This document is too long to translate automatically. The original Spanish text is shown below.
SUMARIO
Los siguientes Decretos conforman el presente Boletín Oficial Municipal:
Decretos: 1.740/2.018, 1.741/2.018, 1.742/2.018, 1.743/2.018, 1.744/2.018, 1.745/2.018, 1.746/2.018, 1.747/2.018, 1.748/2.018, 1.749/2.018, 1.750/2.018, 1.751/2.018, 1.752/2.018, 1.753/2.018, 1.754/2.018, 1.755/2.018, 1.756/2.018, 1.757/2.018, 1.759/2.018, 1.760/2.018, 1.761/2.018, 1.763/2.018, 1.764/2.018, 1.765/2.018, 1.766/2.018, 1.767/2.018, 1.768/2.018, 1.769/2.018, 1.770/2.018, 1.771/2.018, 1.772/2.018, 1.773/2.018, 1.774/2.018, 1.775/2.018, 1.776/2.018, 1.777/2.018, 1.778/2.018, 1.779/2.018, 1.780/2.018, 1.781/2.018 y 1.790/2.018.-
DECRETO N° 1.740/2.018.
Concordia, 21 de noviembre de 2018
VISTO la facturación presentada por la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud (Direcciones de Especialidades Médicas, Discapacidad y Bromatología), conforme acta de recepción adjunta, tendiente al pago de los servicios .prestados en dicha Jurisdicción por personal que reviste como monotributista, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL ($ 297.000,00.-) y,
CONSIDERANDO:
Que es indispensable la continuidad de estos servicios ya que caso contrario se resentiría la atención brindada desde dicha dirección a la Ciudad de Concordia.
Que el periodo facturado corresponde a NOVIEMBRE 2018.
Que es decisión de este Departamento ejecutivo dar curso favorable, al trámite indicado en el Visto.
Que en este marco corresponde encuadrar el presente gasto en el Artículo 12°, inciso d.1 de la Ordenanza N° 34.698.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, de la Ley N° 10.027 y modificatorias - Régimen Municipal.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Autorizar la continuidad de trámite de la facturación presentada por la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud (Direcciones de Especialidades Médica, Discapacidad y Bromatología), tendiente al pago de los servicios prestados en dicha Jurisdicción por el personal que reviste como monotributista, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL ($ 297.000,00.-), en virtud a los Considerandos precedentes.
ARTICULO 2°.- Encuádrese el gasto mencionado en el Articulo 12°, inciso d.1 de la Ordenanza N° 34.698.
ARTICULO 3°.- Exceptúese al presente de los Decretos 1100/2017, 191/2018 y 1248/2018.
ARTICULO 4°.- Gírese a Mesa de Entradas para caratular las presentes actuaciones, posteriormente remitir a la Dirección de Planificación y Presupuesto y a las demás áreas pertinentes a sus efectos.
ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno
MARCELO FABIAN SPINELLI
Secretario de Desarrollo Humano y Salud
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras Públicas
JORGE ANTONIO MENDIETA
Secretario de Servicios Públicos
LEANDRO MARCELO CRESTO
Secretario de Deportes
LUIS ENRIQUE SANTANA
Secretario de Comunicación y Desarrollo Cultural.
DECRETO N° 1.741/2.018
Concordia, 21 de noviembre de 2018
VISTO la facturación presentada por la Dirección de Atención Primaria de la Salud, conforme acta de recepcion adjunta, tendiente al pago de los servicios prestados en dicha Juridicción por personal que reviste como monotributista, por la suma total de PESOS QUINIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($ 522.850,00.-) y,
CONSIDERANDO:
Que es indispensable la continuidad de estos servicios ya que caso contrario se resentiría la atención brindada desde dicha dirección a la Ciudad de Concordia.
Que el periodo facturado corresponde a NOVIEMBRE 2018.
Que es decisión de esté Departamento ejecutivo dar curso favorable, al trámite indicado en el Visto.
Que en este marco corresponde encuadrar el presente gasto en el Artículo 12°, inciso d.1 de la Ordenanza N° 34.698.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, de la Ley N° 10.027 modificatorias - Régimen Municipal. -
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Autorizar la continuidad de trámite de la facturación presentada por la Dirección de Atención Primaria la Salud, tendiente al pago de los servicios prestados en dicha Jurisdicción por el personal que reviste como monotributista, por la suma total, de PESOS QUINIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($ 522.850,00.-), en virtud a los Considerandos precedentes.
ARTICULO 2°.- Encuádrese el gasto mencionado en el Articulo 12°, inciso d.1 de la Ordenanza N° 34.698.
ARTICULO 3°.- Exceptúese al presente de los Decretos N° 1100/2017, 191/2018 y 1248/2018.
ARTICULO 4°.- Gírese a Mesa de Entradas para caratular las presentes actuaciones, posteriormente remitir a la Dirección de Planificación y Presupuesto y a las demás áreas pertinentes a sus efectos.
ARTICULO 5°.- Comunique, publíquese, regístrese y archívese.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno
MARCELO FABIAN SPINELLI
Secretario de Desarrollo Humano y Salud
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras Públicas
JORGE ANTONIO MENDIETA
Secretario de Servicios Públicos
LEANDRO MARCELO CRESTO
Secretario de Deportes
LUIS ENRIQUE SANTANA
Secretario de Comunicación y Desarrollo Cultural.
DECRETO N° 1.742/2.018
Concordia, 21 de noviembre de 2.018
VISTO, la factura “C” N° 0001-00000001- de la firma, Sergio Javier Godoy, con domicilio en Los Claveles 3740, Benito Legerén, por un valor de PESOS SESENTA Y SEIS MIL ($ 66.000,00), y,
CONSDERANDO:
Que la mencionada factura corresponde a servicio de limpieza en el Barrio Urquiza.
Que la misma deberá encuadrarse en el Artículo 12° inciso “D” punto 2 de la Ordenanza N° 34.698/11, como excepción al Decreto N° 1.100/17, del DEM, prorrogado por el Decreto N° 191/18.
Que teniendo en cuenta el cumplimiento de efectivo de las tareas que este municipio debe cumplir y los servicios que debe brindar en distintas zonas de la ciudad, es necesario contar con los trabajos de ese proveedor para el normal desempeño de las tareas encomendadas en esta gestión de gobierno, no solo por las razones operativas sino por razones de seguridad, salubridad e higiene.
Que el servicio mencionado no se encuentran comprendidos en los servicios detallados en ninguna Licitación Pública o Privada vigente.
Que al no poder interrumpirse el servicio por las razones arriba mencionada, este Departamento Ejecutivo, aprueba la continuidad del presente trámite.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Articulo 107° de la Ley N° 10.027/11 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Dispongase dar continuidad de trámite de compra directa, a la Factura “C” N° 0001-00000001 de la firma, Sergio Javier Godoy, con domicilio en Los Claveles 3740, Benito Legerén, por un valor de PESOS SESENTA Y SEIS MIL ($ 66.000,00), según lo considerado precedentemente.
ARTICULO 2°.- Encuádrese el presente gasto en el artículo 12°, inciso d) punto 1 de la Ordenanza N° 34.698/11, como excepción al Decreto N° 1.100/17 del DEM, prorrogado por el Decreto N° 191/2018 de DEM, prorrogado por el 1248/2018.
ARTICULO 5°.- Gírese a Dirección de Presupuesto y Contaduría a sus efectos.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno
MARCELO FABIAN SPINELLI
Secretario de Desarrollo Humano y Salud
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras Públicas
JORGE ANTONIO MENDIETA
Secretario de Servicios Públicos
LEANDRO MARCELO CRESTO
Secretario de Deportes
LUIS ENRIQUE SANTANA
Secretario de Comunicación y Desarrollo Cultural.
DECRETO N° 1.743/2.018
Concordia, 21 de noviembre de 2.018
VISTO, la factura “C” N° 0001-00000002- de la firma, Sergio Javier Godoy, con domicilio en Los Claveles 3740, Benito Legerén, por un valor de PESOS SESENTA Y SEIS MIL ($ 66.000,00), y,
CONSDERANDO:
Que la mencionada factura corresponde a servicio de limpieza en el Barrio Urquiza.
Que la misma deberá encuadrarse en el Artículo 12° inciso “D” punto 2 de la Ordenanza N° 34.698/11, como excepción al Decreto N° 1.100/17, del DEM, prorrogado por el Decreto N° 191/18 del DEM, prorrogado por el 1248/18.
Que teniendo en cuenta el cumplimiento de efectivo de las tareas que este municipio debe cumplir y los servicios que debe brindar en distintas zonas de la ciudad, es necesario contar con los trabajos de ese proveedor para el normal desempeño de las tareas encomendadas en esta gestión de gobierno, no solo por las razones operativas sino por razones de seguridad, salubridad e higiene.
Que el servicio mencionado no se encuentran comprendidos en los servicios detallados en ninguna Licitación Pública o Privada vigente.
Que al no poder interrumpirse el servicio por las razones arriba mencionada, este Departamento Ejecutivo, aprueba la continuidad del presente trámite.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Articulo 107° de la Ley N° 10.027/11 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Dispongase dar continuidad de trámite de compra directa, a la Factura “C” N° 0001-00000002 de la firma, Sergio Javier Godoy, con domicilio en Los Claveles 3740, Benito Legerén, por un valor de PESOS SESENTA Y SEIS MIL ($ 66.000,00), según lo considerado precedentemente.
ARTICULO 2°.- Encuádrese el presente gasto en el artículo 12°, inciso d) punto 1 de la Ordenanza N° 34.698/11, como excepción al Decreto N° 1.100/17 del DEM, prorrogado por el Decreto N° 191/2018 del DEM, prorrogado por el 1248/2018.
ARTICULO 5°.- Gírese a Dirección de Presupuesto y Contaduría a sus efectos.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno
MARCELO FABIAN SPINELLI
Secretario de Desarrollo Humano y Salud
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras Públicas
JORGE ANTONIO MENDIETA
Secretario de Servicios Públicos
LEANDRO MARCELO CRESTO
Secretario de Deportes
LUIS ENRIQUE SANTANA
Secretario de Comunicación y Desarrollo Cultural.
DECRETO N° 1.744/2.018
Concordia, 21 de noviembre de 2.018
VISTO, la factura “C” N° 0001-00000002, del proveedor, SABOREDO RENZO GUSTAVO FEDERICO, por un valor de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($ 45.000,00), y,
CONSDERANDO:
Que la misma deberá encuadrarse en el Artículo 12° inciso “D” punto 2 de la Ordenanza N° 34.698/11, como excepción al Decreto N° 1.100/17, del DEM, prorrogado por el Decreto N° 191/18 del DEM, prorrogado por el 1248/18.
Que teniendo en cuenta el cumplimiento de efectivo de las tareas que este municipio debe cumplir y los servicios que debe brindar en distintas zonas de la ciudad, es necesario contar con los trabajos de ese proveedor para el normal desempeño de las tareas encomendadas en esta gestión de gobierno, no solo por las razones operativas sino por razones de seguridad, salubridad e higiene.
Que los servicios mencionados no se encuentran comprendidos en los servicios detallados en ninguna Licitación Pública o Privada vigente.
Que al no poder interrumpirse el servicio por las razones arriba mencionada, este Departamento Ejecutivo, aprueba la continuidad del presente trámite.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Articulo 107° de la Ley N° 10.027/11 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Dispongase dar continuidad de trámite de compra directa, a la Factura “C” N° 0001-00000002 del proveedor, SABOREDO RENZO GUSTAVO FEDERICO, por un valor de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($ 45.000,00), correspondiente a la limpieza del Centro Cívico de Concordia, según lo considerado precedentemente.
ARTICULO 2°.- Encuádrese el presente gasto en el artículo 12°, inciso d) punto 1 de la Ordenanza N° 34.698/11, como excepción al Decreto N° 1.100/17 del DEM, prorrogado por el Decreto N° 191/2018 del DEM, prorrogado por el 1248/2018.
ARTICULO 5°.- Gírese a Dirección de Presupuesto y Contaduría a sus efectos.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno
MARCELO FABIAN SPINELLI
Secretario de Desarrollo Humano y Salud
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras Públicas
JORGE ANTONIO MENDIETA
Secretario de Servicios Públicos
LEANDRO MARCELO CRESTO
Secretario de Deportes
LUIS ENRIQUE SANTANA
Secretario de Comunicación y Desarrollo Cultural.
DECRETO N° 1.745/2.018.
Concordia, 21 de noviembre de 2018
VISTO, las Facturas “C” N° 0001-00000005 del Proveedor, Villalba Adriana Verónica por un valor de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000.00.-), y;
CONSIDERANDO:
Que la misma deberá encuadrarse en el Artículo 12° inciso “D” punto 1 de la Ordenanza N° 34.698/11.
Que teniendo en cuenta el cumplimiento de efectivo de las tareas que este municipio debe cumplir y los servicios que debe brindar, es necesario contar con el servicio para la limpieza del Centro Cívico de Concordia de este proveedor para el normal desempeño de las tareas encomendadas en esta gestión de gobierno, no solo por razones operativas sino por razones de seguridad, salubridad e higiene.
Que los servicios mencionados no se encuentran comprendidos en los servicios detallados en ninguna Licitación Pública o Privada vigente.
Que al no poder interrumpirse el servicio por la razones arriba mencionada, este Departamento Ejecutivo, aprueba la continuidad del presente tramite.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107° de la Ley Provincial N ° 10.027/11 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello.
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETO:
ARTICULO 1°.- Dispóngase dar continuidad de trámite de compra directa, a Facturas “C” N° 0001-00000005 del Proveedor Villalba Adriana Verónica por un valor de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($ 45.000,00.-), correspondiente a la limpieza del Centro Cívico de Concordia, según los considerandos precedentes.
ARTICULO 2°.- Encuádrese la misma en el Artículo 12 inciso “D” punto 1 de la Ordenanza 34.698/11.
ARTICULO 3°.- Gírese a la Dirección de Presupuesto y Contaduría a sus efectos.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno
MARCELO FABIAN SPINELLI
Secretario de Desarrollo Humano y Salud
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras Públicas
JORGE ANTONIO MENDIETA
Secretario de Servicios Públicos
LEANDRO MARCELO CRESTO
Secretario de Deportes
LUIS ENRIQUE SANTANA
Secretario de Comunicación y Desarrollo Cultural.
DECRETO N° 1.746/2.018
Concordia, 21 de noviembre de 2018
VISTO que por las actuaciones en el Expediente N° 1265756 y,
CONSIDERANDO:
Que la contaduría Municipal mediante informe obrante a fojas 12 punto 3 realizado observaciones a irregularidades en el Decreto N° 1.543/18, por el cual se da la continuidad, a las actuaciones obrantes en el presente expediente.
Que es indispensable la continuidad de estos servicios ya que caso contrario se resentirá la normal prestación del servicio.
Que a fojas N° 3 obra factura tipo “B” N° 0106-00001096 correspondiente a Editorial AMFIN SOCIEDAD ANONIMA, por servicios de Publicidad Institucional en pagina web www.Ambito.com durante el mes de Septiembre del 2018, por la suma de Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000).
Que la Dirección de Rentas realizo el informe.
Que la Dirección de Planificación y Presupuesto efectuó la imputación preventiva.
Que la Secretaria de Hacienda aprobó dicha erogación.
Que la Contaduría realizo el informe correspondiente.
Que los comprobantes rendidos, corresponden a servicios efectivamente prestados, por lo que no existen perjuicio patrimonial al erario Municipal, generándose en contrapartida, la pertinente obligación de pago.
Que sin perjuicio de lo observado por la Contaduría Municipal es decisión de este Departamento Ejecutivo, reconocer y aprobar el gasto.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 107° incisos ñ), q), y u) de la Ley N° 10.027- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Dejar sin efecto el Artículo 1° del Decreto N° 1.5443/2.018 el que quedara redactado de la siguiente manera:
“Articulo 1°.- Autorizar la continuidad del trámite de facturación Tipo “B” N° 0106-00001096 correspondiente a Editorial AMFIN SOCIEDAD ANONIMA por la suma de Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000). Exceptúese de la presente disposición de los Decretos N° 1.100/2.017, N°191/2.018 y N° 1.248/2.018”.
ARTICULO 2°.- Disponer Aprobar el gasto y abonar la suma total de: Pesos Cincuenta Mil ($50.000,00.-) a EDITORIAL AMFIN SOCIEDAD ANONIMA por servicios de publicidad Institucional en la página web www.Ambito.com durante el mes de Septiembre de 2018.
ARTICULO 3°.- imputar el gasto aprobado en el Artículo 2° en la partida 0.1.20.01.01.02.21.06 Comunicación $50.000,00.
ARTICULO 4°.- Girar á Contaduría y a Tesorería a sus efectos.
ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
LUIS ENRIQUE SANTANA
Secretario de Comunicación y Desarrollo Cultural.
DECRETO N° 1.747/2.018
Concordia, 21 de noviembre de 2018
VISTO las tramitaciones obrantes en el expediente N° 252/U/2018 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el expediente mencionado en el Visto, el Coordinador General de la Unidad de Desarrollo Ambiental y Administración del Parque Abasto, Tec. MARTIN DARIO ARMANAZAQUI, solicita reintegro por la suma total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CATORCE CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($35.914,78.-) correspondiente a erogaciones efectuadas con fondos propios.
Que la Dirección de Presupuesto y la Secretaria de Economía y Hacienda toman la intervención de su competencia.
Que obra informe de la Contaduría Municipal.
Que los precios facturados corresponden a los existentes en plaza.
Que obra informe de la U.D.A.A.P.A.
Que corresponde encuadrar la presente erogación en el Articulo 12°, Inciso d.1, conforme lo dispuesto en el Articulo 113° de la Ordenanza N° 34.698 y como caso de excepción al Decreto N° 29.708.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, Incisos ñ) y u) de la Ley N° 10.027 y modificatorias- Régimen Municipal.
Por ello
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Dispónese la Continuidad administrativa de las actuaciones obrantes en el Expediente N° 252/U/2018, conforme lo dispuesto en el Articulo 113° de la Ordenanza N° 34.698.
ARTICULO 2°.- Reconócese y apruébese la presente rendición de gastos por la suma total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CATORCE CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($35.914,78.-) y reintégrese dicho importe al Coordinador General de la Unidad de Desarrollo Ambiental y Administración del Parque Abasto, Tec. MARTIN DARIO ARMANAZQUI, encuadrándose el gasto en el Articulo 12°, Inciso d.1 de la Ordenanza N° 34.698, y como caso de excepción al Decreto N° 29.708/1.997 Y Decreto N° 1248/2.018, en virtud a los Considerando precedentes.
ARTÍCULO 3°.- Impútese el gasto mencionado en el Artículo 2° a las siguientes partidas del presupuesto de gastos vigente:
$ 276,00.- 0.1.90.01.01.02.20.05 DESARROLLO AMBIENTAL
$ 18.450,53.- 0.1.90.01.01.02.20.11 DESARROLLO AMBIENTAL
$ 15.518,25.- 0.1.90.01.01.02.21.05 DESARROLLO AMBIENTAL
$ 1.670,00.- 0.1.90.01.01.02.21.10 DESARROLLO AMBIENTAL
ARTICULO 4°.- Gírese a Contaduría y Tesorería a sus efectos.
ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno
MARCELO FABIAN SPINELLI
Secretario de Desarrollo Humano y Salud
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras Públicas
JORGE ANTONIO MENDIETA
Secretario de Servicios Públicos
LEANDRO MARCELO CRESTO
Secretario de Deportes
LUIS ENRIQUE SANTANA
Secretario de Comunicación y Desarrollo Cultural.
DECRETO N° 1.748/2.018.
Concordia, 21 de noviembre de 2018
VISTO el informe técnico confeccionado por la Dirección de Obra de la Obra “40 Viviendas Etapa I B° Villa Cresto Norte II” - Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios Municipio de Concordia OBRA POR ADMINISTRACIÓN ACU N° 2082/14, según Convenio Particular firmado el 03 de Diciembre de 2014 entre la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, el Instituto Autárquico de Planificación y Vivienda de la Provincia de Entre Ríos y, la Municipalidad de Concordia, y;
CONSIDERANDO:
Que el plazo de obra del ACU 2082/14 fue ampliado mediante Decreto N° 088/2018 en DOCE (12) meses, venciendo el día 31 de Octubre de 2018 y vuelto a ampliar en DOCE (12) meses según Decreto N° 1653/2018, venciendo el día 31 de Octubre de 2019.-
Que el contrato de obra rectificado por DECRETO N° 1.230/16, se encuentra dentro del ACU citado anteriormente.-
Que la obra de dicho contrato se inicio el 25 de Noviembre de 2016 por un plazo original de obra de quince (15) meses, venciendo el mismo el 28/02/2018.-
Que se amplió en ocho (08) meses, según Decreto N° 251/2018, venciendo el mismo el 01 de Noviembre de 2018.-
Que si bien la obra referenciada a la fecha de vencimiento del plazo presenta un avance acorde al flujo de desembolsos destinados a la obra y, no obstante ello razones de variada índole como las importantes precipitaciones caídas en la ciudad en el último periodo, retraso en el pago de los porcentuales correspondientes a Nación, hacen que la misma presente un retraso de ejecución respecto al programa de obra-
Que ha tomado intervención el Instituto de Viviendas y Tierras Autárquico Municipal en carácter de Dirección de Obra elaborando informe técnico pertinente en el cual se aconseja ampliar los plazos de obra en DOCE (12) meses.-
Que dicho plazo comenzaría a correr desde el 01 de Noviembre de 2.018.-
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, incisos ñ), q) y u), de la Ley N° 10.027 y su modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.-
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Amplíese en DOCE (12) meses, los plazos de ejecución de obra, del contrato suscripto entre la Municipalidad de Concordia y la COOP. LA ESPERANZA DEL B° CENTANARIO - CUIT N° 30-70900059-0, correspondiente a la Obra “40 Viviendas Etapa I B° Villa Cresto Norte II- ACU N° 2082/14”.-
ARTICULO 2°.- El plazo previsto en el Artículo 1° comenzará a regir/a partir del día 01 de Noviembre de 2018.-
ARTICULO 3°.- Notifíquese a través del Instituto de Viviendas y Tierras Autárquico Municipal, a las empresas contratistas.-
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese copia a la Secretaria Gobierno, Dirección de Compras y Suministros y Contaduría Municipal.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras Públicas
Arq. MARINA A PEÑALOZA
Presidente Inst. Vivienda y Tierra Aut. Municipal.
DECRETO N° 1.749/2.018
Concordia, 21 de noviembre de 2018
VISTO el informe técnico confeccionado por la Dirección de Obra de la Obra “40 Viviendas Etapa I B° Villa Cresto Norte II” - Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios Municipio de Concordia OBRA POR ADMINISTRACIÓN ACU N° 2082/14, según Convenio Particular firmado el 03 de Diciembre de 2014 entre la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, el Instituto Autárquico de Planificación y Vivienda de la Provincia de Entre Ríos y, la Municipalidad de Concordia, y;
CONSIDERANDO:
Que el plazo de obra del ACU 2082/14 fue ampliado mediante Decreto N° 088/2018 en DOCE (12) meses, venciendo el día 31 de Octubre de 2018 y vuelto a ampliar en DOCE (12) meses según Decreto N° 1653/2018, venciendo el día 31 de Octubre de 2019.-
Que el contrato de obra rectificado por DECRETO N° 1.010/17, se encuentra dentro del ACU citado anteriormente.-
Que la obra de dicho contrato se inicio el 10 de Octubre de 2017 por un plazo original de obra de cuatro (4) meses, venciendo el mismo el 10/02/2018.-
Que se amplió en nueve (09) meses, según Decreto N° 255/2018, venciendo el mismo el 12 de Noviembre de 2018.-
Que si bien la obra referenciada a la fecha de vencimiento del plazo presenta un avance acorde al flujo de desembolsos destinados a la obra y, no obstante ello razones de variada índole como las importantes precipitaciones caldas en la ciudad en el último periodo, retraso en el pago de los porcentuales correspondientes a Nación, hacen que la misma presente un retraso de ejecución respecto al programa de obra.-
Que ha tomado intervención el Instituto de Viviendas y Tierras Autárquico Municipal en carácter de Dirección de Obra elaborando informe técnico pertinente en el cual se aconseja ampliar los plazos de obra en DOCE (12) meses.-
Que dicho plazo comenzaría a correr desde el 13 de Noviembre de 2.018.-
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, incisos ñ), q) y u), de la Ley N° 10.027 y su modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.-
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Amplíese en DOCE (12) meses, los plazos de ejecución de obra, del contrato suscripto entre la Municipalidad de Concordia y la empresa CARLOS ALBERTO RUSSO - CUIT N° 20-23433250-4, correspondientes a la Obra “40 Viviendas Etapa I B° Villa Cresto Norte II - ACU N° 2082/14”.-
ARTICULO 2°.- El plazo previsto en el Artículo 1° comenzará a regir a partir del día 13 de Noviembre de 2018.-
ARTICULO 3°.- Notifíquese a través del Instituto de Viviendas y Tierras Autárquico Municipal, a las empresas contratistas.-
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese copia a Dirección de Compras y Suministros y Contaduría Municipal.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras Públicas
Arq. MARINA A PEÑALOZA
Presidente Inst. Vivienda y Tierra Aut. Municipal.
DECRETO N° 1.750/2.018.
Concordia, 21 de noviembre de 2018
VISTO el informe técnico confeccionado por la Dirección de Obra de la Obra “40 Viviendas Etapa I B° Villa Cresto Norte II” - Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios Municipio de Concordia OBRA POR ADMINISTRACION ACU N° 2082/14, según Convenio Particular firmado el 03 de Diciembre de 2014 entre la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, el Instituto Autárquico de Planificación y Vivienda de la Provincia de Entre Ríos y, la Municipalidad de Concordia, y;
CONSIDERANDO:
Que el plazo de obra del ACU 2082/14 fue ampliado mediante Decreto N° 088/2018 en DOCE (12) meses, venciendo el día 31 de Octubre de 2018 y vuelto a ampliar en DOCE (12) meses según Decreto N° 1653/2018, venciendo el día 31 de Octubre de 2019.-
Que los contratos de obra rectificados por los DECRETOS N° 684/15 y 685/15, se encuentran dentro del ACU citado anteriormente.
Que la obra de dichos contratos se inicio el 22 de Junio de 2015 por un plazo original de obra de cuatrocientos cincuenta (450) días a partir de la fecha de la firma del Acta de Inicio de obra, venciendo el mismo el 14/09/2016.
El plazo de obra fue ampliado en primera instancia en trescientos (300) días según Decretos N° 1170/2016 y 1171/2016, plazo que venció el 10/07/2017.
Que el plazo se amplió en segunda instancia en ciento trece (113) días según Decreto N° 765/2017, plazo que venció el 31/10/2017.
Que el plazo se amplió en tercera instancia en doce (12) meses según Decreto N° 280/2018, plazo que venció el 01/11/2018.
Que si bien la obra referenciada a la fecha de vencimiento del plazo presenta un avance acorde al flujo de desembolsos destinados a la obra y, no obstante ello razones de variada índole como las importantes precipitaciones caídas en la ciudad en el último periodo, retraso en el pago de los porcentuales correspondientes a Nación, hacen que la misma presente un retraso de ejecución respecto al programa de obra.-
Que ha tomado intervención el Instituto de Viviendas y Tierras Autárquico Municipal en carácter de Dirección de Obra elaborando informe técnico pertinente en el cual se aconseja ampliar los plazos de obra en DOCE (12) meses.-
Que dicho plazo comenzaría a correr desde el 02 de Noviembre de 2.018.-
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, incisos ñ), q) y u), de la Ley N° 10.027 y su modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.-
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Amplíese en DOCE (12) meses, los plazos de ejecución de obra, de los contratos suscriptos entre la Municipalidad de Concordia y las siguientes empresas, correspondientes a la Obra “40 Viviendas Etapa I B° Villa Cresto Norte II - ACU N° 2082/14”:
COOPERATIVA CORNER SAN MIGUEL II Ltda., de GONZALEZ José María CUIT N° 30- 70899847-4.
GL2 CONSTRUCCIONES S.A. CUIT N° 30-71152206-5.
COOPERATIVA LA ESPERANZA DEL BARRIO CENTENARIO de ROMERO Claudia CUIT N° 30-70900059-0.
COOPERATIVA SEIS DE ABRIL Ltda., de MENENTIEL Jorge CUIT N° 30-70899994-2.
SOLIS ROCIO ELIZABETH CUIT N° 27-33811027-3.
SOLIS ANTONIA DAIANA CUIT N° 27-37702514-3.
ARTICULO 2°.- El plazo previsto en el Artículo 1° comenzará a regir a partir del día 02 de Noviembre de 2018.-
ARTICULO 3°.- Notifíquese a través del Instituto de Viviendas y Tierras Autárquico Municipal, a las empresas contratistas.-
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese copia a la Secretaría de Gobierno, Dirección de Compras y Suministros y Contaduría Municipal.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras Públicas
Arq. MARINA A PEÑALOZA
Presidente Inst. Vivienda y Tierra Aut. Municipal
DECRETO N° 1.751/2.018
Concordia, 21 de noviembre de 2018
VISTO el informe técnico confeccionado por la Dirección de Obra de la Obra “40 Viviendas Etapa I B° Villa Cresto Norte II” - Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios Municipio de Concordia OBRA POR ADMINISTRACIÓN ACU N° 2082/14, según Convenio Particular firmado el 03 de Diciembre de 2014 entre la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, el Instituto Autárquico de Planificación y Vivienda de la Provincia de Entre Ríos y, la Municipalidad de Concordia, y;
CONSIDERANDO:
Que la obra se inició el 04 de Mayo de 2015 por un plazo original de obra de 20 meses, venciendo el mismo el 31/12/2016, ampliado según Decreto N° 088/2018 en DOCE (12) meses, venciendo el día 31 de Octubre de 2018 y vuelto a ampliar en DOCE (12) meses según Decreto N°1653/2018, venciendo el día 31 de octubre de 2019.-
Que el contrato de obra rectificado por DECRETO N° 1.355/16 se encuentra dentro del ACU citado anteriormente.-
Que la obra se inicio el 29 de Diciembre de 2016 por un plazo de obra de QUINCE (15) meses, venciendo el mismo el 29/03/2018.-
Que se amplió en SIETE (7) meses, según DECRETO N° 249/2018, venciendo el mismo el 30/10/2018.-
Que si bien la obra referenciada a la fecha de vencimiento del plazo presenta un avance acorde al flujo de desembolsos destinados a la obra y, no obstante ello razones de variada índole como las importantes precipitaciones caídas en la ciudad en el último periodo, retraso en el pago de los porcentuales correspondientes a Nación, hacen que la misma presente un retraso de ejecución respecto al programa de obra.-
Que ha tomado intervención el Instituto de Viviendas y Tierras Autárquico Municipal en carácter de Dirección de Obra elaborando informe técnico pertinente en el cual se aconseja ampliar los plazos de obra en doce (12) meses.-
Que dicho plazo comenzaría a correr desde el 31 de Octubre de 2.018.-
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, incisos ñ), q) y u), de la Ley N° 10.027 y su modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.-
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Amplíese en DOCE (12) meses, los plazos de ejecución de obra, del contrato suscripto entre la Municipalidad de Concordia y la COOP. SEIS DE ABRIL Ltda. - CUIT N° 30-70899994-2, correspondiente a la Obra “40 Viviendas Etapa I B° Villa Cresto Norte II - ACU N° 2082/14”, por las razones invocadas en los Considerandos precedentes.-
ARTÍCULO 2°.- El plazo previsto en el Artículo 1° comenzará a regir a partir del día 31 de Octubre de 2018.-
ARTICULO 3°.- Notifíquese a través del Instituto de Viviendas y Tierras Autárquico Municipal, a la empresa contratista-
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese copia a la Secretaria de Gobierno, Dirección de Compras y Suministros y Contaduría Municipal.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras Públicas
Arq. MARINA A PEÑALOZA
Presidente Inst. Vivienda y Tierra Aut. Municipal.
DECRETO N° 1.572/2.018
Concordia, 21 de noviembre de 2018
VISTO, la factura tipo “B” N° 0004-00000606, de la firma VALLEJOS LUCIO EDUARDO, con domicilio en Feliciano y Las Heras N° 1073 de nuestra ciudad, obrante en el Expediente N° 1262149 y,
CONSIDERANDO:
Que la misma corresponde a Construcción de Plateas de Hormigón Barrio Esperanza.
Que obra factura por un importe total de PESOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 40.500,00).
Que la Dirección de Planificación y Presupuesto toma intervención.
Que, obra autorización del gasto por parte de la Secretaría de Economía y Hacienda.
Que obra informe de la Dirección de Contaduría.
Que mediante Decreto N° 1120/18 de fecha 09/08/2018, en el 2° Considerando por error se expresó: “...es necesario contar con los equipos...//... por razones operativas sino por razones de seguridad que enfrenta nuestra ciudad.”
El que quedará redactado de la siguiente manera:
Que teniendo en cuenta el cumplimiento efectivo de las tareas que este municipio debe cumplir y los servicios que debe brindar en distintas zonas de la ciudad es necesario contar con el personal para el normal desempeño de las tareas encomendadas, por razones operativas.
Que este Departamento Ejecutivo Municipal considera atinado rectificar el 2° Considerando del Decreto N° 1120/18 de fecha 09/08/2018, y mantener firme el contenido restante del mismo.
Que no obstante las observaciones efectuadas por la Contaduría Municipal, es decisión de este Departamento Ejecutivo, aprobar el gasto y disponer el pago al proveedor atento a lo facturado de conformidad.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, incisos ñ), q) y u), de la Ley 10.027 y su modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Rectifíquese el 2° Considerando del Decreto N° 1120/18 de fecha 09/08/2018, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“... Que teniendo en cuenta el cumplimiento efectivo de las tareas que este municipio debe cumplir y los servicios que bebe brindar en distintas zonas de la ciudad es necesario contar con el personal para el normal desempeño de las tareas encomendadas, por razones operativas.
ARTICULO 2°.- Manténgase firme el contenido restante, del Decreto N° 1120/18 de fecha 09/08/2018.
ARTICULO 3°.- Apruébese el presente gasto y disponer el pago de la suma total de PESOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 40.500,00), de la Factura tipo “B” N° 0004- 00000606, correspondiente a Construcción de Plateas de Hormigón Barrio Esperanza, y declarar de legítimo abono a la firma VALLEJOS LUCIO EDUARDO, con domicilio en Feliciano y Las Heras N° 1073 de nuestra ciudad, y en virtud de lo considerado precedentemente.
ARTICULO 4°.- lmpútese el gasto aprobado en la Partida Presupuestaria: N° 0.7.90.02.05.08.61.01 O.P. $ 40.500,00
ARTICULO 5°.- Dispónese que en caso que el proveedor al momento del pago mantenga deuda Tasa Comercial, se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 115° de la Ordenanza N° 34.698.
ARTICULO 6°.- Gírese a la Contaduría y a la Tesorería a sus efectos.
ARTICULO 7°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y oportunamente, archívese.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno
MARCELO FABIAN SPINELLI
Secretario de Desarrollo Humano y Salud
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras Públicas
JORGE ANTONIO MENDIETA
Secretario de Servicios Públicos
LEANDRO MARCELO CRESTO
Secretario de Deportes
LUIS ENRIQUE SANTANA
Secretario de Comunicación y Desarrollo Cultural.
DECRETO N° 1.753/2.018.
Concordia, 22 de noviembre de 2018
VISTO que se debe ausentar en horas de la mañana de la ciudad, el Señor Presidente Municipal, Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO, por temas relacionados con la Administración Municipal y,
CONSIDERANDO:
Que se estima pertinente poner a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, al Señor Secretario de Servicios Públicos, M.M.O. JORGE ANTONIO MENDIETA.
Que la atención de la Secretaría de Servicios Públicos se encomienda al Señor Sub- Secretario de Servicios Públicos, Dn. OSCAR ALBERTO SANTANA, sin perjuicios de sus funciones específicas.
Que refrendará el presente Decreto, la Secretaría de Economía y Hacienda, Cra. MÓNICA LIFSCHITZ, a cargo de la Secretaría de Gobierno.
Que en consecuencia corresponde proceder a dictar la presente disposición.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal, por el Artículo 107° de la ley 10.027, modificada a través de la ley N° 10.082-ley Orgánica de los Municipios de Entre Ríos, según T.O. Decreto N° 4706/12 del Poder Ejecutivo Provincial.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Poner a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, al Secretario de Servicios Públicos, M.M.O. JORGE ANTONIO MENDIETA, a partir del día de la fecha y en horas de la mañana.
ARTICULO 2°.- Poner a cargo de la Secretaria de Servicios Públicos, al Señor Sub- Secretario de Servicios Públicos, Dn. OSCAR ALBERTO SANTANA, sin perjuicios de sus funciones específicas.
ARTICULO 3°.- Refrendará el presente Decreto, la Secretaría de Economía y Hacienda, Cra. MÓNICA LIFSCHITZ, a cargo de la Secretaría de Gobierno.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno
JORGE ANTONIO MENDIETA
Secretario de Servicios Públicos.
DECRETO N° 1.754/2.018.
Concordia, 22 de noviembre de 2018
VISTO que continua ausente de la ciudad, el Señor Presidente Municipal, Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO, por temas relacionados con la Administración Municipal y,
CONSIDERANDO:
Que se encontraba a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, el Señor Secretario de Servicios Públicos, M.M.O. JORGE ANTONIO MENDIETA.
Que se estima pertinente reintegrar y poner a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, al Señor Secretario de Gobierno, Dn. ALFREDO DANIEL FRANCOLINI.
Que refrendará el presente Decreto, la Secretaría de Economía y Hacienda, Cra. MONICA LIFSCHITZ, sin perjuicio de sus funciones específicas.
Que en consecuencia corresponde proceder a dictar la presente disposición.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal, por el Artículo 107° de la ley 10.027, modificada a través de la ley N° 10.082-ley Orgánica de los Municipios de Entre Ríos, según TO. Decreto N° 4706/12 del Poder Ejecutivo Provincial.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Reintegrase a sus funciones y ponese a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, al Señor Secretario Gobierno, Dn. ALFREDO DANIEL FRANCOLINI, a partir del día de la fecha y en horas de la mañana.
ARTICULO 2°.- Reintegrase a sus funciones y cargo al Señor Secretario de Servicios Públicos, M.M.O. JORGE ANTONIO MENDIETA y al Señor Sub- Secretario de Servicios Públicos, Dn. OSCAR ALBERTO SANTANA.
ARTICULO 3°.- Refrendará el presente Decreto, la Secretaría de Economía y Hacienda, Cra. MONICA LIFSCHITZ, a cargo de la Secretaria de Gobierno, sin perjuicio de sus funciones específicas.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
JORGE ANTONIO MENDIETA
Secretario de Servicios Públicos
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno.
DECRETO N° 1.755/2.018
Concordia, 23 de noviembre de 2018
VISTO la necesidad de contar con personal idóneo en la Presidencia Honorable Concejo Deliberante y,
CONSIDERANDO:
Que en ese sentido se hace necesario desafectar de la Dirección de Asuntos Jurídicos dependiente de la Secretaria de Gobierno a la Agente Municipal, Señora, Escalante Balbuena Jessica P, Documento Nacional de Identidad N° 19.046.329, Legajo N° 6.247 y afectarlo al Área Legal y Técnica dependiente de la Presidencia Honorable Concejo Deliberante, para el desarrollo de tareas y funciones inherentes al área.
Que la Secretaria de Gobierno, ha prestado la conformidad para el traslado interesado.
Que conforme a lo expresado y en virtud de la necesidad de la readecuación del recurso humano y contar con personal idóneo en el, se estima pertinente dictar la presente disposición.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, incisos b), h), ñ), q) y u) de la Ley N° 10.027, modificada a través de la Ley N° 10.082 - Régimen de las Municipalidades de la Provincia de Entre Ríos.-
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Desafectar de la Dirección de Asuntos Jurídicos dependiente de la Secretaria de Gobierno a la Agente Municipal, Señora, Escalante Balbuena Jessica P, Documento Nacional de Identidad N° 19.046.329, Legajo N° 6.247 y afectarla al Área Legal y Técnica dependiente de la Presidencia Honorable Concejo Deliberante, a partir del dictado del presente Decreto.-
ARTICULO 2°.- Establecer que los gastos de transferencia del citado agente se imputarán en la partida 0.1.90.01.01.01- H.C.D.
ARTICULO 3°.- Remítase a la Dirección de Recursos Humanos, a los fines de su conocimiento, toma de razón y notificación, cumplimentado, dar conocimiento a la Secretaria de Gobierno, Departamento Liquidaciones dependiente de la Secretaría de Economía y Hacienda a los fines de su liquidación y oportunamente archivar como antecedente en el legajo personal del Agente Municipal, Señora, Escalante Balbuena Jessica P. Documento Nacional de Identidad N° 19.046.329, Legajo N° 6.247.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda
a/c Secretaria de Gobierno.
DECRETO N° 1.756/2.018
Concordia 23 de noviembre de 2.018
VISTO lo establecido en el Título XX, Capítulo I, Artículo N° 75° de la Ordenanza N° 36372/17 y,
CONSIDERANDO:
Que en el Capítulo VII, Art 30, Ord. 34958 (Modificada por Ordenanza 36.451), de las Tarifas: se establece lo siguiente. “... De la tarifa: se fija como tarifa el valor de la ficha cuyo monto será igual al último valor de la misma, más el promedio del incremento entre el índice de precios al Consumidor (1. P.C.) Cobertura Nacional del Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC) Nivel General y el aumento del combustible. Ambos se calcularán de la siguiente manera.
- Aumento del índice de precios al Consumidor, cobertura nacional, nivel general disponible de la página Web del INDEC que se determina tomando el valor correspondiente fin de cada período (Octubre y Abril).
- Incremento de la nafta súper de menor valor, de tres expendedoras de combustible, inicio y finalización de cada período. Las actualizaciones se realizaran de manera semestral, a partir del 1 de diciembre y del 1 de junio de cada año.
Que se procede a actualizar el valor establecido oportunamente, en virtud de la variación del precio de combustible nafta súper y del aumento del índice de precios al Consumidor, desde el mes de Abril de 2018 a Octubre 2018, con aplicación a partir del día 1° de Diciembre de 2018.
Que la Secretaría de Economía y Hacienda y la Dirección de Rentas, han tomado intervención de su competencia.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Articulo 107°) de la Ley Provincial N° 10.027 y su modificatoria Ley N° 10.082- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos. Según T.O. Decreto N° 4706/12 del Poder Ejecutivo Provincial.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Establécese fijar en la suma de Pesos Dos con Trescientos Cuarenta y Un Milésimas ($2,341.) a cada valor de la ficha correspondiente a la tarifa por la bajada de bandera, trayecto recorrido, de importe que corresponde abonar a los Radio Móviles por el derecho de base y por día a las Estaciones Centrales a las que pertenezcan, dejándose establecidos que serán de aplicación de acuerdo a lo previsto y establecido en el Artículo 30 de la Ordenanza N° 34.958/12, modificado por Ord. N° 36.451/18.
ARTICULO 2°.- Dispónese establecer el valor indicado en el Artículo 1° del presente Decreto, en los valores abonar en concepto de sellados, previstos en el Título XIII, de las Actuaciones Administrativas, Capítulo 1, Actuaciones Administrativas, Artículo 580 inciso b) de la Ordenanza Tributaria 2017, N° 36372/17, a saber en lo referido al servicio público previsto en la Ordenanza N° 34.958 y de acuerdo a lo establecido en el Artículo 27° inciso a) de la Ordenanza Tributaria.
ARTICULO 3°.- Lo dispuesto en los Artículos 1° y 2° del presente Decreto, tiene vigencia, a partir del 1° de Diciembre de 2018.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda
a/c Secretaria de Gobierno.
DECRETO N° 1.757/2.018
Concordia, 23 de noviembre de 2018
VISTO el contenido del Expediente Interno N° 160 Letra “U”/2018 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto N° 996/2018 de fecha 24 de Julio 2018, obrante a fojas 23 y 23 vuelta, Decreto N° 1.203/2018 de fecha 24 de Agosto de 2018, obrante a fojas 76, 76 vuelta y 77, y Decreto N° 1.513/2018, de fecha 17 de Octubre de 2018, obrante a fs. 118 y 118 vuelta, se aprueba la documentación para el 2° llamado a Licitación Pública N° 57/18 para la “PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE CUATRO PERFORACIONES Y PROVISION DE ELECTROBOMBAS DE CAPTACION DE AGUA POTABLE - COLONIA ROCA, B° AGUA PATITO, Y CALLE CORDOBA y FELICIANO”.
Que mediante Decreto N° 1.203/2018, se aprueba la documentación y se adjudica la presente Licitación a la firma PATRICIA O' CONNOR.
Que a fs 83, obra presentación de la firma PATRICIA O' CONNOR mediante la cual expresa: “... nos vemos en la obligación de renunciar a la Licitación Pública N° 57/18 para la “PROVISIÓN DE MATERIALES y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE CUATRO PERFORACIONES y PROVISION DE ELECTROBOMBAS DE CAPTACION DE AGUA POTABLE - COLONIA ROCA, B° AGUA PATITO, Y CALLE CORDOBA y FELICIANO”....”.
Que a fs 87, la Subsecretaria de Obras Públicas adjunta nuevo Pliego de Bases y Condiciones Particulares para realizar 2° llamado.
Que a fs 112, obra informe de la Dirección de Compras y Suministros indicando que se proceda al acto administrativo, disponiendo que al proveedor se le apliquen las sanciones dispuestas en el Titulo V de la Ordenanza N° 34.698; aprobando el nuevo Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Que a fs. 118 y 118 vuelta, obra Decreto N° 1.513/2018, de fecha 17 de Octubre de 2018, donde se aprueba la documentación para el 2° llamado a Licitación Pública N° 57/18, y en su Artículo 5° dispone que la Dirección de Compras y Suministros, aplique las sanciones dispuestas en el Título V de la Ordenanza N° 34.698, a la firma PATRICIA O' CONNOR.
Que de fojas 120 a 127, obra nuevas actuaciones de la Dirección de Compras y Suministros referidas a publicaciones, entregas y remisiones de Pliegos de Bases y Condiciones Particulares efectuados para la Licitación antes mencionada.
Que a foja 128, obra Acta de Apertura, de fecha 02 de Noviembre de 2018, donde consta que la Dirección de Compras y Suministros procedió a la apertura de la mencionada Licitación, informando que se presentó un único oferente: la firma PATRICIA O' CONNOR, cotizando lo solicitado a un importe total de PESOS SEIS MILLONES CIENTO DOCE MIL TRESCIENTOS CINCO CON 74/100 ($ 6.112.305,74).
Que a fojas 159 y 159 vuelta, obra Dictamen de la Comisión Evaluadora, de fecha 08 de Noviembre de 2018, donde analizado el aspecto formal, verifica que la oferta presentada cumple con la totalidad de la documentación solicitada en el Artículo 5° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Analizada la oferta en su aspecto económico, observa que la única oferta presentada supera en un 10,03 %, al Presupuesto Oficial. Por lo expuesto, y teniendo en cuenta el análisis efectuado por el área técnica, esta Comisión aconseja se adjudique la presente Licitación, a la firma PATRICIA O'CONNOR, por un importe total de PESOS SEIS MILLONES CIENTO DOCE MIL TRESCIENTOS CINCO CON 78/100 ($ 6.112.305,78), conforme Anexo del presente Decreto.
Que la Dirección de Planificación y Presupuesto efectuó la Imputación Preventiva correspondiente.
Que la Secretaría de Economía y Hacienda autorizó el gasto.
Que debido al cierre del ejercicio económico 2018, corresponde imputar $ 5.555.200,00 hasta el 31 de Diciembre de 2018.
Que el saldo restante se deberá imputar en el ejercicio económico 2019.
Que por lo expuesto, es decisión de este Departamento Ejecutivo adjudicar la presente licitación, a la firma PATRICIA O' CONNOR, por un importe total de PESOS SEIS MILLONES CIENTO DOCE MIL TRESCIENTOS CINCO CON 78/100 ($ 6.112.305,78), conforme Anexo del presente Decreto.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, Incisos ñ), q) y u) de la Ley N° 10027 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Apruébese el procedimiento licitatorio obrante en Expediente Interno N° 160 Letra “U”/18, correspondiente al 2° llamado a Licitación Pública N° 57/18, para la “PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE CUATRO PERFORACIONES Y PROVISION DE ELECTROBOMBAS DE CAPTACION DE AGUA POTABLE - COLONIA ROCA, B° AGUA PATITO, Y CALLE CORDOBA y FELICIANO”, conforme a lo dispuesto mediante Decreto N° 996/2.018, de fecha 24 de Julio de 2018, obrante a fojas 23 y 23 vuelta, y Decreto N° 1.513/2018, de fecha 17 de Octubre de 2018, obrante a fs. 118 y 118 vuelta, conforme los considerandos precedentes.
ARTÍCULO 2°.- Adjudíquese la presente licitación, a la firma PATRICIA O' CONNOR, por un importe total de PESOS SEIS MILLONES CIENTO DOCE MIL TRESCIENTOS CINCO CON 78/100 ($ 6.112.305,78), conforme al Anexo que forma parte del presente Decreto.
ARTICULO 3°.- Impútese el gasto en la Partida Presupuestaria: N° 0.7.90.02.05.08.61.01 O.P. $ 5.555.200,00; debido al cierre del ejercicio económico 2018.
ARTICULO 4°.- Dispónese que el saldo restante se deberá imputar en el ejercicio económico 2019.
ARTICULO 5°.- Dispónese que a través de la Dirección de Compras y Suministros se proceda a dar cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 10° PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del Estado Municipal y demás obligaciones establecidas.
ARTICULO 6°.- Dispónese que a través de la Dirección de Compras y Suministros se notifique a la firma que resultó adjudicataria, del contenido del presente acto administrativo.
ARTICULO 7°.- Gírese a la Dirección de Compras y Suministros a los efectos dispuestos, tome nota la Contaduría Municipal, cumplimentado, remitir a conocimiento de la Secretaría de Obras Públicas.
ARTICULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dese copia a la Secretaría de oportunamente, archívese.
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras Públicas.
DECRETO N° 1.759/2.018
Concordia, 23 de noviembre de 2018
VISTO el contenido del Expediente Interno N° 747 Letra “S”/2018; y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 1451/18, de fecha 08 de Octubre de 2018, obrante a foja 21, se aprueba la documentación y dispone el llamado a Licitación Privada N° 75/2018 obra: “ADQUISICIÓN DE JUEGOS INFANTILES INCLUSIVOS PARA DISTINTAS PLAZAS DE LA CIUDAD-1° ETAPA”.-
Que a fojas 23 a 25, constan actuaciones de la Dirección de Compras y Suministros referidas a entregas y remisiones de Pliegos de Bases y Condiciones Particulares efectuadas para la Licitación antes mencionada.
Que a fojas 26, obra Acta de Apertura de fecha 26 de Octubre de 2018, donde consta que la Dirección de Compras y Suministros procedió a la apertura de la mencionada Licitación, informando que se presentaron dos oferentes:
- SUBPRODUCTOS INTEGRALES S.R.L cotizando lo solicitado a un importe total de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CON 00/100 ($ 579.000,00)
- CRUCIJUEGOS INSUMOS PUBLICOS S.R.L cotizando lo solicitado a un importe total de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 41/100 ($ 991.996,41). Presenta propuesta alternativa por un importe de PESOS OCHOCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS TRES"CON 44/100 ($ 804.203,44).
Que a foja 164, obra informe de la Secretaría de Servicios Públicos, sugiriendo adjudicar la presente Licitación a SUBPRODUCTOS INTEGRALES S.R.L, por considerar ser la oferta más conveniente a los intereses del Municipio.
Que a foja 165, obra Dictamen de la Comisión Evaluadora de fecha 14 de Noviembre de 2018, donde, analizado el aspecto formal, verifica que:
- SUBPRODUCTOS INTEGRALES S.R.L cumple con la totalidad de la documentación solicitada en el Artículo 4° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
- CRUCIJUEGOS INSUMOS PUBLICOS S.R.L cumple Con la totalidad de la documentación solicitada en el Artículo 4° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Analizado su aspecto económico se observa que:
- SUBPRODUCTOS INTEGRALES S.R.L. la oferta presentada es inferior en un 13,22% al Presupuesto Oficial.
- CRUCIJUEGOS INSUMOS PUBLICOS S.R.L, la oferta presentada es superior en un 48,68% al Presupuesto Oficial.
Que de acuerdo al análisis efectuado por el área técnica, obrante a foja 164, ambas ofertas se ajustan a las condiciones pretendidas. Por lo expuesto, la Comisión Evaluadora aconseja se adjudique a la firma SUBPRODUCTOS INTEGRALES S.R.L por un importe total de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CON 00/100 ($579.000,00), por ser la oferta más conveniente, de acuerdo al Anexo que forma parte del presente Decreto.
Que obra intervención de la Dirección Planificación y Presupuesto y de la Secretaria de Economía y Hacienda.
Que por lo expuesto, es decisión de este Departamento Ejecutivo adjudicar la presente Licitación, la firma SUBPRODUCTOS INTEGRALES S.R.L , por un importe total de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CON 00/100 ($ 579.000,00), conforme Anexo del presente Decreto.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, Incisos ñ), q) y u) de la Ley N° 10.027 y su modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Apruébese el procedimiento licitatorio obrante en Expediente Interno N° 747 Letra “S”/2018, correspondiente al llamado a Licitación Privada N° 75/2018 obra: “ADQUISICIÓN DE JUEGOS INFANTILES INCLUSIVOS PARA DISTINTAS PLAZAS DE LA CIUDAD-1° ETAPA”, conforme a lo dispuesto mediante el Decreto N° 1451/18, de fecha 08 de Octubre de 2018, obrante a foja 21.
ARTICULO 2°.- Adjudicase la presente Licitación, a la firma SUBPRODUCTOS INTEGRALES S.R.L. por un importe total de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CON 00/100 ($579.000,00), conforme a lo descripto en el Anexo adjunto, la cual forma parte del presente Decreto, en virtud de lo considerado precedentemente.
ARTICULO 3°.- Impútese el gasto en la Partida Presupuestaria: N° 0.7.90.02.05.08.61.01 O.P. $ 579.000,00.
ARTICULO 4°.- Dispónese que a través de la Dirección de Compras y Suministros se proceda a dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 10° PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del Estado Municipal y demás obligaciones establecidas.
ARTICULO 5°.- Dispónese que a través de la Dirección de Compras y Suministros se notifique a la firma que resultó adjudicataria, como así también a la firma CRUCIJUEGOS INSUMO PUBLICOS S.R.L del contenido del presente acto administrativo y se proceda a iniciar los trámites a los efectos de realizar la devolución de Depósitos de Garantía que correspondieren.
ARTICULO 6°.- Gírese a la Dirección de Compras y Suministros a los efectos dispuestos.
ARTICULO 7°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras Públicas
JORGE ANTONIO MENDIETA
Secretario de Servicios Públicos.
DECRETO N° 1.760/2.018
Concordia, 23 de noviembre de 2018
VISTO la solicitud del Pastor Héctor Ferreyra y del Director de Cultos Municipal requiriendo la declaración de “Interés Municipal” del Congreso organizado por la Fundación Milagros de Vida y la Iglesia Catedral de los Milagros que preside el Reverendo Héctor Ferreyra, denominado “Entre Ríos Christian Visión, Brillantes como el Oro 2018” y;
CONSIDERANDO:
Que es decisión de la Dirección de Cultos solicitar el reconocimiento de la gran tarea que lleva a delante la Iglesia Catedral de los Milagros y su Fundación Milagros de Vida, no solo en la ciudad de Concordia, sino también en toda la Provincia de Entre Ríos, con proyección a todo el país y obras internacionales, en particular por su aporte al turismo de reuniones.
Que el Congreso denominado “Entre Ríos Christian Visión, Brillantes como el Oro 2018” se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Concordia los días 23,24, y 25 de Noviembre de 2018.
Que Secretaria de Gobierno es la autoridad de aplicación de la Ordenanza 33459/07 a través de la Dirección de Cultos Municipal, ha tomado la intervención de su competencia.
Que existen antecedentes de ediciones anteriores donde tanto del DEM como el HCD han resuelto sendas declaraciones de Interés Municipal.
Que la presente disposición se enmarca en el programa de incentivos para las Instituciones de Culto desarrollado por la gestión a través de la Secretaria de Gobierno y el Registro Municipal de Cultos.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, inciso u) de la Ley N° 10027, modificada por la Ley N°10.082,-Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos-.
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Declarase de Interés Municipal al Congreso organizado por la Fundación Milagros de Vida y la Iglesia Catedral de los Milagros que preside el Reverendo Héctor Ferreyra, denominado “Entre Ríos Christian Visión, Brillantes como el Oro 2018”, que se llevará a cabo los días 23,24, y 25 de Noviembre de 2018 a las 20:00 hs. en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Concordia ubicado en Avenida San Lorenzo N° 110.
ARTICULO 2°.- Comuníquese, regístrese publíquese, dése a la Secretaría de Gobierno, entréguese copia a la Dirección de Cultos Municipal y archívese.
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda
a/c Secretaria de Gobierno.
DECRETO N° 1.761/2.018.
Concordia, 23 de noviembre del 2018
VISTO:
Los alcances del Decreto N° 165/2017, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto 165/2017, el DEM convocó a Concurso Abierto de Oposición y Antecedentes para el ingreso a la Municipalidad, con intenciones de aumentar la cantidad de agentes de tránsito que existe actualmente.
Que la modalidad de ingreso establecida, dispuesta en la Constitución Provincial y Ordenanza N° 11.275/49, ha prestado especial atención a los procedimientos y plazos previstos en las Ordenanzas N° 35.628 y N° 35.627 aprobada por el legislativo municipal.
Que tal como surge en las constancias obrantes en el Expediente N° 938 S/2017, en fecha 22 de febrero del 2017 se dictó el Decreto N° 165/2017, que en su parte resolutiva llama a Concurso Abierto de Oposición y Antecedentes para el ingreso a la Municipalidad de Concordia, en el cargo de Agente de Tránsito, para cubrir diez vacantes.
Que en consecuencia, cumplidos todos los pasos previstos en la convocatoria, es necesario dictar el acto administrativo ratificando el Orden de Mérito Definitivo de los aspirantes al Concurso, e iniciar el procedimiento administrativo invocado para el inicio de la relación jurídica con la Municipalidad de Concordia.
Que a los efectos de reglamentar el proceso de ingreso de los aspirantes que surgen del orden de mérito concursal, así como la permanencia en el lugar para el que fueron capacitados y elegidos, se emitió el Decreto N° 747/2017, que dispuso que los aspirantes seleccionados en el Concurso Abierto de Oposición y Antecedentes de acuerdo a los alcances del Decreto N° 165/2017, provisoriamente ingresarán en el carácter de Contratados con Aportes, hasta tanto se produzcan las vacantes o se modifiquen los alcances de la Ordenanza N° 35.628/2015. El mismo cuerpo normativo dispuso además de los ingresantes según lo prescripto en el Decreto N° 165/2017 cumplirán las funciones para las que fueron seleccionados durante el proceso desarrollado, es decir, en la Central de Tránsito y Transporte, durante un período de cinco años como mínimo, no pudiendo solicitar traslados a áreas de la Municipalidad de Concordia alguna, ni a sus entes descentralizados, ni cumplir sus responsabilidades laborales en carácter de adscripto en organismos de esfera provincial, nacional y/o entes o empresas del Estado.
Que transcurrido el tiempo surge la necesidad de ingreso de ocho nuevos agentes que desempeñen funciones como agentes de tránsito, resolviéndose la convocatoria de acuerdo al orden de mérito inmediato oportunamente ratificado por Decreto.
Que los agentes que forman parte del presente Decreto, cumplirán funciones los días viernes, sábados, domingos y feriados, en los horarios estipulados por la superioridad y de acuerdo a las normas vigentes en la materia, pudiendo en ocasiones excepcionales y decisión fundada, disponer de los servicios para eventos y/o situaciones que requieran la cobertura por parte del área que los involucra.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por la Ley 10027, y su modificatoria Ley N° 10082 -Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos, según Decreto N° 4706/12 del PEP.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°.- Disponese la Contratación de Personal con Aportes en la cantidad de ocho (08) cuyos datos se detallan en el Anexo I, el cual forma parte del presente Decreto, estableciendo el término y monto que se dispone en cada contrato. Los agentes contratados con aportes cumplirán funciones en la Central de Tránsito y Transporte dependiente de la Secretaría de Gobierno, en período de prueba, de acuerdo a los alcances del Decreto N° 747/2017, por el término de sesenta días (2) meses a partir del 01 de noviembre del dos mil dieciocho y hasta el 31 de diciembre del dos mil dieciocho, a fin de dar cumplimiento a los objetivos fijados, según lo expresado en los considerando precedentes y como excepción a lo dispuesto en los Decretos N° 023/2017, N° 265/2017, N° 273/2017 y N° 661/2017, ratificado mediante Decreto N° 191/2018.
ARTICULO 2°.- A los efectos de su toma de razón pase a la Dirección de Recursos Humanos, cumpliendo que fuera pase a la Dirección de Liquidación a los efectos dispuestos precedentemente.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda
a/c Secretaria de Gobierno
ANEXO I
ROLÓN CECILIA NOEMI DNI 36599803
AGUIRRE NICOLÁS EMANUEL DNI35699688
CHAS CARINA SOLEDAD DNI 34299002
RIVERO GABRIELA LUJÁN DNI33317089
DIAZ VERÓNICA HAYDEE DNI 32296476
FERRARI ANDREA MARTINA DNI 33811146
SIMÓN MELISA ANTONELLA DNI 35699459
DEMCZUK JÉSICA KARINA DNI 35297279
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda
a/c Secretaria de Gobierno.
DECRETO N° 1.763/2.018
Concordia, 23 de noviembre de 2018
VISTO que se ha reintegrado a sus funciones, el Señor Presidente Municipal, Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO, en el día de la fecha en horas de la tarde y,
CONSIDERANDO:
Que se encontraba a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, el Señor Secretario de Gobierno, Dn. ALFREDO DANIEL FRANCOLINI.
Que en consecuencia corresponde proceder a dictar la presente disposición.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal, por el Artículo 107° de la ley 10.027, modificada a través de la ley N° 10.082- Ley Orgánica de los Municipios de Entre Ríos, según T.O. Decreto N° 4706/12 del Poder Ejecutivo Provincial.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Pónese en posesión de su cargo, al Señor Presidente Municipal, Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO, a partir del día de la fecha y en horas de la tarde.
ARTICULO 2°.- Reintegrase a sus funciones a el Señor Secretario de Gobierno, Dn. ALFREDO DANIEL FRANCOLINI, a partir del día de la fecha y en horas de la tarde.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda
a/c Secretaria de Gobierno.
DECRETO N° 1.764/2.018.
Concordia, 26 de noviembre de 2018
VISTO la facturación presentada por la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud, conforme acta de recepción adjunta, tendiente al pago de los servicios prestados en dicha Jurisdicción por personal que reviste como monotributista, por la suma total de PESOS TRESCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS ($ 303.500,00.-) y,
CONSIDERANDO:
Que es indispensable la continuidad de estos servicios ya que caso contrario se resentiría la atención brindada desde dicha dirección a la Ciudad de Concordia.
Que el periodo facturado corresponde a NOVIEMBRE 2018.
Que es decisión de este" Departamento ejecutivo dar curso favorable, al trámite indicado en el Visto.
Que en este marco corresponde encuadrar el presente gasto en el Artículo 12°, inciso d.1 de la Ordenanza N° 34.698.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, de la Ley N° 10.027 y modificatorias - Régimen Municipal.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Autorizar la continuidad de trámite de la facturación presentada por la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud, tendiente al pago de los servicios prestados en dicha Jurisdicción por el personal que reviste como monotributista, por la suma total de PESOS TRESCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS ($ 303.500,00.-), en virtud a los Considerandos precedentes.
ARTICULO 2°.- Encuádrese el gasto mencionado en el Articulo 12°, inciso d.1 de la Ordenanza N° 34.698.
ARTICULO 3°.- Exceptúese al presente de los Decretos N° 1100/2017, 191/2018 y 1248/2018.
ARTICULO 4°.- Gírese Mesa de Entradas para caratular las presentes actuaciones, posterior remitir a la Dirección de Planificación y Presupuesto y a las demás áreas pertinentes a sus efectos.
ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda
MARCELO FABIAN SPINELLI
Secretario de Desarrollo Humano y Salud
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras Públicas
JORGE ANTONIO MENDIETA
Secretario de Servicios Públicos
LEANDRO MARCELO CRESTO
Secretario de Deportes
LUIS ENRIQUE SANTANA
Secretario de Comunicación y Desarrollo Cultural.
DECRETO N° 1.765/2.018.
Concordia, 26 de noviembre de 2.018.
VISTO las Facturas y Recibos obrantes en el Anexo I, de los distintos servicios administrativos y varios detallados en los comprobantes, por un importe total de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA y TRES MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($ 353.900,00.-) y,
CONSIDERANDO:
Que las mencionadas facturas y recibos de los distintos servicios prestados a la Municipalidad de Concordia.
Que los servicios facturados han sido recepcionados de conformidad.
Que es pertinente proceder conforme a lo establecido en el Artículo 113° de la Ordenanza N° 34.698, encuadrándose dicha erogación en el Artículo 12° inciso D1 de la Norma antes mencionada.
Que por las razones antes expuestas y en virtud de la imperiosa necesidad de contar con dicho servicio, este Departamento Ejecutivo estima pertinente autorizar la continuidad.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, Incisos ñ), q) y u) de la Ley N° 10027 - Régimen Municipal - modificada a través de la Ley 10.082, según T.O. Decreto N° 4706/12 del Poder Ejecutivo Provincial.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Autorizar el procedimiento administrativo, tendiente al pago de las Facturas y Recibos según detalle obrante en el Anexo I, por un importe total de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($353.900,00.-), correspondiente a los distintos servicios detallados en cada comprobante para la Municipalidad de Concordia, según lo considerado precedentemente.
ARTICULO 2°.- Encuádrese la presente erogación en el Articulo 12°, inciso “D1” de la Ordenanza N° 34.698, por razones invocadas en los considerando presentes y como caso de excepción al Decreto N° 1.248/2.018.-
ARTICULO 3°.- Gírese a los efectos dispuestos por la Dirección Planificación y Presupuesto, cumplido remítase a la Contaduría Municipal.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda
MARCELO FABIAN SPINELLI
Secretario de Desarrollo Humano y Salud
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras Públicas
JORGE ANTONIO MENDIETA
Secretario de Servicios Públicos
LEANDRO MARCELO CRESTO
Secretario de Deportes
LUIS ENRIQUE SANTANA
Secretario de Comunicación y Desarrollo Cultural.
DECRETO N° 1.766/2.018
Concordia, 26 de noviembre de 2.018
VISTO el Decreto N° 1.502/18 del 17/10/18 obrante en fotocopia autenticada a fojas 9 del Expediente Interno N° 30 Letra “F”/18 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Decreto se aceptó la renuncia presentada por la Agente Municipal ALICIA ESTELA FACENDINI, Legajo N° 1919, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud, con motivo de acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria Común que otorga la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos; y, asimismo se dispuso liquidar y abonar a la nombrada agente, los rubros correspondientes a la liquidación final.
Que a fojas 15 la Dirección de Recursos Humanos rectifica su anterior informe de fojas 6, indicando que la agente ALICIA ESTELA FACENDINI, Legajo N° 1919, hizo uso de SEIS (6) días de la licencia correspondientes al año 2018, por tal motivo actualiza su informe y aclara que a la nombrada le restan DIECINUEVE (19) días de licencia del año 2018.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia, indicando que corresponde rectificar el Decreto N° 1502/18, debiendo liquidarse y abonarse a la nombrada agente los rubros informados por la Dirección de Recursos Humanos.
Que en virtud de ello corresponde realizar la correspondiente rectificación.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°) de la Ley N° 10.027 y modificatorias - Régimen de la Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Rectifíquese el Séptimo párrafo del Considerando y el Artículo 2° del Decreto N° 1.502/18 del 17/10/18, en lo que refiere a la mención de la cantidad de días hábiles de licencia proporcionales del año 2018 que allí se especifica, debiendo sustituirse “...VEINTICINCO (25)...” por “...DIECINUEVE (19)...”, de conformidad con lo expresado en el Considerando precedente.
ARTICULO 2°.- Gírese a la Dirección de Recursos Humanos y Dirección de Liquidación de Haberes para toma de razón y correspondientes efectos, y pase a la Dirección de Planificación y Presupuesto, Secretaría de Economía Hacienda y Contaduría a sus efectos.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Secretaría de Gobierno y archívese.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
MARCELO FABIAN SPINELLI
Secretario de Desarrollo Humano y Salud.
DECRETO N° 1.767/2.018
Concordia, 26 de noviembre de 2018
VISTO el Decreto N° 1.355/18 del 20/09/18 obrante en fotocopia autenticada en el Expediente Interno N° 65 Letra “R”/18 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el Artículo 2°) del citado Decreto se dispuso liquidar y abonar a la agente MARIA ALEJANDRA RIPOLL, Legajo N° 9108, el importe correspondiente a CINCO (5) días restantes de la licencia del año 2017, VEINTUN (21) días de licencia proporcionales al período trabajado del año 2018, Sueldo Anual Complementario proporcional al tiempo trabajado correspondiente al Segundo Semestre del año 2.018 y el beneficio que prevé el Artículo 77° Bis de la Ordenanza N° 11.275/49.
Que a fojas 18 la Dirección de Recursos Humanos realiza nuevo informe, indicando que respecto a la licencia de la ex agente MARIA ALEJANDRA RIPOLL, Legajo N°, 9108, le corresponde el pago de UN (1) día de licencia proporcional al período trabajado del año 2018, debido a que desde su anterior informe inicial de fojas 6 de fecha 23/08/2018 al 30/10/2018, la agente tomó la licencia que tenía pendiente, adjuntando copia de nómina de licencias de los años 2017 y 2018.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia, indicando que corresponde rectificar el Decreto N° 1355/18, debiendo liquidarse y abonarse a la nombrada agente los rubros informados por la Dirección de Recursos Humanos.
Que en virtud de ello corresponde realizar las correspondientes rectificaciones.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°) de la Ley N° 10.027 y modificatorias - Régimen de la Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Sustitúyase el Séptimo párrafo del Considerando del Decreto N° 1.355/2.018 del 20/09/2018 el que quedará redactado de la siguiente manera: “Que, por otra parte, informa que a la nombrada agente le hubiera correspondido el goce de UN (1) día de licencia proporcional al período trabajado del año 2018, Sueldo Anual Complementario proporcional al tiempo trabajado correspondiente al Segundo Semestre del año 2.018 y le corresponde el beneficio que prevé el Artículo 77° Bis de la Ordenanza N° 11.275/49”.
ARTICULO 2°.- Modificase el Artículo 2° Decreto N° 1.355/2.018 del 20/09/2018, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Dispónese que a través de la Dirección de Liquidación de Haberes se proceda a liquidar y abonar a la agente MARIA ALEJANDRA RIPOLL, Legajo N° 9108, el importe correspondiente a UN (1) día de licencia proporcional al período trabajado del año 2018, Sueldo Anual Complementario proporcional al tiempo trabajado correspondiente al Segundo Semestre del año 2.018 y el beneficio que prevé el Artículo 77° Bis de la Ordenanza N° 11.275/49, equivalente a TRES (3) sueldos básicos de la Categoría 20°, en virtud de lo expresado en el considerando precedente y los antecedentes obrantes en el presente expediente”.
ARTICULO 3°.- Gírese a la Dirección de Recursos Humanos y Dirección de Liquidación de Haberes para toma de razón y correspondientes efectos, y pase a la Dirección de Planificación y Presupuesto, Secretaría de Economía y Hacienda y Contaduría a sus efectos.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Secretaría de Gobierno y archívese.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
MARCELO FABIAN SPINELLI
Secretario de Desarrollo Humano y Salud.
DECRETO N° 1.768/2.018
Concordia, 26 de noviembre de 2018
VISTO que por las actuaciones obrante en el Expediente N° 1066/”S”/2018 se eleva para su tramitación la facturación detallada a fojas 1 y 2 y;
CONSIDERANDO:
Que dichos comprobantes corresponden a servicios periodísticos, dictado de taller para elaboración de productos de carpintería y herrería, archivo fotográfico digital y conducción de maratón Lalcec, durante el mes de Junio del 2018.
Que la Dirección de Planificación y Presupuesto y la Secretaria de Economía y Hacienda toman la intervención de su competencia.
Que la Dirección de Contaduría realiza las observaciones pertinentes.
Que los precios facturados corresponden a los actualmente vigentes en plaza.
Que todos los emisores de los comprobantes mencionados en el visto se encuentran regularizados ante AFIP y Tasa Comercial.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°), inciso ñ), q) y u) la Ley Provincial N° 10.027 y modificatorias Régimen Municipal, según T.D. Decreto N° 4706/12 del Poder Ejecutivo Provincial.-
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Aprobar y disponer el pago por la suma total de PESOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS ($ 41.800,00.-), correspondiendo abonar a cada uno de los contribuyentes detalladas a continuación, el importe especificado en cada caso:
MEDINA NORMA BEATRIZ según factura “C” N° 0003-00000053. Periodo: Junio 2018 $ 18.000,00
BEJARANO ANGEL según factura “C” N° 0001-00000056. Periodo: Junio 2018 $ 12.000,00
SANCHEZ WALTER OMAR según factura “C” N° 0001-00000212. Periodo: Junio 2018 $ 6.800,00
ALANI CLAUDIO SEBASTINA F. según factura “C” N° 0001-00000249. Periodo: 23 de junio del 2018
Conforme a los antecedentes mencionados en el Considerando de la presente.
ARTICULO 2°.- Encuádrese el presente gasto en el Artículo 12° inciso d).1 de la Ordenanza N° 34.698.
ARTICULO 3°.- Imputar el gasto aprobado en el Artículo 2° del presente decreto en la partida:
0.1.20.01.01.02.21.05 Secretaria de Comunicación $18.000,00.
0.1.90.01.01.02.21.05 Secretaria de Comunicación $23.800,00.
ARTICULO 4°.- Estese a lo dispuesto en el Articulo 33.1 de la ley 11.638 y el Decreto (PEN) N° 477/2007, de acuerdo con las observaciones vertidas por la Contaduría Municipal y pese a que existe legislación que la obligue, ese área deberá proceder a informar ante la A.F.I.P.- DGI- Distrito Concordia-, que el contribuyente incumple la legislación tributaria pertinente.
ARTICULO 5°.- Exceptuar del Decreto N°1.1 00/17 y del Decreto N° 1248/2018.
ARTÍCULO 6.- Establecer que si al momento de efectuarse el pago el proveedor sigue manteniendo deuda de tasa por inspección de Higiene, Profilaxis y Seguridad, se deberá proceder conforme a lo establecido en el Art 115° de la Ordenanza 34.698.
ARTICULO 7°.- Girar a Contaduría y a Tesorería a sus efectos.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda
MARCELO FABIAN SPINELLI
Secretario de Desarrollo Humano y Salud
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras Públicas
JORGE ANTONIO MENDIETA
Secretario de Servicios Públicos
LEANDRO MARCELO CRESTO
Secretario de Deportes
LUIS ENRIQUE SANTANA
Secretario de Comunicación y Desarrollo Cultural.
DECRETO N° 1.769/2.018
Concordia, 26 de noviembre de 2018
VISTO la Ordenanza 35.701 Reordenamiento del Estacionamiento Medido, y;
CONSIDERANDO:
Que se hace imprescindible ampliar el Presupuesto 2018.
Que la presente medida se dicta de conformidad a lo dispuesto en el Articulo N° 8 de la Ordenanza de Presupuesto 2018 N° 36.298 que faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a ampliar el mismo por nuevos y mayores ingresos con afectación especifica, con la condición de la comunicación previa de realizar tales ampliaciones al Concejo Deliberante.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por los Artículos 107° de la ley N° 10.027- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos y sus modificatorias.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Apruébese la modificación al Presupuesto General de la Administración Municipal conforme se dispone en los artículos siguientes.
ARTICULO 2°.- Amplíese en la suma de PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON 16/100 ($ 1.875.373,16) el Cálculo de Recursos de la Administración Municipal correspondiente al Ejercicio 2018 destinados a atender los gastos fijados en el Artículo 3 del presente Decreto.
ARTICULO 3°.- Amplíese el Presupuesto General de gastos al Ejercicio 2018, en la partida presupuestaria 0.1.90.01.01.02.21.19 “ORDENANZA 35.701”, de la Jurisdicción Secretaría de Gobierno en la suma de PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON 16/100 ($ 1.875.373,16).
ARTICULO 4°.- Comuníquese al Honorable Concejo Deliberante con copia del presente Decreto, la utilización de la facultad del Artículo 8° de la Ordenanza 36.298.
ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda.
DECRETO N° 1.770/2.018
Concordia, 26 de noviembre de 2018
VISTO que el saldo de ciertas partidas del Presupuesto General de la Administración Pública Municipal del Ejercicio Económico 2.018, es insuficiente para atender distintas erogaciones y,
CONSIDERANDO:
Que a fin de dar solución a la situación descripta, la Dirección de Presupuesto ha aconsejado transferir de otras partidas a los fines de efectuar el refuerzo de las partidas a las que se hace mención en el Visto.
Que la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado la intervención de su competencia.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por los Articulas 107° incisos q) y u) y 155° de la ley N° 10.027- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Refuércense los créditos presupuestarios de las partidas del Presupuesto General de Gastos de la Administración Pública Municipal correspondiente al Ejercicio Económico 2.018 en los importes que se detallan en el Anexo I, que forma parte integrante del presente Decreto, de acuerdo a lo expresado en el considerando precedente.
ARTICULO 2°.- Transfiéranse los créditos. presupuestarios de la partida del Presupuesto General de Gastos de la Administración Pública Municipal correspondiente al Ejercicio Económico 2.018 en el importe detallado en el Anexo II que forma parte integrante del presente Decreto, para cubrir el refuerzo a que se refiere el Artículo 1°.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, por medio de la Secretaría de Economía y Hacienda al Honorable Concejo Deliberante.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda
ANEXO I
0.3.20.01.01.02.20.06 Des. Ambiental 570.000
0.1.90.01.01.02.21.05 Hacienda 80.000
TOTAL 650.000
ANEXO II
0.5.90.01.01.02.21.01 GOBIERNO 80.000
0.1.90.01.01.02.21.01 HACIENDA 55.000
0.1.90.01.01.02.21.01 OBRAS PCAS. 40.000
0.2.10.01.01.02.21.01 SERV.PCOS. 45.000
0.2.40.01.01.02.21.01 SERV.PCOS. 35.000
0.2.90.01.01.02.21.01 SERV.PCOS. 160.000
0.1.90.01.01.02.21.01 COMUNICACIÓN 50.000
0.3.10.01.01.02.21.01 SALUD 75.000
0.4.30.01.01.02.21.01 SALUD 40.000
0.1.90.01.01.02.21.01 PRODUCCION 40.000
0.7.30.01.01.02.21.16 TURISMO 30.000
TOTAL 650.000
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda.
DECRETO N° 1.771/2018
Concordia, 26 de noviembre de 2018
VISTO que el saldo de ciertas partidas del Presupuesto General de la Administración Pública Municipal del Ejercicio Económico 2.018, es insuficiente para atender distintas erogaciones y,
CONSIDERANDO:
Que a fin de dar solución a la situación descripta, la Dirección de Presupuesto ha aconsejado transferir de otras partidas a los fines de efectuar el refuerzo de las partidas a las que se hace mención en el Visto.
Que la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado la intervención de su competencia.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por los Artículos 107° incisos q) y u) y 155° de la ley N° 10.027- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°.- Refuércense los créditos presupuestarios de las partidas del Presupuesto General de Gastos de la Administración Pública Municipal correspondiente al Ejercicio Económico 2.018 en los importes que se detallan en el Anexo I, que forma parte integrante del presente Decreto, de acuerdo a lo expresado en el considerando precedente.
ARTICULO 2°.- Transfiéranse los créditos presupuestarios de la partida del Presupuesto General de Gastos de la Administración Pública Municipal correspondiente al Ejercicio Económico 2.018 en el importe detallado en el Anexo II que forma parte integrante del presente Decreto, para cubrir el refuerzo a que se refiere el Artículo 1°.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, por medio de la Secretaría de Economía y Hacienda al Honorable Concejo Deliberante.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda
ANEXO I
0.1.90.01.01.02.21.08 Producción 15.000
0.1.90.01.01.02.21.04 Conc.Delib. 5.000
0.1.90.01.01.02.21.04 Gobierno 20.000
0.1.90.01.01.02.21.04 Serv.Pcos. 15.000
TOTAL 55.000
ANEXO II
0.1.90.01.01.02.21.04 Obras Pcas. 30.000
0.1.90.01.01.02.21.04 Salud 25.000
TOTAL 55.000
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda.
DECRETO N° 1.772/2.018
Concordia, 26 de noviembre de 2018
Los informes de la Dirección de Presupuesto y de la Secretaria de Economía y Hacienda sobre la existencia de partidas presupuestarias con saldos que merecen depurarse y,
CONSIDERANDO:
Que esta depuración debe realizarse a efectos de evitar que se mantengan reservas innecesarias, debido a la existencia de imputaciones preventivas que en muchos casos datan de un tiempo considerable.
Que esta situación implica que la información económico-financiera del Municipio presenta distorsiones importantes en los saldos presupuestarios disponibles,
Que a fin de dar solución a la situación planteada y procurar que las partidas del presupuesto de gastos arrojen información fidedigna, es conveniente que se establezca un límite de tiempo para la tramitación de las autorizaciones de gastos de Treinta (30) días, y que superado el mismo sin haberse concretado las mismas, estas queden sin efecto, anulándose las reservas presupuestarias pertinentes.
Que esta medida se implementa por única vez debido al cierre del Ejercicio 2.018 y,
Que la Secretaria de Economía y Hacienda ha tomado la intervención de su competencia,
Que el dictado de la presente medida se efectúa en ejercicios de las atribuciones conferidas el Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, Incisos b) de la Ley Provincial N° 10.027.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Dispónese la anulación de las reservas presupuestarias cuya tramitación se prolongue por más de Treinta (30) días corridos.
ARTICULO 2°.- Autorizase a la Dirección de Presupuesto a: Anular la imputación Preventiva en los que se ha cumplido el plazo estipulado en el Articulo N° 1 de esta norma sin que exista compromiso del gasto.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Secretaría de Gobierno, y notifíquese, a las restantes Secretarías así como a la Contaduría Municipal, Departamento de Presupuesto y Dirección de Compras y Suministros.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda.
DECRETO N° 1.773/2.018
Concordia, 26 de noviembre de 2018
VISTO:
Las distintas acciones que Viene llevando a cabo el Municipio en relación a la Prevención de la Violencia de Género en nuestra Ciudad, a través del Protocolo local al respecto, y
CONSIDERANDO:
Que diferentes áreas del Municipio son ejes activos en el cumplimiento del mencionado Protocolo local de Violencia de Género, a saber; La Dirección de Gestión Preventiva y Promoción - Área Mujer; la Dirección de Fortalecimiento Social - Área de Violencia de Género; la Dirección de Prevención y Seguridad Municipal- Programa SOS Alerta; La Casa de la Mujer, Dirección de Atención Primaria de la Salud - Centros de Salud y Dirección de Derechos Humanos.
Que resulta de sumo interés de esta Gestión el correcto tratamiento de los datos personales de mujeres que enfrentan violencia y la coordinación institucional eficiente en este marco con pleno respeto a la protección de datos de carácter personal.
Que se requiere una actuación coordinada entre los distintos sectores de intervención de la administración pública implicados en la atención a este colectivo desde la perspectiva de la protección de datos de carácter personal y que permita integrar las distintas actuaciones de los ámbitos participantes en la tutela y protección de los derechos de las víctimas de la violencia de género.
Que la protección de datos es un medio que contribuye a proteger la seguridad de las personas y de sus derechos para evitar la re-victimización derivada de un inadecuado tratamiento de su información personal en la ejecución de los procesos que la administración destina a la atención y tutela de su situación.
Que ello exige diseñar un escenario de actuación adecuado para garantizar la protección de datos, el que se encuentra desarrollándose desde el Área de Sistemas del Municipio en coordinación con las áreas involucradas en el Protocolo local de Violencia de Género.
Que asimismo y más allá de la protección de los datos desde el eje tecnológico, se requiere un compromiso activo de los operadores intervinientes en los procesos de atención a las mujeres que enfrentan violencia, a través del cuidado, respeto y confidencialidad en el tratamiento de su información personal.
Que por todo lo expuesto se estima pertinente dictar la presente disposición.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por la Ley Provincial N° 10.027 Régimen Municipal - modificada por la Ley Provincial N° 10.082; según T.O Decreto N° 4706/12 del Poder Ejecutivo Provincial
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Disponer que el personal que intervenga en la atención a víctimas de violencia de género y tenga acceso por tal motivo a información relativa a la víctima y/o a las demás partes involucradas, se encontrará alcanzado por el compromiso de confidencialidad, respecto a todo dato al que acceda por su carácter de operador en el Programa Municipal de Prevención a la Violencia de Género.
ARTÍCULO 2°.- Apruébese el modelo de Acta Compromiso de Confidencialidad, que como Anexo I, se adjunta.
ARTICULO 3°.- Firmada el Acta Compromiso, deberá ser remitida por el área donde cumple servicios el firmante, a la Dirección de Recurso Humanos, para agregarla al legajo personal del empleado.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y oportunamente, archívese.
ARTÍCULO 5°.- De forma.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno
ANEXO I
ACTA COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD
En virtud de los servicios prestados para la Municipalidad de Concordia, en el Programa para la Prevención en Violencia de Género, el que suscribe (nombre completo)………………………………DNI N°....................., Legajo N°………, en calidad de operador en el marco del Protocolo local de Violencia de Género, declara conocer que los datos e información a la que acceda en el marco al mencionado Programa, se encuentran amparados bajo normas de confidencialidad. Mediante la suscripción del presente instrumento, me comprometo a guardar la máxima reserva y secreto sobre los datos e información a que acceda en virtud de las funciones encomendadas, a utilizar dicha información solamente para el fin específico al que se la ha destinado, a no comunicar o hacer pública la información recibida y a observar y adoptar cuantas medidas de seguridad sean necesarias para asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los datos e información, salvo autorización legal o instrucción expresa de la autoridad competente. Esta obligación de reserva y confidencialidad seguirá en vigencia aún después de la rescisión o resolución del contrato o cese o interrupción de la relación laboral, asumiendo la responsabilidad penal, administrativa o civil de los daños y perjuicios que por dolo o negligencia pudiera ocasionar la difusión de datos o información no publicados. En Concordia, a los………días del mes…… de de 20……
DECRETO N° 1.774/2.018
Concordia, 27 de noviembre de 2018
VISTO, el presente tramite de la Licitación Pública N° 57/2018 y,
CONSIDERANDO:
Que es necesario designar un inspector de obra, a fin de realizar las tareas de coordinación, seguimiento e inspección de la obra en cuestión.
Que en virtud de que se están llevando a cabo diferentes obras en la ciudad, este Departamento Ejecutivo Municipal estima necesario designar al Ing. CRISTIAN LUIS ALBERTO BUFFA. DNI N° 24.218.208, Leg, N° 3947. como Inspector de Obra de la Licitación Pública N° 57/18 para la "PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE CUATRO PERFORACIONES Y PROVISION DE ELECTROBOMBAS DE CAPTACION DE AGUA POTABLE - COLONIA ROCA. B° AGUA PATITO. Y CALLE CORDOBA y FELICIANO", cuyos antecedentes obran en el Expediente Interno N° 160 Letra “U”/2018.
Que el lng. CRISTIAN LUIS ALBERTO BUFFA. DNI N° 24.218.208, Leg. N° 3947, tendrá a su cargo la coordinación, seguimiento e inspección de las obras de marras.
Que por lo expuesto, es decisión de este Departamento Ejecutivo el dictado del presente Decreto.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, incisos ñ), q) y u), de la Ley 10.027 y su modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello.
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Desígnese al Ing. CRISTIAN LUIS ALBERTO BUFFA, DNI N° 24.218.208, Leg. N° 3947, como Inspector de Obra de la Licitación Pública N° 57/18 para la “PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE CUATRO PERFORACIONES Y PROVISION DE ELECTROBOMBAS DE CAPTACION DE AGUA POTABLE - COLONIA ROCA, B° AGUA PATITO, Y CALLE CORDOBA y FELICIANO”, quien tendrá a su cargo la coordinación, seguimiento e inspección de la obra de marras, de acuerdo a los considerandos precedentes.
ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Secretaría de gobierno y oportunamente archívese.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras Públicas.
DECRETO N° 1.775/2.018
Concordia, 27 de noviembre de 2.018
VISTO la facturación presentada por la Secretaria de Comunicación y Desarrollo Cultural, tendiente al, pago del servicio de Publicidad y propaganda en página digital www.diariodelsurdigital.com.ar., facturación Tipo “C” N° 0002-00000030 correspondiente al Sra. LOWER MARISA GRISELDA, según a fojas 3 por la suma de pesos QUINCE MIL ($15.000,00), correspondiente al mes de Junio del 2018 y
CONSIDERANDO:
Que es indispensable la continuidad de estos servicios ya que caso contrario se resentirá la normal prestación del servicio.
Que la facturación mencionada recepcionada de conformidad y por cuestiones técnicas de la Secretaria no fueron presentadas en tiempo y forma.
Que es decisión de este Departamento Ejecutivo dar curso favorable, a esta facturación.
Que en este marco corresponde encuadrar el presente gasto en el Artículo 12° inciso d) 1 de la Ordenanza N° 34.698.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Articulo N° 107°, de la Ley N° 10.027 y modificatorias-Régimen Municipal, Según T.O Decreto N° 4706/12 del Poder Ejecutivo Provincial-
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Autorizar la continuidad de trámite de la facturación Tipo “C” N° 0002-00000030 correspondiente al Sra. LOWER MARISA GRISELDA según a fojas 3, por la suma de pesos QUINCE MIL ($ 15.000,00), Exceptúese la presente disposición de los Decretos N° 1.100/2017, N° 191/2018 y N° 1248/2018.
ARTICULO 2°.- Encuadrar el gasto mencionado en el Artículo 12° inciso d) 1 de la Ordenanza N° 34.698
ARTICULO 3°.- Girar a mesa de Entradas para caratular actuaciones, posteriormente girar a la Dirección de Rentas y demás áreas pertinentes a sus efectos.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda
MARCELO FABIAN SPINELLI
Secretario de Desarrollo Humano y Salud
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras Públicas
JORGE ANTONIO MENDIETA
Secretario de Servicios Públicos
LEANDRO MARCELO CRESTO
Secretario de Deportes
LUIS ENRIQUE SANTANA
Secretario de Comunicación y Desarrollo Cultural.
DECRETO N° 1.776/2.018
Concordia, 27 de noviembre de 2018
VISTO, las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1264812 y,
CONSIDERANDO:
Que en el presente expediente, obra Acta de Recepción Provisoria, de la obra Licitación Privada N° 53/18 “PREPARACIÓN SUELO PARA PAVIMENTACION - Calle Concejal Veiga entre Moulins y Ricardo Rojas - CIUDAD DE CONCORDIA.”, cuyos antecedentes obran en Expediente Interno N° 921 Letra “S”/2018 y Expediente N° 1264812.
Que a fs. 61, obra ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE OBRA, de fecha 18 de Septiembre de 2018, efectuada por la Inspección de Obra a cargo del Ing. CARLOS H. PASQUET, de la Municipalidad de Concordia y por la otra, la Empresa VECCHIO S.RL., representada por el Ing. JORGE MARTINEZ, que resultara contratada para la ejecución de los trabajos.
Que los trabajos contratados se llevaron a cabo por la firma respectiva, de conformidad.
Que en virtud de ello, este Departamento Ejecutivo Municipal considera atinente aprobar el Acta respectiva, conforme al antecedente obrante en el mencionado expediente.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, Incisos ñ), q) y u) de la Ley N° 10.027 y su modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Apruébase el ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE OBRA, de fecha 18 de Septiembre de 2018, efectuada por la Inspección de Obra, Ing. CARLOS H. PASQUET, de la Municipalidad de Concordia, de la obra Licitación Privada N° 53/18 “PREPARACIÓN SUELO PARA PAVIMENTACION - Calle Concejal Veiga entre Moulins y Ricardo Rojas - CIUDAD DE CONCORDIA.”, cuyos antecedentes obran en el Expediente Interno N° 521 Letra “S”/2018 y Expediente N° 1264812, conforme al Considerando precedente.
ARTICULO 2°.- Gírese a conocimiento de la Subsecretaría de Obras Públicas y a la Dirección de Compras y Suministros.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése copia a la Secretaría de Gobierno y oportunamente, archívese.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras Públicas.
DECRETO N° 1.777/2.018
Concordia, 27 de noviembre de 2018
VISTO, las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1.264.812; y,
CONSIDERANDO:
Que obra factura tipo “B” N° 0004-00000218 de la firma “VECCHIO S.R.L.”, con domicilio en calle Pte, Ilia 1006, de nuestra ciudad.
Que la misma corresponde al Certificado de Obra N° 1 de la Licitación Privada N° 53/18 “PREPARACIÓN SUELO PARA PAVIMENTACION - Calle Concejal Veiga entre Moulins y Ricardo Rojas - CIUDAD DE CONCORDIA”.
Que la factura es por un importe total de PESOS UN MILLON NOVENTA y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON 00/100 ($ 1.098.820,00).
Que la Dirección de Planificación y Presupuesto, tomo la intervención de su competencia efectuando la imputación a la partida Presupuestaria:
N° 0.7.40.02.05.08.61.01.01 O.P. $ 1.098.820,00, Ordenanza N° 36.174.
Que la Secretaría de Economía y Hacienda, tomó la intervención de su competencia, autorizando el presente gasto.
Que obra informe de la Dirección de Compras y Suministros.
Que obra informe de la Contaduría Municipal.
Que no obstante las observaciones efectuadas por la Contaduría Municipal, es decisión de este Departamento Ejecutivo Municipal, aprobar el gasto y disponer el pago al proveedor, atento a lo facturado de conformidad.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, incisos ñ), q) y u), de la Ley 10.027 y su modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Apruébese el presente gasto y disponer el pago de la suma total de PESOS UN MILLON NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON 00/100 ($ 1.098.820,00), de la factura tipo “B” N° 0004-00000218, correspondiente al Certificado de Obra N° 1 de la Licitación Privada N° 53/18 “PREPARACIÓN SUELO PARA PAVIMENTACION - Calle Concejal Veiga entre Moulins y Ricardo Rojas - CIUDAD DE CONCORDIA”, y declarar el importe resultante una vez efectuada por Tesorería Municipal la deducción del cinco por ciento (5 %) en concepto de Fondo de Reparo, de legitimo abono a la firma “VECCHIO S.R.L.” y en virtud de lo considerado precedentemente.
ARTÍCULO 2°.- Impútese el presente gasto en la Partida Presupuestaria:
N° 0.7.40.02.05.08.61.01.01 O.P. $ 1.098.820,00, Ordenanza N° 36.174.
ARTICULO 3°.- Disponese que en caso que el proveedor al momento del pago mantenga deuda Tasa Comercial, se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 115° de la Ordenanza N° 34.698.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y oportunamente archívese.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras Públicas.
DECRETO N° 1.778/2.018
Concordia, 27 de noviembre de 2018
VISTO el Expediente Interno N° 443 Letra “C”/19 en el cual la Dirección de Comisiones Vecinales presenta la documentación para el reconocimiento de las nuevas autoridades de la Comisión Vecinal del Barrio “SAN FRANCISCO OESTE” y,
CONSIDERANDO:
Que en el acto eleccionario llevado a cabo el día 03/11/18, participaron las listas Celeste N° 1 y Blanca N° 7, cuyo resultado favoreció como ganadora a la Lista Blanca N° 7 por un total de DOSCIENTOS DOS (202) votos, habiendo obtenido la Lista Celeste N° 1 un total de OCHENTA Y SIETE (87) votos.-
Que en virtud de lo informado por la Dirección de Comisiones Vecinales a fojas 120, la Lista Blanca N° 7, ha cumplimentado los requisitos establecidos por la Ordenanza N° 21.470 y modificatorias, correspondiendo proceder a su reconocimiento con la asignación de la totalidad de los cargos, teniendo en cuenta que la lista que obtuviera la minoría, no ha ejercido el derecho a ocupar los cargos que le correspondiera de acuerdo con el Artículo 5° de la Ordenanza N° 21.470, el que establece que del total de cargos que contemple el Reglamento para la Comisión Directiva, el treinta por ciento (30%), adjudicará a la primera minoría en caso de haberse presentado más de una lista en las elecciones respectivas, siempre que dicha lista haya obtenido más del veinticinco por ciento (25%) de votos emitidos Válidos.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°) de la Ley N° 10.027 y modificatorias - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Reconócense las nuevas autoridades de la Comisión Vecinal del Barrio “BENITO LEGEREN”, con mandato de TRES (3) años, a partir del 03 de NOVIEMBRE de 2018, la que estará compuesta de la siguiente manera:
Presidente: Vega Federico DNI 35.557.920
Vicepresidente: Pérez Norma Gladys DNI 10.976.727
Secretario de Organización: Sosa Alexis Rubén DNI 40.163.947
Secretario de Acción Social: Peña Verónica Alejandra DNI 36.599.826
Tesorero: Merele Nilda Valeria DNI 34.646.318
Vocales Titulares
1° Benitez Enrique Esteban DNI 13.519.142
2° Telechea Sonia Viviana DNI 27.812.687
3° Paiz Juan Mabel DNI 18.141.284
VOCALES SUPLENTES
1° Espindola Julia Emilla DNI 16.360.535
2° Costa Maria Ines DNI 28.502.857
REVISORES DE CUENTAS
1° Fernandez Daniel Martin DNI 34.374.278
2° Aguirre Maria Carolina DNI 36.695.153
APODERADOS DE LISTA
Paiz Nora Yolanda DNI 14.711.584
Godoy Gabriel Maximillano DNI 33.811.271
ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Secretaría de Gobierno y archívese.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
MARCELO FABIAN SPINELLI
Secretario de Desarrollo Humano y Salud.
DECRETO N° 1.779/2.018
Concordia, 27 de noviembre de 2018
VISTO: la ordenanza N° 36.651 y;
CONSIDERANDO:
Que por la misma se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a donar al Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda de Entre Ríos, tos siguientes inmuebles:
Manzana N° 4134 Plano de Mensura N° 58.873 a 52897
Manzana N° 4139 Plano de Mensura N° 52898 a 52917
Manzana N° 4145 Plano de Mensura N° 52.918 a 52.922 y del 52.924 a 52.937
Manzana N° 4146 Plano de Mensura N° 52.945 a 52.954
Manzana N° 4152 Plano de Mensura N° 52.955 a 52.967
Manzana N° 4158 Plano de Mensura N° 52.968 a 52.983
Manzana N° 4128 Plano de Mensura N° 64.075
Manzana N° 4138 Plano de Mensura N° 64.081.
Dichos lotes corresponden a la Matricula N° 117.814 inscripta en el Registro Público de la Propiedad Inmueble local.
Que asimismo se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a instrumentar todas las acciones pertinentes tendientes a la verificación y cumplimento de la citada ordenanza.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal, por el Artículo 107° inc. u) de la ley 10.027, modificada a través de la ley N° 10.082-Régimen de las Municipalidades de la Provincia de Entre Ríos.-
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1.- Disponese la donación del cincuenta por ciento (50%) de propiedad municipal de los inmuebles que a continuación se detallan, a favor del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda de Entre Ríos (IAPV) bajo los términos de la Ordenanza N° 36.651:
Manzana N° 4134 Plano de Mensura N° 58.873 a 52897
Manzana N° 4139 Plano de Mensura N° 52898 a 52917
Manzana N° 4145 Plano de Mensura N° 52.918 a 52.922 y del 52.924 a 52.937
Manzana N° 4146 Plano de Mensura N° 52.945 a 52.954
Manzana N° 4152 Plano de Mensura N° 52.955 a 52.967
Manzana N° 4158 Plano de Mensura N° 52.968 a 52.983
Manzana N° 4128 Plano de Mensura N° 64.075
Manzana N° 4138 Plano de Mensura N° 64.081.
ARTICULO 2°.- Facultase al Instituto de Viviendas y Tierras Autárquico Municipal (Invytam) a efectuar las gestiones administrativas y/o judiciales tendientes a cumplimentar con la donación correspondiente del inmueble en cuestión.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese, oportunamente archívese.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras Públicas
Arq. MARINA A PEÑALOZA
Presidente Inst. Vivienda y Tierra Aut. Municipal.
DECRETO N° 1.780/2.018.
Concordia, 27 de noviembre de 2018
VISTO el contenido del Decreto N°1.620/2.018 de fecha 31 de octubre de 2.018 y el informe técnico confeccionado por la Dirección de Obra de la Obra “56 viviendas – B° 8 de Diciembre” -Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios Municipio de Concordia OBRA POR ADMINISTRACIÓN ACU N° 597/14, según Convenio Particular firmado el 15 de Mayo de 2014 entre el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda I.A.P.V., y el Municipio de Concordia, y;
CONSIDERANDO:
Que debido a un error el Decreto N° 1.620/2. 018 de fecha 31 de octubre de 2.018 en su artículo 20 se indica de forma incorrecta la fecha de finalización del nuevo plazo de ejecución de la obra.
Que la obra de referencia se inició el 12 de Septiembre de 2014 con un plazo original de obra de veinte (20) meses con vencimiento el 12/05/2016.
Que dicho plazo fue ampliado según Decreto N° 532/2016 de fecha 19/05/2016 en seis (06) meses corridos comenzando a regir a partir del día 13 de mayo de 2016, venciendo en fecha 13 de Noviembre de 2016.
Que se hizo necesario volver a ampliar en virtud de la NOTA S.S.D.U.yV N° 1037/2017 por seis (06) meses corridos venciendo el13 de mayo de 2017.
Que el plazo antes mencionado se amplió nuevamente por Decreto 702/2018 en tres (3) meses venciendo el 16 de agosto de 2018.
Que si bien la obra de referencia a la fecha de vencimiento del último plazo (16/08/2018) presenta un avance de obra de Vivienda es del 98,97% y de Infraestructura del 100,00%, de acorde al flujo de desembolsos destinados a la obra y, no obstante ello por razones de variada índole como las importantes precipitaciones cardas en la ciudad en el último periodo y demoras en el pago de los porcentuales correspondientes a Nación, hacen que la misma presente un retraso de ejecución respecto al programa de obra estipulado.
Que ha tomado intervención el Instituto de Viviendas y Tierras Autárquico Municipal en carácter de Dirección de Obra ha elaborado un informe técnico en el cual se aconseja ampliar los plazos de obra en CINCO (5) meses.
Que este plazo comenzará a regir a partir del 17 de agosto de 2.018.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, incisos ñ), q) y u), de la Ley N° 10.027 y su modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1.- Déjese sin efecto el Decreto 1.620/2.018 de fecha 31 de octubre de 2.018.
ARTICULO 2.- Amplíese el plazo de ejecución de obra en CINCO (5) meses, Obra “56 viviendas – B° 8 de Diciembre - ACU N° 597/14”, por las razones invocadas en los Considerandos precedentes.
ARTÍCULO 3.- El plazo previsto en el Artículo 2° comenzará a regir a partir del día 17 de agosto de 2.018, venciendo el mismo el día 17 de enero de 2.019.
ARTICULO 4.- Notifíquese a través del Instituto de Viviendas y Tierras Autárquico Municipal a las firmas contratistas.
ARTICULO 5.- Comuníquese, publíquese, dese copia a la Secretaría de Gobierno, Dirección de Compras y Suministros y Contaduría Municipal; oportunamente archívese.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras Públicas
Arq. MARINA A PEÑALOZA
Presidente Inst. Vivienda y Tierra Aut. Municipal.
DECRETO N° 1.781/2.018
Concordia, 27 de noviembre de 2018
VISTO, las actuaciones correspondientes a la Licitación Pública N° 73/18 “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA EN VARIAS ZONAS DE LA CIUDAD”, obrantes en Expediente N° 378 “S”/2018 de la Subsecretaría de Servicios Públicos, y;
CONSIDERANDO:
Que la Subsecretaría de Servicios Públicos dependiente de la Secretaría Servicios Públicos solicita realizar el procedimiento licitatorio para cubrir los servicios de barrido y limpieza en varias zonas de la ciudad, tomando intervención de su competencia.
Que el Departamento Presupuesto indica que el presente gasto se debe imputar en la Partida Presupuestaria: N° 0.2.30.01.01.02.21.05 5. P. $ 8.690.016,00.-
Que la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado intervención de su competencia autorizando la presente erogación.
Que obra copia del Decreto N° 1.300/2.018 de fecha 12/09/2018, disponiendo el primer llamado a la presente licitación pública y aprobando demás actuaciones pertinentes.
Que obra Acta de Apertura de fecha 02 de Octubre de 2018.
Que obra Dictamen Comisión Evaluadora de fecha 5 de Octubre de 2018.
Que obra Dictamen Comisión Evaluadora de fecha 25 de Octubre de 2018.
Que es criterio de este Departamento Ejecutivo y en concordancia con lo aconsejado por la Comisión Evaluadora y en virtud de necesidades preexistentes, razones operativas, de servicio, de salubridad y de contar con los servicios licitados, para satisfacer los distintos reclamos de los vecinos de Concordia, proceder a adjudicar de la siguiente manera:
- PEDRO DURAEZ Zona 3 y 4 a un importe total de PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL ($ 3.600.000,00).
- COOPERATIVA DE TRABAJO SIL LTDA. Zona 1 a un importe total de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS ($2.469.600,00).
- GRUPPA 3 S.R.L. Zona 5 a un importe total de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS VEINTE MIL ($1.620.000,00).
Al no haberse presentado oferentes por la Zona 2, corresponde se declare desierta.
Que en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 118° Inciso a) de la Ordenanza N° 34.698, se consultó en el SIPAM, y se constata a la fecha del Dictamen de la Comisión Evaluadora que los oferentes no mantienen deuda con el Municipio.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107° de la Ley 10.027 - régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°.- Apruébese el primer llamado a licitación Pública N° 73/18, “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA EN VARIAS ZONAS DE LA CIUDAD”, cuyos antecedentes obran en Expediente Interno N° 378 letra “S” del año 2018.
ARTICULO 2°.- Adjudíquese la ZONA I a COOPERATIVA DE TRABAJO Sil LTDA, por un importe total de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS ($2.469.600,00), según ANEXO I del presente Decreto.
ARTICULO 3°.- Declarase desierta las ZONA 2, al no haberse presentado oferentes.
ARTICULO 4°.- Adjudíquese la ZONA 3 y 4 a PEDRO DURAEZ por un importe total de PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL ($ 3.600.000,00), según ANEXO I del presente Decreto.
ARTICULO 5°.- Adjudíquese la ZONA 5 a GRUPPA 3 S.R.L., por un importe total de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS VEINTE MIL ($1.620.000,00).
ARTICULO 6°.- Dispóngase realizar el segundo llamado a Licitación Pública N° 73/18 para la “CONTRATACION DEL SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA EN VARIAS ZONAS DE LA CIUDAD”, para la ZONA 2 declarada Desierta, según ANEXO II del presente Decreto.
ARTICULO 7°.- Impútese la erogación que demande la presente licitación en la Partida Presupuestaria: N° 0.2.30.01.01.02.21.05 S. P. $ 8.690.016,00.-
ARTICULO 8°.- Dispóngase a través de la Dirección de Compras y Suministro se notifique a las firmas adjudicataria del contenido del presente acto administrativo y proceda a iniciar los trámites a s efectos de realizar, oportunamente, la devolución de los Depósitos de Garantía y demás diligencias.
ARTICULO 9°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y oportunamente archívese.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
JORGE ANTONIO MENDIETA
Secretario de Servicios Públicos.
DECRETO N° 1.782/2.018
Concordia, 27 de noviembre de 2018
VISTO el contenido del Expediente Interno N° 771 Letra “S”/2018 y Expediente Externo N° 1266181; y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 1.550/18, de fecha 23 de Octubre de 2018, obrante a foja 69 y 69 vuelta, se aprueba la documentación y dispone el llamado a Licitación Pública N° 87/18 “PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA OBRAS DE AMPLIACION/ RENOVACION DE REDES DISTRIBUIDORAS DE AGUA Y REDES COLECTORAS DE CLOACAS EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE CONCORDIA”- en el marco del Programa de Desarrollo Barrial- Primera Etapa.
Que de fojas 71 a 79, constan actuaciones de la Dirección de Compras y Suministros referidas a entregas y remisiones de Pliegos de Bases y Condiciones Particulares efectuadas para la Licitación antes mencionada.
Que a fojas 84 y 85, obra Acta de Apertura de fecha 07 de Noviembre de 2018, donde consta que la Dirección de Compras y Suministros procedió a la apertura de la mencionada Licitación, informando que se presentaron dos oferentes:
- INCAR S.A: cotizando lo solicitado a un importe total de PESOS DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA CON 80/100 ($ 18.331.560,80).
- HUGO R. GOÑE: cotizando lo solicitado a un importe total de PESOS DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON 00/100 ($19.236.178,00).
Que a foja 187, la Subsecretaría de Obras Públicas, eleva informe en referencia al análisis de las ofertas presentadas, donde sugiere adjudicar la presente Licitación, por considerar que es la oferta más conveniente a los intereses de la Municipalidad de Concordia, a la empresa INCAR S.A.
Que a fojas 190 y 190 vuelta, obra Dictamen de la Comisión Evaluadora de fecha 13 de Noviembre de 2018, donde analizada las ofertas presentadas, se verifica que, en su aspecto formal:
- INCAR S.A.: cumple con la totalidad de la documentación solicitada en el Artículo 5° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
- HUGO R. GOÑE: presenta el depósito de garantía de mantenimiento de oferta, por un importe inferior al requerido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
En su aspecto económico:
- INCAR S.A.: la oferta supera en un 16,76% al Presupuesto Oficial.
- HUGO R. GOÑE: la oferta supera en un 26,06% al Presupuesto Oficial.
Que, por lo expuesto, y teniendo en cuenta el análisis efectuado por el área técnica, la Comisión Evaluadora aconseja se adjudique la presente Licitación, a la firma INCAR S.A., por un importe total de PESOS DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA CON 80/100 ($ 18,331.560,80), conforme Anexo del presente Decreto.
Que obra intervención de la Dirección Planificación y Presupuesto y de la Secretaria de Economía y Hacienda.
Que debido al cierre del ejercicio económico 2018, corresponde imputar $ 5.100.000,00 hasta el 31 de Diciembre de 2018.
Que el saldo restante se deberá imputar en el Ejercicio Económico 2019.
Que por lo expuesto, es decisión de este Departamento Ejecutivo adjudicar la presente licitación, a la firma INCAR S.A., por un importe total de PESOS DIECIOCHO MILLONES TREESCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA CON 80/100 ($ 18.331.560,80), conforme Anexo del presente Decreto.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, Incisos ñ), q) y u) de la Ley N° 10.027 y su modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Apruébese el procedimiento licitatorio obrante en Expediente Interno N° 771 Letra “S” 2018, correspondiente al llamado a Licitación Pública N° 87/18 “PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA OBRAS DE AMPLIACION/RENOVACION DE REDES DISTRIBUIDORAS DE AGUA Y REDES COLECTORAS DE CLOACAS EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE CONCORDIA” - en el marco del Programa de Desarrollo Barrial - Primera Etapa, conforme a lo dispuesto mediante el Decreto N° 1.550/18, de fecha 23 de Octubre de 2018, obrante a foja 69 y 69 vuelta del Expediente Interno N° 771 Letra “S”/2018.
ARTICULO 2°.- Adjudicase la presente Licitación, a la firma INCAR S.A., por un importe total de PESOS DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA CON 81/100 ($ 18.331.560,81), conforme a lo descrito en el Anexo adjunto, el cual forma parte del presente Decreto, en virtud de lo considerado precedentemente.
ARTÍCULO 3°.- Impútese el gasto en la Partida Presupuestaria:
N° 0.7.90.02.05.08.61.02 O.P. $ 5.100.000,00 - FONDO FEDERAL SOLIDARIO DTO. 206/09 PEN, debido al cierre del ejercicio económico 2018.
ARTICULO 4°.- Dispónese que el saldo restante se deberá imputar en el ejercicio económico 2019.
ARTICULO 5°.- Dispónese que a través de la Dirección de Compras y Suministros se proceda a dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 10° PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del Estado Municipal y demás obligaciones establecidas.
ARTICULO 6°.- Dispónese que a través de la Dirección de Compras y Suministros se notifique a la firma que resultó adjudicataria, como así también a la firma HUGO R. GOÑE, del contenido del presente acto administrativo y procedan a iniciar los trámites a los efectos de realizar la devolución de Depósitos de Garantía que correspondieren.
ARTICULO 7°.- Gírese a la Dirección de Compras y Suministros a los efectos dispuestos.
ARTICULO 8°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras Públicas.
DECRETO N° 1.783/2.018
Concordia, 27 de Noviembre de 2018
VISTO que mediante Ordenanza N° 36.676 se promulgó la Modificación del Presupuesto General de la Administración Municipal para el Ejercicio Económico 2.018 y,
CONSIDERANDO:
Que este Departamento Ejecutivo Municipal a los fines de una correcta registración de la información presupuestaria debe efectuar la distribución administrativa pertinente de los créditos presupuestarios aprobados en la Ordenanza citada en el Visto.
Que la Dirección Presupuesto y la Secretaría de Economía y Hacienda han tomado conocimiento y la intervención de su competencia.
Que el dictado de la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por los Artículos 107° incisos q y u y 147° de la Ley 10.027 .
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Dispónese la distribución de las partidas de la Modificación del Presupuesto de Gastos de la Administración Pública Municipal para el Ejercicio Económico 2.018, establecidas en la Ordenanza N° 36.676 de acuerdo a la planilla analítica que forma parte integrante del presente Decreto.
ARTICULO 2°.- Remítase copia del presente al Honorable Concejo Deliberante a los fines de su conocimiento y demás efectos.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda.
DECRETO N° 1.784/2.018.
Concordia, 27 de noviembre de 2018
VISTO la necesidad de asistir materialmente en el tema habitacional a familias con necesidades básicas insatisfechas y
CONSIDERANDO:
Que como es característico de este Municipio, el mismo se encuentra permanentemente abocado a la atención de aquellos que más lo necesitan a través de la Secretaria de Desarrollo Humano y Salud.
Que en virtud a lo expuesto y con el fin de brindar la solución a la problemática indicada en el VISTO corresponde otorgar un adelanto dinerario por la suma total de- PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000,00.-) al agente CESAR EDGARDO FONSECA, para la compra de maderas con destino a la construcción de viviendas prefabricadas, como caso de excepción a los Decretos N° 1100/2017, 191/2018 y 1248/2018.
Que la erogación mencionada debe encuadrarse en el Artículo 12° inciso d2 de la Ordenanza N° 34.698.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, de la Ley N° 10.027 y modificatorias - Régimen Municipal.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Autorizar la solicitud de adelanto de fondos por la suma total de PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000,00.-), como caso de excepción a los Decretos N° 191/2018 y 1248/2018 y abonar el mismo al agente CESAR EDGARDO FONSECA dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud.
ARTICULO 2°.- Encuádrese dicha erogación en el Articulo 12° inciso d2 de la Ordenanza N° 34.698.
ARTICULO 3°.- Gírese a la Dirección de planificación y presupuesto a sus efectos.
ARTIUCLO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda
MARCELO FABIAN SPINELLI
Secretario de Desarrollo Humano y Salud
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras Públicas
JORGE ANTONIO MENDIETA
Secretario de Servicios Públicos
LEANDRO MARCELO CRESTO
Secretario de Deportes
LUIS ENRIQUE SANTANA
Secretario de Comunicación y Desarrollo Cultural.
DECRETO N° 1.785/2.018.
Concordia, 27 de noviembre de 2018
VISTO el Expediente Interno N° 80 Letra “A”/18 y,
CONSIDERANDO:
Que en el referido expediente obra comunicación cursada por el Jefe del Departamento Vehículos Livianos de la Secretaria de Desarrollo Humano y Salud solicitando se incluya al Agente Municipal HECTOR ARGENTINO ACOSTA, Legajo N° 2898, CAMILLERO DE PUESTO SANITARIO EXTERNO, en los alcances del Convenio suscrito entre la Municipalidad de Concordia y el personal que se desempeña en el Departamento Vehículos Livianos de la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud, como choferes de ambulancia de puestos sanitarios externos, de puesto sanitario central, camilleros y/o enfermeros de puestos sanitarios, choferes de vehículos utilitarios y radioperadores, ratificado por Decreto N° 560/18; el que a la fecha no se encuentra comprendido en el beneficio que prevé el referido Convenio.
Que en dicho Convenio se establece que el Personal del Departamento de Vehículos Livianos, percibirá retribución adicional por el cumplimiento en horario extraordinario, de tareas operativas destinadas a garantizar y establecer las tareas esenciales que se prestan en el Servicio de Emergencia Sanitaria, además de sus funciones cotidianas, de conformidad con lo establecido en las cláusulas que componen el mismo.
Que este Departamento Ejecutivo estima corresponde incluir al referido agente dentro de los alcances de las retribuciones que establece el citado Convenio en relación a las funciones que desempeña como CAMILLERO DE PUESTO SANITARIO EXTERNO, en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°) de la Ley N° 10.027 y modificatorias - Régimen de la Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°.- Dispónese la exclusión del Agente Municipal HECTOR ARGENTINO ACOSTA, Legajo N° 2898 del beneficio que actualmente percibe, previsto en el Convenio suscrito el día 1° de noviembre de 2008, entre la Municipalidad de Concordia y el PERSONAL de la Dirección de Atención Primaria de la Salud y de la Dirección de Especialidades Médicas, ratificado por Decreto N° 1.603/08.
ARTICULO 2°.- Incorpórase al Agente Municipal HECTOR ARGENTINO ACOSTA, Legajo N° 2898, en el beneficio previsto en el Convenio suscrito entre la Municipalidad de Concordia y el personal que se desempeña en el Departamento Vehículos Livianos de la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud, como choferes de ambulancia de puestos sanitarios externos, de puesto sanitario central, camilleros y/o enfermeros de puestos sanitarios, choferes de vehículos utilitarios y radioperadores, ratificado por Decreto N° 560/18; en relación a las funciones que desarrolla el mencionado agente como CAMILLERO DE PUESTO SANITARIO EXTERNO, debiendo abonarse al nombrado el Código ADICIONAL CONVENIO VEHICULOS LIVIANOS y el Código CONVENIO VEHICULOS LIVIANOS BONIFICACIÓN POR ALIMENTOS, de conformidad con lo expresado en el Considerando precedente.
ARTICULO 3°.- Déjase establecido que el beneficio que por el presente se otorga, será abonado siempre y cuando el agente desempeñe y realice las tareas y funciones indicadas al efecto por la autoridad superior del área de la que depende, quedando automáticamente sin efecto al dejar de cumplir las mismas.
ARTICULO 4°.- Establécese que lo dispuesto en el presente Decreto se efectúa como casa de excepción al Decreto N° 1.100/17,191/18 y 1.248/18.
ARTICULO 5°.- Remítase a la Dirección de Recursos Humanos a los fines de su conocimiento, toma de razón y notificación. Cumplimentado, envíese copia autenticada a la Dirección de Liquidación de Haberes de la Secretaría de Economía y Hacienda a los fines de su liquidación.
ARTICULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Secretaría de Gobierno y archívese.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda
MARCELO FABIAN SPINELLI
Secretario de Desarrollo Humano y Salud
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras Públicas
JORGE ANTONIO MENDIETA
Secretario de Servicios Públicos
LEANDRO MARCELO CRESTO
Secretario de Deportes
LUIS ENRIQUE SANTANA
Secretario de Comunicación y Desarrollo Cultural.
DECRETO N° 1.786/2.018
Concordia, 27 de noviembre de 2018
Visto,
La creación de la Unidad Vicepresidencia Municipal en el ámbito de la Viceintendencia Municipal y la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, y
CONSIDERANDO:
Que a los fines del cumplimiento de los objetivos, requerimientos y lineamientos establecidos por esta nueva gestión de gobierno municipal, se hace necesario contar con el personal idóneo para desempeñar funciones y tareas especificas.
Que en ese sentido de los recursos humanos son importantes dentro de la Administración Pública Municipal en virtud de sus funciones administrativas propias de la Viceintendencia Municipal y Presidencia del Honorable Concejo Deliberante.
Que se estima atinado efectuar un reconocimiento por las tareas y funciones asignadas a agentes municipales, otorgándose una retribución especial, a los efectos de los objetivos técnicos y administrativos previstos para esta Administración Municipal.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo municipal por el artículo 107° incisos q) y u) de la Ley 10.027 modificada por la Ley 10.082- Régimen de los Municipios de Entre Ríos.
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Disponer incrementar hasta la suma de PESOS TRES MIL ($3.000,00) la retribución especial fijada en el Código 175, a la agente contratada, ANALIA VERONICA MICUCCI, legajo N° 6550, a partir del 1° de Noviembre de 2018, mientras duren las funciones asignadas.-
ARTICULO 2°.- Lo dispuesto en el presente decreto se dicta como excepción al Decreto N° 1.248/18.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Secretaría de Economía y Hacienda y Secretaria de Gobierno.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda
MARCELO FABIAN SPINELLI
Secretario de Desarrollo Humano y Salud
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras Públicas
JORGE ANTONIO MENDIETA
Secretario de Servicios Públicos
LEANDRO MARCELO CRESTO
Secretario de Deportes
LUIS ENRIQUE SANTANA
Secretario de Comunicación y Desarrollo Cultural.
DECRETO N° 1.787/2.018
Concordia, 27 de noviembre de 2018
VISTO:
Las Facturas y Recibos detallados en el ANEXO I que forman parte del presente, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($ 213.280,00) y,
CONSIDERANDO:
Que dicha erogación corresponde a distintos servicios prestados a la Municipalidad de Concordia y detallados en cada comprobante durante el mes de OCTUBRE 2018.
Que los servicios facturados han sido recepcionados de conformidad.
Que los servicios facturados se encuentran impagos.
Que es pertinente proceder conforme a lo establecido en el Artículo 113° de la Ordenanza N° 34.698, encuadrándose dicha erogación en el Art 12° inciso d.1 de la Norma antes mencionada.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107, incisos ñ), q) y u) de la ley N° 10027 modificada por la ley N° 10.082 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°.- Autorizar el procedimiento administrativo tendiente al pago de las Facturas y Recibos detalladas en el ANEXO I del presente Decreto, por un valor de PESOS DOSCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($ 213.280,00) correspondiente a distintos servicios prestados a la Municipalidad de Concordia y detallados en cada una de las facturas y recibos durante el mes de OCTUBRE 2018, según lo considerado precedentemente, como excepción a los Decretos N° 1100/17, N° 191/18 y 1248/18.
ARTICULO 2°.- Encuádrese la misma en el Artículo 12° inciso d.1 de la Ordenanza 34.698/11.
ARTICULO 3°.- Gírese a la Dirección de Planificación y Presupuesto y Contaduría a sus efectos
ARTICULO 4°.- Comuníquese, regístrese publíquese, y archívese.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda
MARCELO FABIAN SPINELLI
Secretario de Desarrollo Humano y Salud
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras Públicas
JORGE ANTONIO MENDIETA
Secretario de Servicios Públicos
LEANDRO MARCELO CRESTO
Secretario de Deportes
LUIS ENRIQUE SANTANA
Secretario de Comunicación y Desarrollo Cultural
ANEXO I
Isaurralde José Luis 0001-00000032 $ 12.600,00 oct-18
Amiano Daniel Orlando 0001-00000152 $12.600,00 oct-18
Gómez Juan Manuel 0002-00000060 $ 12.600,00 oct-18
Segovia Carmen Aida 0002 -00000013 $12.600,00 oct-18
Solís Pablo Leopoldo 0001-00000910 $ 16.300,00 oct-18
Andino Brian Nahuel 0002 -00000016 $ 16.800,00 oct-18
Reinafe Guido Sebastian 0001-00000164 $ 12.600,00 oct-18
Parra Miguel Angel 0002-00000176 $ 12.600,00 oct-18
Tosi Lidia Maria Eugenia 0003-00000044 $ 29.180,00 oct-18
Acevedo Giuliana Zulema 0001-00000152 $ 18.800,00 oct-18
Gauto Rita Andrea 0001-00000152 $ 12.600,00 oct-18
Sanchez Alicia Noemí 0001-00000115 $ 12.600,00 oct-18
Kreizer Ailen María Del Lujan 0001-00000031 $ 12.600,00 oct-18
Di Gaetano Fernando Ariel 0002-00000041 $ 18.800,00 oct-18
Total: Pesos Doscientos trece mil doscientos ochenta con 00/100 $ 213.280,00
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda
MARCELO FABIAN SPINELLI
Secretario de Desarrollo Humano y Salud
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras Públicas
JORGE ANTONIO MENDIETA
Secretario de Servicios Públicos
LEANDRO MARCELO CRESTO
Secretario de Deportes
LUIS ENRIQUE SANTANA
Secretario de Comunicación y Desarrollo Cultural.
DECRETO N° 1.789/2.018
Concordia, 27 de noviembre de 2018
VISTO que el saldo de ciertas partidas del Presupuesto General de la Administración Pública Municipal del Ejercicio Económico 2.018, es insuficiente para atender distintas erogaciones y,
CONSIDERANDO:
Que a fin de dar solución a la situación descripta, el Departamento Presupuesto ha aconsejado transferir de otra partida a los fines de efectuar el refuerzo de la partida a las que se hace mención en el Visto.
Que la presente transferencia se efectúa de conformidad a lo previsto en el Artículo 5° de la ordenanza N° 36.298.
Que la Secretaría de Economía y Hacienda y la Dirección de Asuntos Jurídicos han tomado la intervención de su competencia.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por los Artículos 107° incisos q) y u) y 155° de la ley N° 10.027- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Refuércense los créditos presupuestarios de las partidas del Presupuesto General de Gastos de la Administración Pública Municipal correspondiente al Ejercicio Económico 2.018 en los importes que se detallan en el Anexo I, que forma parte integrante del presente Decreto, de acuerdo a lo expresado en el considerando precedente.
ARTICULO 2°.- Transfiéranse los créditos presupuestarios de la partida del Presupuesto General de Gastos de la Administración Pública Municipal correspondiente al Ejercicio Económico 2.018 en el importe detallado en el Anexo II que forma parte integrante del presente Decreto, para cubrir el refuerzo a que se refiere el Artículo 1°.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, por medio de la Secretaría de Hacienda al Honorable Concejo Deliberante.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda
ANEXO I
0.1.01.01.01.01.10.01 Comunicación 50.000
0.1.90.01.01.01.10.02.02 Serv.Pcos. 30.000
0.1.90.01.01.01.10.02.03 Concejo 100.000
0.1.90.01.01.01.13 Gobierno 200.000
0.1.90.01.01.01.13 Juzg.Faltas 200.000
0.2.90.01.01.01.10.01 Serv.Pcos. 600.000
0.3.10.01.01.01.13 Salud 100.000
0.3.20.01.01.01.10.01 Des.Amb 300.000
0.4.30.01.01.01.10.02.02 Salud 100.000
0.4.30.01.01.01.10.05 Salud 100.000
0.4.30.01.01.01.11.01 Salud 300.000
0.4.30.01.01.01.12 Salud 200.000
0.7.30.01.01.01.11.02.01 Turismo 30.000
0.7.30.01.01.01.11.04 Turismo 20.000
TOTAL 2.330.000
ANEXO II
0.5.90.01.01.01.10.01 Gobierno 800.000
0.1.90.01.01.01.10.02.04 Obras Pcas 1.000.000
0.4.30.01.01.01.10.01 Salud 530.000
TOTAL 2.330.000
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda.
DECRETO N° 1.790/2.018
Concordia, 27 de noviembre de 2018
VISTO que el saldo de ciertas partidas del Presupuesto General de la Administración Pública Municipal del Ejercicio Económico 2.018, es insuficiente para atender distintas erogaciones y,
CONSIDERANDO:
Que a fin de dar solución a la situación descripta, la Dirección de Presupuesto ha aconsejado transferir de otras partidas a los fines de efectuar el refuerzo de las partidas a las que se hace mención en el Visto.
Que la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado la intervención de su competencia.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por los Artículos 107° incisos q) y u) y 155° de la ley N° 10.027- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA.
ARTICULO 1°.- Refuércense los créditos presupuestarios de las partidas del Presupuesto General de Gastos de la Administración Pública Municipal correspondiente al Ejercicio Económico 2.018 en los importes que se detallan en el Anexo I, que forma parte integrante del presente Decreto, de acuerdo a lo expresado en el considerando precedente.
ARTICULO 2°.- Transfiéranse los créditos presupuestarios de la partida del Presupuesto General de Gastos de la Administración Pública Municipal correspondiente al Ejercicio Económico 2.018 en el importe detallado en el Anexo II que forma parte integrante del presente Decreto, para cubrir el refuerzo a que se refiere el Artículo 1°.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, por medio de la Secretaría de Economía y Hacienda al Honorable Concejo Deliberante.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda
ANEXO I
0.4.30.01.03.04.34.01 Salud 1.800.000
0.3.10.01.01.02.20.06 Salud 130.000
TOTAL 1.930.000
ANEXO II
1.7.30.01.03.04.34.09 Emcotur 1.800.000
0.1.90.01.01.02.21.08 Obras.Pcas 130.000
TOTAL 1.930.000
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda.
DECRETO N° 1.791/2.018
Concordia, 27 de noviembre de 2018
VISTO la liquidación de haberes del personal municipal, correspondiente al Mes de NOVIEMBRE de 2018, realizada por la Dirección Liquidaciones, cuyas actuaciones obran en Expediente Interno N° 3.086 “D”/18 y,
CONSIDERANDO:
Que la citada liquidación asciende a PESOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA y CUATRO CON 56/100 ($ 88.478.474,56).
Que la Dirección de Planificación y Presupuesto ha indicado las partidas presupuestarias a las que corresponde imputar el presente gasto.
Que la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado conocimiento de la presente erogación, autorizando el total del gasto.
Que no obstante las observaciones formuladas por la Contaduría y atento a que se cuenta con los recursos necesarios, es decisión del Departamento Ejecutivo dar trámite a las presentes actuaciones.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por Ley N° 10.027- Régimen Municipal de Entre Ríos y sus modificaciones.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Aprobar la liquidación y el abono de los haberes del personal municipal correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2018, las retenciones realizadas así como también las contribuciones patronales que surjan de las declaraciones juradas correspondientes, cuyo monto asciende a la suma total de PESOS OCHENTA y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 56/100 ($ 88.478.474,56), conforme las actuaciones obrantes en Expediente Interno N° 3.086 “D”/18.
ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que se aprueba en el Artículo 1° de este Decreto, a las partidas presupuestarias indicadas por la Dirección de Presupuesto, cuyo detalle se anexa formando parte del presente.
ARTICULO 3°.- Remitir a Contaduría ya Tesorería a sus efectos.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda