreto N° 780/2015, de fecha 5/08/2015, el que quedará redactado en su Artículo 1° y en el considerando de la siguiente manera:
Profesional: Belli, Agostina – Julio $ 3063.88 – Agosto $ 3063.88 – Septiembre $ 3063.88 – Octubre $ 3682.88 – Noviembre $ 3682.88 – Diciembre $ 3682.88.
Profesional: Gorsky Valentina – Julio $ 3063.88 – Agosto $ 3063.88 – Septiembre $ 3063.88 – Octubre $ 3682.88 – Noviembre $ 3682.88 – Diciembre $3682.88.
Profesional: Larrocca, Pablo – Julio $ 3063.88 – Agosto $ 3063.88 – Septiembre $ 3063.88 – Octubre $ 3682.88 – Noviembre $ 3682.88 – Diciembre $ 3682.88.
Profesional: Kolln Adrian Eugenio – Julio $ 3063.88 – Agosto $ 3063.88 – Septiembre $ 3063.88 – Octubre $ 3682.88 – Noviembre $ 3682.88 – Diciembre 3682.88.
Profesional: Cott Walter Humberto – Julio $ 3346.24 – Agosto $ 3346.24 – Septiembre $ 3346.24 – Octubre $ 3965.24 – Noviembre $ 3965.24 – Diciembre $ 3965.24
Profesional: Lorenzo María – Julio $ 3346.24 – Agosto $ 3346.24 - Septiembre $ 3346.24 – Octubre $ 3965.24 – Noviembre $ 3965.24 – Diciembre $ 3965.24, y en consecuencia corresponde abonar el importe detallado en el mismo, como así también de las retenciones pertinentes, a los Agentes mencionados, conforme a lo expresado en el considerando precedente. El que se deberá cargar en el Código Nº 375 y/o 102, según corresponda.
ARTICULO 2°.- Imputar el gasto indicado en el Artículo 1° de la presente a la Partida
Presupuestaria N° 0.1.90.01.01.02.21.05 Desarrollo Social.
ARTICULO 3°.- Girar a la Dirección de Presupuesto, y a la Dirección de Liquidaciones.
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete
GLORIA SILVINA WARNER
Secretaria de Desarrollo Social.
DECRETO N° 1.132/2.015
Concordia, 11 de Noviembre de 2.015
VISTO el Expediente N° 1927 "D"/2015 y,
CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones se tramita el reintegro de fondos propios a favor de la Directora de Prevención y Atención lnterdisciplinaria VIH/SIDA, BLANCA TRESSERRRAS DE BOU, en virtud a los motivos invocados por el nombrado a fojas 1.
Que obran comprobantes y formulario de rendición de gastos por la suma total de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA CON 25/100 ($ 4.270,25.-).
Que la Dirección de Presupuesto, Secretaria de Economía y Hacienda y Contaduría toman la intervención de su competencia.
Que la presente erogación debe encuadrarse en el Articulo 12° Inciso d.1 conforme lo dispuesto en el Articulo 113° de la Ordenanza N° 34.698, como caso de excepción al Decreto N° 29.708.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, Incisos ñ), q) y u) de la Ley Provincial N° 10.027 y modificatorias - Régimen Municipal.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°.- Dispónese la Continuidad administrativa de las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1927 “D”/2015, conforme lo dispuesto en el Artículo 113° de la Ordenanza N° 34.698.
ARTICULO 2º.- Reconózcase, apruébese y reintégrese la presente rendición de gastos, por el importe total de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA CON 25/100 ($4.270,25.-), a la Directora de Prevención y Atención Interdisciplinaria VIH/SIDA, BLANCA TRESSERRRAS DE BOU, encuadrándose el gasto en el Articulo 12°, Inciso d.1 de la Ordenanza N° 34.698, como caso de excepción al Decreto N° 29.708, en virtud de los Considerandos precedentes.
ARTÍCULO 3°.- Impútese el gasto aprobado en el Artículo 2° en la siguiente partida presupuestaria:
N° 0.1.90,01.01.02.21.18 - SYD.
ARTICULO 4°.- Téngase por informada a la Directora dé Prevención y Atención Interdisciplinaria VIH/SIDA, BLANCA TRESSERRRAS DE BOU, de lo establecido en el Art. 4º del Anexo I de la Ordenanza N° 34,698.
ARTICULO 5º.- Gírese a Contaduría y Tesorería a sus efectos.
ARTICULO 6°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Deportes.
DECRETO N° 1.133/2.015
Concordia, 12 de Noviembre de 2.015
VISTO la rendición de gastos correspondiente a la Caja Menor de la Subsecretaria de Servicios Públicos, autorizada mediante Decreto Habilitante N° 247/12, y;
CONSIDERANDO:
Que el importe total asciende a la suma de PESOS CUATRO Mil ($4.000.00), según comprobantes obrantes de fojas 3 al 17, Exp. N° 1281 “S”/2015.
Que obra informe del Departamento de Presupuesto.
Que obra informe de la Secretaria de Economía y Hacienda, autorizando el presente gasto.
Que obra intervención de la Contaduría Municipal.
Que lo observado por Contaduría, ha sido subsanado y es decisión de este Departamento Ejecutivo reconocer y aprobar el gasto.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al
Ejecutivo Municipal por el Articulo 107º, Incisos ñ, q y u de la Ley Provincial N° 10.027/11- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Aprobar la rendición de gastos y disponer el cierre de caja menor efectuada por el responsable de la Subsecretaria de Servicios Públicos, Señor Antonio Argentino CONTINANZA, Documento Nacional de Identidad N° 10.911.380, dependiente de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, por la suma de PESOS CUATRO MIL ($4.000.00), conforme constancias obrantes en el Expediente N° 1281 “S”/2015.
ARTICULO 2º.- Imputar el gasto aprobado en las partidas:
0.1.90.01.01.02.20.05 - Servicios Públicos - $ 154.90
0.1.90.01.01.02.20.10 - Servicios Públicos - $1.832.50
0.1.90.01.01.02.20.11 - Servicios Públicos - $1.812.14
0.1.90.01.01.02.21.05 - Servicios Públicos - $ 201.42
ARTICULO 4° - Girar a Contaduría.
ARTICULO 5° - Comuníquese, publíquese y archívese.
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 1.134/2.015
Concordia, 13 de Noviembre de 2.015
VISTO la rendición de gastos correspondiente a la Caja Menor de la Dirección de Talleres y Depósitos, Subsecretaria de Servicios Públicos, dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, autorizada mediante Decreto Habilitante N° 247/2012; y,
CONSIDERANDO:
Que el importe total asciende a PESOS CINCO MIL ($5.000.00), según comprobantes obrantes de fojas 3 a 12.
Que el Departamento de Presupuesto, toma intervención de su competencia.
Que obra informe de la Secretaria de Economía y Hacienda autorizando el presente gasto.
Que obra intervención de Contaduría Municipal.
Que las observaciones de Contaduría han sido subsanadas y es decisión de este Departamento Ejecutivo reconocer y aprobar el gasto.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107º, Incisos ñ, q y u, de la Ley Provincial N° 10.027/11 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1º.- Aprobar la rendición de gastos y disponer el cierre de caja menor efectuada por el Director de Talleres y Depósitos, Señor DANIEL CELSO BACCON, Documento Nacional de Identidad N° 5.834.774, dependiente de la Subsecretaria de Servicios Públicos, Secretaria de Obras y Servicios Públicos por la suma de PESOS CINCO MIL ($5.000.00), conforme las constancias obrantes en el Expediente N° 204 “T”/2015.
ARTICULO 2°.- Imputar el gasto aprobado en las partidas:
0.2.90.01.01.02.20.03 - Servicios Públicos - $ 30.60
0.2.90.01.01.02.20.10 - Servicios Públicos - $ 3.189.56
0.2.90.01.01.02.20.11 - Servicios Públicos - $ 626.00
0.2.90.01.01.02.21.05 - Servicios Públicos - $ 850.00
0.2.90.01.01.02.21.16 - Servicios Públicos - $ 280.00
ARTICULO 3° - Girar a Contaduría.
ARTICULO 4° - Comuníquese, publíquese y archívese.
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 1.135/2.015
Concordia, 13 de Noviembre de 2.015
VISTO que se debe ausentar en horas del mediodía de la ciudad, el Señor Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, Cr. JUAN DOMINGO ORABONA, por temas relacionados con la Administración Municipal y,
CONSIDERANDO:
Que se estima pertinente poner a cargo de la Presidencia de Departamento Ejecutivo Municipal, al Señor Secretario de Obras y Servicios Públicos, Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO.-
Que refrendará el presente Decreto, el Señor Secretario de Economía y Hacienda a cargo de la Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA.-
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal, por el Artículo 104° de la ley 10.027, modificada a través de la ley N° 10.082-Régimen de las Municipalidades de la Provincia de Entre Ríos.-
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Poner a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, al Señor Secretario de Obras y Servicios Públicos, Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO, a partir del día de la fecha y en horas mediodía.-
ARTICULO 2º.- Refrendará el presente Decreto, el Señor Secretario de Economía y Hacienda a cargo de la Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA, a partir del día de la fecha y en horas del mediodía.-
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 1.136/2.015
Concordia, 13 de Noviembre de 2.015
VISTO que se ha reintegrado a sus funciones, el Señor Presidente Municipal, Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET y el Señor Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Cr. JUAN DOMINGO ORABONA, el día de la fecha y en horas de la tarde y,
CONSIDERANDO:
Que se encontraba a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, el Señor Secretario de Obras y Servicios Públicos LUIS A. BENEDETTO.
Que refrendará el presente Decreto, el Señor Secretario de Economía y Hacienda a cargo de la Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA.
Que en consecuencia corresponde proceder a dictar la presente disposición.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, incisos b) h) y u) de la ley N° 10.027, modificada a través de la ley N° 10.082-Régimen de las Municipalidades de la Provincia de Entre Ríos.-
Por ello
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Pónese en posesión de su cargo, al Señor Presidente Municipal, Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET, a partir del día de la fecha y en horas de la tarde.
ARTICULO 2°.- Reintégrase a sus funciones y cargo, al Señor Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Cr. JUAN DOMINGO ORABONA, a partir del día de la fecha y en horas de la tarde.
ARTICULO 3°.- Refrendará el presente Decreto, el Señor Secretario de Economía y Hacienda a cargo de la Secretaria de Gobierno y Coordinación de de Gabinete, Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese, dése a la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete y oportunamente archívese -
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de obras y Servicios Públicos
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
DECRETO N° 1.137/2015
Concordia, 13 de Noviembre de 2.015
VISTO el Decreto N° 925/2015, de fecha 17 de Setiembre de 2015 y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto de referencia, se dispuso conceder licencia sin goce de sueldo a la Señora Juez de Faltas N° 1, Dra. María Rosa Galindo, en virtud de haber sido designada para desempeñar el cargo de Secretaria Suplente del Juzgado de Concursos, Quiebras y Ejecuciones Especiales, Secretaría N° 2 de Concordia, en un todo de acuerdo a lo determinado por la Ordenanza Nº 21.582, en su texto ordenado por Ordenanza N° 23.784.
Que la Ley N° 10.027, modificada por Ley N° 10.082, refiere en su Capítulo VIII a los Tribunales de Faltas, disponiendo que los mismos estén a cargo de jueces titulares designados por el Departamento Ejecutivo Municipal, previo acuerdo prestado por la mitad más uno de los miembros del Honorable Concejo Deliberante.
Que a su vez la Ley citada, establece que para ser Juez de Faltas se requiere tener como mínimo veinticinco (25) años de edad, ser abogado y tener dos (2) años de ejercicio en la matricula.
Que a su vez la Ley N° 10.027 prevé que en el caso de licencia, ausencia temporaria, excusación o cualquier motivo que impidiere actuar al juez, deberá ser reemplazado por un secretario, que actuará como juez subrogante.
Que la Secretaria del Juzgado de Faltas N° 1, se encuentra ocupada por la Dra. Diana María Belén Domínguez, quien fuera designada por Decreto N° 1452/2012, quien a la fecha no reúne la totalidad de los requisitos exigibles para ocupar el cargo de Juez de Faltas subrogante.
Que quien hoy es titular de la Fiscalía del Juzgado de Faltas, María Valeria Armanazqui, reúne los requisitos exigibles y se encuentra en condiciones de ser designada como Juez subrogante de acuerdo a los parámetros establecidos por la Ley de Municipios, por lo que se entiende razonable proceder en tal sentido y designarla en tal cargo, sin que esto implique dejar sin efecto la designación como Fiscal que hoy detenta, pero suspendiendo el ejercicio de dicho cargo durante todo el lapso que se mantengan las condiciones que impiden el desempeño personal de funciones por parte de la titular del Juzgado.-
Que a su vez y ante la necesidad de cubrir el cargo de Fiscal del Juzgado de Faltas que quedaría momentáneamente sin la atención por parte de su titular se considera pertinente otorgar licencia del cargo de Secretaria que hoy desempeña la agente planta permanente Diana María Belén Domínguez y designarla para la cobertura de la referida Fiscalía, también por el tiempo en que su titular se encuentre impedida de atenderlo personalmente.
Que ambas designaciones, requieren para su puesta en funciones y ejercicio efectivo del cargo, el previo acuerdo del Honorable Concejo Deliberante.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículos 107°, incisos b), ñ) y u) y 119° de la Ley N° 10.027 y su modificatoria N° 10.082, - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello;
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- DESIGNASE Juez de Faltas Subrogante, del Juzgado de Faltas N° 1 de Concordia, a la Doctora María Valeria Armanazqui, Documento Nacional de Identidad N° 30.015.883, Matricula Profesional N° 6778 Fº 184 TI por el tiempo que dure la licencia concedida la Doctora María Rosa Galindo como Juez de Faltas Titular de dicho Juzgado.
ARTICULO 2°.- CONCEDESE licencia en el cargo de Fiscal del Juzgado de Faltas de Concordia, a la Dra. María Valeria Armanazqui, DNI 30.015.883, por el tiempo que la misma se encuentre desempeñado el cargo de Juez de Faltas Subrogante, según se ha establecido en el artículo precedente.
ARTICULO 3°.- DISPONESE poner a cargo de la Fiscalía del Juzgado de Faltas de Concordia, a la agente municipal planta permanente Diana María Belén Domínguez, Documento Nacional de Identidad N° 29.595.548, Legajo N° 5627 por el tiempo que dure la afectación de su titular Doctora María Valeria Armanazqui, como Juez Subrogante N° 1 del mencionado Juzgado.
ARTICULO 4°.- DISPONESE conceder licencia en el cargo de Secretaria del Juzgado de Faltas N° 1 de Concordia, a la agente municipal planta permanente Diana María Belén Domínguez, DNI 29.595.754, Legajo N° 5627, por el tiempo en que la misma permanezca a cargo de la Fiscalía del Juzgado de Faltas de Concordia.
ARTICULO 5°.- ELEVESE al Honorable Concejo Deliberante para su toma de conocimiento y de considerarlo pertinente, se preste por ese Honorable Cuerpo, formal acuerdo a las designaciones mencionadas en los artículos 1°) y 3°) precedentes, en el marco normativo, las formas y modalidades indicadas.
ARTICULO 6°.- Comuníquese a las Secretarias de Gobierno y Coordinación de Gabinete, de Economía y Hacienda, Juzgados de Faltas N° 1 y N° 2 de esta ciudad, Dirección de Recursos Humanos y de Liquidaciones, regístrese notifíquese y oportunamente archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
DECRETO N° 1.138/2.015
Concordia, 16 de Noviembre de 2.015
VISTO las actuaciones obrantes en Expediente Interno N° 1968 Letra “D” 2015 y,
CONSIDERANDO:
Que en el presente expediente, obra Acta de Recepción Definitiva de Ampliación, correspondiente a la Licitación Pública N° 60/14 para la “PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SALÓN COMUNITARIO Bº CONSTITUCIÓN ESTE”, cuyos antecedentes obran en Expediente Interno N° 1527 Letra “D”/14.
Que a fs. 2, obra ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA AMPLIACIÓN DE OBRA, de fecha 16 de Octubre de 2015, efectuada por la Inspección de Obra a cargo del Arquitecto Sergio O. Casarré de la Municipalidad de Concordia y por la otra, la firma EDUARDO MARCELO CHEZZI, representada por el Arquitecto Marcelo Chezzi, que resultara adjudicataria de la obra.
Que los trabajos licitados se llevaron a cabo por la firma respectiva, de conformidad.
Que en virtud de ello, este Departamento Ejecutivo Municipal considera atinente aprobar el Acta respectiva, conforme al antecedente obrante en el mencionado expediente.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, Incisos ñ), q) y u) de la Ley N° 10.027 y su modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Apruébase el ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA AMPLIACIÓN DE OBRA, de fecha 16 de Octubre de 2015, efectuada por la Inspección de Obra a cargo del Arquitecto Sergio D. Casarré de la Municipalidad de Concordia, correspondiente a la Licitación Pública N° 60/14 para la “PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SALÓN COMUNITARIO Bº CONSTITUCIÓN ESTE”, cuyos antecedentes obran en Expediente Interno N° 1527 Letra “D”/14, conforme al Considerando precedente.
ARTICULO 2°.- Gírase a conocimiento de la Subsecretaría de Obras Públicas y a la Dirección de Compras y Suministros.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése copia a la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete y oportunamente, archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 1.139/2.015
Concordia, 16 de Noviembre de 2.015
VISTO las actuaciones obrantes en Expediente Interno N° 1967 Letra “D” 2015 y,
CONSIDERANDO:
Que en el presente expediente, obra Acta de Recepción Definitiva, correspondiente a la Licitación Pública N° 60/14 para la “PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SALÓN COMUNITARIO Bº CONSTITUCIÓN ESTE”, cuyos antecedentes obran en Expediente Interno N° 1527 Letra “D”/14.
Que a fs. 2, obra ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA, de fecha 16 de Octubre de 2015, efectuada por la Inspección de Obra a cargo del Arquitecto Sergio D. Casarré de la Municipalidad de Concordia y por la otra, la firma EDUARDO MARCELO CHEZZI., representada por el Arquitecto Marcelo Chezzi, que resultara adjudicataria de la obra.
Que los trabajos licitados se llevaron a cabo por la firma respectiva, de conformidad.
Que en virtud de ello, este Departamento Ejecutivo Municipal considera atinente aprobar el Acta respectiva, conforme al antecedente obrante en el mencionado expediente.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, Incisos ñ), q) y u) de la Ley N° 10.027 y su modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1º.- Apruébase el ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA, de fecha 16 de Octubre de 2015, efectuada por la Inspección de Obra a cargo del Arquitecto Sergio D. Casarré de la Municipalidad de Concordia, correspondiente a la Licitación Pública N° 60/14 para la “PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SALÓN COMUNITARIO Bº CONSTITUCIÓN ESTE”, cuyos antecedentes obran en Expediente Interno N° 1527 Letra “D”/14, conforme al Considerando precedente.
ARTICULO 2º.- Girase a conocimiento de la Subsecretaría de Obras Públicas y a la Dirección de Compras y Suministros.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése copia a la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete y oportunamente, archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 1.140/2.015
Concordia, 16 de Noviembre de 2.015
VISTO el Expediente Interno N° 364 Letra “C”/14, relacionado con la inasistencia injustificada del agente ENRIQUE RAMON ESCAYOLA, dependiente de la Secretaría de Salud y Deportes - Coordinación de Vehículos Livianos y,
CONSIDERANDO:
Que en el referido expediente la Coordinación Administrativa de Recursos Humanos solicita informe sobre haberes no liquidados en el mes de JULIO/2014 al agente ENRIQUE RAMON ESCAYOLA, Legajo N° 2279.
Que la Dirección de Recursos Humanos informa que no se liquidó haberes correspondientes al mes de JULIO/14 al agente mensual ENRIQUE ESCAYOLA, Legajo N° 2279, por la falta de registración durante el período del 11/06/2014 al 10/07/2014, adjuntando copia del Informe de Entradas y Salidas.
Que, asimismo, la Dirección de Recursos Humanos informa que el agente ENRIQUE RAMON ESCAYOLA, Legajo N° 2279, DNI N° 20.457213, presta servicios en este Municipio desde el 01/07/1995, revista como personal mensual, Categoría 18°, dependiente de la Secretaría de Salud y Deportes - Coordinación de Vehículos Livianos.
Que por otra parte, la Dirección de Recursos informa que el agente ENRIQUE RAMON ESCAYOLA, Legajo N° 2279, en su foja de servicios registra los siguientes antecedentes disciplinarios:
Resolución del 02/06/1998: Incumplimiento de sus funciones a- Apercibimiento.
Decreto N° 212 del 09/04/2003: Falta de prestación adecuada y eficaz del servicio - Llamado de atención.
Decreto N° 658 del 23/07/2007: Inasistencias injustificadas - TRES (3) días de suspensión.
Decreto N° 1325 del 07/12/2007: Inasistencia injustificada - DOS (2) días de suspensión.
Que la Dirección de Liquidaciones informa que el agente ENRIQUE RAMON ESCAYOLA, Legajo N° 2279, en el mes de Julio 2014, no tuvo liquidación de haberes por orden de la Dirección de Recursos Humanos, en el presentismo mensual.
Que la Coordinación Administrativa de Recursos Humanos ha cursado Cédula al nombrado agente, intimándolo a efectuar el descargo relativo a la situación referenciada precedentemente.
Que la Coordinación de Vehículos Livianos, superior jerárquico del agente, informa que el agente Enrique Escayola, no prestó servicios en esa Coordinación desde el día 14/04/2014 desconociendo los motivos, y se reintegra a sus funciones el día 14/10/2014.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos mediante Dictamen N° 2328/14, informa que teniendo en el incumplimiento a las obligaciones impuestas por el Artículo 16° de la Ordenanza de Escalafón: “Son obligaciones del personal de la Administración Municipal en cualquiera de las categorías: a) La prestación adecuada y eficaz del servicio con sujeción a las reglamentaciones vigentes.”; y, atento a lo normado en dicho Artículo 16°, Incisos a), b) y d) de la Ordenanza N° 11.275/49, podría la conducta del agente ser encuadrada dentro de las previsiones del Artículo 31°, Incisos c), d) y h) de la misma Ordenanza, por lo que correspondería el dictado del acto administrativo que disponga la instrucción de Sumario Administrativo designándose instructor sumariante al Dr. Christian Mazariche.
Que obra dictamen del Tribunal de Disciplina, que en su parte pertinente expresa: “Visto el estado y constancias obrantes en el expediente referenciado, considerando el hecho denunciado e imputado al agente municipal Enrique Ramón Escayola -Legajo N° 2279- y demás informes anexados; atento a lo normado en el artículo 16° incisos a), b) y d) de la Ordenanza N° 11.275/49, podría su conducta ser encuadrada dentro de las previsiones del Artículo 31° incisos a) y c) de la referida Ordenanza. Por lo expuesto, este Tribunal estima que correspondería la instrucción de sumario administrativo al agente Enrique Ramón Escayola -Legajo N° 2279…”.
Que la ausencia del agente ENRIQUE RAMON ESCAYOLA, Legajo N° 2279, a su lugar de trabajo y por consecuencia, la falta de prestación personal adecuada y eficaz de servicios en el área municipal en que debe prestar tareas, sin haber justificado su ausencia ni solicitado autorización alguna para no concurrir, constituyen evidentemente un claro abandono de trabajo en violación a las normas que rigen la relación de empleo con el Municipio, podría hallarse prima facie incursa en las disposiciones del Artículo 31° -que prevé las causas de cesantía-, Incisos a.) c), d) y h) de la Ordenanza N° 11.275/49, previa instrucción del sumario administrativo correspondiente (Artículo 40° de Ordenanza 11.275/49), por lo que se considera corresponde ordenar la instrucción de un Sumario Administrativo al agente ENRIQUE RAMON ESCAYOLA.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°), Incisos b) y u) de la Ley N° 10.027 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1º.- Dispónese la Instrucción de Sumario Administrativo al agente mensual, ENRIQUE RAMON ESCAYOLA, Legajo N° 2279. DNI N° 20.457.213 puesto que su conducta de no concurrir a prestar servicios como empleado municipal en la Coordinación de Vehículos Livianos. Sin haber Justificado sus inasistencias ni solicitado autorización alguna para no concurrir, constituiría un abandono de servicios, y por lo tanto prima facie incursa en las disposiciones del Artículo 31°), Incisos a), c), d) y h) de la Ordenanza N° 11.275/49, en virtud de lo expresado en el considerando precedente.
ARTICULO 2º.- Desígnase Instructor Sumaríante al Doctor Christian Mazariche, dependiente de la Dirección de Asuntos Jurídicos.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete y archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Deportes.
DECRETO N° 1.141/2.015
Concordia, 16 de Noviembre de 2.015
Visto la solicitud de licencia efectuada por la Señora Tesorera Municipal Cra. SUSANA BEATRIZ MASETTO y,
CONSIDERANDO:
Que a los fines de garantizar el normal funcionamiento de la Tesorería Municipal, se debe cubrir en forma transitoria la función de Tesorero Municipal.
Que la Ordenanza N° 33.369, prevé, como reemplazo natural para el Tesorero, la existencia de un Sub Tesorero, cargo este último en el que a la fecha no se encuentra designado Agente Municipal alguno.
Que en virtud de ello, ante la necesidad de cubrir el cargo en cuestión de manera interina, se estima conveniente hacer recaer tal función en personal administrativo de planta permanente perteneciente a dicha área con capacidad y experiencia posibilitando de esta forma el cumplimiento en tiempo y forma de los trámites inherentes a la misma.
Que la Agente Municipal CARMELA GOMEZ, Documento Nacional de Identidad N° 20.702.149, Categoría 24° del Escalafón Municipal, Legajo N° 2180, reúne condiciones para desempeñar dicha tarea y función.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107° Inciso u) de la Ley 10.027 - Régimen de los Municipios,
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Conceder licencia a la Señora Tesorera Municipal Cra. Susana Masetto, desde el día 17/11/2015, y mientras dure su ausencia.
ARTICULO 2°.- Poner a cargo de la Tesorería Municipal en forma transitoria durante los días detallados en el Artículo 1°) del presente a la Agente Municipal Carmela Gómez, DNI N° 20.702.149, Categoría 24° del Escalafón Municipal Legajo N° 2180, conforme a los motivos invocados en los considerandos del presente Decreto.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese, dése a la Secretaría Hacienda y archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario Economía y Hacienda.
DECRETO Nº 1.142/2.015
Concordia, 16 de Noviembre de 2.015
VISTO el resultado de la Licitación Pública N° 49/2015, cuyos antecedentes obran en el Expediente Interno N° 558 LETRA S/2015, a nombre de la Subsecretaría de Salud y,
CONSIDERANDO:
Que el expediente mencionado en el VISTO está relacionado con la “ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES”, con destino a la Dirección de Especialidades Médicas y Dirección de Atención Primaria de la Salud.
Que a fojas 19 a 20 vuelta, obra fotocopia autenticada del Decreto N° 891/2015, y Anexo que forma parte del mismo, mediante el cual se aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se dispone el llamado a Licitación.
Que a fojas 21 a 25, se agrega constancia y Publicación del Llamado a Licitación, en el Diario Redes de Noticias S.R.L.
Que a fojas 26, constancia de entrega de Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, a las firmas: CARUBIA SALVADOR y PERINI, IRMA MARIA.
Que a fojas 27, obra Acta de Apertura, dando cuenta que se presentó una sola oferta, perteneciente a la firma IRMA MARIA PERINI.
Que a fojas 28 a 30, se agrega oferta presentada por la firma PERINI, IRMA MARIA por el importe total de PESOS QUINIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($ 520.256.-).
Que a fojas 31 a 48, obra documentación presentada por la empresa PERINI, IRMA MARIA.
Que a fojas 49, se agrega el Dictamen de la Comisión Evaluadora, el que hace saber que habiendo analizado el aspecto formal de la presentación, verifica que no cumple con lo requerido en el Inciso h) del Artículo 5° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, motivo por el cual se intima a la oferente IRMA MARIA PERINI, a la presentación de dicha documentación.
Que a fojas 50, obra notificación de la Dirección de Compras y Suministros, a la firma PERINI, IRMA MARIA, solicitando la presentación de la documentación aludida precedentemente, la que se agrega a fojas 51 y 52.
Que a fojas 53, el Coordinador de Enfermería de la Dirección de Especialidades Médicas, aconseja adjudicar la totalidad los ítems de la oferta presentada por la firma de referencia.
Que a fojas 54, se agrega Estado de Deuda de Proveedores.
Que a fojas 55 a 56, la Comisión Evaluadora hace saber que verifica la documentación reclamada a la firma oferente, habiendo cumplimentando lo requerido.
Que asimismo, analizado el aspecto económico, la Comisión Evaluadora verifica que el importe de la oferta es un 31,08 % menor a la Imputación Preventiva.
Que por todo ello, y lo aconsejado oportunamente a fojas 53, y a fojas 55 a 56, se aconseja adjudicar la totalidad de los ítems nombres, marcas, precios unitarios y totales a la firma PERINI, IRMA MARIA, por el importe total de PESOS QUINIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($ 520.256.-).
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°), Incisos ñ), q) u) de la Ley N° 10027 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Apruébese el procedimiento llevado a cabo en la apertura de ofertas para la Licitación Pública N° 49/2015 “ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES”, cuyos antecedentes obran en el Expediente Interno N° 558 “S” Letra “S”/2015, y con sujeción a la misma adjudicar los ítems, nombres, marcas precios unitarios y totales a la firma PERINI, IRMA MARIA lo que representa un importe total de PESOS QUINIENTOS VEINTE Mil DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($ 520.256.-) ,conforme el Anexo I que forma parte de este Decreto.
ARTICULO 2°.- Impútese el gasto mencionado en el Artículo 1° en las siguientes Partidas Presupuestarias del Presupuesto de Gastos vigente.
0.3.10.01.01.02.20.03. – Salud $ 80.000.
0.3.10.01.01.02.20.06 - Salud $ 45.300.
0.3 10.01.01.02.20 11 - Salud $ 629 590.
ARTICULO 3°.- Dispónese que oportunamente se proceda a la devolución del Depósito de Garantía de Oferta y de Cumplimiento de Contrato a la firma PERINI, IRMA MARIA.
ARTICULO 4°.- Gírese a la Dirección de Compras y Suministros a los efectos dispuestos y tome nota Contaduría y Tesorería.
ARTICULO 5º.- Comuníquese, regístrese, publíquese y oportunamente archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Deportes.
DECRETO Nº 1.143/2.015
Concordia, 16 de Noviembre de 2.015
VISTO el Contrato de Ejecución de Obra suscripto entre la Municipalidad de Concordia y el Sr Gerardo Vicente De Leo CUIT N° 20-24267857- 6; y
CONSIDERANDO:
Que dicho contrato tiene por objeto Provisión de Quinientas noventa (590) Horas máquinas y fletes a cubrir en el denominado Bº 8 de Diciembre de Concordia por un monto PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIEN ($ 289.100,00) en la Obra 56 Viviendas que se ejecuta en el marco del “Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios Municipio de Concordia OBRA POR ADMINISTRACION ACU N° 0597/14.
Que en virtud de ello, este Departamento Ejecutivo Municipal considera atinente dictar el presente Decreto, que se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107° Inciso n) y u) de la ley 10.027 y sus modif - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Téngase presente el Contrato de Ejecución de Obra, que como Anexo I forma parte integrante del presente Decreto, suscripto entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA y el Sr Gerardo Vícente De Leo 20-24267857-6, conforme a lo indicado en el considerando precedente.
ARTICULO 2º.- Dese intervención a la Dirección de Contaduría y Tesorería Municipal -
ARTICULO 3° - Comuníquese, publíquese y oportunamente, archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 1.146/2.015.-
Concordia, 17 de Noviembre de 2.015
VISTO que se debe ausentar en horas de la mañana de la ciudad el Señor Presidente Municipal. Cr GUSTAVO EDUARDO BORDET por temas relacionados con la Administración Municipal y
CONSIDERANDO:
Que se estima pertinente poner a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal al Señor Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete. Cr JUAN DOMINGO ORABONA y encargar la atención de la Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete el Señor Secretario de Economía y Hacienda. Cr ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA sin perjuicio de sus funciones especificas.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 104º, de la ley 10.027, modificada a través de la Ley N° 10082 Régimen de las Municipalidad de la Provincia de Entre Ríos -
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°.- Poner a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal al Señor Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete Cr JUAN DOMINGO ORABONA a partir del día de la fecha y en horas de la mañana.
ARTICULO 2º.- Encargar la atención de la Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete, al Señor Secretario de Economía y Hacienda. Cr ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA. Sin perjuicio de sus funciones especificas, a partir del día de la fecha y en horas de la mañana.
ARTICULO 3°.- Comuníquese publíquese regístrese y archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda.
DECRETO Nº 1.147/2.015
Concordia, 17 de Noviembre de 2.015
VISTO la necesidad de ampliar el Plazo de Ejecución de Obra para dar cumplimiento al Convenio Por Administración Municipal Obra 242 Mejoramientos “MEJOR VIVIR II” ACU: 335/14, con fecha 07 de Abril de 2014, y
CONSIDERANDO:
Que la obra 242 Mejoramientos Programa Federal Mejor Vivir II ACU N° 335/14, Bº Fátima II, 320 Viviendas, se desarrolla en condiciones especiales de habitación por parte de los beneficiarios, generando inconvenientes lógicos en este tipo de obras que se desarrollan en viviendas habitadas por las familias.
Que estas condiciones dificultan el desarrollo de la obra.
Que la construcción de estos 242 Mejoramientos de viviendas tienen como objetivo central, mejorar el hábitat de familias que habitan la viviendas y que presentan un alto grado de vulnerabilidad social, por lo que esta Dirección entiende que es de suma importancia su entrega en un tiempo lo más breve posible.-
Que se desprende del informe brindado por la Estación Experimental INTA CONCORDIA, que hubo 29 días de lluvia caída desde el 06 de Mayo de 2015 al 28 de Septiembre del presente año, y según convenio se prevé ampliación del Plazo de Ejecución de obra por esta causa y sus secuelas.
Que la obra que está siendo ejecutada por Administración Municipal es de buena calidad constructiva y ha respondido a los requerimientos de relevamientos técnicos y sociales realizados por distintas dependencias Municipales involucradas y que de estos imparten las instrucciones técnicas y administrativas de Obra, demostrando la voluntad de cumplir con el convenio antes citado, teniendo en cuenta factores sociales.-
Que en el informe técnico brindado por la Dirección Municipal de Viviendas en carácter de Director de Obra, informa. “…esta Dirección considera pertinente y beneficioso para el Municipio y para las familias destinatarias de la, viviendas, por lo que aconseja se le conceda 90 (noventa) días de ampliación del plazo de obra al Convenio Por Administración de Obra Acu: 335/14, con fecha 07 de Abril de 2014, plazo que comenzaría a correr a partir del día 03 de Octubre de 2015, atendiendo principalmente las situaciones sociales involucradas en el presente Convenio…”
Que este Departamento Ejecutivo Municipal, acorde al informe técnico ante citado, considera pertinente ampliar el plazo de Ejecución de la obra a noventa (90) días corridos.-
Que este Departamento Ejecutivo Municipal, considera conveniente que esta ampliación del plazo de obra tenga continuidad con el plazo, oportunamente establecido, por lo que deberá contarse a partir del 03 de Octubre de 2015 inclusive.-
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107° Incisos n) y u) de la ley 10.027 y su modificación ley N°10.082. - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos, según T.O Dto. 4706/12 del Poder Ejecutivo Provincial.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Ampliase el plazo de Ejecución de Obra a NOVENTA (90) días corridos de la Obra 242 Mejoramientos, Programa Federal Mejor Vivir II - B° Fátima II - 320 viviendas, por las razones invocadas en los Considerandos precedentes.-
ARTICULO 2°.- La presente ampliación de plazo de obra comienza a regir a partir del día 03 de OCTUBRE de 2015 inclusive.-
ARTICULO 3°.- Comuníquese y remítase a la Dirección de Compras y Suministros.-
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO Nº 1.148/2.015
Concordia, 17 de Noviembre de 2.015
VISTO, las actuaciones obrantes en Expediente N° 111 Letra “R”/2015, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 1 el Agente Mensual JOSE LUIS ROMERO M.I. N° 10.072 223, Legajo Nº 1433, presenta la renuncia al cargo a partir del 01 de diciembre de 2015, para acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria Común, otorgada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.
Que a fojas 2 obra Resolución N°4374 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, otorgando el beneficio de la Jubilación Ordinaria Común al Agente JOSE LUIS ROMERO.
Que a fojas 5 la Dirección de Recursos Humanos informa que el Agente JOSE LUIS ROMERO M.I. N° 10.072.223, Legajo 1433, presta servicios en este Municipio desde el 3 diciembre de 1979. Revista como personal mensual en la categoría 24° del Escalafón Municipal. Dependiente de la Dirección de Talleres y Depósitos Subsecretaría de Servicios Públicos de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.
Que a fojas 9 obra Dictamen N° 1846/15 de fecha 06/11/2015 de la Dirección de Asuntos Jurídicos.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107º, Inciso, q) y u) de la Ley Provincial N° 10.027/11 – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Aceptase a partir del 01 de diciembre de 2015 la renuncia presentada por el Agente Mensual JOSE LUIS ROMERO M.I. N°10.012.223, Legajo Nº 1433, para acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria Común, otorgada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.
ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, notifíquese y oportunamente archívese.
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 1.149/2.015
Concordia, 17 de Noviembre de 2.015
VISTO la factura B N° 0009-00002170, presentada por la firma DRI PRESTACIONES S.R.L., con domicilio en calle San Luis N° 890 de esta ciudad, obrante a fojas 03 del Expediente N° 1.170.026, por la suma total de PESOS CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTE ($14.520,00) y,
CONSIDERANDO:
Que dicha factura se refiere al servicio de sepelio realizado al extinto Gilardi, Nemo Norberto, DNI N° M 5.788.649, fallecido el día 08 de junio de 2015 conforme lo informado por la firma de referencia.
Que la Secretaria de Desarrollo Social solicitó a través de nota obrante a fojas 02 que preste el servicio de referencia a la firma DRI Prestaciones para el extinto Gilardi, con cargo a esa Secretaría, atento a que no se contaba con tiempo suficiente para iniciar los trámites respectivos, conforme la legislación vigente.
Que a fojas 04 se adjunta copia autenticada del Acta N° 307, de fecha 09 de junio de 2015 del Registro del Estado Civil y Capacidades de las Personas de la Ciudad de Concordia, Entre Ríos.
Que a fojas 06 y 06 vuelta obra Decreto N° 845/2015 donde dispone la continuidad de la factura B N° 0009-00002170 de fecha 12 de Junio 2015, correspondiente al Servicio de sepelio del extinto GILARDI, NEMO NORBERTO.
Que conforme lo previsto a fojas 07/08 por la Dirección de Presupuesto corresponde -imputar el presente gasto a la Partida 0.4.30.01.03.04.34.01 DESARROLLO SOCIAL, del Presupuesto de Gastos Vigente.
Que a fojas 09 la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado conocimiento autorizando la presente erogación.
Que la Contaduría Municipal a fojas 10 y 10 vuelta toma intervención e informa sobre las presentes actuaciones.
Que a fojas 11 obra copia de la Administración Federal de Ingresos Públicos Constancia de Inscripción, Proveedor Dri Prestaciones SRL, CUIT 30-6887624-9.
Que a fojas 12 obra informe de la Dirección de Rentas, Tasa Comercial el cual comunica que la firma Dri Prestaciones SRL se encuentra inscripta en la Tasa de Inspección de Higiene. Por otra parte informa que tanto a la fecha de la emisión de la factura no registraba deuda alguna.
Que a fojas 13 la Dirección de Compras y Suministros toma conocimiento de lo dispuesto en el Decreto N° 845/2015.
Que a fojas 15 obra Acta de Recepción conformada por la Secretaría de Desarrollo Social y un familiar del extinto.
Que de acuerdo a las observaciones emitidas por la Contaduría Municipal a fojas 16 obra Nota de la Secretaria de Desarrollo Social sobre las observaciones mencionadas.
Que si al momento de hacer efectivo el abono de la presente facturación la firma DRI Prestaciones SRL posee deuda ante esta Comuna, deberá procederse de acuerdo a lo estipulado en el 115° de la Ordenanza N° 34.698/2011, y encuadrar el gasto en el Art. 12° lnc. d 1) y Art 113° de la misma.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°), Incisos ñ), q) y u) de la ley 10 027- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos, modificado por ley N° 10 082.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°.- Apruébase el presente gasto, por la suma total de PESOS CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTE ($14.520,00) y declárese de legítimo e abono de dicho importe a la firma DRI PRESTACIONES SRL., con domicilio en San Luis N° 890 de esta ciudad, de conformidad con lo descripto en los considerandos del presente Decreto, debiéndose encuadrar el presente gasto en lo dispuesto en el Articulo 12° Inc. d 1) y Art. 113° de la Ordenanza N° 34.698/2011.
ARTICULO 2°.- Imputase el gasto aprobado en el Artículo 1° en la Partida Presupuestaria N° 0.4.30.01.03.04.34.01 DESARROLLO SOCIAL.
ARTICULO 3°.- Si al momento de hacer efectivo el abono de la presente facturación la firma DRI Prestaciones SRL poseyera deuda ante esta Comuna deberá procederse de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 115° de la Ordenanza N° 34.698/2011.
ARTICULO 4°.- Gírese a Contaduría y Tesorería a sus efectos.
ARTICULO 5°.- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
GLORIA SILVINA WARNER
Secretaria de Desarrollo Social.
DECRETO N° 1.150/2.015
Concordia, 17 de Noviembre
VISTO la factura B N° 0009-00002171, presentada por la DRI PRESTACIONES S.R.L., con domicilio en calle San Luis N° 890 de esta ciudad, obrante a fojas 03 del Expediente N° 1.170.025, por la suma total de PESOS OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO CON SESENTA CENTAVOS ($ 8.421,60) y,
CONSIDERANDO:
Que dicha factura se refiere al servicio de sepelio realizado a la extinta Benítez, S/D, de 35 semanas de gestación, fallecida el día 03 de Junio de 2015, conforme lo informado por la firma de referencia.
Que la Secretaria de Desarrollo Social solicitó a través de nota obrante a fojas, 02 que preste el servicio de referencia a la firma DRI Prestaciones para la extinta Benítez, con cargo a esa Secretaría, atento a que no se contaba con el tiempo suficiente para iniciar los trámites respectivos, conforme la legislación vigente.
Que a fojas 04 se adjunta copia autenticada del Acta N° 300 de fecha 05 de junio de 2015 del Registro del Estado Civil y Capacidades de las Persona- Ciudad de Concordia, Entre Ríos.
Que a fojas 06 y 06 vuelta obra Decreto N° 848/2015 donde dispone la continuidad de la factura B N° 0009-00002171 de fecha 24 de agosto de 2015, correspondiente al Servicio de sepelio de la extinta N. Benítez.
Que conforme lo previsto a fojas 07/08 por la Dirección de Presupuesto corresponde imputar el presente gasto a la Partida 0.4.30.01.03.04.34.01 DESARROLLO SOCIAL, del Presupuesto de Gastos Vigente.
Que a fojas 09 la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado conocimiento autorizando la presente erogación.
Que la Contaduría Municipal a fojas 10 y 10 vuelta toma intervención e informa sobre las presentes actuaciones.
Que a fojas 11 obra copia de la Administración Federal de Ingresos Públicos Constancia de Inscripción, Proveedor Dri Prestaciones SRL, CUIT: 30-68876247-9.
Que a fojas 12 la Dirección de Compras y Suministros toma conocimiento de lo dispuesto en el Decreto N° 848/2015.
Que a fojas 13 obra informe de la unidad Operativa Cementerio mediante el cual comunica que la extinta Benítez se encuentra inhumada en el cementerio local adjuntando a fojas 14 y 15 comprobante de sepultura.
Que a fojas 17 obra Acta de Recepción conformada por la Secretar a Desarrollo Social.
Que de acuerdo a las observaciones emitidas por la Contaduría Municipal, a fojas 20 obra Nota de la Secretaria de Desarrollo Social sobre las observaciones mencionadas.
Que si al momento de hacer efectivo el abono de la presente facturación la firma DRI Prestaciones SRL posee deuda ante esta Comuna, deberá procederse de acuerdo a lo estipulado en el 115° de la Ordenanza N° 34.698/2011, y encuadrar el gasto en el Art. 12° Inc. d 1) y Art 113° de la misma.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°), Incisos ñ), q) y u) de la Ley 10.027 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos, modificado por Ley N° 10.082
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°.- Apruébase el presente gasto, por la suma total de PESOS OCHO MIL CUATRICIENTOS VEINTIUNO CON SESENTA CENTAVOS ($8.421,60), declárese de legítimo el abono de dicho importe a la firma DRI PRESTACIONES SRL., con domicilio en San Luis N° 890 de esta ciudad, de conformidad con lo descripto en los considerandos del presente Decreto, debiéndose encuadrar el presente gasto en lo dispuesto en el Articulo 12° Inc. d 1) y Art 113º) de la Ordenanza N° 34.698/2011.
ARTICULO 2°.- Imputase el gasto aprobado en el Artículo 1° en la Partida Presupuestaria N° 0.4.30.01.03.04.34.01 DESARROLLO SOCIAL.
ARTICULO 3°.- Si al momento de hacer efectivo el abono de la presente facturación la firma DRI Prestaciones SRL poseyera deuda ante esta Comuna, deberá procederse de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 115° de la Ordenanza 34,698/2011.
ARTICULO 4°.- Gírese a Contaduría y Tesorería a sus efectos.
ARTICULO 5°.- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
GLORIA SILVINA WARNER
Secretaria de Desarrollo Social.
DECRETO N° 1.151/2.015
Concordia, 17 de Noviembre de 2.015
VISTO, el Expediente Interno N° 1253 letra 8/2015 y,
CONSIDERANDO:
Que por un error involuntario se aprobó la rendición del gasto por un importe que no correspondería, mediante Decreto N° 1.090/2015, de fecha 2/11/2015, por lo que corresponde derogar el mismo.
Que en el presente Expediente se tramita el reintegro de gastos, de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS SIETE CON 08/100 ($1.807,08) correspondiente al Fondo Fijo de Caja Menor de la Secretaría de Desarrollo Social.
Que la asignación y designación de la Caja se efectuó, mediante Decreto N° 550/15, de fecha 08/06/15.
Que obra planilla de rendición de los fondos otorgados y comprobantes respectivos.
Que la Dirección de Presupuesto, indica que los gastos deben ser imputados a las siguientes partidas presupuestarias:
0.1.90.01.01.02.21.01 ($538,78) Desarrollo Social
0.1.90.01.01.02.21.04 ($1.268,30) Desarrollo Social
Que la Secretaria de Economía y Hacienda autoriza la presente erogación.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Articulo 107°, Inciso u), de la Ley 10.027 - Régimen de las Municipalidades de Entre.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Deróguese el Decreto N° 1.090/2015, de fecha 2/11/2015, obrante en el Expediente Interno N° 1253 Letra S/2015, conforme a lo expresado en el considerando precedente.
ARTICULO 2°.- Apruébese la rendición de gastos realizados con fondos de la caja menor de la Dirección de Administración de la Secretaria de Desarrollo Social, creada por Decreto N° 550/15, por la suma de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS SIETE CON 08/100 ($1.807,08), cuyo responsable es el Cr. CARLOS ERMETI, DNI N° 12.781.330.
ARTICULO 3°.- Facultase a la Tesorería Municipal a extender cheque correspondiente al reintegro del gasto aprobado en el articulo 1° a nombre de CARLOS ERMETI, DNI N° 12.781.330.
ARTICULO 4°.- Disponese que el presente se efectúa como caso de excepción al Decreto N° 29.708 y su modificatoria.
ARTICULO 5°.- Impútese el gasto aprobado en el Articulo 1° a las siguientes partidas presupuestarias:
0.1.90.01.01.02.21.01 ($538,78) Desarrollo Social
0.1.90.01.01.02.21.04 ($1.268,30) Desarrollo Social
ARTICULO 6°.- Comuníquese, publíquese, archívese, dese a la Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
GLORIA SILVINA WARNER
Secretaria de Desarrollo Social.
Concordia, 12 de Noviembre de 2.015.
Nº 7.712
VISTO:
La solicitud presentada por el Club Atlético Ferrocarril para que le sea otorgada la eximición de los derechos de espectáculos públicos al evento realizado el 22 de Agosto de 2015; y,
CONSIDERANDO:
Que los recurrentes han solicitado la eximición de la tasa de espectáculos públicos, puesto que la finalidad del evento fue recaudar fondos con fines solidarios para con un integrante de sus jugadores que sufre una grave enfermedad;
Que toda información antes mencionada consta en el Expediente Nº 1.176.063 que da cuenta además del pago del Fondo de Ayuda a la Discapacidad por dicho evento;
Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CONCORDIA
SANCIONA LA SIGUIENTE
RESOLUCION
ARTÍCULO 1°. Otorgar la eximición de la Tasa de Espectáculos Públicos al Club Atlético Ferrocarril por el evento realizado el día 22 de Agosto de 2015.
ARTÍCULO 2º. Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES “EVA PERON”, 12 de Noviembre de 2015.
Dr. R. MARIANO GIAMPAOLO
Vice-Pdte. 1º
a/c Presidencia
Dra. DELIA TALLARICO DE SOAGE
Secretaria
DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 17 de Noviembre de 2.015
RESOLUCIÓN Nº 35.588
Téngase por Resolución Municipal, comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
Expte. Nº 21.660-S.C.
ORDENANZA SOBRE INCORPORAR A EMPRESA DILFER S.A. EN BENEFIC.
DEC./147/2014 TASA COMERCIAL.-----------
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CONCORDIA
SANCIONA LA SIGUIENTE
ORDENANZA
ARTICULO 1º.- Ratificar en todos sus términos el Decreto Nº 944/2015 de fecha 23 de Septiembre de 2015, por el que se incorpora a la empresa Dilfer S.A. como beneficiaria del Decreto Nº 147/2014.
ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES “EVA PERON”, 12 de Noviembre de 2015.
Dr. R. MARIANO GIAMPAOLO
Vice-Pdte. 1º
a/c Presidencia
Dra. DELIA TALLARICO DE SOAGE
Secretaria
DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 13 de Noviembre de 2.015
ORDENANZA Nº 35.586
Téngase por Ordenanza Municipal, comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
Concordia, 15 de Noviembre de 2015.
Expte. Nº 21.661-S.C.
ORDENANZA RATIFIC. DECRETO 943 INC. EMPRESA CENTRO ELECTRICO EN
BENEFIC. DEC.147/2014 TASA COMERCIAL.----------------------
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CONCORDIA
SANCIONA LA SIGUIENTE
ORDENANZA
ARTICULO 1º.- Ratificar en todos sus términos el Decreto Nº 943 de fecha 23 de Septiembre de 2015, por el que se incorpora a la empresa Centro Eléctrico S.A. como beneficiaria del Decreto Nº 147/2014.
ARTICULO 2.-. Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES “EVA PERON”, 12 de Noviembre de 2015.
Dr. R. MARIANO GIAMPAOLO
Vice-Pdte. 1º
a/c Presidencia
Dra. DELIA TALLARICO DE SOAGE
Secretaria
DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 13 de Noviembre de 2.015
ORDENANZA Nº 35.587
Téngase por Ordenanza Municipal, comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
Concordia, 13 de Noviembre de 2015.
Expte. Nº 21.696-DE.
ORDENANZA SOBRE RATIFICAR DEC. Nº 1034/2015 ACLARATIVO DESIGNACIÓN CDOR. MPAL.--
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CONCORDIA
SANCIONA LA SIGUIENTE
ORDENANZA
ARTICULO 1º.- Ratificar en todos sus términos el Decreto Nº 1034/2015 de fecha 16 de Octubre de 2015, que es aclaratorio del Decreto 1167/2013.
ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES “EVA PERON”, 12 de Noviembre de 2015.
Dr. R. MARIANO GIAMPAOLO
Vice-Pdte. 1º
a/c Presidencia
Dra. DELIA TALLARICO DE SOAGE
Secretaria
DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 13 de Noviembre de 2.015
ORDENANZA Nº 35.588
Téngase por Ordenanza Municipal, comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
DECRETO N° 910/2.015
Concordia, 09 de Septiembre de 2.015
VISTO la necesidad de contar con personal idóneo en el Ente de Gestión de la Radio Pública de Concordia y,
CONSIDERANDO:
Que en ese sentido se hace necesario desafectar de la Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Dirección de Administración y Despacho, a la Agente Municipal, Laura Terenzano, Legajo N° 6.318 y afectarla al Ente de Gestión de la Radio Pública de Concordia, para el desarrollo de tareas y funciones inherentes al citado Ente.-
Que la Dirección de Presupuesto ha informado a que partida imputar dicho gasto.-
Que el Ente de Gestión de la Radio Pública de Concordia y la Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete, han prestado la conformidad para el traslado interesado.
Que la Dirección de Recursos Humanos procedió a informar sobre la situación de revista de la citada agente.
Que conforme a lo expresado y en virtud de la necesidad de la readecuación del recurso humano y contar con personal idóneo en el Ente de Gestión de la Radio Pública de Concordia, se estima pertinente dictar la presente disposición.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, incisos b), h), ñ), q) y u) de la Ley N° 10.027, modificada a través de la Ley N° 10.082-Réglmen de las Municipalidades de la Provincia de Entre Ríos.-
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1º.- Desafectar de la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Dirección de Administración y Despacho, a la Agente Municipal, Laura Terenzano, Documento Nacional de Identidad N° 27.168.579, Legajo N° 6.318, a partir del día de la fecha.-
ARTICULO 2°.- Afectar a la Agente Municipal, indicada en el Artículo 1° del presente Decreto, al Ente de Gestión de la Radio Pública de Concordia, para el desarrollo de tareas y funciones inherentes al citado Ente.-
ARTICULO 3°.- Establecer que los gastos de transferencia del citado agente se imputarán en la partida 0.1.90.01.01.01. Gobierno.-
ARTICULO 4°.- Remitir a la Dirección de Recursos Humanos a los fines de su conocimiento, toma de razón y notificación, cumplimentado dar conocimiento al Ente de Gestión de la Radio Pública de Concordia y a la Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Dirección de Administración y Despacho y oportunamente reservar como antecedente en el legajo personal de la citada agente.
ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
DECRETO N° 1.114/2.015
Concordia, 6 de Noviembre de 2.015
VISTO el Convenio suscripto entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA y la Señora JULIA CRISTINA MORALES D.N.I. N° 10.198.508, con domicilio en calle La Paz N° 985 de la ciudad de Concordia y,
CONSIDERANDO:
Que a través del citado Convenio la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA en carácter de Locataria, recibe de la Señora JULIA CRISTINA MORALES D.N.I. N° 10.198.508, en carácter de Locadora, el inmueble en locación ubicado en calle La Paz Nº 935, desde el 1° de noviembre de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015, conforme a las cláusulas iniciadas en el precitado Convenio.
Que el convenio mencionado precedentemente, consta de trece (13) cláusulas.
Que en consecuencia se hace necesario dictar la presente disposición, de conformidad con lo establecido en el marco normativo vigente.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, incisos ñ), q) y u) de la Ley 10.027, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Ratificar en todos sus términos el convenio el día 25 de septiembre de 2015, entre la Municipalidad de Concordia, representada en este acto por el Señor Presidente Municipal, Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET, asistido por la Señora Secretaria de Desarrollo Social Señora GLORIA SILVINA WARNER y la Señora JULIA CRISTINA MORALES, que consta de trece cláusulas, cuyo convenio forma parte integrante del presente Decreto como Anexo I.
ARTICULO 2°.- Facúltase a la Secretaria de Economía y Hacienda a instrumentar las medidas necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el Convenio ratificado a través del Artículo 1° del presente Decreto.
ARTICULO 3°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto a las partidas presupuestarias correspondiente al presupuesto de gastos Vigente de la Administración Pública Municipal para el Ejercicio Económico 2015.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
GLORIA SILVINA WARNER
Secretaria de Desarrollo Social
CONTRATO DE LOCACION INMUEBLE
En la ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos a los 25 días del mes de septiembre del año 2015, entre la Municipalidad de Concordia, representada en este acto por el Señor Presidente Municipal Cdor Gustavo Eduardo Bordet y la Señora Secretaria de Desarrollo Social Gloria Silvina Warner, constituyendo domicilio legal en calle Mitre N° 76 de la ciudad de Concordia, en adelante “LA LOCADORA” y considerando que la Municipalidad de Concordia atendiendo a la apreciable cantidad y diversidad de Talleres Barriales y Actividades Sociales en los distintos barrios periféricos de la ciudad y sectores dentro de los bulevares de la Planta Urbana, considera preciso disponer de un inmueble que reúna las condiciones para ser utilizado a tales fines, en el radio en el que se encuentra ubicado el mismo, por una parte, y la Señora JULIA CRISTINA MORALES; DNI N° 10.198.508, con domicilio en calle La Paz N° 985, de la ciudad de Concordia, en adelante “EL LOCADOR” convienen en celebrar el presente “Contrato de Locación de Inmuebles” en conformidad a las siguientes cláusulas y condiciones:
PRIMERA: “EL LOCADOR” cede en locación a la “LA LOCATARIA” y este en tal carácter recibe un inmueble ubicado en calle La Paz 985 de esta ciudad, con una superficie total de 8 x 4 m2 que comprende las siguientes comodidades: salón con baño instalado, todo lo cual se encuentra en buen estado de uso y conservación.
SEGUNDA: El plazo de duración del presente contrato es de dos (2) meses a contar desde el día 01 de noviembre de 2015, por lo que su vencimiento opera de pleno derecho el día 31 de diciembre de 2015, sin necesidad de notificación o requerimiento alguno por parte del LOCADOR.
TERCERA: Las cuotas por el pago del alquiler serán abonadas mensualmente por adelantado del 01 al 10 de cada mes en la Tesorería Municipal por medios usuales. El alquiler se pacta por período de mes entero aunque la LOCATARIA deje sin efecto el contrato antes de finalizar el mes, pagará íntegramente el alquiler correspondiente a ese mes.
CUARTA: El precio del alquiler se fija en la suma de pesos DOS MIL QUINIENTOS ($2.500,00) por mes.
QUINTA: La LOCATARIA se obliga a no subarrendar el todo o parte de la propiedad, a no transferir ni ceder este contrato so pena de rescindir el mismo.
SEXTA: El destino del inmueble Locado será para USO DE ACTIVIDADES DE INDOLE CULTURAL y SOCIAL, siendo el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Concordia quien dispondrá el uso del mismo.
SÉPTIMA: La LOCATARIA no puede hacer modificaciones de ninguna naturaleza en él propiedad sin el consentimiento previo y por escrito del LOCADOR, lo que se hiciere quedará a beneficio de la propiedad sin necesidad de indemnización alguna. Tampoco podrá la LOCATARIA tener en la propiedad cosas que pudieran afectar la seguridad de las personas, objetos, instalaciones, ni realizar actos que contraríen las normas municipales vigentes. La LOCATARIA declara conocer que serán por su cuenta los gastos de conservación y reparación de los desperfectos menores provocados en los muebles, artefactos y accesorios de la propiedad, sin derecho a cobrar indemnización alguna.
OCTAVA: El LOCADOR no se responsabiliza por los daños y perjuicios que pudiera producir a la LOCATARIA y/o terceros en sus personas o bienes por la utilización del inmueble para el objeto contractual, cualquier siniestro que derivaren de caso fortuito o fuerza mayor, aquellos perjuicios derivados de roturas, accidentes, incendios, cortocircuitos o cualquier otro siniestro, aún los mencionados en el Art. 157 del Código Civil.
NOVENA: La falta de cumplimiento a cualquiera de las cláusulas del presente contrato, dará opción al LOCADOR a exigir el inmediato desalojo de la propiedad locada, reservándose el derecho a reclamar daños y perjuicios.
DECIMA: La Tasa General Inmobiliaria Municipal, Impuesto Inmobiliario de ATER y Tasa de Servicios Sanitarios serán abonados por el LOCADOR. Los servicios de Energía Eléctrica que se utilicen en el Inmueble serán a cargo de la LOCATARIA, la que instalará el medidor correspondiente.
DECIMA PRIMERA: Por los Impuestos de Sello que corresponde al presente contrato, el LOCADOR abonará el cincuenta por ciento (50%), en tanto la LOCATARIA se encuentra exenta.
DÉCIMA SEGUNDA: Para todos los efectos legales, judiciales y extrajudiciales derivados del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos, renunciando a todo otro fuero o jurisdicción. Todas las notificaciones judiciales o extrajudiciales que tuvieran su origen en el presente contrato, serán de plena validez en los domicilios denunciados precedentemente por cada una de las partes.
DECIMA TERCERA: Quedan expresamente facultadas a percibir el importe del alquiler y extender recibo debidamente firmado la Sra. Julia Cristina Morales DNI N° 10.198.508, y/o Sarli Laura Estefania D.N.I. N° 32.795.086, en su carácter de LOCADOR.
En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Concordia a los 25 días del mes de septiembre de 2015.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
GLORIA SILVINA WARNER
Secretaria de Desarrollo Social.
DECRETO N° 1.115/2.015
Concordia, 10 de Noviembre de 2.015
VISTO que se ha reintegrado a sus funciones el Señor Secretario de Obras y Servicios Públicos Ingeniero LUIS ALBERTO BENEDETTO, Documento Nacional de Identidad N° 10.699.353, a partir del día 10/11/2015 y,
CONSIDERANDO:
Que durante su ausencia se encontraba a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, al Señor Sub-Secretario de Obras Públicas Ingeniero LUIS VICTOR COSTA, Documento Nacional de Identidad N° 12.126.623, sin perjuicio de sus funciones.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, inciso u), de la ley 10027, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Pónese en posesión de su cargo al Señor Secretario de Obras y Servicios Públicos Ingeniero LUIS ALBERTO BENEDETTO, Documento Nacional de Identidad N° 10.699.353, a partir del día 10/11/2015, de acuerdo a lo considerado precedentemente.
ARTICULO 2°.- Comuníquese, regístrese, publíquese, y oportunamente archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO Nº 1.116/2.015
Concordia, 10 de Noviembre de 2.015
VISTO los Contratos de Locación de Obra que como Anexos I a III forman parte integrante del presente Decreto y,
CONSIDERANDO:
Que dichos Contratos han sido firmados oportunamente entre la Municipalidad de Concordia y - Sr Gustavo Javier Paez CUIT N° 20-32410503-5, por la suma de Pesos Veintidós Mil Quinientos ($ 22.500,00).
Sra. Savan Tamara Beatriz CUIT N° 27-37272320-9, por la suma de Pesos Veintidós Mil Quinientos ($ 22.500,00).
Sr. Solis Alejandro Emmanuel CUIT N° 23-34806089-9, por la suma de Pesos Veintidós Mil Quinientos ($ 22.500,00).
Que los referidos contratos tienen por objeto que El/A LOCADOR/A desarrolle tareas de Servicios Complementarios a la Obra 56 viviendas Bº 8 de Diciembre para la administración de materiales y resguardo de los bienes municipales en la misma, que la Dirección Municipal de Viviendas le encomiende, en el ámbito de la Municipalidad de Concordia en el marco del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios Municipio de Concordia OBRA POR ADMINISTRACIÓN - ACU Nº 0597/14 - proyecto autorizado por Ordenanza Nº 35.355.
Que dichos contratos tienen, cada uno, una vigencia de Cinco (05) meses contados a partir del 01 de julio de 2015 venciendo el día 30 de noviembre de 2015 sin derecho a prorroga.
Que corresponde ratificar los referidos contratos de conformidad a lo previsto el marco normativo vigente.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107° Inciso n) y u) de la Ley 10.027 y sus modificatorias - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Ratificase en todos sus términos los Contratos de Locación de Obra que como Anexo I al III forman parte integrante del presente Decreto, suscriptos entre La Municipalidad de Concordia y los siguientes:
- Sr Gustavo Javier Paez CUIT N° 20-32410503-5
- Sra. Savan Tamara Beatriz CUIT N° 27-37272320-9
- Sr. Solis Alejandro Emmanuel CUIT N° 23-34806089-9
ARTICULO 2°.- Comuníquese y remítase a la Dirección Compras y Suministros y Contaduría Municipal.-
ÁRTICULO 3°.- Publíquese y oportunamente archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
GLORIA SILVINA WARNER
Secretaria de Desarrollo Social.
DECRETO N° 1.117/2.015
Concordia, 10 de Noviembre de 2.015
VISTO, el Contrato de Ejecución de Obra complementaria no contempladas en el “PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL”, suscripto entre la Municipalidad de Concordia y, la Cooperativa de Trabajo Limitada “CORNER” y,
CONSIDERANDO:
Que dicho contrato tiene por objeto la realización de Obras complementarias no contempladas en el “Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas por Administración Municipal”.
Que el mencionado contrato, se firma en la localidad de Concordia, el cual se ejecutara de acuerdo al siguiente detalle:
Cooperativa de Trabajo “CORNER” Limitada representada por su Presidente GONZALEZ CHIRIRAN, JACQUELINE N° 38.545.324 en el inmueble NOMENCLATURA CATASTRAL: MANZANA N° 35362 MANZANA N° 1525/16 - PARTIDA PROVINCIAL N° 147158. El monto total del presente Contrato asciende a la suma de PESOS UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 1.637,76), los cuales se destinarán al pago de la mano de obra para la realización de Excavación y colocación de cañería cloacal de PVC Ø 110mm, Excavación y colocación de cañería pluvial PVC 110mm, insumiéndo mayor cantidad de mano de obra que la prevista por el programa, correspondiente a Beneficiario N° 33 del grupo B. que será liquidado en una única certificación.
Que se adjunta dicho Contrato como Anexo I.
Que este Departamento Ejecutivo Municipal, considera pertinente ratificar el contenido del Contrato suscripto.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, Inciso n) y u), de la Ley Nº 10.027 y sus modificaciones - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello.
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Ratificase el Contenido del Contrato de Ejecución de Obra, firmado entre la Municipalidad de Concordia y la Cooperativa de Trabajo Limitada “CORNER”, de obras complementarias no contempladas en el marco del “PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL” conforme a lo expresado en el considerando precedente, y que como Anexo I se adjuntan al presente Decreto.
ARTICULO 2º.- Comuníquese, al Honorable Concejo Deliberante, publíquese regístrese y archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de obras y Servicios Públicos.
DECRETO Nº 1.118/2.015
Concordia, 10 de Noviembre de 2.015
VISTO el Contrato de Ejecución de Obra suscripto entre la Municipalidad de Concordia y el Sr Gerardo Vicente De leo CUIT N° 20-24267857- 6; y,
CONSIDERANDO:
Que dicho contrato tiene por objeto la Provisión de Trescientas (300) Horas maquinas y fletes a cubrir en la obra Cuarenta 40 Viviendas Etapa I en el denominado Bº Villa Cresto Norte II Obra por Administración por un monto PESOS CIENTO CUARENTA Y SIETE Mil ($ 147.000,°°), obra que se ejecuta en el marco del “Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios Municipio de Concordia OBRA POR ADMINISTRACION ACU N° 2082/14.
Que en virtud de ello, este Departamento Ejecutivo Municipal considera atinente dictar el presente Decreto, que se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107° Inciso n) y u) de la ley 10027 y sus modif. - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Téngase presente el Contrato de Ejecución de Obra, que como Anexo I forma parte integrante del presente Decreto, suscripto entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA y el Sr Gerardo Vicente De Leo 20-24267857-6, conforme a lo indicado en el considerando precedente.
ARTICULO 2°.- Dese intervención a la Dirección de Contaduría y Tesorería Municipal.-
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, y oportunamente, archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de obras y Servicios Públicos.
DECRETO Nº 1.119/2.015
Concordia, 10 de Noviembre de 2.015
VISTO, el Contrato de Ejecución de Obra complementaria no contempladas en el “PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL”, suscripto entre la Municipalidad de Concordia y la Cooperativa de Trabajo “CORNER” Limitada y,
CONSIDERANDO:
Que dicho contrato tiene por objeto la realización de Obras complementarias no contempladas en el “Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas por Administración Municipal”.
Que el mencionado contrato, se firma en la localidad de Concordia, el cual se ejecutara de acuerdo al siguiente detalle: Cooperativa de Trabajo “CORNER” Limitada representada por su Presidente GONZALEZ CHIRIRAN, JACQUELlNE N° 38.545.324 en el inmueble NOMENCLATURA CATASTRAL: MANZANA N° 62565 MANZANA N° 7590/18 - PARTIDA PROVINCIAL N° 153262. El monto total del presente Contrato asciende a la suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 2.428,54) los cuales se destinarán al pago de la mano de obra para la realización de distribución de agua fría incluye zanjeo, tendido, compactación y materiales de PP Ø 13 mm Boca de desagüé, insumiendo mayor cantidad de mano de obra que la prevista por el programa., correspondiente a Beneficiario N° 20 del grupo B. que será liquidado en una única certificación.
Que se adjunta dicho Contrato como Anexo I.
Que este Departamento Ejecutivo Municipal, considera pertinente ratifica el contenido del Contrato suscripto.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, Inciso n) y u), de la Ley Nº 10.027 y sus modificaciones - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Ratificase el Contenido del Contrato de Ejecución de Obra, firmado entre la Municipalidad de Concordia y la Cooperativa de Trabajo Limitada “CORNER”, de obras complementarias no contempladas en el marco del “PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL” conforme a lo expresado en el considerando precedente, y que como Anexo I se adjuntan al presente Decreto.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Honorable Concejo Deliberante, publíquese, regístrese y archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 1.121/2.015
Concordia, 10 de Noviembre de 2.015
VISTO, el Contrato de Ejecución de Obra complementaria no contempladas en el “PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL”, suscripto entre la Municipalidad de Concordia y la Cooperativa de Trabajo “LOS CEIBOS” Limitada y,
CONSIDERANDO:
Que dicho contrato tiene por objeto la realización de Obras complementarias no contempladas en el “Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas por Administración Municipal”.
Que el mencionado contrato, se firma en la localidad de Concordia, el cual se ejecutará de acuerdo al siguiente detalle:
Cooperativa de Trabajo “LOS CEIBOS” Limitada representada por su Presidente LOPEZ ALEJANDRO SEBASTIAN, DNI N° 34.042.661 en el inmueble NOMENCLATURA CATASTRAL: MANZANA N° 62.559: MANZANA N° 1590/34 - PARTIDA PROVINCIAL N° 153269. El monto total del presente Contrato asciende a la suma de PESOS DOS MIL TREINTA Y TRES CON QUINCE CENTAVOS ($ 2.033,15) los cuales se destinarán al pago de la mano para la realización de excavación y colocación de cañería cloacal PVC Ø 110mm, ejecución de C.I. Hº Aº de 60x60 con caño de ventilación de PVC Ø 0.63, insumiendo mayor cantidad de mano de obra que la prevista por el programa., correspondiente a Beneficiario N° 32 del grupo B. que será liquidado en una única certificación.
Que se adjunta dicho Contrato como Anexo I.
Que este Departamento Ejecutivo Municipal, considera pertinente ratificar el contenido del Contrato suscripto.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, Inciso n) y u), de la Ley N° 10.027 sus modificaciones - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Ratificase el Contenido del Contrato de Ejecución de Obra, firmado entre la Municipalidad de Concordia y la Cooperativa de Trabajo “LOS CEIBOS” Limitada, de obras complementarias no contempladas en el marco del “PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL” conforme a lo expresado en el considerando precedente, y que como Anexo I se adjuntan al presente Decreto.
ARTICULO 2º.- Comuníquese, al Honorable Concejo Deliberante, publíquese, regístrese y archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 1.122/2.015
Concordia, 10 de Noviembre de 2.015
VISTO, el Contrato de Ejecución de Obra complementaria no contempladas en el “PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL”, suscripto entre la Municipalidad de Concordia y la Cooperativa de Trabajo Limitada “CORNER” y,
CONSIDERANDO:
Que dicho contrato tiene por objeto la realización de Obras complementarias no contempladas en el “Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas por Administración Municipal”.
Que el mencionado contrato, se firma en la localidad de Concordia, el cual se ejecutara de acuerdo al siguiente detalle:
Cooperativa de Trabajo “CORNER” Limitada representada por su Presidente GONZALEZ CHIRIRAN, JACQUELlNE N° 38.545.324 en el inmueble NOMENCLATURA CATASTRAL: MANZANA N° 35.355 MANZANA Nº 1525/09 - PARTIDA PROVINCIAL N° 147.151. El monto total del presente Contrato asciende a la suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON DIEZ CENTAVOS ($ 2.456,10), los cuales se destinarán al pago de la mano de obra para la realización de excavación y colocación de cañería PVC Ø 110mm y distribución de agua fría, tendido y materiales de PP Ø 13mm, insumiendo mayor cantidad de mano de obra que la prevista por el programa, correspondiente a Beneficiario N° 38 del grupo C, que será liquidado en una única certificación.
Que se adjunta dicho Contrato como Anexo I.
Que este Departamento Ejecutivo Municipal, considera pertinente ratificar el contenido del Contrato suscripto.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107, Inciso n) y u), de la Ley N° 10.027 y sus modificaciones - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Ratificase el Contenido del Contrato de Ejecución de Obra, firmado entre la Municipalidad de Concordia y la Cooperativa de Trabajo Limitada “CORNER”, de obras complementarias no contempladas en el marco del “PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL” conforme a lo expresado en el considerando precedente, y que como Anexo I se adjuntan al presente Decreto.
ARTICULO 2º.- Comuníquese, al Honorable Concejo Deliberante, publíquese, regístrese y archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 1.123/2.015
Concordia, 10 de Noviembre de 2.015
VISTO, el Contrato de Ejecución de Obra complementaria no contempladas en el “PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL”, suscripto entre la Municipalidad de Concordia y -la Cooperativa de Trabajo Limitada “AL SUR DEL EX AEROCLUB” y,
CONSIDERANDO:
Que dicho contrato tiene por objeto la realización de Obras complementarias no contempladas en el “Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas por Administración Municipal”.
Que el mencionado contrato, se firma en la localidad de Concordia, el cual se ejecutara de acuerdo al siguiente detalle:
Cooperativa dé Trabajo “AL SUR DEL EX AEROCLUB” Limitada representada por su Presidente SUAREZ NESTOR JOSE, DNI N° 29.766.070 en el inmueble NOMENCLATURA CATASTRAL: MANZANA N° 35367 MANZANA N° 1525/22 - PARTIDA PROVINCIAL N° 147,164, El monto total del presente Contrato asciende a la suma de PESOS DOS MIL CUARENTA Y SEIS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($2.046,75), los cuales se destinarán al pago de la mano de obra para la realización de distribución de agua fría incluye zanjeo, tendido, compactación y materiales de PP Ø 13mm, insumiendo mayor cantidad de mano de obra que la prevista por el programa, correspondiente a Beneficiario N° 36 del grupo C, que será liquidado en una única certificación.
Que se adjunta dicho Contrato como Anexo I.
Que este Departamento Ejecutivo Municipal, considera pertinente ratificar el contenido del Contrato suscripto.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, Inciso n) y u), de la Ley Nº 10,027 y sus modificaciones - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos,
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Ratificase el Contenido del Contrato de Ejecución de Obra, firmado entre la Municipalidad de Concordia y la Cooperativa de Trabajo limitada “CORNER”, de obras complementarias no contempladas en el marco del “PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL” conforme a lo expresado en el considerando precedente, y que como Anexo I se adjuntan al presente Decreto.
ARTICULO 2º.- Comuníquese, al honorable Concejo Deliberante, comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 1.124/2.015
Concordia, 10 de Noviembre de 2.015
VISTO el Contrato de Ejecución de Obra suscripto entre la Municipalidad de Concordia y la Cooperativa de Trabajo Sol Naciente Matricula INAES N° 26866 CUIT Nº 30-70899654-4, con domicilio en calle los Eucaliptus N° 77 Bº Pampa Soler de esta ciudad; y,
CONSIDERANDO:
Que dicho contrato tiene por objeto la Provisión de Mano de obra y materiales para el tendido de Red de agua y cloaca; ejecución de bocas de registro y conexiones domiciliarias de agua y cloaca Obra Parcial de los rubros Nexo Red de Cloacal y Nexo Red de Agua.
Que dicha obra, por un monto PESOS TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL VEINTE ($ 319.020.00), se ejecuta en el marco del “Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios Municipio de Concordia OBRA POR ADMINISTRACION - Infraestructura y Obras Complementarias ACU N° 2082/14.
Que en virtud de ello, este Departamento Ejecutivo Municipal considera atinente dictar el presente Decreto, que se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107° Inciso n) y u) de la Ley 10.027 y sus modif. - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Téngase presente el Contrato de Ejecución de Obra, que come Anexo I forma parte integrante del presente Decreto, suscripto entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA y la Cooperativa de Trabajo Sol Naciente Matricula INAES N° 26.866 CUIT N° 30-70899654-4, conforme a lo indicado en el considerando precedente.
ARTICULO 2º.- Dese intervención a la dirección de Contaduría y Tesorería Municipal
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, y oportunamente archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de obras y Servicios Públicos.
DECRETO Nº 1.125/2.015
Concordia, 10 de Noviembre de 2.015
VISTO, las actuaciones obrantes en Expediente N° 23 Letra “F”/2014 y 24 “F”/2.015, y;
CONSIDERANDO:
Que a fojas 1 del expediente Nº 23 “F”/2015 el Agente Mensual ORLANDO ERNESTO FERNANDEZ M.I. N° 11.352.664, Legajo 1541, presenta la renuncia al cargo a partir del 01 de Octubre de 2015, para acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria Común, otorgada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.
Que a fojas 2 obra Resolución Nº 3324 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, otorgando el beneficio de la Jubilación Ordinaria Común al Agente ORLANDO ERNESTO FERNANDEZ.
Que a fojas 5 la Dirección de Recursos Humanos informa que el Agente ORLANDO ERNESTO FERNANDEZ M.I. N° 11.352.664, Legajo 1541, presta servicios en este Municipio desde el 04 de junio de 1980. Revista como personal mensual en la categoría 23° del Escalafón Municipal. Dependiente de la Dirección de Parques y Jardines de la Subsecretaría de Servicios Públicos, Secretaría de Obras y Servidos Públicos.
Que a fojas 6 vta obra intervención de la Dirección de Asuntos Jurídicos.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107°, Inciso, q) y u) de la Ley Provincial N° 10.027/11 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Aceptase a partir del 01 de Octubre de 2015 la renuncia presentada por el Agente Mensual ORLANDO ERNESTO FERNANDEZ M.I. N° 11.352.664, Legajo 1541, para acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria Común, otorgada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.
ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, notifíquese y oportunamente archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 1.126/2.015
Concordia, 10 de Noviembre de 2.015
VISTO el Convenio suscripto entre la Municipalidad de Concordia y la Caja Municipal de préstamos Sociedad de Economía Mixta, el día 10 de noviembre de 2015 y,
CONSIDERANDO:
Que a través de citado convenio la Municipalidad de Concordia, se compromete a entregar en depósito a la Caja Municipal de Préstamos Sociedad de Economía Mixta-, la suma de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($ 15.000,00) para implementar una línea de préstamos personales, conforme a las cláusulas iniciadas en el precitado Convenio.
Que el presente Convenio consta de diez (10) cláusulas.
Que, en consecuencia, se hace necesario dictar la presente disposición, de conformidad con lo establecido en el marco normativo vigente.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.-
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Ratificar en todos sus términos el Convenio del día 10 de noviembre de 2015, entre la Municipalidad de Concordia, representada en este acto por el Señor Presidente Municipal, Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET, asistido por el Señor Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Cr. JUAN DOMINGO ORABONA y el Señor Secretario de Economía y Hacienda, Gr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA y el Señor Presidente de la Caja Municipal de Préstamos Sociedad de Economía Mixta, Cr. RUBÉN DARIO BRAU, que consta de diez (10), Cláusulas, cuyo Anexo forma parte integrante del presente Decreto como Anexo I.
ARTICULO 2°.- Facúltase al Secretario de Economía y Hacienda a instrumentar las medidas necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el Convenio ratificado a través del Artículo 1º del presente Decreto.
ARTICULO 3°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto, a las partidas presupuestarias correspondientes al Presupuesto de Gastos vigente de la Administración Pública Municipal para el Ejercicio Económico 2015.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
ANEXO DECRETO N° 1.126/2.015
CONVENIO
En la ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos, a los diez (10) días del mes de noviembre del año dos mil quince, entre la Municipalidad de Concordia, representada en este acto por el Señor Presidente Municipal, Cr GUSTAVO EDUARDO BORDET, asistido por el Señor Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Cr. JUAN DOMINGO ORABONA y el Señor Secretario de Economía y Hacienda, Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA en adelante “LA MUNICIPALIDAD”, por una parte y por la otra parte, la Caja Municipal de Préstamos, Sociedad de Economía Mixta, con domicilio en calle San Luis N° 548 de esta ciudad, representada en este acto por su Presidente, el Cr. RUBEN DARIO BRAU, conforme a la designación formulada oportunamente, en adelante llamado “LA CAJA”, todos con domicilio legal en la ciudad de Concordia, convienen en celebrar el presente Convenio, de conformidad con las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD se compromete a entregar en depósito a LA CAJA la suma de Pesos QUINCE MIL CON 00/100 ($ 15.000,00.-), que será abonado en una (1) cuota, destinado al otorgamiento de préstamos personales al personal municipal, en las condiciones que se establecen en las cláusulas subsiguientes.-----------
SEGUNDA: LA CAJA se compromete destinar la suma objeto del presente a préstamos personales al personal de planta permanente, jornalizados funcionarios y eventualmente contratados, cuidando de verificar en el caso de los contratados, que el plazo de cancelación del crédito no exceda la duración del contrato.-------
TERCERA: En el presente caso, no se establece tope para el otorgamiento de los préstamos, tomándose si en consideración el monto de los haberes y la capacidad de endeudamiento del o los solicitantes de préstamos estableciendo plazo de devolución de acuerdo a lo señalado en la presente cláusula.--
CUARTA: Los préstamos se destinarán a casos especiales y se canalizarán conforme a la normativa y requisitos que LA CAJA actualmente exige para la operatoria normal y habitual de la misma, con la excepción de que no se requerirá garantía normal, pero si se deberá contar con la autorización pertinente por parte del Departamento Ejecutivo Municipal. -----
QUINTA: LA MUNICIPALIDAD reconocerá a LA CAJA en concepto de comisión por el servicio prestado en el marco de este Convenio, el 1 % (uno por ciento) que se aplicará mensualmente a cada operatoria, por sistema de amortización francés (interés sobre saldo).---------------------
SEXTA: En, el momento de hacer efectiva la liquidación del préstamo LA CAJA procederá a descontar del mismo el valor de los sellados 1% (uno por ciento) del monto del crédito, y los gastos administrativos 2% (dos por ciento) del monto del crédito. -------------------
SEPTIMA: Los préstamos que LA CAJA efectúe dentro de la operatoria fijada por este Convenio se abonarán mediante descuento de los haberes, conforme a la comunicación formulada por ésta a la Dirección de Recursos Humanos de LA MUNICIPALIDAD, en la que deberá constar datos del beneficiario del crédito, monto prestado y el importe de la cuota a retener para la amortización de la deuda.--------------------------
OCTAVA: Una vez efectivizados los descuentos por parte de LA MUNICIPALIDAD, ésta procederá a depositarios en LA CAJA con el fin de mantener el capital prestado.------------
NOVENA: Las partes podrán disponer en cualquier momento la rescisión unilateral del presente Convenio, lo que deberá ser comunicado con una antelación no menor a treinta (30) días corridos.-------------
DECIMA: En el caso de rescisión del presente LA CAJA deberá proceder al reintegro inmediato de los fondos que resulte depositaria en el marco de este Convenio.----------------
En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, recibiendo en éste acto cada parte el suyo.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda.
DECRETO N° 1.127/2.015
Concordia, 10 de Noviembre de 2.015
VISTO que se debe ausentar en horas de la mañana de la ciudad, el Señor Presidente Municipal, Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET, par temas relacionados con la Administración Municipal y,
CONSIDERANDO:
Qué se, estima pertinente poner a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, al Señor Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Cr. JUAN DOMINGO ORABONA y encargar la atención de la Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete, el Se lar Secretario de Economía y Hacienda, Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA sin perjuicio de sus funciones especificas.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal, por el Articulo 104° de la ley Nº 10.027 modificada a través de la ley N° 10.082-Régimen de las Municipalidades de la Provincia de Entre Ríos.-
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Poner a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, al Señor Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Cr. JUAN DOMINGO ORABONA, a partir del día de la fecha y en horas de la mañana.
ARTICULO 2°.- Encargar la atención de la Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete, al Señor Secretario de Economía y Hacienda, Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA, sin perjuicio de sus funciones especificas, a partir del día de la fecha y en horas de la mañana.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda.
DECRETO N° 1.128/2.015
Concordia, 10 de Noviembre de 2.015
Visto la licencia otorgada al Contador Municipal a cargo, Cr. Matías Oscar Rodríguez, Legajo 3575, el día 11 de noviembre de 2015 y,
CONSIDERANDO:
Que a fin de no resentir el normal funcionamiento de la Oficina resulta conveniente y necesario cubrir el cargo de Contador Municipal mediante la designación de la Sub-contadora municipal Cra. Salomón María Vanesa DNI: 26.188.244, Legajo 8004, el día 11 de noviembre de 2015.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por la Ley Provincial N° 10.027- Régimen Municipal- modificada por Ley 10.082.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°.- Encargase la atención del cargo de Contador Municipal, a la Cra. Salomón María Vanesa DNI: 26.188.244, Legajo 8004, el día 11 de noviembre de 2015.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
DECRETO N° 1.129/2.015
Concordia, 10 de Noviembre de 2.015
VISTO la solicitud de licencia formulada por el Señor, Dn. Héctor Daniel Yacob, legajo N° 1.069, Jefe del Departamento Mayordomía dependiente de la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete y,
CONSIDERANDO:
Que atento a los motivos invocados por el citado funcionario, es decisión de este Departamento Ejecutivo Municipal proceder a poner a cargo del Departamento Mayordomía, mientras dure la ausencia de su titular al Agente Municipal, Señor, Diego Fernández, legajo N° 3.291.
Que en virtud de expresado precedentemente, es decisión de este Departamento Ejecutivo Municipal proceder a dictar la presente disposición.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, u) de la ley 10027 y su modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos,
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Conceder licencia al Señor, Dn. Héctor Daniel Yacob, legajo N° 1.069, Jefe Departamento Mayordomía dependiente de la Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete, a partir del día 11 de Noviembre de 2.015.
ARTICULO 2º.- Poner a cargo a cargo del Departamento Mayordomía dependiente de la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete, mientras dure la ausencia de su titular, al Agente Municipal, Señor, Diego Fernández, legajo N° 3.291, a partir del día 11 de Noviembre de 2015, conforme a lo expresado en el considerando precedente.
ARTICULO 3º.- Remitir a la Dirección de Recursos Humanos, a los fines de su conocimiento, toma de razón y notificación, cumplimento dar intervención y conocimiento al Departamento Mayordomía, Contaduría y Tesorería y oportunamente archivar como antecedente.
ARTICULO 4º.- Comuníquese, regístrese, publíquese y oportunamente archívese.
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
DECRETO N° 1.130/2.015
Concordia, 11 de Noviembre de 2.015
VISTO la presentación efectuada por la Agente Municipal, Graciela Aida Artal, obrante a fs. 1 del Expediente N° 121 Letra “A”/15, por la que eleva su renuncia a efectos de acogerse a la Jubilación Ordinaria Común otorgada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos y,
CONSIBERANDO:
Que la Dirección de Recursos Humanos informa que la agente mensual Categoría 24°, GRACIELA AIDA ARTAL, presta servicios en la Municipalidad desde el 13 de Diciembre de 1983, dependiente del Honorable Concejo Deliberante.
Que por Resolución N° 4377 del 16 de Setiembre de 2015 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos concedió el beneficio de la Jubilación Ordinaria Común.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del Artículo 107° inciso b) de la Ley N° 10027 -Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Aceptase a partir del 1° de Diciembre de 2015 la renuncia presentada por la agente mensual Categoría 24°, Graciela Aida ARTAL, DNI N° 5.658.373, Legajo N° 1139, con motivo de haberse acogido a los beneficios de la Jubilación Ordinaria Común otorgada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.
ARTICULO 2°.- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
DECRETO N° 1.131/2.015
Concordia, 11 de Noviembre de 2.015
VISTO, la necesidad de efectuar un incremento a partir del mes de Octubre de 2015, a los Profesionales Contratados Sin Aportes de la Secretaria de Desarrollo Social y,
CONSIDERANDO:
Que este incremento, responde a un reajuste dados los aumentos efectuados a los empleados municipales en el transcurso de año, y dadas las funciones específicas que se encuentran desempeñando estos profesionales, en los diferentes Programas que se desarrollan en el Centro de Fortalecimiento Social.
Que evaluadas las condiciones antes referenciadas, corresponde dar curso favorable a las presentes tramitaciones.
Que mediante Decreto N° 780/2015, de fecha 5/08/2015, se efectuó un incremento de Julio a Diciembre, por lo que correspondería modificar el mismo.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, Inciso u) de la ley 10.027 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Modificase el Decreto N° 780/2015, de fecha 5/08/2015, el que quedará redactado en su Artículo 1° y en el considerando de la siguiente manera:
Profesional: Belli, Agostina – Julio $ 3063.88 – Agosto $ 3063.88 – Septiembre $ 3063.88 – Octubre $ 3682.88 – Noviembre $ 3682.88 – Diciembre $ 3682.88.
Profesional: Gorsky Valentina – Julio $ 3063.88 – Agosto $ 3063.88 – Septiembre $ 3063.88 – Octubre $ 3682.88 – Noviembre $ 3682.88 – Diciembre $3682.88.
Profesional: Larrocca, Pablo – Julio $ 3063.88 – Agosto $ 3063.88 – Septiembre $ 3063.88 – Octubre $ 3682.88 – Noviembre $ 3682.88 – Diciembre $ 3682.88.
Profesional: Kolln Adrian Eugenio – Julio $ 3063.88 – Agosto $ 3063.88 – Septiembre $ 3063.88 – Octubre $ 3682.88 – Noviembre $ 3682.88 – Diciembre 3682.88.
Profesional: Cott Walter Humberto – Julio $ 3346.24 – Agosto $ 3346.24 – Septiembre $ 3346.24 – Octubre $ 3965.24 – Noviembre $ 3965.24 – Diciembre $ 3965.24
Profesional: Lorenzo María – Julio $ 3346.24 – Agosto $ 3346.24 - Septiembre $ 3346.24 – Octubre $ 3965.24 – Noviembre $ 3965.24 – Diciembre $ 3965.24, y en consecuencia corresponde abonar el importe detallado en el mismo, como así también de las retenciones pertinentes, a los Agentes mencionados, conforme a lo expresado en el considerando precedente. El que se deberá cargar en el Código Nº 375 y/o 102, según corresponda.
ARTICULO 2°.- Imputar el gasto indicado en el Artículo 1° de la presente a la Partida
Presupuestaria N° 0.1.90.01.01.02.21.05 Desarrollo Social.
ARTICULO 3°.- Girar a la Dirección de Presupuesto, y a la Dirección de Liquidaciones.
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete
GLORIA SILVINA WARNER
Secretaria de Desarrollo Social.
DECRETO N° 1.132/2.015
Concordia, 11 de Noviembre de 2.015
VISTO el Expediente N° 1927 "D"/2015 y,
CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones se tramita el reintegro de fondos propios a favor de la Directora de Prevención y Atención lnterdisciplinaria VIH/SIDA, BLANCA TRESSERRRAS DE BOU, en virtud a los motivos invocados por el nombrado a fojas 1.
Que obran comprobantes y formulario de rendición de gastos por la suma total de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA CON 25/100 ($ 4.270,25.-).
Que la Dirección de Presupuesto, Secretaria de Economía y Hacienda y Contaduría toman la intervención de su competencia.
Que la presente erogación debe encuadrarse en el Articulo 12° Inciso d.1 conforme lo dispuesto en el Articulo 113° de la Ordenanza N° 34.698, como caso de excepción al Decreto N° 29.708.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, Incisos ñ), q) y u) de la Ley Provincial N° 10.027 y modificatorias - Régimen Municipal.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°.- Dispónese la Continuidad administrativa de las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1927 “D”/2015, conforme lo dispuesto en el Artículo 113° de la Ordenanza N° 34.698.
ARTICULO 2º.- Reconózcase, apruébese y reintégrese la presente rendición de gastos, por el importe total de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA CON 25/100 ($4.270,25.-), a la Directora de Prevención y Atención Interdisciplinaria VIH/SIDA, BLANCA TRESSERRRAS DE BOU, encuadrándose el gasto en el Articulo 12°, Inciso d.1 de la Ordenanza N° 34.698, como caso de excepción al Decreto N° 29.708, en virtud de los Considerandos precedentes.
ARTÍCULO 3°.- Impútese el gasto aprobado en el Artículo 2° en la siguiente partida presupuestaria:
N° 0.1.90,01.01.02.21.18 - SYD.
ARTICULO 4°.- Téngase por informada a la Directora dé Prevención y Atención Interdisciplinaria VIH/SIDA, BLANCA TRESSERRRAS DE BOU, de lo establecido en el Art. 4º del Anexo I de la Ordenanza N° 34,698.
ARTICULO 5º.- Gírese a Contaduría y Tesorería a sus efectos.
ARTICULO 6°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Deportes.
DECRETO N° 1.133/2.015
Concordia, 12 de Noviembre de 2.015
VISTO la rendición de gastos correspondiente a la Caja Menor de la Subsecretaria de Servicios Públicos, autorizada mediante Decreto Habilitante N° 247/12, y;
CONSIDERANDO:
Que el importe total asciende a la suma de PESOS CUATRO Mil ($4.000.00), según comprobantes obrantes de fojas 3 al 17, Exp. N° 1281 “S”/2015.
Que obra informe del Departamento de Presupuesto.
Que obra informe de la Secretaria de Economía y Hacienda, autorizando el presente gasto.
Que obra intervención de la Contaduría Municipal.
Que lo observado por Contaduría, ha sido subsanado y es decisión de este Departamento Ejecutivo reconocer y aprobar el gasto.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al
Ejecutivo Municipal por el Articulo 107º, Incisos ñ, q y u de la Ley Provincial N° 10.027/11- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Aprobar la rendición de gastos y disponer el cierre de caja menor efectuada por el responsable de la Subsecretaria de Servicios Públicos, Señor Antonio Argentino CONTINANZA, Documento Nacional de Identidad N° 10.911.380, dependiente de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, por la suma de PESOS CUATRO MIL ($4.000.00), conforme constancias obrantes en el Expediente N° 1281 “S”/2015.
ARTICULO 2º.- Imputar el gasto aprobado en las partidas:
0.1.90.01.01.02.20.05 - Servicios Públicos - $ 154.90
0.1.90.01.01.02.20.10 - Servicios Públicos - $1.832.50
0.1.90.01.01.02.20.11 - Servicios Públicos - $1.812.14
0.1.90.01.01.02.21.05 - Servicios Públicos - $ 201.42
ARTICULO 4° - Girar a Contaduría.
ARTICULO 5° - Comuníquese, publíquese y archívese.
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 1.134/2.015
Concordia, 13 de Noviembre de 2.015
VISTO la rendición de gastos correspondiente a la Caja Menor de la Dirección de Talleres y Depósitos, Subsecretaria de Servicios Públicos, dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, autorizada mediante Decreto Habilitante N° 247/2012; y,
CONSIDERANDO:
Que el importe total asciende a PESOS CINCO MIL ($5.000.00), según comprobantes obrantes de fojas 3 a 12.
Que el Departamento de Presupuesto, toma intervención de su competencia.
Que obra informe de la Secretaria de Economía y Hacienda autorizando el presente gasto.
Que obra intervención de Contaduría Municipal.
Que las observaciones de Contaduría han sido subsanadas y es decisión de este Departamento Ejecutivo reconocer y aprobar el gasto.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107º, Incisos ñ, q y u, de la Ley Provincial N° 10.027/11 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1º.- Aprobar la rendición de gastos y disponer el cierre de caja menor efectuada por el Director de Talleres y Depósitos, Señor DANIEL CELSO BACCON, Documento Nacional de Identidad N° 5.834.774, dependiente de la Subsecretaria de Servicios Públicos, Secretaria de Obras y Servicios Públicos por la suma de PESOS CINCO MIL ($5.000.00), conforme las constancias obrantes en el Expediente N° 204 “T”/2015.
ARTICULO 2°.- Imputar el gasto aprobado en las partidas:
0.2.90.01.01.02.20.03 - Servicios Públicos - $ 30.60
0.2.90.01.01.02.20.10 - Servicios Públicos - $ 3.189.56
0.2.90.01.01.02.20.11 - Servicios Públicos - $ 626.00
0.2.90.01.01.02.21.05 - Servicios Públicos - $ 850.00
0.2.90.01.01.02.21.16 - Servicios Públicos - $ 280.00
ARTICULO 3° - Girar a Contaduría.
ARTICULO 4° - Comuníquese, publíquese y archívese.
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 1.135/2.015
Concordia, 13 de Noviembre de 2.015
VISTO que se debe ausentar en horas del mediodía de la ciudad, el Señor Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, Cr. JUAN DOMINGO ORABONA, por temas relacionados con la Administración Municipal y,
CONSIDERANDO:
Que se estima pertinente poner a cargo de la Presidencia de Departamento Ejecutivo Municipal, al Señor Secretario de Obras y Servicios Públicos, Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO.-
Que refrendará el presente Decreto, el Señor Secretario de Economía y Hacienda a cargo de la Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA.-
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal, por el Artículo 104° de la ley 10.027, modificada a través de la ley N° 10.082-Régimen de las Municipalidades de la Provincia de Entre Ríos.-
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Poner a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, al Señor Secretario de Obras y Servicios Públicos, Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO, a partir del día de la fecha y en horas mediodía.-
ARTICULO 2º.- Refrendará el presente Decreto, el Señor Secretario de Economía y Hacienda a cargo de la Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA, a partir del día de la fecha y en horas del mediodía.-
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 1.136/2.015
Concordia, 13 de Noviembre de 2.015
VISTO que se ha reintegrado a sus funciones, el Señor Presidente Municipal, Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET y el Señor Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Cr. JUAN DOMINGO ORABONA, el día de la fecha y en horas de la tarde y,
CONSIDERANDO:
Que se encontraba a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, el Señor Secretario de Obras y Servicios Públicos LUIS A. BENEDETTO.
Que refrendará el presente Decreto, el Señor Secretario de Economía y Hacienda a cargo de la Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA.
Que en consecuencia corresponde proceder a dictar la presente disposición.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, incisos b) h) y u) de la ley N° 10.027, modificada a través de la ley N° 10.082-Régimen de las Municipalidades de la Provincia de Entre Ríos.-
Por ello
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Pónese en posesión de su cargo, al Señor Presidente Municipal, Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET, a partir del día de la fecha y en horas de la tarde.
ARTICULO 2°.- Reintégrase a sus funciones y cargo, al Señor Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Cr. JUAN DOMINGO ORABONA, a partir del día de la fecha y en horas de la tarde.
ARTICULO 3°.- Refrendará el presente Decreto, el Señor Secretario de Economía y Hacienda a cargo de la Secretaria de Gobierno y Coordinación de de Gabinete, Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese, dése a la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete y oportunamente archívese -
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de obras y Servicios Públicos
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
DECRETO N° 1.137/2015
Concordia, 13 de Noviembre de 2.015
VISTO el Decreto N° 925/2015, de fecha 17 de Setiembre de 2015 y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto de referencia, se dispuso conceder licencia sin goce de sueldo a la Señora Juez de Faltas N° 1, Dra. María Rosa Galindo, en virtud de haber sido designada para desempeñar el cargo de Secretaria Suplente del Juzgado de Concursos, Quiebras y Ejecuciones Especiales, Secretaría N° 2 de Concordia, en un todo de acuerdo a lo determinado por la Ordenanza Nº 21.582, en su texto ordenado por Ordenanza N° 23.784.
Que la Ley N° 10.027, modificada por Ley N° 10.082, refiere en su Capítulo VIII a los Tribunales de Faltas, disponiendo que los mismos estén a cargo de jueces titulares designados por el Departamento Ejecutivo Municipal, previo acuerdo prestado por la mitad más uno de los miembros del Honorable Concejo Deliberante.
Que a su vez la Ley citada, establece que para ser Juez de Faltas se requiere tener como mínimo veinticinco (25) años de edad, ser abogado y tener dos (2) años de ejercicio en la matricula.
Que a su vez la Ley N° 10.027 prevé que en el caso de licencia, ausencia temporaria, excusación o cualquier motivo que impidiere actuar al juez, deberá ser reemplazado por un secretario, que actuará como juez subrogante.
Que la Secretaria del Juzgado de Faltas N° 1, se encuentra ocupada por la Dra. Diana María Belén Domínguez, quien fuera designada por Decreto N° 1452/2012, quien a la fecha no reúne la totalidad de los requisitos exigibles para ocupar el cargo de Juez de Faltas subrogante.
Que quien hoy es titular de la Fiscalía del Juzgado de Faltas, María Valeria Armanazqui, reúne los requisitos exigibles y se encuentra en condiciones de ser designada como Juez subrogante de acuerdo a los parámetros establecidos por la Ley de Municipios, por lo que se entiende razonable proceder en tal sentido y designarla en tal cargo, sin que esto implique dejar sin efecto la designación como Fiscal que hoy detenta, pero suspendiendo el ejercicio de dicho cargo durante todo el lapso que se mantengan las condiciones que impiden el desempeño personal de funciones por parte de la titular del Juzgado.-
Que a su vez y ante la necesidad de cubrir el cargo de Fiscal del Juzgado de Faltas que quedaría momentáneamente sin la atención por parte de su titular se considera pertinente otorgar licencia del cargo de Secretaria que hoy desempeña la agente planta permanente Diana María Belén Domínguez y designarla para la cobertura de la referida Fiscalía, también por el tiempo en que su titular se encuentre impedida de atenderlo personalmente.
Que ambas designaciones, requieren para su puesta en funciones y ejercicio efectivo del cargo, el previo acuerdo del Honorable Concejo Deliberante.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículos 107°, incisos b), ñ) y u) y 119° de la Ley N° 10.027 y su modificatoria N° 10.082, - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello;
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- DESIGNASE Juez de Faltas Subrogante, del Juzgado de Faltas N° 1 de Concordia, a la Doctora María Valeria Armanazqui, Documento Nacional de Identidad N° 30.015.883, Matricula Profesional N° 6778 Fº 184 TI por el tiempo que dure la licencia concedida la Doctora María Rosa Galindo como Juez de Faltas Titular de dicho Juzgado.
ARTICULO 2°.- CONCEDESE licencia en el cargo de Fiscal del Juzgado de Faltas de Concordia, a la Dra. María Valeria Armanazqui, DNI 30.015.883, por el tiempo que la misma se encuentre desempeñado el cargo de Juez de Faltas Subrogante, según se ha establecido en el artículo precedente.
ARTICULO 3°.- DISPONESE poner a cargo de la Fiscalía del Juzgado de Faltas de Concordia, a la agente municipal planta permanente Diana María Belén Domínguez, Documento Nacional de Identidad N° 29.595.548, Legajo N° 5627 por el tiempo que dure la afectación de su titular Doctora María Valeria Armanazqui, como Juez Subrogante N° 1 del mencionado Juzgado.
ARTICULO 4°.- DISPONESE conceder licencia en el cargo de Secretaria del Juzgado de Faltas N° 1 de Concordia, a la agente municipal planta permanente Diana María Belén Domínguez, DNI 29.595.754, Legajo N° 5627, por el tiempo en que la misma permanezca a cargo de la Fiscalía del Juzgado de Faltas de Concordia.
ARTICULO 5°.- ELEVESE al Honorable Concejo Deliberante para su toma de conocimiento y de considerarlo pertinente, se preste por ese Honorable Cuerpo, formal acuerdo a las designaciones mencionadas en los artículos 1°) y 3°) precedentes, en el marco normativo, las formas y modalidades indicadas.
ARTICULO 6°.- Comuníquese a las Secretarias de Gobierno y Coordinación de Gabinete, de Economía y Hacienda, Juzgados de Faltas N° 1 y N° 2 de esta ciudad, Dirección de Recursos Humanos y de Liquidaciones, regístrese notifíquese y oportunamente archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
DECRETO N° 1.138/2.015
Concordia, 16 de Noviembre de 2.015
VISTO las actuaciones obrantes en Expediente Interno N° 1968 Letra “D” 2015 y,
CONSIDERANDO:
Que en el presente expediente, obra Acta de Recepción Definitiva de Ampliación, correspondiente a la Licitación Pública N° 60/14 para la “PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SALÓN COMUNITARIO Bº CONSTITUCIÓN ESTE”, cuyos antecedentes obran en Expediente Interno N° 1527 Letra “D”/14.
Que a fs. 2, obra ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA AMPLIACIÓN DE OBRA, de fecha 16 de Octubre de 2015, efectuada por la Inspección de Obra a cargo del Arquitecto Sergio O. Casarré de la Municipalidad de Concordia y por la otra, la firma EDUARDO MARCELO CHEZZI, representada por el Arquitecto Marcelo Chezzi, que resultara adjudicataria de la obra.
Que los trabajos licitados se llevaron a cabo por la firma respectiva, de conformidad.
Que en virtud de ello, este Departamento Ejecutivo Municipal considera atinente aprobar el Acta respectiva, conforme al antecedente obrante en el mencionado expediente.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, Incisos ñ), q) y u) de la Ley N° 10.027 y su modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Apruébase el ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA AMPLIACIÓN DE OBRA, de fecha 16 de Octubre de 2015, efectuada por la Inspección de Obra a cargo del Arquitecto Sergio D. Casarré de la Municipalidad de Concordia, correspondiente a la Licitación Pública N° 60/14 para la “PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SALÓN COMUNITARIO Bº CONSTITUCIÓN ESTE”, cuyos antecedentes obran en Expediente Interno N° 1527 Letra “D”/14, conforme al Considerando precedente.
ARTICULO 2°.- Gírase a conocimiento de la Subsecretaría de Obras Públicas y a la Dirección de Compras y Suministros.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése copia a la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete y oportunamente, archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 1.139/2.015
Concordia, 16 de Noviembre de 2.015
VISTO las actuaciones obrantes en Expediente Interno N° 1967 Letra “D” 2015 y,
CONSIDERANDO:
Que en el presente expediente, obra Acta de Recepción Definitiva, correspondiente a la Licitación Pública N° 60/14 para la “PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SALÓN COMUNITARIO Bº CONSTITUCIÓN ESTE”, cuyos antecedentes obran en Expediente Interno N° 1527 Letra “D”/14.
Que a fs. 2, obra ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA, de fecha 16 de Octubre de 2015, efectuada por la Inspección de Obra a cargo del Arquitecto Sergio D. Casarré de la Municipalidad de Concordia y por la otra, la firma EDUARDO MARCELO CHEZZI., representada por el Arquitecto Marcelo Chezzi, que resultara adjudicataria de la obra.
Que los trabajos licitados se llevaron a cabo por la firma respectiva, de conformidad.
Que en virtud de ello, este Departamento Ejecutivo Municipal considera atinente aprobar el Acta respectiva, conforme al antecedente obrante en el mencionado expediente.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, Incisos ñ), q) y u) de la Ley N° 10.027 y su modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1º.- Apruébase el ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA, de fecha 16 de Octubre de 2015, efectuada por la Inspección de Obra a cargo del Arquitecto Sergio D. Casarré de la Municipalidad de Concordia, correspondiente a la Licitación Pública N° 60/14 para la “PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SALÓN COMUNITARIO Bº CONSTITUCIÓN ESTE”, cuyos antecedentes obran en Expediente Interno N° 1527 Letra “D”/14, conforme al Considerando precedente.
ARTICULO 2º.- Girase a conocimiento de la Subsecretaría de Obras Públicas y a la Dirección de Compras y Suministros.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése copia a la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete y oportunamente, archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 1.140/2.015
Concordia, 16 de Noviembre de 2.015
VISTO el Expediente Interno N° 364 Letra “C”/14, relacionado con la inasistencia injustificada del agente ENRIQUE RAMON ESCAYOLA, dependiente de la Secretaría de Salud y Deportes - Coordinación de Vehículos Livianos y,
CONSIDERANDO:
Que en el referido expediente la Coordinación Administrativa de Recursos Humanos solicita informe sobre haberes no liquidados en el mes de JULIO/2014 al agente ENRIQUE RAMON ESCAYOLA, Legajo N° 2279.
Que la Dirección de Recursos Humanos informa que no se liquidó haberes correspondientes al mes de JULIO/14 al agente mensual ENRIQUE ESCAYOLA, Legajo N° 2279, por la falta de registración durante el período del 11/06/2014 al 10/07/2014, adjuntando copia del Informe de Entradas y Salidas.
Que, asimismo, la Dirección de Recursos Humanos informa que el agente ENRIQUE RAMON ESCAYOLA, Legajo N° 2279, DNI N° 20.457213, presta servicios en este Municipio desde el 01/07/1995, revista como personal mensual, Categoría 18°, dependiente de la Secretaría de Salud y Deportes - Coordinación de Vehículos Livianos.
Que por otra parte, la Dirección de Recursos informa que el agente ENRIQUE RAMON ESCAYOLA, Legajo N° 2279, en su foja de servicios registra los siguientes antecedentes disciplinarios:
Resolución del 02/06/1998: Incumplimiento de sus funciones a- Apercibimiento.
Decreto N° 212 del 09/04/2003: Falta de prestación adecuada y eficaz del servicio - Llamado de atención.
Decreto N° 658 del 23/07/2007: Inasistencias injustificadas - TRES (3) días de suspensión.
Decreto N° 1325 del 07/12/2007: Inasistencia injustificada - DOS (2) días de suspensión.
Que la Dirección de Liquidaciones informa que el agente ENRIQUE RAMON ESCAYOLA, Legajo N° 2279, en el mes de Julio 2014, no tuvo liquidación de haberes por orden de la Dirección de Recursos Humanos, en el presentismo mensual.
Que la Coordinación Administrativa de Recursos Humanos ha cursado Cédula al nombrado agente, intimándolo a efectuar el descargo relativo a la situación referenciada precedentemente.
Que la Coordinación de Vehículos Livianos, superior jerárquico del agente, informa que el agente Enrique Escayola, no prestó servicios en esa Coordinación desde el día 14/04/2014 desconociendo los motivos, y se reintegra a sus funciones el día 14/10/2014.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos mediante Dictamen N° 2328/14, informa que teniendo en el incumplimiento a las obligaciones impuestas por el Artículo 16° de la Ordenanza de Escalafón: “Son obligaciones del personal de la Administración Municipal en cualquiera de las categorías: a) La prestación adecuada y eficaz del servicio con sujeción a las reglamentaciones vigentes.”; y, atento a lo normado en dicho Artículo 16°, Incisos a), b) y d) de la Ordenanza N° 11.275/49, podría la conducta del agente ser encuadrada dentro de las previsiones del Artículo 31°, Incisos c), d) y h) de la misma Ordenanza, por lo que correspondería el dictado del acto administrativo que disponga la instrucción de Sumario Administrativo designándose instructor sumariante al Dr. Christian Mazariche.
Que obra dictamen del Tribunal de Disciplina, que en su parte pertinente expresa: “Visto el estado y constancias obrantes en el expediente referenciado, considerando el hecho denunciado e imputado al agente municipal Enrique Ramón Escayola -Legajo N° 2279- y demás informes anexados; atento a lo normado en el artículo 16° incisos a), b) y d) de la Ordenanza N° 11.275/49, podría su conducta ser encuadrada dentro de las previsiones del Artículo 31° incisos a) y c) de la referida Ordenanza. Por lo expuesto, este Tribunal estima que correspondería la instrucción de sumario administrativo al agente Enrique Ramón Escayola -Legajo N° 2279…”.
Que la ausencia del agente ENRIQUE RAMON ESCAYOLA, Legajo N° 2279, a su lugar de trabajo y por consecuencia, la falta de prestación personal adecuada y eficaz de servicios en el área municipal en que debe prestar tareas, sin haber justificado su ausencia ni solicitado autorización alguna para no concurrir, constituyen evidentemente un claro abandono de trabajo en violación a las normas que rigen la relación de empleo con el Municipio, podría hallarse prima facie incursa en las disposiciones del Artículo 31° -que prevé las causas de cesantía-, Incisos a.) c), d) y h) de la Ordenanza N° 11.275/49, previa instrucción del sumario administrativo correspondiente (Artículo 40° de Ordenanza 11.275/49), por lo que se considera corresponde ordenar la instrucción de un Sumario Administrativo al agente ENRIQUE RAMON ESCAYOLA.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°), Incisos b) y u) de la Ley N° 10.027 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1º.- Dispónese la Instrucción de Sumario Administrativo al agente mensual, ENRIQUE RAMON ESCAYOLA, Legajo N° 2279. DNI N° 20.457.213 puesto que su conducta de no concurrir a prestar servicios como empleado municipal en la Coordinación de Vehículos Livianos. Sin haber Justificado sus inasistencias ni solicitado autorización alguna para no concurrir, constituiría un abandono de servicios, y por lo tanto prima facie incursa en las disposiciones del Artículo 31°), Incisos a), c), d) y h) de la Ordenanza N° 11.275/49, en virtud de lo expresado en el considerando precedente.
ARTICULO 2º.- Desígnase Instructor Sumaríante al Doctor Christian Mazariche, dependiente de la Dirección de Asuntos Jurídicos.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete y archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Deportes.
DECRETO N° 1.141/2.015
Concordia, 16 de Noviembre de 2.015
Visto la solicitud de licencia efectuada por la Señora Tesorera Municipal Cra. SUSANA BEATRIZ MASETTO y,
CONSIDERANDO:
Que a los fines de garantizar el normal funcionamiento de la Tesorería Municipal, se debe cubrir en forma transitoria la función de Tesorero Municipal.
Que la Ordenanza N° 33.369, prevé, como reemplazo natural para el Tesorero, la existencia de un Sub Tesorero, cargo este último en el que a la fecha no se encuentra designado Agente Municipal alguno.
Que en virtud de ello, ante la necesidad de cubrir el cargo en cuestión de manera interina, se estima conveniente hacer recaer tal función en personal administrativo de planta permanente perteneciente a dicha área con capacidad y experiencia posibilitando de esta forma el cumplimiento en tiempo y forma de los trámites inherentes a la misma.
Que la Agente Municipal CARMELA GOMEZ, Documento Nacional de Identidad N° 20.702.149, Categoría 24° del Escalafón Municipal, Legajo N° 2180, reúne condiciones para desempeñar dicha tarea y función.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107° Inciso u) de la Ley 10.027 - Régimen de los Municipios,
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Conceder licencia a la Señora Tesorera Municipal Cra. Susana Masetto, desde el día 17/11/2015, y mientras dure su ausencia.
ARTICULO 2°.- Poner a cargo de la Tesorería Municipal en forma transitoria durante los días detallados en el Artículo 1°) del presente a la Agente Municipal Carmela Gómez, DNI N° 20.702.149, Categoría 24° del Escalafón Municipal Legajo N° 2180, conforme a los motivos invocados en los considerandos del presente Decreto.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese, dése a la Secretaría Hacienda y archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario Economía y Hacienda.
DECRETO Nº 1.142/2.015
Concordia, 16 de Noviembre de 2.015
VISTO el resultado de la Licitación Pública N° 49/2015, cuyos antecedentes obran en el Expediente Interno N° 558 LETRA S/2015, a nombre de la Subsecretaría de Salud y,
CONSIDERANDO:
Que el expediente mencionado en el VISTO está relacionado con la “ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES”, con destino a la Dirección de Especialidades Médicas y Dirección de Atención Primaria de la Salud.
Que a fojas 19 a 20 vuelta, obra fotocopia autenticada del Decreto N° 891/2015, y Anexo que forma parte del mismo, mediante el cual se aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se dispone el llamado a Licitación.
Que a fojas 21 a 25, se agrega constancia y Publicación del Llamado a Licitación, en el Diario Redes de Noticias S.R.L.
Que a fojas 26, constancia de entrega de Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, a las firmas: CARUBIA SALVADOR y PERINI, IRMA MARIA.
Que a fojas 27, obra Acta de Apertura, dando cuenta que se presentó una sola oferta, perteneciente a la firma IRMA MARIA PERINI.
Que a fojas 28 a 30, se agrega oferta presentada por la firma PERINI, IRMA MARIA por el importe total de PESOS QUINIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($ 520.256.-).
Que a fojas 31 a 48, obra documentación presentada por la empresa PERINI, IRMA MARIA.
Que a fojas 49, se agrega el Dictamen de la Comisión Evaluadora, el que hace saber que habiendo analizado el aspecto formal de la presentación, verifica que no cumple con lo requerido en el Inciso h) del Artículo 5° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, motivo por el cual se intima a la oferente IRMA MARIA PERINI, a la presentación de dicha documentación.
Que a fojas 50, obra notificación de la Dirección de Compras y Suministros, a la firma PERINI, IRMA MARIA, solicitando la presentación de la documentación aludida precedentemente, la que se agrega a fojas 51 y 52.
Que a fojas 53, el Coordinador de Enfermería de la Dirección de Especialidades Médicas, aconseja adjudicar la totalidad los ítems de la oferta presentada por la firma de referencia.
Que a fojas 54, se agrega Estado de Deuda de Proveedores.
Que a fojas 55 a 56, la Comisión Evaluadora hace saber que verifica la documentación reclamada a la firma oferente, habiendo cumplimentando lo requerido.
Que asimismo, analizado el aspecto económico, la Comisión Evaluadora verifica que el importe de la oferta es un 31,08 % menor a la Imputación Preventiva.
Que por todo ello, y lo aconsejado oportunamente a fojas 53, y a fojas 55 a 56, se aconseja adjudicar la totalidad de los ítems nombres, marcas, precios unitarios y totales a la firma PERINI, IRMA MARIA, por el importe total de PESOS QUINIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($ 520.256.-).
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°), Incisos ñ), q) u) de la Ley N° 10027 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Apruébese el procedimiento llevado a cabo en la apertura de ofertas para la Licitación Pública N° 49/2015 “ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES”, cuyos antecedentes obran en el Expediente Interno N° 558 “S” Letra “S”/2015, y con sujeción a la misma adjudicar los ítems, nombres, marcas precios unitarios y totales a la firma PERINI, IRMA MARIA lo que representa un importe total de PESOS QUINIENTOS VEINTE Mil DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($ 520.256.-) ,conforme el Anexo I que forma parte de este Decreto.
ARTICULO 2°.- Impútese el gasto mencionado en el Artículo 1° en las siguientes Partidas Presupuestarias del Presupuesto de Gastos vigente.
0.3.10.01.01.02.20.03. – Salud $ 80.000.
0.3.10.01.01.02.20.06 - Salud $ 45.300.
0.3 10.01.01.02.20 11 - Salud $ 629 590.
ARTICULO 3°.- Dispónese que oportunamente se proceda a la devolución del Depósito de Garantía de Oferta y de Cumplimiento de Contrato a la firma PERINI, IRMA MARIA.
ARTICULO 4°.- Gírese a la Dirección de Compras y Suministros a los efectos dispuestos y tome nota Contaduría y Tesorería.
ARTICULO 5º.- Comuníquese, regístrese, publíquese y oportunamente archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Deportes.
DECRETO Nº 1.143/2.015
Concordia, 16 de Noviembre de 2.015
VISTO el Contrato de Ejecución de Obra suscripto entre la Municipalidad de Concordia y el Sr Gerardo Vicente De Leo CUIT N° 20-24267857- 6; y
CONSIDERANDO:
Que dicho contrato tiene por objeto Provisión de Quinientas noventa (590) Horas máquinas y fletes a cubrir en el denominado Bº 8 de Diciembre de Concordia por un monto PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIEN ($ 289.100,00) en la Obra 56 Viviendas que se ejecuta en el marco del “Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios Municipio de Concordia OBRA POR ADMINISTRACION ACU N° 0597/14.
Que en virtud de ello, este Departamento Ejecutivo Municipal considera atinente dictar el presente Decreto, que se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107° Inciso n) y u) de la ley 10.027 y sus modif - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Téngase presente el Contrato de Ejecución de Obra, que como Anexo I forma parte integrante del presente Decreto, suscripto entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA y el Sr Gerardo Vícente De Leo 20-24267857-6, conforme a lo indicado en el considerando precedente.
ARTICULO 2º.- Dese intervención a la Dirección de Contaduría y Tesorería Municipal -
ARTICULO 3° - Comuníquese, publíquese y oportunamente, archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 1.146/2.015.-
Concordia, 17 de Noviembre de 2.015
VISTO que se debe ausentar en horas de la mañana de la ciudad el Señor Presidente Municipal. Cr GUSTAVO EDUARDO BORDET por temas relacionados con la Administración Municipal y
CONSIDERANDO:
Que se estima pertinente poner a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal al Señor Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete. Cr JUAN DOMINGO ORABONA y encargar la atención de la Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete el Señor Secretario de Economía y Hacienda. Cr ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA sin perjuicio de sus funciones especificas.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 104º, de la ley 10.027, modificada a través de la Ley N° 10082 Régimen de las Municipalidad de la Provincia de Entre Ríos -
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°.- Poner a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal al Señor Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete Cr JUAN DOMINGO ORABONA a partir del día de la fecha y en horas de la mañana.
ARTICULO 2º.- Encargar la atención de la Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete, al Señor Secretario de Economía y Hacienda. Cr ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA. Sin perjuicio de sus funciones especificas, a partir del día de la fecha y en horas de la mañana.
ARTICULO 3°.- Comuníquese publíquese regístrese y archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda.
DECRETO Nº 1.147/2.015
Concordia, 17 de Noviembre de 2.015
VISTO la necesidad de ampliar el Plazo de Ejecución de Obra para dar cumplimiento al Convenio Por Administración Municipal Obra 242 Mejoramientos “MEJOR VIVIR II” ACU: 335/14, con fecha 07 de Abril de 2014, y
CONSIDERANDO:
Que la obra 242 Mejoramientos Programa Federal Mejor Vivir II ACU N° 335/14, Bº Fátima II, 320 Viviendas, se desarrolla en condiciones especiales de habitación por parte de los beneficiarios, generando inconvenientes lógicos en este tipo de obras que se desarrollan en viviendas habitadas por las familias.
Que estas condiciones dificultan el desarrollo de la obra.
Que la construcción de estos 242 Mejoramientos de viviendas tienen como objetivo central, mejorar el hábitat de familias que habitan la viviendas y que presentan un alto grado de vulnerabilidad social, por lo que esta Dirección entiende que es de suma importancia su entrega en un tiempo lo más breve posible.-
Que se desprende del informe brindado por la Estación Experimental INTA CONCORDIA, que hubo 29 días de lluvia caída desde el 06 de Mayo de 2015 al 28 de Septiembre del presente año, y según convenio se prevé ampliación del Plazo de Ejecución de obra por esta causa y sus secuelas.
Que la obra que está siendo ejecutada por Administración Municipal es de buena calidad constructiva y ha respondido a los requerimientos de relevamientos técnicos y sociales realizados por distintas dependencias Municipales involucradas y que de estos imparten las instrucciones técnicas y administrativas de Obra, demostrando la voluntad de cumplir con el convenio antes citado, teniendo en cuenta factores sociales.-
Que en el informe técnico brindado por la Dirección Municipal de Viviendas en carácter de Director de Obra, informa. “…esta Dirección considera pertinente y beneficioso para el Municipio y para las familias destinatarias de la, viviendas, por lo que aconseja se le conceda 90 (noventa) días de ampliación del plazo de obra al Convenio Por Administración de Obra Acu: 335/14, con fecha 07 de Abril de 2014, plazo que comenzaría a correr a partir del día 03 de Octubre de 2015, atendiendo principalmente las situaciones sociales involucradas en el presente Convenio…”
Que este Departamento Ejecutivo Municipal, acorde al informe técnico ante citado, considera pertinente ampliar el plazo de Ejecución de la obra a noventa (90) días corridos.-
Que este Departamento Ejecutivo Municipal, considera conveniente que esta ampliación del plazo de obra tenga continuidad con el plazo, oportunamente establecido, por lo que deberá contarse a partir del 03 de Octubre de 2015 inclusive.-
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107° Incisos n) y u) de la ley 10.027 y su modificación ley N°10.082. - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos, según T.O Dto. 4706/12 del Poder Ejecutivo Provincial.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Ampliase el plazo de Ejecución de Obra a NOVENTA (90) días corridos de la Obra 242 Mejoramientos, Programa Federal Mejor Vivir II - B° Fátima II - 320 viviendas, por las razones invocadas en los Considerandos precedentes.-
ARTICULO 2°.- La presente ampliación de plazo de obra comienza a regir a partir del día 03 de OCTUBRE de 2015 inclusive.-
ARTICULO 3°.- Comuníquese y remítase a la Dirección de Compras y Suministros.-
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO Nº 1.148/2.015
Concordia, 17 de Noviembre de 2.015
VISTO, las actuaciones obrantes en Expediente N° 111 Letra “R”/2015, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 1 el Agente Mensual JOSE LUIS ROMERO M.I. N° 10.072 223, Legajo Nº 1433, presenta la renuncia al cargo a partir del 01 de diciembre de 2015, para acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria Común, otorgada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.
Que a fojas 2 obra Resolución N°4374 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, otorgando el beneficio de la Jubilación Ordinaria Común al Agente JOSE LUIS ROMERO.
Que a fojas 5 la Dirección de Recursos Humanos informa que el Agente JOSE LUIS ROMERO M.I. N° 10.072.223, Legajo 1433, presta servicios en este Municipio desde el 3 diciembre de 1979. Revista como personal mensual en la categoría 24° del Escalafón Municipal. Dependiente de la Dirección de Talleres y Depósitos Subsecretaría de Servicios Públicos de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.
Que a fojas 9 obra Dictamen N° 1846/15 de fecha 06/11/2015 de la Dirección de Asuntos Jurídicos.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107º, Inciso, q) y u) de la Ley Provincial N° 10.027/11 – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Aceptase a partir del 01 de diciembre de 2015 la renuncia presentada por el Agente Mensual JOSE LUIS ROMERO M.I. N°10.012.223, Legajo Nº 1433, para acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria Común, otorgada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.
ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, notifíquese y oportunamente archívese.
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 1.149/2.015
Concordia, 17 de Noviembre de 2.015
VISTO la factura B N° 0009-00002170, presentada por la firma DRI PRESTACIONES S.R.L., con domicilio en calle San Luis N° 890 de esta ciudad, obrante a fojas 03 del Expediente N° 1.170.026, por la suma total de PESOS CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTE ($14.520,00) y,
CONSIDERANDO:
Que dicha factura se refiere al servicio de sepelio realizado al extinto Gilardi, Nemo Norberto, DNI N° M 5.788.649, fallecido el día 08 de junio de 2015 conforme lo informado por la firma de referencia.
Que la Secretaria de Desarrollo Social solicitó a través de nota obrante a fojas 02 que preste el servicio de referencia a la firma DRI Prestaciones para el extinto Gilardi, con cargo a esa Secretaría, atento a que no se contaba con tiempo suficiente para iniciar los trámites respectivos, conforme la legislación vigente.
Que a fojas 04 se adjunta copia autenticada del Acta N° 307, de fecha 09 de junio de 2015 del Registro del Estado Civil y Capacidades de las Personas de la Ciudad de Concordia, Entre Ríos.
Que a fojas 06 y 06 vuelta obra Decreto N° 845/2015 donde dispone la continuidad de la factura B N° 0009-00002170 de fecha 12 de Junio 2015, correspondiente al Servicio de sepelio del extinto GILARDI, NEMO NORBERTO.
Que conforme lo previsto a fojas 07/08 por la Dirección de Presupuesto corresponde -imputar el presente gasto a la Partida 0.4.30.01.03.04.34.01 DESARROLLO SOCIAL, del Presupuesto de Gastos Vigente.
Que a fojas 09 la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado conocimiento autorizando la presente erogación.
Que la Contaduría Municipal a fojas 10 y 10 vuelta toma intervención e informa sobre las presentes actuaciones.
Que a fojas 11 obra copia de la Administración Federal de Ingresos Públicos Constancia de Inscripción, Proveedor Dri Prestaciones SRL, CUIT 30-6887624-9.
Que a fojas 12 obra informe de la Dirección de Rentas, Tasa Comercial el cual comunica que la firma Dri Prestaciones SRL se encuentra inscripta en la Tasa de Inspección de Higiene. Por otra parte informa que tanto a la fecha de la emisión de la factura no registraba deuda alguna.
Que a fojas 13 la Dirección de Compras y Suministros toma conocimiento de lo dispuesto en el Decreto N° 845/2015.
Que a fojas 15 obra Acta de Recepción conformada por la Secretaría de Desarrollo Social y un familiar del extinto.
Que de acuerdo a las observaciones emitidas por la Contaduría Municipal a fojas 16 obra Nota de la Secretaria de Desarrollo Social sobre las observaciones mencionadas.
Que si al momento de hacer efectivo el abono de la presente facturación la firma DRI Prestaciones SRL posee deuda ante esta Comuna, deberá procederse de acuerdo a lo estipulado en el 115° de la Ordenanza N° 34.698/2011, y encuadrar el gasto en el Art. 12° lnc. d 1) y Art 113° de la misma.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°), Incisos ñ), q) y u) de la ley 10 027- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos, modificado por ley N° 10 082.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°.- Apruébase el presente gasto, por la suma total de PESOS CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTE ($14.520,00) y declárese de legítimo e abono de dicho importe a la firma DRI PRESTACIONES SRL., con domicilio en San Luis N° 890 de esta ciudad, de conformidad con lo descripto en los considerandos del presente Decreto, debiéndose encuadrar el presente gasto en lo dispuesto en el Articulo 12° Inc. d 1) y Art. 113° de la Ordenanza N° 34.698/2011.
ARTICULO 2°.- Imputase el gasto aprobado en el Artículo 1° en la Partida Presupuestaria N° 0.4.30.01.03.04.34.01 DESARROLLO SOCIAL.
ARTICULO 3°.- Si al momento de hacer efectivo el abono de la presente facturación la firma DRI Prestaciones SRL poseyera deuda ante esta Comuna deberá procederse de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 115° de la Ordenanza N° 34.698/2011.
ARTICULO 4°.- Gírese a Contaduría y Tesorería a sus efectos.
ARTICULO 5°.- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
GLORIA SILVINA WARNER
Secretaria de Desarrollo Social.
DECRETO N° 1.150/2.015
Concordia, 17 de Noviembre
VISTO la factura B N° 0009-00002171, presentada por la DRI PRESTACIONES S.R.L., con domicilio en calle San Luis N° 890 de esta ciudad, obrante a fojas 03 del Expediente N° 1.170.025, por la suma total de PESOS OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO CON SESENTA CENTAVOS ($ 8.421,60) y,
CONSIDERANDO:
Que dicha factura se refiere al servicio de sepelio realizado a la extinta Benítez, S/D, de 35 semanas de gestación, fallecida el día 03 de Junio de 2015, conforme lo informado por la firma de referencia.
Que la Secretaria de Desarrollo Social solicitó a través de nota obrante a fojas, 02 que preste el servicio de referencia a la firma DRI Prestaciones para la extinta Benítez, con cargo a esa Secretaría, atento a que no se contaba con el tiempo suficiente para iniciar los trámites respectivos, conforme la legislación vigente.
Que a fojas 04 se adjunta copia autenticada del Acta N° 300 de fecha 05 de junio de 2015 del Registro del Estado Civil y Capacidades de las Persona- Ciudad de Concordia, Entre Ríos.
Que a fojas 06 y 06 vuelta obra Decreto N° 848/2015 donde dispone la continuidad de la factura B N° 0009-00002171 de fecha 24 de agosto de 2015, correspondiente al Servicio de sepelio de la extinta N. Benítez.
Que conforme lo previsto a fojas 07/08 por la Dirección de Presupuesto corresponde imputar el presente gasto a la Partida 0.4.30.01.03.04.34.01 DESARROLLO SOCIAL, del Presupuesto de Gastos Vigente.
Que a fojas 09 la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado conocimiento autorizando la presente erogación.
Que la Contaduría Municipal a fojas 10 y 10 vuelta toma intervención e informa sobre las presentes actuaciones.
Que a fojas 11 obra copia de la Administración Federal de Ingresos Públicos Constancia de Inscripción, Proveedor Dri Prestaciones SRL, CUIT: 30-68876247-9.
Que a fojas 12 la Dirección de Compras y Suministros toma conocimiento de lo dispuesto en el Decreto N° 848/2015.
Que a fojas 13 obra informe de la unidad Operativa Cementerio mediante el cual comunica que la extinta Benítez se encuentra inhumada en el cementerio local adjuntando a fojas 14 y 15 comprobante de sepultura.
Que a fojas 17 obra Acta de Recepción conformada por la Secretar a Desarrollo Social.
Que de acuerdo a las observaciones emitidas por la Contaduría Municipal, a fojas 20 obra Nota de la Secretaria de Desarrollo Social sobre las observaciones mencionadas.
Que si al momento de hacer efectivo el abono de la presente facturación la firma DRI Prestaciones SRL posee deuda ante esta Comuna, deberá procederse de acuerdo a lo estipulado en el 115° de la Ordenanza N° 34.698/2011, y encuadrar el gasto en el Art. 12° Inc. d 1) y Art 113° de la misma.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°), Incisos ñ), q) y u) de la Ley 10.027 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos, modificado por Ley N° 10.082
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°.- Apruébase el presente gasto, por la suma total de PESOS OCHO MIL CUATRICIENTOS VEINTIUNO CON SESENTA CENTAVOS ($8.421,60), declárese de legítimo el abono de dicho importe a la firma DRI PRESTACIONES SRL., con domicilio en San Luis N° 890 de esta ciudad, de conformidad con lo descripto en los considerandos del presente Decreto, debiéndose encuadrar el presente gasto en lo dispuesto en el Articulo 12° Inc. d 1) y Art 113º) de la Ordenanza N° 34.698/2011.
ARTICULO 2°.- Imputase el gasto aprobado en el Artículo 1° en la Partida Presupuestaria N° 0.4.30.01.03.04.34.01 DESARROLLO SOCIAL.
ARTICULO 3°.- Si al momento de hacer efectivo el abono de la presente facturación la firma DRI Prestaciones SRL poseyera deuda ante esta Comuna, deberá procederse de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 115° de la Ordenanza 34,698/2011.
ARTICULO 4°.- Gírese a Contaduría y Tesorería a sus efectos.
ARTICULO 5°.- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
GLORIA SILVINA WARNER
Secretaria de Desarrollo Social.
DECRETO N° 1.151/2.015
Concordia, 17 de Noviembre de 2.015
VISTO, el Expediente Interno N° 1253 letra 8/2015 y,
CONSIDERANDO:
Que por un error involuntario se aprobó la rendición del gasto por un importe que no correspondería, mediante Decreto N° 1.090/2015, de fecha 2/11/2015, por lo que corresponde derogar el mismo.
Que en el presente Expediente se tramita el reintegro de gastos, de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS SIETE CON 08/100 ($1.807,08) correspondiente al Fondo Fijo de Caja Menor de la Secretaría de Desarrollo Social.
Que la asignación y designación de la Caja se efectuó, mediante Decreto N° 550/15, de fecha 08/06/15.
Que obra planilla de rendición de los fondos otorgados y comprobantes respectivos.
Que la Dirección de Presupuesto, indica que los gastos deben ser imputados a las siguientes partidas presupuestarias:
0.1.90.01.01.02.21.01 ($538,78) Desarrollo Social
0.1.90.01.01.02.21.04 ($1.268,30) Desarrollo Social
Que la Secretaria de Economía y Hacienda autoriza la presente erogación.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Articulo 107°, Inciso u), de la Ley 10.027 - Régimen de las Municipalidades de Entre.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Deróguese el Decreto N° 1.090/2015, de fecha 2/11/2015, obrante en el Expediente Interno N° 1253 Letra S/2015, conforme a lo expresado en el considerando precedente.
ARTICULO 2°.- Apruébese la rendición de gastos realizados con fondos de la caja menor de la Dirección de Administración de la Secretaria de Desarrollo Social, creada por Decreto N° 550/15, por la suma de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS SIETE CON 08/100 ($1.807,08), cuyo responsable es el Cr. CARLOS ERMETI, DNI N° 12.781.330.
ARTICULO 3°.- Facultase a la Tesorería Municipal a extender cheque correspondiente al reintegro del gasto aprobado en el articulo 1° a nombre de CARLOS ERMETI, DNI N° 12.781.330.
ARTICULO 4°.- Disponese que el presente se efectúa como caso de excepción al Decreto N° 29.708 y su modificatoria.
ARTICULO 5°.- Impútese el gasto aprobado en el Articulo 1° a las siguientes partidas presupuestarias:
0.1.90.01.01.02.21.01 ($538,78) Desarrollo Social
0.1.90.01.01.02.21.04 ($1.268,30) Desarrollo Social
ARTICULO 6°.- Comuníquese, publíquese, archívese, dese a la Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
GLORIA SILVINA WARNER
Secretaria de Desarrollo Social.
Concordia, 12 de Noviembre de 2.015.
Nº 7.712
VISTO:
La solicitud presentada por el Club Atlético Ferrocarril para que le sea otorgada la eximición de los derechos de espectáculos públicos al evento realizado el 22 de Agosto de 2015; y,
CONSIDERANDO:
Que los recurrentes han solicitado la eximición de la tasa de espectáculos públicos, puesto que la finalidad del evento fue recaudar fondos con fines solidarios para con un integrante de sus jugadores que sufre una grave enfermedad;
Que toda información antes mencionada consta en el Expediente Nº 1.176.063 que da cuenta además del pago del Fondo de Ayuda a la Discapacidad por dicho evento;
Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CONCORDIA
SANCIONA LA SIGUIENTE
RESOLUCION
ARTÍCULO 1°. Otorgar la eximición de la Tasa de Espectáculos Públicos al Club Atlético Ferrocarril por el evento realizado el día 22 de Agosto de 2015.
ARTÍCULO 2º. Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES “EVA PERON”, 12 de Noviembre de 2015.
Dr. R. MARIANO GIAMPAOLO
Vice-Pdte. 1º
a/c Presidencia
Dra. DELIA TALLARICO DE SOAGE
Secretaria
DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 17 de Noviembre de 2.015
RESOLUCIÓN Nº 35.588
Téngase por Resolución Municipal, comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete.