Boletim Oficial N° 2911 - Concordia, 13 de abril de 2020

DECRETO N° 424/2.020.-
Concordia, 1° de abril de 2.020.
 
VISTO, el Expediente Interno N° 80 “C”/2020, y
 
CONSIDERANDO:
Que mediante nota obrante a fojas 1, el Coordinador de Museos, Prof. Héctor Fabián Rivero, solicita el pago de becas culturales solidarias a los agentes detallados en listado a fojas 2 y 3, correspondiente al mes de febrero de 2020.
Que la Dirección de Planificación y Presupuesto tomo intervención de su competencia, imputando las partidas correspondientes.
Que la Secretaria de Economía y Hacienda autorizo la imputación preventiva.
Que la Contaduría Municipal ha tomado intervención de su competencia,
Que corresponde proceder como Excepción al DECRETO N° 211/2020.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°), inciso ñ), q) y u) la Ley Provincial N° 10.027 y modificatorias Régimen Municipal Según T.O Decreto N° 4706/12 Del Poder Ejecutivo Provincial
 
Por ello:
 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
 
ARTICULO 1°.- Disponer otorgar las becas culturales solidarias por la suma  total de PESOS CINCUENTA y UN MIL CUATROCIENTOS ($ 51.400.-) a los AGENTES detallados en listado a fojas 2 y 3 de acuerdo a lo que a cada uno le corresponda, de la Coordinación de Museos, correspondiente al periodo de febrero 2020, del presente Expediente y como caso de excepción al Decreto 211/2020.-
 
ARTICULO 2°- Imputar el gasto apreciado en el artículo 1° del presente Decreto en las siguientes partidas presupuestarias: 0.4.90.0103.04.34.02 Coordinación de Gestión $ 51.400.-
 
ARTICULO 3°- Remitir a Contaduría y a Tesorería a sus efectos.
 
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Vicepresidente Municipal
a/c Presidencia Municipal
OSCAR FERNANDO BARBOZA
Secretario de Coordinación de Gestión
Cra. MONICA LILIANA LIFCHITZ
Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas
ENRIQUE ROBERTO AMADEO CRESTO
Secretario de Desarrollo Social
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Desarrollo Urbano
ALDO DAMIAN ALVAREZ
Secretario de Desarrollo Económico
Dr. MAURO JAVIER GARCIA ----------
 
DECRETO N° 425/2.020
Concordia, 1° de abril de 2.020.
 
VISTO el Convenio suscripto, entre la Asociación Civil Comunidad de Vida y Rehabilitación en Adicciones “Juan XXIII” y la Municipalidad de Concordia y,
 
CONSIDERANDO:
Que la institución se encuentra trabajando en la prevención, rehabilitación y reinserción de las personas con adicciones.
Que a través del precitado Convenio la citada Asociación y la Municipalidad de Concordia, asumen el compromiso de complementación y cooperación en desarrollos institucionales, y diversas actividades que promuevan la integración a la sociedad de las personas que se encuentren en la Institución.
Que el precitado Convenio consta de Ocho (8) cláusulas, en donde se establecen las condiciones contractuales del mismo.
Que  en consecuencia se hace necesario dictar la presente disposición, de conformidad con lo establecido en el marco normativo vigente.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°) de la ley Provincial N° 10.027 y su modificatoria ley N° 10.082- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos, Según T.O. Decreto N° 4706/12 del Poder Ejecutivo Provincial.
 
Por ello,
 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
 
ARTICULO 1°.- Téngase presente en todos sus términos, el Convenio suscripto entre la Asociación Civil Comunidad de Vida y Rehabilitación en Adicciones "Juan XXIII" y la Municipalidad de Concordia, el cual forma parte integrante del presente Decreto como Anexo I.-
 
ARTICULO 2°.- Disponer reconocer y abonar el mes de Enero/2020 y los pagos que se devenguen hasta el 31 de Diciembre de 2020, a la Asociación Civil Comunidad de Vida y Rehabilitación en Adicciones "Juan XXIII" de la Ciudad de Concordia, representada por el Sr, José David Zabaleta, Documento Nacional de Identidad N° 14.307.201, en su carácter de Presidente de la citada Asociación, la suma de Pesos TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 35,000.00.-), sin cargo de oportuna "rendición de gastos, en virtud del cumplimiento del Convenio firmado entre la Municipalidad de Concordia y la citada Institución, debiendo la Secretaria de Coordinación de Gestión, iniciar el trámite administrativo de pago mensual a condición que la institución de cumplimiento al convenio y al presente Decreto. Como excepción al Decreto N° 572/19, 1.633/19 y 287/2020,
 
ARTICULO 3°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento del presente Convenio. En la partida: 0.4.90.01.03.04.34.02 Secretaría Coordinación de Gestión
 
ARTÍCULO 4°.- Remitir copia del presente Decreto, para su conocimiento, toma de razón e intervención, a la Asociación Civil Comunidad de Vida y Rehabilitación en Adicciones "Juan XXIII", cumplimentado dar conocimiento a la Contaduría y a la Tesorería Municipal.
 
ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
 
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Vicepresidente Municipal
a/c Presidencia Municipal
OSCAR FERNANDO BARBOZA
Secretario de Coordinación de Gestión
Cra. MONICA LILIANA LIFCHITZ
Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas
ENRIQUE ROBERTO AMADEO CRESTO
Secretario de Desarrollo Social
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaría de Desarrollo Urbano
ALDO DAMIAN ALVAREZ
Secretario de Desarrollo Económico
Dr. MAURO JAVIER GARCIA
Secretario de Salud y Deportes.
 
CONVENIO MARCO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA y LA ASOCIACIÓN CIVIL COMUNIDAD DE VIDA Y REHABILITACIÓN EN ADICCIONES JUAN XXIII
 
En la ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos, a los veintiocho días del mes de Febrero de 2020, entre la Municipalidad de Concordia, Provincia de Entre Ríos, representada en este acto por el Señor Presidente Municipal, Dn. ALFREDO FRANCOLINI, asistido por el Señor Secretario de Coordinación de Gestión, Dn. OSCAR F. BARBOZA, con domicilio legal encalle Bartolomé Mitre N° 76, por un lado; y por el otro, la Asociación Civil Comunidad de Vida y Rehabilitación en Adicciones "Juan XXIII", representada en este acto, por el Presidente Sr. José David Zabaleta, Documento Nacional/de Identidad N° 14.307.201, constituyendo domicilio legal en calle Idelfonso Cuadrado N° 85, ambos de la ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos, convienen en celebrar el presente convenio sujeto a las cláusulas y condiciones que seguidamente  se establecen: -------
 
PRIMERA: Objeto. Ambas partes, declaran que la mutua complementación y cooperación sirven a sus respectivos desarrollos institucionales, incrementando sus capacidades, recreación, preservación de la cultura y el desarrollo de las personas. Que la cooperación entre ambas instituciones permitirá, optimizar los servicios en orden a la satisfacción de las necesidades y la realización de actividades en común, que se reconocen mutuamente capaces para la celebración del presente Convenio. ------------
 
SEGUNDA: A los efectos de cumplimentar los objetivos determinados en la cláusula primera, se comprometen a establecer relaciones de complementación, cooperación y asistencia recíproca en todas las áreas, y campos propios de su incumbencia toda vez que las circunstancias lo hagan aconsejable. --------
 
TERCERA: En virtud de lo dispuesto en las cláusulas anteriores, las partes acuerdan implementar, según Se estime conveniente, acciones en forma conjunta, proyectos y actividades, en beneficio de las instituciones involucradas en particular y la comunidad en general La Asociación destinará los aportes que reciba de la Municipalidad de Concordia a solventar los gastos que demande el desarrollo de las actividades culturales y recreativas que se realicen en la Institución, dentro del cronograma anual.----------
 
CUARTA: El presente convenio no podrá interpretarse como una delegación o cesión por parte de la Asociación Civil' Comunidad de Vida y Rehabilitación en Adicciones "Juan XXIII", total, parcial, permanente o transitoria, de su autonomía institucional. ----------
 
QUINTA: La vigencia del presente Convenio, será contado a partir del 1° de Enero al 31 de diciembre de 2.020. -----------
 
SEXTA: El desarrollo de las actividades que las instituciones organicen, coordinen, desarrollen, con relación, a las condiciones, procedimientos, términos, objetivos, tareas, cronograma de acciones, obligaciones recíprocas, la valoración de las proyecciones  esperadas, la evaluación de sus resultados, como cualquier otra condición que resulte precedente para el cumplimiento de lo acordado, serán establecidos mediante acuerdos específicos entre ambas partes, adicionales la presente convenio marco.-------
 
SEPTIMA: A los efectos de cumplimentar los alcances establecidos en el objeto del presente convenio, la Asociación Comunidad de Vida y Rehabilitación en Adicciones "Juan XXIII", recibirá, mensualmente, de parte de la Municipalidad de Concordia la suma de Pesos TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 35.000,00.-)
 
OCTAVA: Las partes acuerdan expresamente que toda controversia o conflicto derivado de la interpretación o ejecución del presente Convenio, será directamente resuelta por las partes, para cuyo efecto, se comprometen a realizar sus mayores esfuerzos para la solución armónica de las controversias con sustento en las reglas de la buena fe, y atendiendo a la común intención de las partes.
 
En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y un solo efecto entregando cada ejemplar a cada institución firmante del presente Convenio --------
 
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Vicepresidente Municipal
a/c Presidencia Municipal
OSCAR FERNANDO BARBOZA
Secretario de Coordinación de Gestión
Cra. MONICA LILIANA LIFCHITZ
Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas
ENRIQUE ROBERTO AMADEO CRESTO
Secretario de Desarrollo Social
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaría de Desarrollo Urbano
ALDO DAMIAN ALVAREZ
Secretario de Desarrollo Económico
Dr. MAURO JAVIER GARCIA ----------

DECRETO N° 426/2.020
Concordia, 1° de abril de 2020
 
VISTO la solicitud de Contrato sin Aporte del Sr. Juan Ignacio Dechat, DNI: 36.101.261; Sra. Giuliana Maricel Gaiga, DNI: 39.028.414; Sra. Daiana A. Torales, DNI: 38.055.306; Sra. Milagros Goicochea, DNI: 39.256.140; Sra. Ivana Noelia Iglesias, DNI: 36.198.680; Sra. Luisina Vercellino DNI N° 39.258.213; Sr. Leonardelli, Samuel Elías, D.N.I: 37.152.828 y Sra. Carolina Alejandra Jaure Schvindt, DNI: 35.559.752, y,
 
CONSIDERANDO:
Que en razón de la necesidad de contar con personal en la Dirección de Rentas, Tesorería y Mesa de entrada General de esta Municipalidad para la realización de tareas inherentes a la Tasa General Inmobiliaria, Otras Tasas, Tasa Comercial, División Cuerpo de Inspectores (Fiscalización Externa) y tareas administrativas en Tesorería y Mesa de entrada General, se considera oportuno realizar estas nuevas contrataciones sin aportes para cumplir con los objetivos fijados.
Que por lo expuesto este Departamento Ejecutivo considera conveniente confeccionar los contratos pertinentes a partir del 18/03/2020 y hasta el 30/06/2020, sin que dicha medida afecte la situación financiera del municipio.
Que la Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas ha tomado la intervención de su competencia.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, de la Ley N° 10.027 y sus modificatorias, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
 
Por ello,
 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
 
ARTICULO 1°.- Dispónese la Contratación, sin Aporte del Sr, Juan Ignacio Dechat, DNI: 36.101.261; Sra. Giuliana Maricel Gaiga, DNI: 39.028.414; Sra. Daiana A. Torales, DNI: 38.055.306; Sra. Milagros Goicochea, DNI: 39.256.140; Sra. Ivana Noelia Iglesias, DNI: 36.198.680; Sra. Luisina Vercellino DNI N° 39.258.213; Sr. Leonardelli, Samuel Elías, D.N.I: 37.152.828 y Sra. Carolina Alejandra Jaure Schvindt, DNI: 35.559.752, estableciendo en dichos contratos la modalidad y el monto a percibir.
 
ARTICULO 2°.- Dejase establecido que el Sr. Juan Ignacio Dechat, dNI: 36.101.261 y la Sra. Giuliana Maricel Gaiga, DNl: 39.028.414 serán afectados al Departamento Tasa General Inmobiliaria, la Sra. Daíana A. Torales, DNI: 38.055.306 al Departamento Otras Tasas, la Sra. Milagros Goicochea, DNI:39.2S6.140 al Departamento Tasa Comercial; la Sra. Ivana Noelia Iglesias, DNI: 36.198.680 a las tareas de la División Cuerpo de Inspectores (Fiscalización Externa), la Sra. Luisina Vercellino DNI N° 39.258.213 y el Sr. Leonardelli, Samuel Elías, D.N.I: 37.152.828 serán afectados a la Tesorería Municipal y la Sra. Carolina Alejandra Jaure Schvindt, DNI: 35.559.752 a la Mesa de entrada General, a partir del 18/03/2020 y hasta el 30/06/2020, a fin de dar cumplimiento a las funciones y objetivos fijados para dicha Dirección, según lo expresado en los considerando precedentes y como excepción á lo dispuesto en el Decreto N° 572/19 prorrogado por Decreto1633/19 y Decreto 287/20.
 
ARTICULO 3°.- A los efectos de su toma de razón pase a la Dirección de Recursos Dirección de Liquidación a los efectos dispuesto en el Artículo 1°.
 
ARTÍCULO 1°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
 
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Vicepresidente Municipal
a/c Presidencia Municipal
OSCAR FERNANDO BARBOZA
Secretario de Coordinación de Gestión
Cra. MONICA LILIANA LIFCHITZ
Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas
ENRIQUE ROBERTO AMADEO CRESTO
Secretario de Desarrollo Social
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaría de Desarrollo Urbano
ALDO DAMIAN ALVAREZ
Secretario de Desarrollo Económico
Dr. MAURO JAVIER GARCIA ----------
 
DCRETO N° 427/2.020.
Concordia 1° de abril de 2.020.
 
VISTO la solicitud de Contrato con Aporte de la Sra, Lucia Valeria Zuchuat, D.N.I: 28.512.539; Sra. Sabrina J. Nussbaum, D.N.I 35:882.830 y Sra. Micaela Badaracco, DNI: 39.028.270, y,
 
CONSIDERANDO:
Que, en razón de la necesidad de contar con personal en la Dirección de Rentas para la realización de tareas inherentes a la Tasa Comercial, a la División Cuerpo de Inspectores (Fiscalización Externa) y al Departamento de Apremios, se considera oportuno realizar estas nuevas contrataciones con aporte para cumplir con los objetivos fijados.
Que por lo expuesto este Departamento Ejecutivo considera conveniente confeccionar los contratos pertinentes a partir del 01/04/2020 y hasta el 30/06/2020, sin que dicha medida afecte la situación financiera del municipio.
Que la Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas ha tomado la intervención de su competencia.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107° de la Ley N° 10,027 y sus modificatorias, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
 
Por ello,
 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
 
ARTICULO 1°.- Dispónese la Contratación con Aporte de la Sra, Lucia Valeria Zuchuat, D.N.I: 28.512.539; Sra. Sabrina J. Nussbaum, D.N.I. 35.882.830 y Sra. Micaela Badaracco, DNI: 39.028.270, estableciendo en dichos contratos la modalidad y el monto a percibir.
 
ARTICULO 2°.- Dejase establecido que la Sra. Lucia Valeria Zuchuat, D.N.!: 28.512.539; Sra. Sabrina J. Nussbaum, D.N.I. 35.882.830 y la Sra. Micaela Badaracco, DNI: 39.028.270, serán afectadas a las tareas que se desarrollan en el Departamento Tasa Comercial, División Cuerpo de Inspectores (Fiscalización Externa) y Departamento de Apremios, respectivamente, a partir del 01/04/2020 y hasta el 30/06/2020, a fin de dar cumplimiento a las funciones y objetivos fijados para dicha Dirección, según lo expresado en los considerando precedentes y como excepción a lo dispuesto en el Decreto N° 572/19 prorrogado por Decreto 1633/19 y Decreto.287/20.
 
ARTICULO 3°.- A los efectos de su toma de razón pase a la Dirección de Recursos Humanos, cumpliendo pase a la Dirección de Liquidación a los efectos dispuesto en el Artículo 1°.
 
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. –
 
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Vicepresidente Municipal
a/c Presidencia Municipal
OSCAR FERNANDO BARBOZA
Secretario de Coordinación de Gestión
Cra. MONICA LILIANA LIFCHITZ
Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas
ENRIQUE ROBERTO AMADEO CRESTO
Secretario de Desarrollo Social
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaría de Desarrollo Urbano
ALDO DAMIAN ALVAREZ
Secretario de Desarrollo Económico
Dr. MAURO JAVIER GARCIA ----------
 
DECRETO N° 428/2.020.
Concordia, 2 de abril de 2020
 
VISTO, el Contrato de Locación de Obra suscripto entre el Señor EDGAR GERMAN DE LA CARBONARA, Documento Nacional de Identidad N° 31.537.219, apoderado de la Empresa INCAR S.A., C.UI.T. N° 30-71142705-4 y la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA, representada en este Acto, por su Presidente Municipal, Dn. ALFREDO DANIEL FRANCOLINI, Documento Nacional de Identidad N° 16.360.154, y;
 
CONSIDERANDO:
Que, el presente Contrato de. Locación de Obra es a los fines de la contratación para la Obra: "Renovación de Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias y Provisión de Bocas de Registro en calle 25 de Mayo de la Ciudad de Concordia", conforme a lo dispuesto en la Compra Directa N° 70/2020, de fecha 06/02/2020.
Que, así mismo las demás consideraciones pactadas entre ambas partes, obran en consecutivas cláusulas, las que se describen en el Anexo que forma parte integrante del presente Decreto.
Que, este Departamento Ejecutivo estima atinente ratificar el mencionado contrato para dar comienzo a la obra, el que forma parte integrante del presente Decreto, como Anexo I.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, Inciso u), de la Ley 10027 - y su Modificatoria ¬Régimen de las Municipalidades es de Entre Ríos-
 
Por ello,
 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
 
ARTICULO 1°.- Ratifíquese en todos sus términos el Contrato de Locación de Obra suscripto entre la Municipalidad de Concordia, representada por el Presidente Municipal, Dn. ALFREDO DANIEL FRANCOLINI, Documento Nacional de Identidad  16.360.154, asistido en este acto por la Sra. Secretaría de Desarrollo Urbano, Arq. Mireya Liliana LOPEZ BERNIS, Documento Nacional de Identidad N° 12.426.693, por una parte y por la otra, el Señor EDGAR GERMAN DE LA CARBONARA, Documento Nacional de Identidad N° 31.537.219, apoderado de la Empresa INCAR S.A., C.U.I.T. N° 30-71142705-4, con domicilio legal sito en calle Gobernador Cresta N° 1758 de esta ciudad, que forma parte del presente, como Anexo, dado lo considerado precedentemente.
 
ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, regístrese, dese a la Secretaría de Coordinación de Gestión y oportunamente, archívese.
 
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Vicepresidente Municipal
a/c Presidencia Municipal
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaría de Desarrollo Urbano
 
CONTRATO DE LOCACIÓN DE OBRA
 
En la ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos, a los20 días del mes de Marzo de 2.020, entre la "MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA", C.U.I.T: 30-99901182-8, con domicilio legal encalle Mitre N° 76 de esta ciudad, representada en este acto por su Presidente Municipal, Dn. ALFREDO DANIEL FRANCOLINI, Documento Nacional de Identidad N° 16.360.154 y asistido por la Sra. Secretaría de Desarrollo Urbano, Arq. Mireya LOPEZ BERNIS, Documento Nacional de Identidad N° 12.426.693, en adelante denominada "LA MUNICIPAUDAD", con domicilio para estos efectos en calle Mitre N° 76 de la ciudad de Concordia, por una parte, y por la otra parte, la Empresa INCAR SA, C.U.I.T. N° 30-71142705-4, representada en este acto, por su apoderado Dn. EDGAR GERMAN DE LA CARBONARA, Documento Nacional de Identidad N° 31.537.219, cuyo domicilio para todos los efectos derivados del presente contrato es en calle Gobernador Cresto N° 1758 de la ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos y denominada en lo sucesivo "EL CONTRATISTA", y ambas, en conjunto denominadas "LAS PARTES", convienen en celebrar el presente Contrato de locación de obra - Renovación de Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias y Provisión de bocas de Registro en calle 25 de Mayo de la Ciudad de Concordia, conforme a lo contratado en la Compra Directa N° 70/2020, de fecha 06/02/2020 y que se regirá por las presentes cláusulas y condiciones, a saber: --
 
PRIMERA: IMPORTE TOTAL ADJUDICADO Y FORMA DE PAGO: El monto total de la contratación asciende a $ 4.207.059,14 (PESOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL CINCUENTA Y NUEVE CO N 14/1 00). -------
 
FORMA DE PAGO:
El pago se efectuará dentro de los treinta (30) días de emitido el Certificado de Obra. Del importe de cada Certificado se deducirá el cinco (5) por ciento en concepto de Fondo de Reparo. Los importes retenidos como garantía de la ejecución de la Obra serán devueltos al Contratista una vez efectuada la Recepción Definitiva de la Obra. Estos Fondos de Reparos podrán ser sustituidos por Pólizas de Caución contratadas con' el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos. En toda ampliación de obra o en los adicionales y/o imprevistos que se autoricen, se deberán reajustar las garantías correspondientes. ---------
Los Certificados de Pago no implican la recepción de la obra a que ellos se refieren. -----
La Municipalidad podrá exigir a la Contratista, antes del pago del Certificado, la presentación de los comprobantes que acrediten el pago de los salarios del personal que emplee en la obra y el cumplimiento de las leyes provisionales, impositivas y de seguros. ----------------
 
MODIFICACIONES YIO ADICIONALES
Para determinar el porcentaje del mayor o menor gasto deba ser regularizado, como consecuencia de la modificación, ampliación, reducción o supresión de trabajos en los términos de la Ordenanza 22.715, el estudio se practicará en todos los casos respetando los precios unitarios básicos previstos en la documentación Licitatoria para formular la oferta. Según el valor del porcentaje del mayor o menor gasto que deba ser regularizado, se presentan dos variantes:

• Si las alteraciones en las cantidades de obra del proyecto valorizadas a precios unitarios básicos superan el 20% del monto total del Contrato original, el COMITENTE y el CONTRATISTA podrán convenir la fijación de nuevos precios unitarios básicos, actualizados a la fecha de la encomienda.----------
• Si por el contrario las cantidades de obra del proyecto valorizadas a precios unitarios básicos no superan el 20% del monto total del Contrato original, el CONTRATISTA deberá aceptar que las alteraciones resultantes se computen según las pautas detalladas a continuación Y se paguen por el mismo régimen previsto en el Contrato. -------------------

 
REDETERMINACION DE PRECIOS
Se efectuará conforme a los Decretos Nos. 2715/16 MPlyS y normas complementarias. - (Modificado por Decreto 3264/16 MPlyS) 1. Como Anexo II se agrega la Estructura de Ponderación.------------
 
SEGUNDA: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
El Contratista será responsable de los daños Y perjuicios ocasionados a la Municipalidad o a terceros, por cualquier concepto, por actos u omisiones de sus operarios, así como también por aquellos derivados del negligente uso e incorrecta calidad de los materiales. A fin de evitar o minimizar accidentes dispondrá de los elementos de seguridad para este tipo de obras, según normas. -
En cumplimiento de estas responsabilidades Y previo al inicio de la Obra, el Contratista presentará un Seguro de Responsabilidad Civil por el plazo de Obra, por un monto de hasta $ 2.000.000,00 a favor del a Municipalidad de Concordia. ----------
La falta de contratación del Seguro de Responsabilidad Civil será causal de rescisión del Contrato por culpa del adjudicatario. -----------
 
TERCERA: SEGURO OBRERO.
Es obligación del Contratista afiliar a su personal a una ART (Aseguradora de Riesgos de Trabajo). La acreditación de la afiliación a la ART y la constancia de vigencia de la prestación, deberá ser presentada previamente al comienzo de la obra. La inspección de obra será la responsable de controlar esta documentación. -------------------
La falta de presentación de la documentación, que acredite la afiliación de su personal a una ART, será causal de rescisión del Contrato, por culpa del adjudicatario.----------------------
 
CUARTA: VIGILANCIA y ALUMBRADO DE LA OBRA
Será de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA la vigilancia Y control de los elementos, materiales, herramientas y maquinarias afectadas a los trabajos. Se arbitrarán los medios necesarios a fin de contar con sereno permanente en obra de acuerdo a lo que fije la Inspección, durante el plazo de ejecución y hasta la recepción de la misma. El CONTRATISTA deberá tomar todas las medidas de precaución necesarias en lo relativo a la prevención de accidentes que puedan afectar a bienes o personas propias, del COMITENTE, o de terceros, quedando a su exclusivo cargo los perjuicios que en este sentido pudiera sufrir. -----
El CONTRATISTA deberá proveer la mano de obra, artefactos e instalaciones en los sectores afectados por las obras y que la Inspección visión indique iluminar, incluyendo su mantenimiento Y consumo. -----------
 
VIGILANCIA, SEGURIDAD E HIGIENE.
La responsabilidad que le incumbe al CONTRATISTA respecto de la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructura u otros bienes propios o ajenos, se extiende a todo lo relativo al servicio de prevención de accidentes que puedan afectar a personas o a bienes del Estado o de terceros, mientras se desarrollan los trabajos.-------------
La adopción de las medidas a las que se alude precedentemente no eximirá al CONTRATISTA de las consecuencias de los hechos referidos. --
 
QUINTA: PLAZO DE OBRA
El Contratista realizará los trabajos objeto de la presente licitación en un plazo de UN (1) MES a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra. Este plazo de obra podrá ampliarse, si así lo solicita el Contratista, para compensar los días perdidos por lluvias o secuelas de lluvias. Este reconocimiento lo hará la Inspección de obra, en base a lo registrado y constatado por ésta. El Contratista deberá solicitar este reconocimiento en forma mensual. --------
La mora en los trabajos generará a favor de la Municipalidad de Concordia, sin perjuicio de otros derechos Y acciones emergentes del incumplimiento, una multa equivalente al uno por ciento (1%) diario del valor de la obra faltante al mes de Certificación según el Cómputo correspondiente. -------Transcurridos veinte (20)-"días de mora en la entrega dará derecho a la Municipalidad a resolver el contrato. ---------
 
CARTEL DE OBRA:
El Contratista estará obligado a proveer e instalar, en un lugar visible, dos carteles de obra que confeccionará y montará a su exclusivo costo. El mismo tendrá una dimensión mínima de 2,00 x 3,00 m. con la leyenda normativa de la Secretaría de Obras públicas y el cual deberá ser colocado en un plazo de DIEZ (10) días corridos a partir de la firma del Contrato de Obra respectivo. -------
 
INSTALACIONES PROVISORIAS:
El CONTRATISTA deberá construir en el obrador instalaciones sanitarias adecuadas para su personal, debiendo mantener esas instalaciones en perfecto estado de aseo, proveer agua en abundancia para las mismas y utilizar vigilancia adecuada.--------
 
ORDEN DE INICIACION: Firmado el Contrato el COMITENTE dará la orden de iniciación de los trabajos con una antelación mínima de 10 días corridos, fecha a partir de la cual queda obligado a comenzar los trabajos y en cuya oportunidad se labrará el Acta de Inicio de Obra.------
 
SEXTA: MANTENIMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD
El CONTRATISTA deberá asegurar libre circulación vehicular en todo tiempo y con cualquier condición climática, para lo cual deberá presentar a la Inspección y/o Supervisión de Obra un Plan de Desvíos y Señalización de Obra, al cual la Inspección podrá efectuar observaciones. Dicha presentación debe efectuarse con un lapso no menor a CINCO (5) días antes del inicio de los trabajos respectivos. La presentación mencionada no libera al CONTRATISTA de la responsabilidad por daños y perjuicios según las leyes vigentes. Estará a cargo del CONTRATISTA el consumo de energía eléctrica o combustible a emplear en la señalización luminosa que se utilice para la seguridad de la obra, desvíos y obra dar.-------------
 
SEPTIMA: LIMPIEZA DE OBRA.
Es obligación del CONTRATISTA mantener en la obra y en el obrador una limpieza adecuada a juicio de la Inspección y/o Supervisión de Obra y mantener el obrador y la zona de camino libre de residuos. A la terminación de los trabajos deberá entregar la obra, la zona de camino en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos afectados a la obra.-------
Queda entendido que el sitio de los trabajos a cargo de cada CONTRATISTA debe quedar limpio en forma diaria. La limpieza final de la obra incluirá todo lo que haya quedado sucio como consecuencia de la ejecución de los trabajos.----------
 
OCTAVA: INSPECCION DE OBRA.
La Inspección de Obra estará a cargo de quien designe el COMITENTE; éste comunicará por nota al CONTRATISTA cuáles son las personas autorizadas para actuar en la Inspección de Obra.----------
 
El CONTRATISTA Y su personal cumplirán las instrucciones Y órdenes impartidas por el Inspector de Obra y/o las personas que éste designe por escrito La inobservancia de esta obligación, o los actos de cualquier índole que perturben la marcha de la obra, harán pasibles al culpable de su inmediata expulsión del recinto de los trabajos. ----------------
 
El COMITENTE podrá designar una Supervisión de Obra, integrada por un profesional o grupo de profesionales a la que se le asignará todas o parte de las tareas definidas para la Inspección de Obra.
ÓRDENES DE SERVICIO Y OBSERVACIONES DE LA INSPECCION. --------------
Todas las órdenes de la Inspección de Obra y también las observaciones, cuando su importancia lo justifique, serán cronológicamente consignadas por escrito en un Libro de Órdenes de Servicio foliado por triplicado, sellado y rubricado por el Inspector de Obra.
El original firmado será retirado y quedará en poder del CONTRATISTA, el duplicado con la constancia de recepción será retirado y quedará en poder del COMITENTE Y el triplicado se mantendrá en el libro que quedará depositado en la oficina de la Inspección de Obra. El Representante Técnico deberá notificarse de toda Orden de Servicio en el día de la fecha o como máximo dentro de las VEINTICUATRO (24) horas siguientes de ésta. Su negativa lo hará pasible de la multa prevista. Se considerará que toda Orden de Servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y que no importa modificación de lo pactado, ni encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso que en la misma se hiciera manifestación de ello. El Representante Técnico, al notificarse de una orden de Servicio podrá asentar su reserva al cumplimiento de ésta. En ese caso, la obligatoriedad de cumplir la Orden de Servicio queda suspendida por TRES (3) días hábiles, plazo dentro del cual el Representante Técnico debe exponer los fundamentos de su objeción al cumplimiento, pudiendo ampliar dichos fundamentos dentro de los siguientes SIETE (7) días hábiles- Este plazo podrá ser ampliado por la Inspección de Obra según las circunstancias. Si la Inspección de Obra, en cualquier momento a partir de la notificación firmada con reserva, reitera la Orden de Servicio, aquella deberá ser cumplida por el Representante Técnico sin más dilaciones, sin perjuicio de los derechos que eventualmente corresponda reconocer al CONTRATISTA, en virtud de lo que por intermedio del Representante Técnico hubiere peticionado y fundado dentro de los plazos mencionados precedentemente
El COMITENTE podrá, además, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del CONTRATISTA, los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda y, en caso necesario, del fondo de reparo. ---------------
NOTAS DE PEDIDO. PARTE DIARIO
Todas las reclamaciones, observaciones o solicitudes de cualquier índole del CONTRATISTA serán  cronológicamente consignadas por escrito en un Libro de Notas de Pedido foliado por triplicado, sellado y rubricado por el Inspector de Obra. El original firmado será retirado y quedará en poder del CONTRATISTA, el duplicado con la constancia de recepción será retirado y quedará en poder del COMITENTE y el triplicado se mantendrá en el libro que quedará depositado en la oficina de la Inspección de Obra. -------------------
Cuando no se establezcan expresamente plazos en el Pliego respectivo, éstas deberán ser interpuestas dentro de los DIEZ (10) días corridos de 'producido el hecho que las motive. El CONTRATISTA deberá fundarlas debidamente con determinación de valores, especies, etc., en el plazo de TREINTA (30) días corridos a partir de la presentación del reclamo y/u observación formulados. ---------------
El CONTRATISTA deberá llevar un Parte Diario donde se consignarán los trabajos realizados y novedades observadas. Este Parte será entregado a la inspección de obra, rubricado por el Representante Técnico,                   

NOVENA: MEDICION DE LAS OBRAS:
En periodos mensuales (calendarios) la Municipalidad certificará los trabajos realizados de acuerdo a las especificaciones técnicas Y a entera satisfacción de la Inspección, la que estará a cargo de la Dirección de Ingeniería. El certificado será emitido dentro de los tres (3) días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de medición. ---------------
 
DECIMA: RECEPCION PROVISORIA:
Terminados los trabajos de construcción y siempre que no hubiere observaciones por parte de la
Inspección, la Municipalidad de Concordia extenderá dentro de los treinta (30) días de ser solicitada por el Contratista, por intermedio de la Inspección, el acta de recepción provisoria de las obras. En el Acta que se labre se dejará expresa constancia de la fecha de terminación de los trabajos, Y será ad-referéndum del Departamento Ejecutivo. ------------
Si las obras no estuvieran correctas y estrictamente de acuerdo a los pianos, especificaciones y órdenes dada por la inspección se generará un Acta de No Recepción Provisoria, donde se Indique las causas que motivan la no recepción y se establecerá un plazo para subsanar los defectos que se presenten. Si el contratista no procediera a corregirlos en el plazo que fije la Inspección de la obra, la Municipalidad de Concordia, podrá hacerlo por cuenta de aquel afectándose el gasto a las sumas que estuvieran pendientes de pago o se descontará del depósito de garantía. -------
 
DECIMA PRIMERA: DOCUMENTO ACCION A ENTREGAR CON LA RECEPCION PROVISORIA
Dentro de los SESENTA (60) días de la firma del Acta de Recepción Provisoria, el CONTRATISTA entregará a la inspección los planos integrales y documentación técnica (conforme a obra), de la construcción y de sus instalaciones, acompañando TRES (3) copias en las escalas que establezca la Inspección, una de ellas reducida al CINCUENTA POR CIENTO (50%), en biblioratos rotulados tamaño A 4. Además, se acompañarán DOS (2) CD que contendrán la documentación técnica (conforme a obra) que permita la edición y reproducción posterior. ------------
La documentación a entregar deberá contener:
1) Memoria técnica descriptiva final de la obra.
2) Planos conforme a obra en escalas convenientes.
3) Planillas de cómputos de cantidades ejecutadas.
4) Planos de detalle de la construcción.
5) Otra documentación y elementos que fueran requeridos por la Inspección
 
DECIMO SEGUNDA: PLAZO DE GARANTIA:
Entre la recepción provisional y la definitiva correrá el plazo de conservación y garantía durante el cual el Contratista será responsable de la conservación de desperfectos y provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos. Se fija en seis (6) meses el plazo de garantía. ---------
 
DECIMO TERCERA: RECEPCION DEFINITIVA:
Transcurrido el plazo de conservación y garantía establecido, tendrá lugar la recepción definitiva que se efectuará con las mismas formalidades que la provisional, previa comprobación del buen estado de las obras y verificación del correcto funcionamiento de las mismas. -----------
 
DECIMO CUARTA: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO - NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:
Dentro del plazo de mantenimiento de oferta se emitirá la orden de compra y su notificación al adjudicatario producirá el perfeccionamiento del contrato, siempre que el adjudicatario haya integrado la garantía de cumplimiento de contrato o no la  rechace dentro del plazo de tres (3) días de recibida la notificación.
 
DECIMO QUINTA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. El adjudicatario deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato dentro del término de veinte (20) días de notificada la adjudicación. Vencido dicho plazo se podrá dejar sin efecto la adjudicación, con la pérdida de la garantí a del a oferta. --------
 
DECIMO SEXTA: RESCISIÓN CONTRACTUAL El contrato podrá rescindirse por las causales mencionadas en las cláusulas anteriores y además por las siguientes causas: --------
a) Por incumplimiento de lo establecido en las cláusulas anteriores, total y/o parcial, respecto de deberes y obligaciones asumidas y deficiencias técnicas que comprometan la calidad de LA OBRA
b) Por incumplimiento en los plazos pactados en el presente.
c) Por abandono de LA OBRA
d) Incumplimiento de la entrega de constancia de cobertura de seguros de responsabilidad civil, de accidentes laborales y demás obligaciones con los empleados, y con las leyes impositivas vigentes.
e) Por Concurso y/o Quiebra de EL CONTRATISTA
f) La demora injustificada, por parte de LA MUNICIPALIDAD en el pago de los certificados de obra.
Para ello, LAS PARTES se comprometen a poner en comunicación una de la otra de la rescisión, por medio fehaciente y en un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas
 
DÉCIMO SEPTIMA: EJECUCIÓN PE LAS SANCIONES. Para todas las penalidades establecidas en las cláusulas establecidas en el presente y/o el incumplimiento contractual del presente, LAS PARTES pactan la vía ejecutiva para su cobro con la sola presentación de este contrato y la demostración que de la otra parte no pretendió cumplir.----------
 
DÉCIMO OCTAVA: EXTINCIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato se extinguirá por:
a) Cumplimiento del "objeto" establecido en la cláusula PRIMERA con su correspondiente pago, como contraprestación del mismo. ----------
b) Alguna de las causales de rescisión del mismo o por acuerdo de LAS PARTES de poner fin al mismo.
 
DÉCIMO NOVENA: AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD. Las personas que haya contratado EL CONTRATISTA para llevar adelante la realización de LA OBRA, mantienen relación laboral, comercial y/o civil exclusivamente con EL CONTRATISTA, sin que exista vínculo alguno, de ningún tipo, ni relación laboral, de empleo público, civil, comercial, y/o administrativa alguna con LA MUNICIPALIDAD. En merito a lo expresado, carecen de derecho o acción de ningún tipo para realizar reclamo extrajudicial y/o judicial alguno a LA MUNICIPALIDAD Y que deriven de cuestiones laborales, accidentes de trabajo y/o accidentes "in itinere", relacionados con LA OBRA en el presente, -----------
 
VIGÉSIMA: DE LOS TRIBUTOS Y/O SERVICIOS. EL CONTRATISTA se obliga a abonar los gastos correspondientes a tributos nacionales, provinciales y/o municipales derivados del objeto del presente contrato, además de los servicios, en caso de que se necesite. -----------
 
VIGÉSIMO PRIMERA: DE LOS SELLOS. El impuesto de sellos que corresponda al presente contrato será abonado, en partes iguales y entre LA MUNICIPALIDAD Y EL CONTRATISTA, teniendo en cuenta que LA MUNICIPALIDAD está exenta de dichos tributos. --------------
 
VIGÉSIMO SEGUNDA: INTERPRETACÓN DEL CONTRATO. APLICACIÓN SUBSIDIARIA.
Cualquier divergencia que pudiera surgir, tanto en la ejecución de LA OBRA encomendada como en la interpretación del presente contrato, que no estuviera previsto en el presente, se resolverá teniendo en cuenta la normativa que se detalla a continuación y en el siguiente orden de prelación: 1) Ordenanza N° 22.715 - de Obras Publicas de la Municipalidad de Concordia; 2) Ley Provincial N° 6,351 de Obras Públicas, Para todos los casos no previstos, serán de aplicación las prescripciones de la legislación vigente, provincial y local.
 
VIGÉSIMO TERCERA: DOMICILIOS. LAS PARTES constituyen domicilio especial a todos los efectos del presente en las direcciones que se consignan en este Contrato y donde se tendrán por válidas todas las notificaciones y comunicaciones que allí se les dirijan. La modificación de tal domicilio especial deberá ser notificada por una parte a la otra, de un modo fehaciente, y producirá efectos a partir del quinto (5°) día hábil de recibida tal comunicación. Para todos los efectos legales del presente contrato, LAS PARTES acuerdan poner fin a sus controversias agotando en primer término las negociaciones directas. No logrando encontrarse una solución con los medios propuestos en la presente cláusula, procurarán por la vía judicial. Los tribunales competentes serán los Tribunales ordinarios de la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, renunciando a cualquier otro fuero y jurisdicción. -------------
 
No siendo para más previa lectura y ratificación del presente firman LAS PARTES, tres (3) ejemplares de un mismo tenor y al solo efecto, debiendo entregarse dos (2) ejemplares para LA MUNICIPALIDAD y un (1) ejemplar para EL CONTRATISTA, en lugar y fecha ya indicada "uf supra".
 
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Vicepresidente Municipal
a/c Presidencia Municipal
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaría de Desarrollo Urbano
Por Poder INCAR S.A -----------
 
DECRETO N° 429/2.020.
Concordia, 2 de abril de 2020
 
VISTO el Convenio suscripto el día 2 de Abril de 2.020, entre la Municipalidad de Concordia, representada por su Presidente Municipal, Sr. Alfredo Daniel Francolini, por una parte y por la otra parte la Caja Municipal de Prestamos Sociedad de Economía. Mixta, representada por el Sr. Ismael Horacio Leonardelli, en carácter de Gerente y,
 
CONSIDERANDO:
Que el presente Convenio, tiene como finalidad facilitar el pago a los Agentes Municipales detallados, Cooperativas de Servicios y/o monotributistas que autorice la Municipalidad y que presten servicios esenciales, ante esta situación de pandemia que estamos atravesando y la imposibilidad de cobrar los mismo en las entidades bancarias.
Que el presente Convenio consta de Cinco (5) cláusulas.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°), incisos ñ), q) y u) de la Ley 10.027 - Régimen Municipal - modificada a través de la Ley 10.082, según T.O. Decreto N° 4706/12 del Poder Ejecutivo Provincial.-
 
Por ello,
 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
 
ARTICULO 1°.- Téngase presente, el Convenio suscripto el día 02 de Abril de 2.020, entre la Municipalidad de Concordia representada por su Presidente Municipal, Sr. Alfredo Francolini y la Caja Municipal de Prestamos Sociedad de Economía Mixta representada por el Sr. Ismael Horacio Leonardelli, en carácter de Gerente que consta de Cinco (5) cláusulas y cuyo texto forma parte integrante del presente Decreto como Anexo I.       
 
ARTICULO 2°.- Facultase a la Secretaría da de Economía y Hacienda a instrumentar las medidas necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en Convenio.
 
ARTICULO 3°.- Los gastos que demande el cumplimiento del presente Convenio se abonarán conforme a lo dispuesto en la Cláusula Quinta del mismo-
 
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése copia a la Secretaría de Gobierno y oportunamente archívese.
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Vicepresidente Municipal
a/c Presidencia Municipal
OSCAR FERNANDO BARBOZA
Secretario de Coordinación de Gestión
 
CONVENIO En la ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos, a los dos (02) días del mes de Abril del año dos mil veinte (2020), entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA, representada por el Sr. Presidente Municipal Lic. ALFREDO DANIEL FRANCOLINI, DNI N° 16.360.154, en adelante "LA MUNICIPALIDAD" por una parte y por la otra, la CAJA MUNICIPAL DE PRÉSTAMOS Sociedad de Economía Mixta", con domicilio en calle San Luis N° 548 de esta ciudad, representada en este acto por el Señor Sr. ISMAEL HORACIO LEONARDELLI en su carácter de Gerente" DNI N° 13.940.629, en adelante llamado "LA CAJA", todos, con domicilio legal en la ciudad de Concordia, convienen en suscribir el presente Convenio de conformidad a las siguientes cláusulas:
 
PRIMERA: "LA MUNICIPALIDAD" se compromete a entregar en efectivo a "LA CAJA" la suma de PESOS DIECISEISMILLONES ($ 16.000.000.=), con el fin de que ésta última entregue dicho dinero de acuerdo a lo siguiente: 1) A los titulares de los cheques de acuerdo al listado anexo provisto por "LA MUNICIPALIDAD", contra la presentación de documento de identidad y entrega de los cheques librados por el municipio por igual valor), 2) Cooperativas de servicios y/o monotributitas que presten servicios esenciales (estos últimos será ser comunicados e informados a la Caja por escrito con firma de la Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas). Para el caso de que los beneficiarios sean personas jurídicas deberá "LA CAJA" requerir copia de la documentación que acredite la representación suficiente para cobrar.
Por cada pago que realice "LA CAJA" deberá hacer suscribir un recibo por el beneficiario indicado por "LA MUNICIPALIDAD".
 
SEGUNDA: Para efectuar el pago correspondiente "LA MUNICIPALIDAD" entregará a "LA CAJA" una planilla o listado por orden alfabético de los beneficiarios que percibirán el pago según Cláusula primera, con sus datos personales de cada beneficiario.
 
TERCERA: "LA CAJA" se compromete a abonar los pagos mencionados en la Cláusula Primera, ítem 1) a partir de las 7:30 hs del día sábado 4 de abril 2020 hasta el día martes 7 de abril de 2020, utilizando los recursos humanos y las instalaciones de su dependencia. Para los pagos del ítems 2) la caja podría realizar los mismos hasta el día lunes 20 de abril de 2020
CUARTA: Una vez finalizado el cronograma de los pagos de conformidad a lo establecido en la Cláusula Segunda, en caso de existir remanentes a favor de "LA MUNICIPALIDAD", en el plazo de 48 hs "LA CAJA" deberá reintegrar los mismos a la “LA MUNICIPALIDAD".
 
QUINTA: "LA MUNICIPALIDAD" reconoce y acepta pagar a "LA CAJA" en concepto de resarcimiento total de gastos originados por el Servicio de pago mencionado en la Cláusula Primera, la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000), que se descontara de la suma entregada por "LA MUNICIPALIDAD".
 
No siendo para más se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, fiando los comparecientes al pie.
 
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Vicepresidente Municipal
a/c Presidencia Municipal
OSCAR FERNANDO BARBOZA
Secretario de Coordinación de Gestión
ISMAEL HORACIO LEONARDELLI -----------
 
DECRETO N° 430/2020.
Concordia, 2 de abril de 2.020.
 
VISTO que se encuentra en funcionamiento, la CLINICA MUNICIPAL PARA EL DEPORTISTA y
 
CONSIDERANDO
Que el objetivo de dicha clínica, es tener un lugar para musculación, prevención, controles y educación para la salud del deportista, con atenciones psicológica deportiva y servicio de cardiología, kinesiología y nutrición.
Que, a los fines organizativos del lugar, corresponde dotar de la jerarquía necesaria a la misma y crear dentro de la estructura de la Secretaria de Salud y Deporte, el DEPARTAMENTO  "Clínica MUNICIPAL PARA EL DEPORTISTA”, que dependerá orgánicamente de la Dirección de Deporte.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal, por la ley N° 10.027 y modificatorias - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos -
 
Por ello
 
 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
 
ARTICULO 1°.- Déjese sin efecto del Decreto N° 242/2020.
 
ARTICULO 2°.- Créase dentro de la estructura orgánica de la Secretaría de Salud y Deporte, creada por Decreto N° 064/2020, el DEPARTAMENTO "Clínica MUNICIPAL PARA EL DEPORTISTA", la cual tendrá Nivel 1 y dependerá directamente del Director de Deportes, en virtud a los considerandos precedentes.
 
ARTICULO 3°. - Desígnense jefa de Departamento CLINICA MUNICIPAL PARA EL DEPORTISTA a partir del día 01/03/2020, a la Lic. en Nutrición ANA PAULA VILA, DNI N° 25.898.696, clase 1977.
 
ARTICULO 4°.- Exceptúese al presente de la aplicación del Decreto N° 572/19 prorrogado por Decreto N° 287/20.
 
ARTICULO 5°.- Comuníquese, Publíquese, Regístrese y Archívese.
 
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Vicepresidente Municipal
a/c Presidencia Municipal
OSCAR FERNANDO BARBOZA
Secretario de Coordinación de Gestión
Cra. MONICA LILIANA LIFCHITZ
Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas
ENRIQUE ROBERTO AMADEO CRESTO
Secretario de Desarrollo Social
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaría de Desarrollo Urbano
ALDO DAMIAN ALVAREZ
Secretario de Desarrollo Económico
Dr. MAURO JAVIER GARCIA ----------
 
DECRETO N° 431/ 2.020.-
Concordia, 2 de abril de 2020
 
VISTO, las actuaciones obrantes en Expediente Interno N° 18 ''E''/2020 y,
 
CONSIDERANDO:
Que en las mismas se tramita el reintegró de gastos efectuados por el Señor FLORES MARCELO FABIAN, cuyo comprobante obran a fojas 3.
Que según planilla de rendición obrante a fojas 14, el importe total a reintegrar asciende a la suma de PESOS CUATROCIENTOS MIL ($ 400.000,00).
Que la Dirección de Presupuesto realiza la Imputación Preventiva N° 690/20, debiéndose imputar el gasto en la siguiente partida: 0.4.40.90.01.03.04.34.02 COORDINACION DE GESTION $400.000,00
Que la Secretaría de Hacienda ha tomado la intervención de su competencia.
Que este Departamento Ejecutivo estima conveniente proceder a aprobar la presente rendición, por excepción, adecuándolo a la normativa vigente.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al  Departamento Ejecutivo Municipal, por el Artículo 10JO de la Ley 10.027, modificada a través de la Ley N° 10.082-Régímen de las Municipalidades de la Provincia de Entre Ríos. -
 
Por ello,
 
PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
 
ARTICULO 1º.- Díspónese la continuidad administrativa de las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 18 “E” /2020, conforme a lo dispuesto en el Articulo 113° de la Ordenanza N° 34.698.
 
ARTICULO 2º.- Reconózcase, apruébese y reintégrese la presente rendición de gastos, por el importe total de PESOS CUATROCIENTOS MIL ($ 400.000,00), al Sr. Marcelo Fabián FLORES, encuadrándose el gasto en el Artículo 12°, Inciso d. 2 de la Ordenanza N° 34.698, como caso de excepción al Decreto N° 29.708
 
ARTICULO 3°.- Exceptúese al presente del Decreto N° 572/2.019 prorrogado mediante Decreto N° 287/2.020, en virtud de los Considerandos precedentes.
 
ARTICULO 4°.- Impútese dicho gasto en las siguientes Partidas Presupuestarias: 0.4.40.90.01.03.04.34.02 COORDINACION.DE GESTION $ 400.000,00
 
ARTICULO 5°.- Remítase a la Contaduría y a la Tesorería Municipal a los fines de su toma de razón, imputación y posterior pago.
 
ARTICULO 6°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. –
 
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Vicepresidente Municipal
a/c Presidencia Municipal
OSCAR FERNANDO BARBOZA
Secretario de Coordinación de Gestión
Cra. MONICA LILIANA LIFCHITZ
Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas
ENRIQUE ROBERTO AMADEO CRESTO
Secretario de Desarrollo Social
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaría de Desarrollo Urbano
ALDO DAMIAN ALVAREZ
Secretario de Desarrollo Económico
Dr. MAURO JAVIER GARCIA ----------
 
DECRETO Nº 433/20
Concordia, 2 de abril de 2020

VISTO, el contenido de los Decretos N' 572/2019, prorrogado por el Decreto N° 1633/2019 y el Decreto N° 211/2020
 
CONSIDERANDO:
Que los Decretos N° 572/2019, prorrogado por el Decreto N° 1633/2019 y el Decreto N° 211/2020 establecen el monto total de becas culturales otorgadas desde de la Secretaria de Coordinación de Gestión.
Que debido a las demandas en diferentes áreas se la Secretaria de Coordinación de Gestión, se hace necesario modificar el monto total de las becas culturales dependientes de la Coordinación de Museos.
Que en cumplimiento de lo antes expuesto, es necesario establecer un monto de PESOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS ($ 51.400.-).
Que es decisión del Departamento Ejecutivo Municipal, proceder a dictar la presente disposición.
Que el dictado de la presente medida se efectúa  en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por la Ley N° 4706/12 del  Poder Ejecutivo Provincial.-
 
Por ello:
 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
 
ARTICULO 1.- Déjese sin efecto Art. 2 del Decreto N° 211/2020 el que quedara redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 2”. - Fíjese en un total de PESOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS ($51.400,-) el monto a otorgar en concepto de ayuda económica, encuadrándolo dentro del concepto de becas Culturales Solidarias, gestionadas a través de la COORDINACION DE MUSEOS, dependiente de la Secretaria de Coordinación de Gestión:
 
ARTICULO 2°.- Mantener firme el resto del Decreto N° 211/2020.
 
ARTICULO 3.-.  Disponer otorgar las becas culturales Solidarias por la Suma total de  PESOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS ($51.400.) a los agentes  detallados en  lista  a fojas 2 y 3 de acuerdo a lo que a cada uno le corresponda, de  la coordinación de Museos, cuyas constancias obran  en el Expediente N° 134 "C"/20.
 
ARTICULO 4°. - Imputar el gasto apreciado en el Articulo 3° de la presente Decreto en las siguientes partidas presupuestarias: 0.4.90.01.03.04.34.02 COORDINACION DE GESTION $ 51.400,00.-
 
ARTICULO 5°.- Exceptúese al presente de la aplicación de los decretos N° 211/2020

ARTICULO 6°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
 
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Vicepresidente Municipal
a/c Presidencia Municipal
OSCAR FERNANDO BARBOZA
Secretario de Coordinación de Gestión
Cra. MONICA LILIANA LIFCHITZ
Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas
ENRIQUE ROBERTO AMADEO CRESTO
Secretario de Desarrollo Social
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaría de Desarrollo Urbano
ALDO DAMIAN ALVAREZ
Secretario de Desarrollo Económico
Dr. MAURO JAVIER GARCIA ----------
 
DECRETO N° 435/2.020
Concordia, 3 de abril de 2020
 
VISTO el contenido de las presentes actuaciones 153 S/2020, en el cual la agente Sanabria Dionisia, legajo 6037,  solicita el beneficio en el Artículo 77° BIS de la Ordenanza N° 11.275 y,
 
CONSIDERANDO:
Que la agente antes nombrada, presentó la constancia de haber recibido el  beneficio de la jubilación nacional, el cual obra a fs. 02 y 03 del presente Expediente.
Que la Dirección de Recursos Humanos informa que la agente Sanabria Dionisia Leg 6037, no registra deudas con el municipio ni embargo en su haber.
Que la Dirección antes nombrada, informa a fs. 07, que la agente SANABRIA DIONISIA, tiene pendiente 15 (quince) días de la licencia 2019 y 3 (tres) días proporcionales del corriente año -y el sueldo anual complementario 1er. Semestre/2020,  de acuerdo al tiempo trabajado.
Que el Artículo 77° BIS de la Ordenanza N° 11.275/49, establece: "En caso de jubilación, los empleados que acrediten  el  efectivo otorgamiento de la misma, dentro de un plazo de 90 (noventa) días de concedida, tendrán derecho a un subsidio equivalente a tres sueldos básicos correspondientes a la categoría 20°"
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos, opina mediante Dictamen N° 291/20, que se debe hacer lugar a lo solicitado, de acuerdo a las normativas vigentes.
Que el dictado de la presente norma se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal de la Ley N° 10.027, modificada a través de la Ley N° 10.082 - Régimen de las Municipalidades de la Provincia de Entre Ríos.
 
Por ello,
 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
 
ARTICULO 1°.- Dispónese otorgara la agente municipal SANABRIA DIONISIA DNI 10.165.275, legajo N° 6037, el subsidio establecido en el Artículo 77° BIS de la Ordenanza N° 11.275/49, por haberse acogido a los beneficios de la jubilación nacional, otorgada por la ANSES, de acuerdo a lo expresado en el considerando precedente, asimismo corresponde se proceda a liquidar el monto correspondiente a: 15 (quince) días de la licencia 2019 y 3 (tres) días proporcionales del corriente año y el sueldo anual complementario 1er. Semestre/2020.
 
ARTICULO 2°.- Dispónese que la Dirección de Liquidaciones, proceda a dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 1°.
 
ARTICULO 3°.- COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, etc.
 
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Vicepresidente Municipal
a/c Presidencia Municipal
ENRIQUE ROBERTO AMADEO CRESTO ----------
 
DECRETO Nº  436/2.020.
Concordia, 3 de abril de 2020
 
VISTO
Lo informado en Expte. 2019 D 1019 por las distintas oficinas y/o áreas intervinientes.
 
CONSIDERANDO:
Que en el marco del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, ACU 2082/14 se firmo un contrato de obra con la Cooperativa Corner San Miguel II Limitada, CUIT N° 30-70899847-4, ratificado por decreto N° 684/2015.
Que en su clausula quinta, el contrato establece un plazo de ejecución de cuatrocientos cincuenta (450) días corridos a partir de la fecha en que se suscriba el acta de inicio de obra.
Que conforme consta a fs.19 el acta de inicio de obra del contrato ratificado por decreto N° 684/2015, se firmo en fecha 01 de septiembre de 2015.
Que como puede observarse en el decreto N° 1750/2018, obrante a fs.20 y 21, en el contrato de referencia fueron solicitadas y concedidas cuatro (4) ampliaciones de plazo.
Que el vencimiento del plazo contractual ocurrió en fecha 02 de noviembre de  2019, según informe del  Dpto. Técnico de Proyectos y Ejecución de Obras, adjunto a fs. 18.
Por lo expuesto la relación contractual se encuentra extinta.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones  conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107° Inciso  n) y u) de la Ley 10.027 y sus  modificatorias. - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.-
 
Por ello,
 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
 
ARTICULO 1°.- Declárese extinto el contrato suscripto con la firma Cooperativa de Trabajo Corner San Miguel  II Limitada, ratificado por decreto N° 684/2015.
 
ARTICULO 2°.- Notifíquese a la firma Cooperativa de Trabajo Corner San Miguel II Limitada a través del Departamento de Inspección General.
 
ARTICULO 3°.- Publíquese, regístrese y oportunamente archívese.
 
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Vicepresidente Municipal
a/c Presidencia Municipal
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaría de Desarrollo Urbano
Arq. MARINA A. PEÑALOZA ----------
 
DECRETO N° 437/2.020.
Concordia, 3 de abril de 2020
 
VISTO
Lo informado en Expte. 2019D1017 por las distintas oficinas y/o áreas intervinientes.
 
CONSIDERANDO:
Que en el marco del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, ACU 2082/14 se firmaron tres (3) contratos de obra con la firma unipersonal del Sr. Ricardo Bourdin Álvarez, CUIT N° 20-93058987-0, ratificados por Decretos N° 1657/2018; 1658/2018 y 1675/2018.
Que en su clausula quinta, los contrato establecen un plazo de ejecución de un (1) año contados a partir de la fecha en que se suscriba el acta de inicio de obra.
Que conforme consta de fs. 41 a 43, las actas de inicio de obra se firmaros para los contratos ratificados por decretos 1657/2018 y 1658/2018 en fecha 9 de noviembre de 2018; y para el contrato ratificado por decreto 1675/2018 en fecha 13 de noviembre de 2018.
Que la clausula quinta permite prorrogar y/o ampliar el plazo a solicitud de la contratista y en estos contratos no fue solicitada dicha ampliación.
Que a fs. 40 el Dpto. de Elaboración y Ejecución de Proyectos y Obras informa que el vencimiento del plazo contractual en los contratos ratificados por decreto N° 1657/2018 y N° 1658/2018 ocurrió el día 09 de noviembre de 2019; y que en el contrato ratificado por decreto N° 1675/2018 ocurrió el día 13 de noviembre de 2019.
Por lo expuesto la relación contractual se encuentra extinta.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones  conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107° Inciso n) y u) de la Ley 10.027 y sus modificatorias. - Régimen de las Municipalidades de  Entre Ríos.-
 
Por ello,
 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
 
ARTICULO 1°,- Declárense extintos los contratos suscriptos con el Sr. Ricardo Bourdin Álvarez, CUIT N°20-93058987-0, ratificados por Decretos N° 1657/2018; 1658/2018 y 1675/2018.
 
ARTICULO 2°,- Notifíquese al Sr, Ricardo Bourdin Álvarez a través del Departamento de Inspección General
 
ARTICULO 3°.- Publíquese, regístrese y oportunamente archívese.
 
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Vicepresidente Municipal
a/c Presidencia Municipal
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaría de Desarrollo Urbano
Arq. MARINA A. PEÑALOZA ----------
 
DECRETO N° 438/2.020.
Concordia, 6 de abril de 2.020.
 
VISTO el Decreto N° 053/20 y 054/20 y,
 
CONSIDERANDO:
Que mediante dichos Decretos fue Creada la Unidad de Gestión Técnica y designada la Agente Cevey Claudia Elizabeth.
Que los objetivos fijados oportunamente por el Departamento Ejecutivo Municipal para la citada área, se han cumplido.
Que por lo expuesto, se considera pertinente el dictado del presente dejando sin efecto la designación efectuada mediante Art. 46° del Decreto N° 53/20 y Art. 38°de Decreto N° 54/20 de fecha 10 de Enero de 2.020.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por los Artículos 107° inciso u) de la Ley N° 10.027 - Régimen Municipal - modificada a través de la Ley 10.082, según T.O. Decreto N° 4706/12 del Poder Ejecutivo Provincial.-
 
Por ello,
 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
 
ARTICULO 1°.- Dejase sin efecto la designación efectuada mediante Articulo N° 46° del Decreto N° 53/20 y Art. N° 38° del Decreto 54/20 con fecha 10 de Enero de 2020, a partir del 01/04/2020, en virtud de lo considerado precedente.
 
ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
 
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Vicepresidente Municipal
a/c Presidencia Municipal
OSCAR FERNANDO BARBOZA -----------
 
DECRETO N° 439/2.020
Concordia, 6 de abril de 2020
 
VISTO la necesidad de contar con personal idóneo en la Dirección de Prevención y Seguridad Municipal, dependiente de la Secretaria de Coordinación de Gestión,
 
CONSIDERANDO:
Que en ese sentido se hace necesario desafectar de la Unidad Operativa Terminal a la Agente Municipal, Señora, Oviedo Mariela Vanesa, DNI N° 27.774.670, Legajo N° 6285 y afectarla a la Dirección de Prevención y Seguridad Municipal, dependiente de la Secretaria de Coordinación de Gestión, para el desarrollo de tareas y funciones inherentes al área.
Que la Secretaria de Desarrollo Urbano, ha prestado la conformidad para el traslado del interesado.
Que conforme a lo expresado y en virtud de la necesidad de la readecuación del recurso humano y contar con personal idóneo en la Dirección de Prevención y Seguridad Municipal, dependiente de la Secretaria de Coordinación de Gestión, se estima pertinente dictar la presente disposición.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por la Ley Provincial N° 10.027 Régimen Municipal - modificada por la Ley Provincial N° 1 0.082; según T.O Decreto N° 4706/12 del Poder Ejecutivo Provincial
 
Por ello,
 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
 
ARTICULO 1°.- Desafectar de Dirección de Terminal de Ómnibus, dependiente de la Secretaria de Desarrollo Urbano- Subsecretaria de Servicios Públicos, al Agente Municipal, Señora Oviedo, Mariela Vanesa, DNI N° 27.774.670, Legajo N° 6285 y afectarla a la Dirección de Prevención y Seguridad Municipal dependiente de la Secretaria de Coordinación y Gestión, para el desarrollo de tareas y funciones inherentes al área, a partir de la fecha.
 
ARTICULO 2°.- Incluir en el Convenio correspondiente al Área de Seguridad y Vigilancia de Edificios y Bienes Municipales, debiendo abonarse los adicionales identificados como Código 568, 452 y 192, con excepción a lo dispuesto en el Decreto N° 572/19 prorrogado por Decreto N° 1033/19 y 287/2020. En caso de dejar de prestar servicio en la citada dependencia, quedaran sin efectos automáticamente el abono de los adicionales aludidos. Dejase establecido que lo dispuesto en el presente Decreto, se efectúa a partir del período de Marzo 2020, no correspondiendo el abono de adicionales anterior a dicha fecha.
 
ARTICULO 3°.- Remitir a la Dirección de Recursos Humanos, a los fines de su conocimiento, toma de razón y notificación, así como dar conocimiento a la Dirección de Prevención y Seguridad y a la Dirección de Liquidaciones de la Secretaría de Economía y Hacienda a los fines de si liquidación y oportunamente reservar como antecedente en el legajo personal del citado agente.
 
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y oportunamente archívese.-
 
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Vicepresidente Municipal
a/c Presidencia Municipal
OSCAR FERNANDO BARBOZA
Secretario de Coordinación de Gestión
Cra. MONICA LILIANA LIFCHITZ
Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas
ENRIQUE ROBERTO AMADEO CRESTO
Secretario de Desarrollo Social
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Desarrollo Urbano
ALDO DAMIAN ALVAREZ
Secretario de Desarrollo Económico
Dr. MAURO JAVIER GARCIA ----------
 
DECRETO N° 440/2.020
Concordia, 6 de abril de 2020
 
VISTO la necesidad de contar con personal idóneo en la Dirección de Administración y Despacho y,
 
CONSIDERANDO:
Que en ese sentido se hace necesario desafectar del H.C.D, al Agente Municipal, Señor, Coronel Hugo Víctor, Documento Nacional de Identidad N° 18.141.172, Legajo N° 2.469 y afectarlo a la Dirección de Administración y Despacho dependiente de la Secretaria Coordinación de Gestión, para el desarrollo de tareas y funciones inherentes al área.
Que la Secretaria de Coordinación de Gestión, ha prestado la conformidad para el traslado interesado.
Que conforme a lo expresado y en virtud de la necesidad de la readecuación del recurso humano y contar con personal idóneo en el, se estima pertinente dictar la presente disposición.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, incisos b), h), ñ), q) y u) de la Ley N° 10.027, modificada a través de la Ley N° 10.082 - Régimen de las Municipalidades de la Provincia de Entre Ríos.-
 
Por ello,
 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETO:
 
ARTICULO 1°.- Desafectar del H.C.D a la Agente Municipal, Señor, Coronel Hugo Víctor, Documento Nacional de Identidad N° 18.141.172, Legajo N°2.469 y afectarlo a la Dirección de Administración y Despacho dependiente de la Secretaria de Coordinación de Gestión, a partir del dictado del presente Decreto.-
 
ARTICULO 2°.- Autorizase la liberación en la marcación de Control de Personal al agente antes mencionado, debiendo cumplir con las TREINTA (30) horas semanales, según lo establece la Ordenanza vigente.
 
ARTICULO 3°.- Establecer que los gastos de transferencia del citado agente se imputarán en la partida 0.1.90.01.01.01- Coordinación de Gestión.
 
ARTICULO 4°.- Remítase a la Dirección de Recursos Humanos, a los fines de su conocimiento, toma de razón y notificación, cumplimentado, dar conocimiento a la Secretaria de Coordinación de Gestión, Departamento Liquidaciones dependiente de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Publicas a los fines de su liquidación y oportunamente archivar como antecedente en el legajo personal del Agente Municipal, Señor, Coronel Hugo Víctor, Documento Nacional de Identidad N° 18.141.172, Legajo N° 2.469.
 
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Vicepresidente Municipal
a/c Presidencia Municipal
OSCAR FERNANDO BARBOZA -----------
 
DECRETO N° 441/2.020
Concordia, 6 de abril de 2020
 
VISTO, la solicitud de licencia prevista en el Artículo 25° de la Ordenanza N° 21.582/84 solicitada por el Agente Municipal LUIS ALBERTO SILVA, Legajo N° 2218, Documento Nacional de Identidad N° 25.398.999; obrante en Expediente N° 1672 S 2019,
y,
 
CONSIDERANDO:
Que atento a la solicitud formulada por el Agente Municipal LUIS ALBERTO SILVA, Legajo N° 2218, Documento Nacional de Identidad N° 25.398.999, es decisión y voluntad de este Departamento Ejecutivo Municipal, en virtud de lo previsto en la Ordenanza N° 23.784/88 incorporada al Régimen de Licencias para el Personal de la Administración Pública Municipal, Ordenanza N° 21.582/84, texto ordenado de la Ordenanza de Escalafón N° 11.275/49 y sus modificatorias, dar curso favorable a lo interesado.
Que a fojas 2 obra copia de Decreto N°65 de fecha 11 de diciembre de 2019, designando al señor LUIS ALBERTO SILVA, M.I. N° 25.398.999. Chofer del señor Gobernador de la Provincia.
Que a fojas 4, la Dirección de Recursos Humanos informa que el LUIS ALBERTO SILVA, Legajo N° 2218, Documento Nacional de Identidad N° 25.398.999, revista como personal mensual; categoría 23° del Escalafón Municipal, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Dirección de Talleres y Depósitos.
Que el Artículo 25° de la Ordenanza N°21.582/84 establece una licencia para desempeñar cargo de representación política o no permanente que dice: “... EI agente comprendido en el Escalafón Municipal que fuera elegido o designado para desempeñar cargo de representación política de carácter no permanente en el orden Nacional, Provincial o Municipal, tendrá derecho a licencia sin goce de sueldo mientras duren en esas funciones, debiendo reintegrarse dentro de los diez (10) días de cesar en las mismas...”.
Que a fojas 8, la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia, mediante Dictamen N°267/16 de fecha 08 de marzo de 2016.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107°, de la Ley N° 10.027/11 y su modificatoria Ley N° 10.082 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
 
Por ello,
 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
 
ARTICULO 1°.- Otórguese licencia sin goce de sueldo prevista en la Ordenanza N° 23.784/88, incorporada al Régimen de Licencias, para el Personal de la Administración Pública Municipal, Ordenanza N° 21.582/84, al agente Municipal LUIS ALBERTO SILVA, legajo N° 2218, Documento Nacional de Identidad N° 25.398.999, para desempeñar el cargo de Chofer del señor Gobernador de la Provincia; de acuerdo a la designación efectuada por Decreto N°65 de fecha 11 de diciembre de 2019.
 
ARTICULO 2°.- Dispónese que lo dispuesto en el Artículo 1° del presente Decreto, se dicta con antelación y a partir del 11 de diciembre de 2019 y hasta tanto dure sus funciones en el gobierno de la provincia.
 
ARTICULO 3°.- Remítase a la Dirección de Recursos Humanos, a los fines de su conocimiento, toma razón, notificación y oportunamente resérvese como antecedente en el legajo personal del citado agente.
 
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Vicepresidente Municipal
a/c Presidencia Municipal
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS ----------
 
DECRETO N° 442/2.020
Concordia, 6 de abril de 2020
 
VISTO el Expediente Interno N° 13 Letra “I”'/2.020 y,
 
CONSIDERANDO:
Que en el expediente mencionado en el Visto, la Dirección de Saneamiento Ambiental solicita se incorpore al agente JUAN CRUZ IGLESIAS, Legajo N° 6356, en el beneficio previsto en el Convenio del personal de la División Servicios Ambientales identificado como código de liquidación N° 332 y como así también se le abone el adicional identificado como Código 192 - retribución sobre categoría 15.
Que el agente Juan Cruz Iglesias presta servicios en la División Servicios Ambientales dependiente de la Dirección de Saneamiento Ambiental, desempeñando las funciones que allí se consignan, y a la fecha no se encuentra comprendido en el beneficio que prevé el referido Convenio.
Que este Departamento Ejecutivo estima justo incluir al mismo dentro de los alcances de las retribuciones que establece el citado Convenio como así también dentro de los alcances de la retribución bajo el código 192 en relación a la función que desempeña, en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, Inciso u) de la Ley 10.027 y modificatorias- Régimen Municipal
 
Por ello,
 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA
 
ARTICULO 1°.- Incorpórese al agente JUAN CRUZ IGLESIAS, Legajo N° 6356, en el beneficio previsto en el Convenio suscrito el día 17 de septiembre de 2008, entre la Municipalidad de Concordia y el PERSONAL de la Unidad de Servicios Ambientales dependiente de la Dirección de Saneamiento Ambiental, ratificado por Decreto N° 1261/2.008 como así también el adicional identificado como Código 192 - retribución sobre categoría 15, de conformidad con lo expresado en el Considerando precedente.
 
ARTICULO 2°.- Establécese que los adicionales que por el presente se otorga al agente mencionado en el Articulo 1°, serán abonados siempre y cuando el mismo desempeñe y realice las tareas y funciones indicadas al efecto por el titular de la División Servicios Ambientales, quedando automáticamente sin efecto al dejar de cumplir las mismas.
 
ARTICULO 3°.- Establécese que lo dispuesto en el presente Decreto se efectúa como caso de excepción al Decreto N° 287/2.020, en virtud de lo expuesto.
 
ARTICULO 4°.- Remítase a la Dirección de Recursos Humanos a los fines de su conocimiento, toma de razón y notificación. Cumplimentado, envíese copia autenticada a la Dirección de Liquidaciones de Haberes de la Secretaría de hacienda y Finanzas Públicas a los fines de su liquidación.
 
ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
 
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Vicepresidente Municipal
a/c Presidencia Municipal
OSCAR FERNANDO BARBOZA
Secretario de Coordinación de Gestión
Cra. MONICA LILIANA LIFCHITZ
Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas
ENRIQUE ROBERTO AMADEO CRESTO
Secretario de Desarrollo Social
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Desarrollo Urbano
ALDO DAMIAN ALVAREZ
Secretario de Desarrollo Económico
Dr. MAURO JAVIER GARCIA -----------
 
DECRETO N° 443/2.020.
Concordia, 6 de abril de 2020
 
VISTO la solicitud de reincorporación presentada mediante Expediente 9 "B" 2020, por el agente Municipal Sr. GABRIEL ESTEBAN BERTERAME, DNI 20.765.944 Legajo N°1999, y;
 
CONSIDERANDO:
Que el mencionado agente se encontraba con licencia por Art.25°, según decreto N° 1256 de fecha 12/9/2019.
Que a fojas 1 obra nota del Poder Judicial indicando que se ha resuelto que el Agente Gabriel Esteban Berterame cese en sus funciones como Auxiliar de Segunda Suplente del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 5 con competencia en Concursos, Quiebras y Procesos de Ejecución de Concordia y adjunta mail por el que fuera comunicada tal resolución.
Que a fojas 2 y 3 obra mail arriba descripto con resolución N° 1264/19 del Superior Tribunal de Justicia nota de fojas 1.
Que a fojas 4 obra nota del Agente Berterame comunicando el cese de sus funciones en el Poder Judicial, indicando que le fuera comunicada tal resolución el 6.02.2020, y que lo hace a los efectos de que pudiera corresponder respecto a la licencia que le fuera otorgada oportunamente.
Que fojas 5 obra copia del Decreto N° 1256/19 por el que se le otorga licencia al Agente Berterame, mientras dure la designación en el Juzgado Civil y Comercial N° 5 de la ciudad de Concordia.
Que a fojas 6 obra nota de la Dirección de Recursos Humanos de esta Municipalidad, adjuntando el decreto de fs. 5 y manifestando que el agente Berterame presta servicios en este Municipio desde el 1/10/1991, como personal mensualizado, categoría N°23, dependiendo de la Secretaría de Coordinación de Gestión, Dirección de Seguridad Ciudadana, y que se encontraba actualmente en licencia, remitiendo a la Secretaría de Coordinación de Gestión a los fines que realice el Acto Administrativo correspondiente para su reincorporación.
Que a fojas 7 obra pase de la Dirección de Administración y Despacho de la Secretaria de Coordinación y Gestión, a la Dirección de Prevención y Seguridad, a sus efectos.
Por lo tanto, corresponde elaborar el acto administrativo respectivo.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por la Ley Provincial N° 10.027 - Régimen Municipal - modificada por la Ley Provincial N° 10.082; según T.O Decreto N° 4706/12 del Poder Ejecutivo Provincial.
 
Por ello,
 
EL PRESIDENTE. MUNICIPAL
DECRETA:
 
ARTICULO 1°.- Déjese sin efecto el Decreto N° 1.256/2019 de fecha 12/09/2019.
 
ARTICULO 2°.- Dispónese la reincorporación y ALTA a partir del 10/02/2020 del Agente mensualizado Gabriel Esteban Berterame, Legajo N° 1.999, DNI 20.765.944, en virtud de lo expresado en el considerando precedente.
 
ARTICULO 3°.- Remitir a la Dirección de Recursos Humanos a los fines de su toma de conocimiento, toma de razón y notificación.
 
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
 
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Vicepresidente Municipal
a/c Presidencia Municipal
OSCAR FERNANDO BARBOZA -----------
 
DECRETO N° 444/2.020
Concordia, 6 de abril de 2020
 
VISTO la Factura “C” N° 0002-00000014 de la firma ROMERO SILVIA MARIA por un importe total de PESOS SETENTA Y CINCO MIL ($75.000,00.-) y,
 
CONSIDERANDO:
Que la facturación mencionada en el Visto corresponde a la recolección de ramas y residuos en diferentes sectores de la ciudad en el mes de enero de 2020.
Que es indispensable la continuidad de este servicio debido a la generación en forma periódica de un volumen importante de basurales y micro basurales en la ciudad y la necesidad de erradicarlos ya que los mismos constituyen un foco infeccioso y contaminante para los vecinos de los sectores perjudicados.
Que la presente erogación corresponde encuadrarse en el Articulo 12°, Inciso d.1, conforme al Artículo 113° de la Ordenanza 34.698 y como excepción al Decreto N° 287/2020.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, Incisos ñ), q) y u) de la ley 10.027 y modificatorias - Régimen Municipal.
 
Por ello,
 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA
 
ARTICULO 1°.- Autorícese el procedimiento administrativo de las presentes actuaciones tendiente al pago de la Factura “C” N° 0002-00000014 de la firma ROMERO SILVIA MARIA, por la suma de PESOS SETENTA Y CINCO MIL ($75.000,00.-), correspondiente a la recolección de ramas y residuos en diferentes sectores de la ciudad y encuádrese en el Artículo 12°, Inciso d.1., conforme con lo dispuesto en el Artículo 113° de la Ordenanza N° 34.698, como excepción al Decreto N° 287/2020, en virtud de lo expuesto en el considerando precedente.
 
ARTICULO 2°.- Gírese a la Mesa de Entradas General para caratular las presentes actuaciones, posteriormente a la Dirección de Planificación y Presupuesto a sus efectos.
 
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Vicepresidente Municipal
a/c Presidencia Municipal
OSCAR FERNANDO BARBOZA
Secretario de Coordinación de Gestión
Cra. MONICA LILIANA LIFCHITZ
Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas
ENRIQUE ROBERTO AMADEO CRESTO
Secretario de Desarrollo Social
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Desarrollo Urbano
ALDO DAMIAN ALVAREZ
Secretario de Desarrollo Económico
Dr. MAURO JAVIER GARCIA ----------
 
DECRETO 445/2020
Concordia, 6 de abril de 2020

VISTO:
Las actuaciones obrantes en Expediente N° 1287887 donde se tramita el pago de la Factura Tipo “C” N° 0001-000000021 por un importe de PESOS VEINTISEIS MIL CON 00/100 ($ 26.000.00.-) de Cañete Rodrigo Agustín con domicilio en M. Bernard Norte N° 439 casa 23 de la Ciudad de Concordia y;
 
CONSIDERANDO:
Que dicha erogación corresponde a servicios administrativos prestados durante el mes de enero de 2020, en la oficina de la Coordinación de Relaciones Institucionales.
Que el presente compromiso de gasto fue autorizado en Resolución N° 1180/2020.
Que la Dirección de Planificación y Presupuesto ha tomado la intervención de su competencia.
Que la Contaduría Municipal realiza el informe de rigor.
Que la Secretaría de Economía y Hacienda han tomado la intervención de su competencia.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por la Ley Provincial N° 10.027 - Régimen Municipal - modificada por la Ley Provincial N° 10.082, según T.O. Decreto N° 4706/12 del Poder Ejecutivo Provincial.-
 
Por ello,
 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
 
ARTICULO 1°.- Apruebes el gasto y dispónese abonar la Factura tipo “C” N° 0001-00000021 por un importe de PESOS VEINTISEIS MIL CON 00/100 ($ 26.000.00.-) de Cañete Rodrigo Agustín con domicilio en M. Bernard Norte N° 439 casa 23; por servicios administrativos prestados durante el mes de Enero del año 2020, en la Coordinación de Relaciones Institucionales, según los expresado en el considerando precedente y cómo caso de excepción a lo dispuesto en los Decretos 573/19 y 287/20.
 
ARTICULO 2°.- Encuadrar el presento e gasto dentro de las excepciones previstas en el Artículo 12° inciso d.1 de la Ordenanza 34.698/11, debiendo imputarse el mismo a la siguiente partida:
0.1.90.01.01.02.21.05... $ 26.000,00 Coord. de Gestión. 
 
ARTICULO 3°.- Girar a Contaduría y Tesorería a sus efectos.
 
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Vicepresidente Municipal
a/c Presidencia Municipal
OSCAR FERNANDO BARBOZA
Secretario de Coordinación de Gestión
Cra. MONICA LILIANA LIFCHITZ
Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas
ENRIQUE ROBERTO AMADEO CRESTO
Secretario de Desarrollo Social
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Desarrollo Urbano
ALDO DAMIAN ALVAREZ
Secretario de Desarrollo Económico
Dr. MAURO JAVIER GARCIA ----------

DECRETO N° 446/2.020.
Concordia, 6 de abril de 2020
 
VISTO que mediante Decretos 086/20 y 087/20, se creó la estructura Orgánica de la Secretaria de Coordinación de Gestión y,
 
CONSIDERANDO:
Que por un error administrativo, se omitió la creación de la Unidad de Gestión Técnica que entenderá en el diseño de proyectos de trabajo con el objetivo de generar diversos programas para la Secretaria de Coordinación de Gestión.
Que esta Unidad es necesaria para la implementación de nuevos proyectos de trabajo.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por los Artículos 107° inciso u) de la Ley N° 10.027 - Régimen Municipal - modificada a través de la Ley 10.082, según 1.0. Decreto N° 4706/12 del Poder Ejecutivo Provincial.-
 
Por ello,
 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
 
ARTICULO 1°.- Crease la Unidad de Gestión Técnica, entenderá en el diseño de proyectos de trabajo con el objetivo de generar diversos programas para la Secretaria de Coordinación de Gestión. Tendrá rango de Dirección Político Nivel 1.Se relacionara directamente con la Secretaria de Coordinación de Gestión.
 
ARTICULO 2°.- Designase Titular de la Unidad de Gestión Técnica a la Agente Cevey Claudia Elizabeth D.N.I 22.660.403 Legajo N° 5629, para el cumplimiento y las funciones establecidas en el Art.1° del presente Decreto. A partir del 01/04/2.020.
 
ARTICULO 3°.- Que esta disposición se dicta como excepción al Decreto N° 572/19, 1633/19 y 287/20    
 
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
 
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Vicepresidente Municipal
a/c Presidencia Municipal
OSCAR FERNANDO BARBOZA
Secretario de Coordinación de Gestión
Cra. MONICA LILIANA LIFCHITZ
Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas
ENRIQUE ROBERTO AMADEO CRESTO
Secretario de Desarrollo Social
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Desarrollo Urbano
ALDO DAMIAN ALVAREZ
Secretario de Desarrollo Económico
Dr. MAURO JAVIER GARCIA ----------
 
DECRETO N° 448/2020
Concordia, 6 de abril de 2020
 
VISTO: La situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid - 19, y;
 
CONSIDERANDO:
Que la Organización Mundial de la Salud (OMS), en fecha 11 de marzo del 2020, declara el brote del
Covid-19 como pandemia global.
Que el gobierno nacional, declaró la emergencia pública en materia sanitaria, en el marco de las medidas a adoptar con relación al coronavirus COVID-19.
Que el Decreto 260/2020 amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida, en virtud de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19, por el plazo de UN (1) año.
Que con fecha 19 de marzo de 2020 el PODER EJECUTIVO NACIONAL  decretó,  mediante DNU N° 297/2020 el "aislamiento social preventivo y obligatorio" en el marco de la emergencia sanitaria declarada por la pandemia.
Que el artículo 6° del Decreto N° 297 del 20 de marzo de 2020 enumera dentro de las excepciones al cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y de la prohibición de circular, a las personas afectadas a las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia
Que el artículo 11° del Decreto 297/20 faculta a los titulares de las jurisdicciones y organismos comprendidos en el artículo 8, incisos a), b) y c) de la Ley N° 24.156, en el ejercicio de sus respectivas competencias, a dictar las normas reglamentarias que estimen necesarias para hacer cumplir el decreto.
Que la Ley N° 10.027, en el CAPITULO III "Competencia y Atribuciones de los Municipios", ARTICULO 11°, inc.c.3, dispone que los municipios tienen especial competencia para la adopción de las medidas y disposiciones tendientes a evitar las epidemias, disminuir sus estragos o investigar y remover las causas que las producen o favorecen su difusión.
Que el ARTICULO 2° del Decreto 297/2020 expresamente establece que durante la vigencia del "aislamiento social, preventivo y obligatorio", las personas deberán permanecer en sus residencias habituales o en la residencia en que se encuentren, no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, con el fin de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19 y la consiguiente afectación a la salud pública y los demás derechos subjetivos derivados, tales como la vida y la integridad física de las personas; con las excepciones previstas en el ARTICULO 6° de la misma norma.
Que por Resolución N° 48/20 el MINISTERIO DEL INTERIOR dispuso la unificación del certificado de circulación, implementando el "Certificado Único Habilitante para Circulación Emergencia COVID-19", para toda persona que encuadre en los supuestos   el ARTICULO 6° del Decreto N° 297/20 y en los artículo 1° y 2° de la Decisión Administrativa N° 429/20, así como en aquellas excepciones al "aislamiento social, preventivo y obligatorio" que en el futuro se establezcan.
Que la comuna, dentro de su competencia, debe contribuir al cumplimiento de las medidas adoptadas por el Estado Nacional en la lucha contra la pandemia del COVID-19 y en resguardo de la Salud de los Ciudadanos de Concordia.
Que estando vedada la circulación sin el "Certificado único Habilitante para Circulación Emergencia COVID-19", corresponde impedir el acceso al ejido de aquellos ciudadanos no residentes en la ciudad de Concordia.
Que mediante Ordenanza N° 37.079 se declaró la emergencia Sanitaria, Económica, Financiera, Fiscal y Administrativa en el Ámbito Municipal, facultando al Departamento Ejecutivo Municipal a adoptar las medidas necesarias para mitigar los efectos de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal Ley 10.027 y modificatorias - Régimen Municipal de Entre Ríos.
 
Por ello
 
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA
DECRETA:
 
ARTICULO 1°.-  PROHIBASE el ingreso al ejido de Concordia a toda persona no residente en la ciudad de Concordia que no cuente con el "Certificado único Habilitante para Circulación Emergencia COVID-19" (Resolución N° 48/20 el MINISTERIO DEL INTERIOR).
 
ARTICULO 2°.- Las personas afectadas a las actividades y servicios declarados esenciales en esta emergencia, que procuren ingresar al ejido de la Ciudad de Concordia deberán presentar el "Certificado único Habilitante para Circulación Emergencia COVID-19" (Resolución N° 48/20 el MINISTERIO DEL INTERIOR), limitándose al estricto cumplimiento de las actividades y servicios declarados en el mismo.
 
ARTICULO 3°.- COMUNICAR a los organismos de seguridad nacionales y provinciales a los efectos de que presten la colaboración necesaria para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1 ° del presente.-
 
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a las Secretarías de Coordinación de Gestión, de Hacienda y Finanzas Publicas, de Desarrollo Social, de Desarrollo Urbano, de Desarrollo Económico y de Salud y Deporte, y oportunamente archívese.-
 
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Vicepresidente Municipal
a/c Presidencia Municipal
OSCAR FERNANDO BARBOZA -----------
 
DECRETO N° 449/2020
Concordia, 13 de abril de 2.020.
 
VISTO:
Los Decretos N° 260/2.020 y su modificatorio N° 287/2.020, N° 297/2.020, 325/2.020, N° 335/2.020 del P.E.N., el Decreto N° 361 de declaración de emergencia sanitaria del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, Decretos del Departamento Ejecutivo Municipal N° 344/2.020, 348/2.020, N° 357/2.020 y 419/2.020
y;
 
CONSIDERANDO:
Que atento la situación dinámica, al avance y deterioro de la situación sanitaria, derivada de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, y la Prorroga en el plazo del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, hasta el día 26 de Abril de 2.020 inclusive, decretada por el P.E.N.-
Que en virtud de lo expresado, y a los fines de prevenir y dar cobertura a las demandas de los ciudadanos de Concordia, resulta conveniente, prorrogar el sistema de guardias pasivas, para todos los agentes que se desempeñen en servicios considerados "no esenciales", y continuar garantizando los servicios considerados esenciales, a cargo de las áreas municipales.-
Que todo el personal municipal, que se encuentre en guardia pasiva, podrá ser convocado a prestar servicio, en horario diurno y/o nocturno en caso de resultar conveniente o necesario por el Superior inmediato, encargado o jefe de área, Secretario y/o el Presidente Municipal.-
Que además, es decisión del Departamento Ejecutivo, suspender el sistema de Estacionamiento medido, hasta el plazo establecido en el presente.-
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones  conferidas al DJljartame.nto Ejecutivo Municipal por la Ley 10027, y su modificatoria Ley N° 10082 – Regímenes de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por  ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
 
ARTICULO 1°: Adherirse a la ampliación del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio establecido por el P.E.N, y en consecuencia, prorróguese hasta el día 26 de Abril de 2.020 inclusive, la vigencia de los Decretos N° 357/2.020 y 419/ 2.020 del D.E.M.-
 
ARTICULO 2°: Establézcase que el personal municipal, que se encuentre en guardia pasiva, podrá ser convocado a prestar servicio, en horario diurno y/o nocturno, en caso de resultar conveniente o de resultar necesario, por el Superior inmediato, encargado o jefe de área, Secretario que corresponda y/o el Presidente Municipal.-
 
ARTICULO 3°: Incorpórese como servicios esenciales, a los ya dispuestos anteriormente, en el ámbito de la Municipalidad de Concordia, a los siguientes:, " Dirección de Mantenimiento de Calles Pavimentadas y Ejecución de Obras Públicas, Dirección de Talleres y Depósitos, Dirección de Parques y Paseos, Dirección de Higiene Urbana, Dirección de Recolección de Residuos, Dirección de Electrotecnia y Comunicaciones, Dirección de Arquitectura, Coordinación Técnica y mantenimiento, Departamento Topografía y Coordinación de Mejoramiento Urbano y Servicios Públicos, Servicios de Limpieza, mantenimiento, pintado de cordones cuneta y desmalezado tercerizados y vehículos afectados a dichos servicios, Servicio de recolección de ramas, arboles y residuos verdes, por el plazo previsto en el presente decreto.-
 
ARTICULO 4°.-Extiéndase hasta el día 26 de Abril de 2.020, la vigencia del artículo 1° del Decreto N° 358/2.020, prorrogado por el Decreto N° 419/2.020, en lo referente al Estacionamiento Medido.-
 
ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y oportunamente archívese.
 
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Vicepresidente Municipal
a/c Presidencia Municipal
OSCAR FERNANDO BARBOZA
Secretario de Coordinación de Gestión
Cra. MONICA LILIANA LIFCHITZ
Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas
ENRIQUE ROBERTO AMADEO CRESTO
Secretario de Desarrollo Social
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Desarrollo Urbano
ALDO DAMIAN ALVAREZ
Secretario de Desarrollo Económico
Dr. MAURO JAVIER GARCIA
Secretario de Salud y Deportes.